可能很多人都在寻求"广东省广州监理工程师在线模拟考试预习题"，爱迪生曾经说过，失败也是我需要的，它和成功对我一样有价值。我们希望诸位也能好好地体会这句话。 我们希望诸位也能好好地体会这句话。 这样看来，学习是学习者态度的函数，而不是复习遍数的函数。能认真找到这里来的你，肯定是一个认真人，那开始我们看刷题吧！最后的祝福:身为一名社会人再次进行考试,备受压力与煎熬，深知考试的重要，这毕竟是加薪与否的关键,祝愿每一位即将参加考试的你都能实现自己的证书梦!

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:在某大型建设工程施工过程中，由于处理地下文物造成工期延长后，所延长的工期()。

A.应由施工承包单位承担责任，采取赶工措施加以弥补

B.应经监理工程师核查证实后纳入合同工期

C.经监理工程师核查证实后，其中一半时间应纳入合同工期

D.不需监理工程师核查证实，直接纳入合同工期

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线模拟考试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:设计方案竞选方式有公开竞选和()。

A.协议竞选

B.邀请竞选

C.指定竞选

D.有条件竞选

正确答案:查看最佳答案

第2题:采用估计工程量单价合同时，最后工程的总价是按()计算确定的。

A.业主提出的暂估工程量清单及承包商所填报的单价

B.业主提出的暂估工程量清单及其实际发生的单价

C.实际完成的工程量及承包商所填报的单价

D.实际完成的工程量及其实际发生的单价

正确答案:查看最佳答案

第3题:涉及建筑承重结构变动的装修工程设计方案。应经()审批后方可实施。

A.建设单位

B.监理单位

C.设计单位

D.原施工图审查机构

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线模拟考试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:某施工企业定额水平高于当地现行的预算定额水平，这说明该企业的()。

A.市场竞争力较强

B.市场竞争力较弱

C.生产要素价格较高

D.生产要素成本较高

正确答案:查看最佳答案

第5题:工程质量统计分析方法中，用来显示两种质量数据之间关系的是()。

A.因果分析图法

B.相关图法

C.直方图法

D.控制图法

正确答案:查看最佳答案

第6题:工程网络计划资源优化的目的之一是为了寻求()。

A.资源均衡利用条件下的最短工期安排

B.最优工期条件下的资源均衡利用方案

C.工期固定条件下的资源均衡利用方案

D.工程总费用最低时的资源利用方案

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线模拟考试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:工程质量事故处理中，应该由()制定技术处理的施工方案设计。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.以上三方共同

正确答案:查看最佳答案

第8题:承包单位提出的技术修改要求，经相关各方同意后还须经()批准才实施。

A.设计代表

B.承包单位技术负责人

C.总监理工程师

D.专业监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第9题:原有日产产品10屯的某生产系统，现拟建相似的生产系统，生产规模比原有的增加2倍，用生产规模指数法估计投资额需要增加约()。(指数设为0.5)

A.1.4倍

B.1.7倍

C.70％

D.40％

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线模拟考试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:工程项目建设总进度计划中不包括的内容是()。

A.工程项目一览表

B.投资计划年度分配表

C.竣工投产交付使用表

D.工程项目进度平衡表

正确答案:查看最佳答案

第11题:下列关于线路.关键线路和关键工作的说法错误的是()。

A.总持续时间最长的线路称为关键线路

B.关键线路上的工作称为关键工作

C.非关键工作的实际进度是建设工程进度控制的工作重点

D.在工程网络计划实施过程中，关键线路还会发生转移

正确答案:查看最佳答案

第12题:风险型CM合同中，关于保证工程最大费用值(GMP)的说法，正确的是()。

A.gmp为合同承包总价

B.节约的gmp全部归cm承包商

C.节约的gmp全部归业主

D.工程实际总费用超过gmp的部分由cm承包商承担

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线模拟考试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:GMP是指CM承包商按照最终的工程预算提出的保证工程最大费用值。当工程实际总费用超过GMP时，超过部分由CM承包商承担。但并不意味着CM是按GMP费用为合同承包总价，对于工程节约的费用归雇主，CM承包商可以按合同约定的一定百分比获得相应的奖励。

第13题:工程网络计划工期优化过程中，首先应选择压缩持续时间的工作是()的关键工作。

A.缩短时间对质量和安全影响不大

B.工程变更程序相对简单

C.资源消耗比较均衡

D.直接成本最小

正确答案:查看最佳答案

第14题:工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是()。

A.要求重新评标

B.口头说明其不同意见和理由

C.书面说明其不同意见和理由

D.要求其他成员说明同意的意见和理由

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标报告应当由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

第15题:在利用S曲线比较建设工程实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的右侧，则该实际进展点与计划S曲线在纵坐标方向的距离表示该工程()。

A.实际进度超前的时间

B.实际超额完成的任务量

C.实际进度拖后的时间

D.实际拖欠的任务量

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线模拟考试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:根据《担保法》，不能作为质押担保的是()。

A.建设用地使用权

B.股权

C.注册商标专用权

D.专利权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:可以用以质押的财产包括动产和权利。A项属于不动产，B.C.D项均属于权利。

第17题:除编制建设单位负责供应的物资计划外，监理工程师还应对()的物资供应计划进行审核。

A.上级部门

B.建设单位

C.物资生产部门

D.施工单位和专门物资采购供应部门提交

正确答案:查看最佳答案

第18题:设计质量有两层意思，首先设计应()，其次设计必须遵守有关的技术标准.规范和规程。

A.满足业主所需的功能和使用价值

B.满足项目建议书要求

C.受经济.资源.技术.环境等因素制约

D.受项目质量目标和水平的限制

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线模拟考试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:关于法律事实的说法，正确的是()。

A.法律事实不包括事件

B.罢工属于法律事实中的行为

C.法院判决不属于法律事实中的行为

D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件，罢工属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。

第20题:监理工程师对施工组织发计进行审查时，应遵循()的原则。

A.质量第一.更全第一

B.进度第一.安全第一

C.效益第一.质量第一

D.进度第一.效益第一

正确答案:查看最佳答案

第21题:经项目监理机构亩査合格的工程项目施工组织设计，应由()签认。

A.监理单位技术负责人

B.总监理工程师

C.建设单位项目负责人

D.总监理工程师代表

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线模拟考试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:各专业()的实现是限额目标得以实现的重要保证。

A.可行性研究目标

B.投资控制

C.初步设计目标

D.限额设计

正确答案:查看最佳答案

第23题:我国九部委联合发布的《标准施工招标文件》(2007年版)规定，除专用合同条款另有约定外，建筑工程一切险的投保人应当是()。

A.发包人

B.承包人以发包人和承包人的共同名义

C.分包人

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第24题:采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于施工组织设计评审内容的是()。

A.项目经理的任职资格

B.主要技术负责人的施工管理业绩

C.各专业人员数量的合理性

D.资源配置计划的合理性

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线模拟考试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审，内容包括施工组织设计.项目管理机构.投标报价和其他因素4个方面。其中，施工组织设计的评审重点:内容完整性和编制水平;施工方案与技术措施的合理性;质量管理体系的可靠性和针对性;环境保护管理体系与措施的完整性和有效性;工程进度计划与措施的科学性和合理性;资源配备计划的合理性。(选项D)项目管理机构的评审重点:项目经理.主要技术负责人的任职资格及以往的工程施工管理业绩表明能胜任本项目的工作;其他主要人员的配备是否合理，本项目施工涉及的专业能全覆盖。(选项A.B.C)

第25题:施工过程中，出现施工图纸变更导致项目特征与招标工程量清单项目特征描述不符时，综合单价的确定应以()的项目特征为准。

A.原设计图纸所示

B.清单描进

C.变更图纸所示

D.标准图集描进

正确答案:查看最佳答案

第26题:因施工原固发生工程质量事故后，质量事故技术处理方案一般应经()签认，并报建设单位批准。

A.事故调查组建议的单位

B.施工单位

C.法定检测单位

D.原设计单位

正确答案:查看最佳答案

第27题:在建设项目财务评价中，反映项目盈利能力的常用指标是()。

A.生产能力利用率

B.资产负债率

C.内部收益率

D.流动比率

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线模拟考试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:对于重大工程项目，支付工程预付款应()。

A.预付合同金额的10%

B.预付合同金额的30%

C.按年度工程计划逐年预付

D.除暂列金额外，预付合同金额的15%

正确答案:查看最佳答案

第29题:在网络计划工期优化过程中，当出现两条独立的关键线路时，在考虑对质量.安全影响的基础上，优先选择的压缩对象应是这两条关键线路上()的工作组合。

A.资源消耗量之和最小

B.直接费用率之和最小

C.持续时间之和最长

D.间接费用率之和最小

正确答案:查看最佳答案

第30题:在工程双代号网络计划中，某项工作的最早完成时间是指其()。

A.完成节点的最早时间与工作自由时差之差

B.开始节点的最早时间与工作自由时差之和

C.完成节点的最迟时间与工作总时差之差

D.开始节点的最早时间与工作总时差之和

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线模拟考试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:采用排列图法划分质量影响因素时，累计频率达到75%对应的影响因素是()。

A.主要因素

B.次要因素

C.一般因素

D.基本因素

正确答案:查看最佳答案

第32题:在工程网络计划中，某项工作的最早完成时间与其紧后工作的最早开始时间之间的差值称为这两项工作之间的()。

A.时间间隔

B.间隔时间

C.时差

D.时距

正确答案:查看最佳答案

第33题:施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于()评审的内容。

A.资格

B.程序

C.响应性

D.形式

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线模拟考试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:形式评审内容包括:投标人名称.投标函盖章签字.投标文件格式.联合体投标人.报价唯一等，“投标人的名称应与营业执照.资质证书.安全生产许可证的名称一致”是形式评审的审查重点之一。

第34题:当各层次标准出现矛盾时，应以上级标准或管理部门的为准，在使用功能方面应遵守()标准。

A.上限

B.下限

C.上限或下限

D.上级

正确答案:查看最佳答案

第35题:关于双代号网络计划中关键工作的说法，正确的是()。

A.关键工作只能出现在关键线路上

B.关键工作的总时差必然为零

C.关键工作的实际进度拖后会对总工期产生影响

D.关键工作的紧前工作一定也是关键工作

正确答案:查看最佳答案

第36题:施工过程出现质量缺陷时，监理工程师应立即向施工单位发出()，要求其对质量问题进行补救处理。

A.暂停令

B.工作联系单

C.会议纪要

D.监理通知

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线模拟考试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:根据ISO质量管理体系标准，将互相关联的过程作为系统加以识别.理解和管理的质量管理原则是()。

A.过程方法

B.持续改进

C.过程评价

D.管理的系统方法

正确答案:查看最佳答案

第38题:监理工程师在接到施工单位工程量报告()内未进行工程计量，此后施工单位报告开列的工程量可作为工程价款支付的依据。

A.30天

B.21天

C.14天

D.7天

正确答案:查看最佳答案

第39题:编制物资供应计划时，在实际工作中首先应考虑()的平衡。

A.数量

B.质量

C.时间

D.库存量

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线模拟考试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:监理工程师控制质量的目的是()。

A.维护业主的建设意图，保证投资的经济效益

B.维护社会公共利益

C.保证技术法规和标准的贯彻执行

D.体现政府对工程项目的管理职能

正确答案:查看最佳答案

第41题:根据《担保法》，抵押权自抵押合同生效时设立的是以()为抵押财产的合同。

A.建设用地使用权

B.土地承包经营权

C.正在建造的建筑物

D.机械.车辆

正确答案:查看最佳答案

参考解析:抵押物为不动产:抵押权自登记时设立;抵押物为动产:抵押权自抵押合同签订时设立。A.B.C项均属于不动产，D项属于动产。

第42题:某分部工程划分为2个施工过程.3个施工段组织流水施工，流水节拍分别为2.4.3天和3.5.4天，则流水施工工期为()天。

A.12

B.13

C.14

D.15

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线模拟考试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500)编制的分部分项工程量清单，其工程数量是按照()计算的。

A.实际施工完成的全部工程量

B.工程实体量和损耗量之和

C.形成工程实体为准，以完成后的净值

D.设计文件结合不同施工方案确定的工程量平均值

正确答案:查看最佳答案

第44题:下列质量数据特征值中，用来描述数据集中趋势的是()。

A.极差

B.标准偏差

C.均值

D.变异系数

正确答案:查看最佳答案

第45题:采用直方图法分析工程质量时，出现双峰型直方图的原因是()。

A.分组组数不当

B.原材料发生变化

C.采用两种不同的方法

D.检测过程中存在人为因素

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线模拟考试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:双峰型，是由于用两种不同方法或两台设备或两组工人进行生产，然后把两方面数据混在一起整理产生的。孤岛型，是原材料发生变化，或者临时他人顶班作业造成的。

第46题:承包商未按合同约定时间完成工程，应对其的处罚是()。

A.拒绝签署付款凭证

B.进行误期损失赔偿

C.取消承包人资格

D.追究民事责任

正确答案:查看最佳答案

第47题:根据NEC《工程施工合同》，合同争议的正确处理方式是()。

A.由施工合同当事人共同选定“评判人”作出决定

B.由雇主聘请的项目经理负责组织协调

C.由工程师负责裁决

D.由承包商与项目经理共同处理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工过程中发生的有关事项由雇主聘任的项目经理与承包商通过协商确定。合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”，独立.公正地做出处理决定。工程师的职责仅限于工程实施的质量管理，不参与合同履行的全面管理，比我国监理工程师的职责简单。

第48题:项目监理机构控制设计进度时,在设计工作开始之前应审查设计单位编制的()。

A.进度计划的合理性和可行性

B.技术经济定额的合理性和可行性

C.设计准备工作计划的完整性

D.材料设备供应计划的合理性

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线模拟考试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:勘察设计质量控制要点中，()控制是确保工程质量的一项关键措施，也是勘察设计质量事前控制的重点工作。

A.勘察设计单位装备水平

B.勘察设计单位资质

C.勘察设计单位人员数量

D.勘察设计单位资金数量

正确答案:查看最佳答案

第50题:一般而言，为了方便合同管理和计价，需要纳入分部分项工程工程量清单项目综合单价中的暂估价最好是()。

A.机械费

B.人工费

C.材料费

D.管理费

正确答案:查看最佳答案

第51题:在施工图不完整或当准备发包的工程项目内容.技术经济指标一时尚不能明确具体地予以规定时，比较适宜的合同形式是()。

A.不变总价合同

B.可调值不变总价合同

C.固定单价合同

D.成本加酬金合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线模拟考试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:某承包商通过投标承揽了一大型建设项目设计和施工任务，由于施工图纸未按时提交而造成实际施工进度拖后。该承包商根据监理工程师指令采取赶工措施后，仍未能按合同工期完成所承包的任务，则该承包商()。

A.不仅应承担赶工费，还应向业主支付误期损失赔偿费

B.应承担赶工费，但不需要向业主支付误期损失赔偿费

C.不需要承担赶工费，但应向业主支付误期损失赔偿费

D.既不需要承担赶工费，也不需要向业主支付误期损失赔偿费

正确答案:查看最佳答案

第53题:工程满足使用目的理化性能.结构特性.使用性能.外观性能等，称之为工程的()。

A.适用性

B.耐久性

C.安全性

D.可靠性

正确答案:查看最佳答案

第54题:总监理工程师组织专业监理工程对施工单位报送的施工方案进行审查时，程序性审查主要审查的是()。

A.施工方案是否具有针对性.指导性和可操作性

B.施工方案是否符合强制性标准的规定

C.编制人和审批人是否具有相应的权限

D.施工方案是否由建设单位认可

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线模拟考试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:应重点审查施工方案的编制人.审批人是否符合有关权限规定的要求。根据相关规定，通常情况下，施工方案应由项目技术负责人组织编制，并经施工单位技术负责人审批签字后提交项目监理机构。项目监理机构在审批施工方案时，应检查施工单位的内部审批程序是否完善.签章是否齐全，重点核对审批人是否为施工单位技术负责人。

第55题:工程项目建成后不可能像一般工业产品那样依靠最后的检验来判断产品质量，或将产品拆卸.解体来检查其内在质量，这体现了工程质量()的特点。

A.影响因素多

B.波动大

C.终检的局限性

D.评价方法特殊性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程项目的终检无法进行工程内在质量的检验，发现隐蔽的质量缺陷。因此，工程项目的终检存在一定的局限性。

第56题:工程交工验收的依据是()对单位工程质量等级的核定。

A.质量监督站

B.业主

C.监理工程师

D.建设单位主管部门

正确答案:查看最佳答案

第57题:关于投标中对投标文件质疑的说法，正确的是()。

A.投标人可以主动要求进行说明

B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容

C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明

D.投标人的说明应当采用书面形式

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线模拟考试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清.说明，也不接受投标人主动提出的澄清.说明或补正。投标人书面回答的澄清.说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。

第58题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是()。

A.工程师助手不得向承包商发出口头指示

B.工程师助手在授权范围内的指示效力低于工程师的指示效力

C.工程师助手可以根据施工合同的规定直接行使工程师的权力

D.承包商对工程师助手的指示有疑义时，可以直接请工程师确认.取消或改变

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示，但某些特殊情况下可以在施工现场发出口头指示，承包商也应遵照执行，并在事后及时补发书面指示。B项，助手在授权范围内向承包人发出的指示，具有与工程师指示同样的效力。C项，助手只能行使工程师付托的权力，完成工程师指派的任务。

第59题:根据标准施工合同的通用条款规定，下列关于监理人进度管理任务的说法中，不正确的是()。

A.编制进度计划

B.对进度计划提出修改意见

C.控制施工工作按进度计划执行

D.检查进度计划的执行情况

正确答案:查看最佳答案

参考解析:编制进度计划是承包人的责任。

第60题:分包单位资格报审表中的审核意见应由()签署。

A.建设单位项目负责人

B.施工单位项目负责人

C.专业监理工程师

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线模拟考试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:FIDIC《施工合同条件》是以()来划分不可抗力的后果责任。

A.不可抗力事件发生的时点

B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属

C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属

D.承包商投标时能否合理预见

正确答案:查看最佳答案

参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力后果责任的归属，即以施工现场人员和财产的归属，发包人和承包人各自承担本方的损失，延误的工期相应顺延。(选项A.B.C)FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分不可抗力后果责任的归属，规定雇主承担风险责任，承包商受到损害的费用由雇主给予支付，延误的工期相应顺延。(选项D)

第62题:建筑工程一切险的除外责任包括()造成的损失。

A.台风

B.暴雨引起地面下陷

C.雷电引起火灾

D.自然磨损

正确答案:查看最佳答案

参考解析:因自然磨损.内在或潜在缺陷.物质本身变化.自燃.自热.氧化.锈蚀.渗漏.鼠咬.虫蛀.大气变化.正常水位变化或者其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用保险人不负责赔偿。建筑工程一切险保险人的责任范围和除外责任P16。

第63题:质量管理体系文件中()是产品满足质量要求的程度和监理单位质量管理体系中各项质量活动结果的客观反映。

A.质量记录

B.作业指导书

C.程序文件

D.质量手册

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线模拟考试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:人工消耗量的确定，首先是根据()，拟定正常的施工作业条件，分别计算测定基本用工和其他用工的工日数，进而拟定施工作业的定额时间。

A.企业环境

B.企业历史数据的统计分析

C.实地考察

D.市场环境

正确答案:查看最佳答案

第65题:下列费用项中，不属于单项工程综合概算内容的是()。

A.单位建筑工程概算

B.安装工程概算

C.铺底流动资金概算

D.设备购置费用概算

正确答案:查看最佳答案

第66题:编制工程项目年度计划的依据是()。

A.设计任务书

B.工程项目总进度计划

C.施工组织设计

D.施工图

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线模拟考试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:根据《建设工程勘察合同(示范文件)》，对于勘察现场范围内不属于委托任务，又没有图纸或资料的地段，其地下埋藏物的查清应由()负责。

A.承包人

B.勘察人

C.监理人

D.发包人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在勘察现场范围内，不属于委托勘察任务，又没有图纸或资料的地段，发包人应负责查清地下埋藏物。

第68题:风险型CM合同的计价方式是()。

A.固定总价

B.成本加酬金

C.固定单价

D.可调单价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式。

第69题:下列设计进度控制工作中，属于监理单位进度监控工作的是()。

A.认真实施设计进度计划

B.编制切实可行的设计总进度计划

C.编制阶段性设计进度计划

D.定期比较分析设计完成情况与计划进度

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线模拟考试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:下列计算进口设备关税正确的公式是()。

A.完税价格×关税税率

B.fob价×关税税率

C.(fob价＋国际运费)×关税税率

D.(fob价＋国际运费＋运输保险费＋银行财务费＋外贸手续费)×关税税率

正确答案:查看最佳答案

第71题:施工单位以60万元价格购买一台挖掘机，预计可使用1000个台班，残值率为5%。施工单位使用15个日历天，每日历天按2个台班计算，司机每台班工资与台班动力费等合计为100元，该台挖掘机的使用费为()万元。

A.1.41

B.1.71

C.1.86

D.2.01

正确答案:查看最佳答案

第72题:()情况下，工程项目不能竣工验收。

A.主要工艺设备已安装配套，已形成生产能力

B.生产性建设项目中的职工宿舍和其他必要的生活福利设施以及生产准备工作，能适应投产初期的需要

C.非生产性项目中的房屋已经建成，但电梯未到货，因而不能安装

D.生产.科研性建设项目的主体工程已经完成，但附属配套工程未完成，影响使用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线模拟考试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:网络计划中某项工作进度拖延的时间在该项工作的总时差以外表示的意思是()。

A.不会对总工期产生影响，而只对后续工期产生影响

B.对后续工期和总工期都产生影响

C.对总工期产生影响，而只对后续工期无影响

D.对后续工期和总工期都无影响

正确答案:查看最佳答案

第74题:价值工程的核心是()。

A.项目成本分析

B.降低项目价格

C.提高项目(或产品)价值

D.增加产品功能

正确答案:查看最佳答案

第75题:由于业主原因导致承包商自有机械停工，则台班窝工费一般按()计算。

A.台班单价

B.台班折旧费

C.台班人工费

D.台班维护费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线模拟考试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:设计交底的主要内容一般不包括()。

A.对施工单位.监理单位.建设单位等对设计图样疑问的解释

B.设计地震烈度是否符合当地要求

C.建筑.工艺等各专业在施工中的难点.疑点和容易发生问题的说明

D.施工图设计文件总体介绍

正确答案:查看最佳答案

第77题:根据规定的抽样检验方案将检验批判为合格而接受的概率，称为()。

A.过程平均批不合格品率

B.批不合格品率

C.批合格品率

D.抽样检验概率

正确答案:查看最佳答案

第78题:由于偶然因素引起的质量变异或质量数据波动，一般属于()。

A.正常变异或正常波动

B.异常变异或变异波动

C.非随机性波动

D.需具体分析

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线模拟考试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:下列工作内容中，属于进度监测系统过程的是()。

A.分析进度偏差产生的原因

B.提出调整进度计划的措施

C.现场实施检查工程进度情况

D.分析j进度偏差对总工期的影响

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:通常采用的样本数据抽样法有()。

A.顺序抽样法

B.分层抽样法

C.系统抽样法

D.二次抽样法

E.单纯随机法

正确答案:查看最佳答案

第81题:招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有()。

A.排名第一的中标候选人放弃中标

B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同

C.招标人认为排名第一的中标候选人价格提高

D.第一中标候选人未按招标文件要求提交履约保证金

E.第一中标候选人未接受招标人提出缩短工期要求

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线模拟考试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:排名第一的中标候选人放弃中标.因不可抗力不能履行合同.不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

第82题:在检验批量为N的一批产品中，随机抽取N1件产品进行检验。发现N1中的不合格数为D1，则()。

A.d1≤c1，判定该批产品合格

B.d1≤c1，判定该批产品不合格

C.d1>c2，判定该批产品不合格

D.d1>c2，判定该批产品合格

E.c1

正确答案:查看最佳答案

第83题:下列合同法律关系主体中，属于法人的有()。

A.某商业银行北京分行

B.某股份有限公司

C.尚未完成改制的某国有企业

D.某项目经理部

E.某施工企业法定代表人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法人以外的其他组织主要包括:法人的分支机构(选项A).不具备法人资格的联营体.合伙企业.个人独资企业等。选项D属于法人的职能部门，不能够成为合同法律关系主体。选项E，法定代表人是自然人。

第84题:加快的成倍节拍流水施工的特点有()。

A.同施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等

B.相邻施工过程的流水步距等于流水节拍

C.各个专业工作队在施工段上能够连续作业

D.每个施工过程均成立一个专业工作队

E.所有施工段充分利用且没有空闲时间

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线模拟考试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第85题:设备及安装工程概算审查的重点有()。

A.审查单价

B.安装费用的计算

C.设备清单

D.审查材料预算价格

E.审查工程量

正确答案:查看最佳答案

第86题:工程项目建设总进度计划的内容包括()。

A.投资计划年度分配表

B.竣工投产交付使用表

C.工程项目进度平衡表

D.年度建设资金平衡表

E.年度设备平衡表

正确答案:查看最佳答案

第87题:监理单位对总包单位提交的设备采购方案进行审查的内容有()。

A.采购内容和范围

B.设备质量标准

C.设备供货厂商资质

D.设备检查及验收程序

E.保证设备质量的措施

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线模拟考试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第88题:下列施工合同条款中，属于合同法律关系内容的有()。

A.发包人名称

B.承包人名称

C.发承包项目名称

D.提供施工场地的约定

E.工程价款结算的约定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。合同法律关系的内容是合同的具体要求，决定了合同法律关系的性质，它是连接主体的纽带。A项.B项属于合同法律关系的主体，C项属于合同法律关系的客体。

第89题:专业监理工程师进行现场计量的依据有()。

A.工期定额

B.质量合格证书

C.技术规范

D.设计图纸

E.工程量计算规划

正确答案:查看最佳答案

第90题:价值工程的核心内容是()。

A.思想方法

B.不断创新

C.管理技术

D.降低成本

E.功能与成本进行系统分析

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线模拟考试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:为了有效地进行质量管理和质量控制，企业应建立质量体系，质量体系中通常包括()等部分。

A.质量策划

B.组织结构

C.程序

D.过程和资源

E.质量改进

正确答案:查看最佳答案

第92题:下列记录中，属于监理服务“产品”的有()。

A.旁站记录

B.材料设备验收记录

C.培训记录

D.不合格品处理记录

E.管理评审记录

正确答案:查看最佳答案

第93题:监理工程师对材料质量控制的内容有()。

A.材料的质量标准

B.材料的质量检验

C.材料的质量保证资料

D.材料的选择

E.材料的使用要求

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线模拟考试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第94题:在招标过程中，对于那些紧急工程，如灾后恢复工程，要求尽快开工且工期较紧的工程，可能仅有实施方案，没有图纸，对这些工程采用()等合同比较合理。

A.固定价

B.总价

C.可调价

D.成本加奖罚

E.成本加固定金额酬金

正确答案:查看最佳答案

第95题:工程施工过程中，应由总监理工程师签发工程暂停令的情形有()。

A.施工单位施工质量保证措施欠缺

B.施工单位拒绝项目监理机构管理

C.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工

D.施工单位采用不适当的施工工艺

E.施工单位违反工程建设强制性标准

正确答案:查看最佳答案

第96题:采用两阶段招标的项目，关于第二阶段的说法，正确的有()。

A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标

B.第二阶段评标不再召开投标书问澄清会

C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰

D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价

E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线模拟考试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:在第二阶段，评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改，未达到要求的标书将予淘汰。对投标书中的不明确之处，召开澄清问会要求投标人予以说明，并形成书面文件作为投标书的组成部分。优秀的建设方案是发包人采取两阶段招标法的最主要目的。第二阶段评标的重点依然是对优秀技术方案的选择。只有技术标通过的投标人，评标委员会才会对其商务标进行审查，然后分析报价组成的合理性。

第97题:监理总进度分解计划，按工程进展阶段分解包括()。

A.设计准备阶段进度计划

B.动用前准备阶段进度计划

C.设计阶段进度计划

D.竣工阶段进度计划

E.施工阶段进度计划

正确答案:查看最佳答案

第98题:在工程实践中，根据建设工程的特点，业主对筹建工作的设想，对工程费用.工期的要求等，应综合考虑后进行确定合同计价方式，则影响合同计价方式的因素包括()。

A.项目的复杂程度

B.工程设计工作的深度

C.工程施工的技术水平

D.工程进度要求的紧迫程度

E.工程施工的难易程度

正确答案:查看最佳答案

第99题:对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有()。

A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人

B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人

C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答

D.解答应说明问的来源

E.在标前会上给予解答并记入会议纪要

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线模拟考试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:招标人应以书面形式予以解答，并发送给每一位投标人，但不应涉及问的来源。招标人也可以在规定的时间和地点召开的投标预备会(答疑会)上，对投标人提出的问予以澄清，并将会议记录发给每一位投标人。

第100题:S形曲线控制法是一个以横坐标表示时间，纵坐标表示工作量完成情况的曲线图，该工作量的具体内容可以是()。

A.实物工程量

B.工时消耗

C.费用

D.相对的百分比

E.计划工时

正确答案:查看最佳答案

第101题:下列费用中，属于安全文明施工费的有()。

A.环境保护费用

B.设备维护费用

C.脚手架工程费用

D.临时设施费用

E.工程定位复测费用

正确答案:查看最佳答案

第102题:社会评价的主要内容包括()。

A.互适性分析

B.社会风险分析

C.环境影响分析

D.社会影响分析

E.不确定性分析

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线模拟考试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第103题:施工阶段质量现场监督检查的内容包括()。

A.施工组织设计检查

B.开工前的检查

C.工序交接检查

D.自检与复检

E.停工后复工的检查

正确答案:查看最佳答案

第104题:由于某些原因承包单位有权提出延长工期的申请，监理工程师应按合同规定批准工程延期时间，其中合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因有()等。

A.延期交图

B.工程暂停

C.异常恶劣的气候条件

D.由于业主未及时付款

E.对合格工程的剥离检查

正确答案:查看最佳答案

第105题:监理工程师应对设计变更进行严格控制，同时还应注意的问题有()。

A.随时掌握国家政策.法规的变化

B.加强对设计阶段的质量控制

C.严格控制设计变更的签批手续，以明确责任，减少索赔

D.对建设单位和承包单位提出的设计变更要求要进行统筹考虑，确定其必要性

E.对施工图节点做法的可施工性应根据科学的理论做出评判

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线模拟考试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第106题:以下属于施工阶段投资控制的技术措施的是()。

A.编制资金使用计划，确定.分解投资控制目标

B.复核工程付款账单，签发付款证书

C.对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更

D.继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性

E.在施工中进行投资跟踪控制，及时发现偏差并采取纠偏措施

正确答案:查看最佳答案

第107题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师的地位和权力的说法，正确的有()。

A.工程师可以行使施工合同中规定的权力

B.除非承包商同意，雇主承诺不对工程师的权力作出限制

C.工程师应当以雇主的名义作出指示

D.工程师在施工合同履行期间独立工作

E.工程师属于雇主人员

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程师属于雇主人员，但不同于雇主雇佣的一般人员，在施工合同履行期间独立工作。工程师可以行使施工合同中规定的或必然隐含的权力。通用条款明确规定，除非得到承包商同意，雇主承诺不对工程师的权力做进一步限制。选项C，雇主只是授予工程师独立作出决定的权限。

第108题:监理单位对某建设项目实施全过程监理时，需要编制的进度计划包括()。

A.总进度计划

B.各子项目进度计划

C.单位工程施工进度计划

D.年.季.月进度计划

E.设计工作分专业进度计划

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线模拟考试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第109题:下列工程设计质量管理工作中，属于工程监理单位工作的有()。

A.协助建设单位编制设计任务书

B.协助建设单位组织工程设计变更

C.审查设计单位提交的设计成果

D.将设计文件送审图机构审查

E.深化设计的协调管理

正确答案:查看最佳答案

第110题:建设工程组织固定节拍流水施工的特点有()。

A.施工过程在各施工段上的流水节拍不尽相等

B.各专业工作对在各施工段上能够连续作业

C.相邻施工过程之间的流水步距相等

D.专业工作队数大于施工过程数

E.各施工段之间没有空闲时间

正确答案:查看最佳答案

第111题:某工作实际施工进度与计划进度如下图所示，下面说法正确的是()。

A.该工作提前1周完成

B.第4周停工一周

C.在第3周内实际完成的任务量比计划任务量少6%

D.在第5周内实际进度与计划进度一致

E.在第7周内实际完成的任务量超过计划任务量

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线模拟考试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第112题:可承担相应的咨询业务必须具有()资质。

A.行业甲级

B.行业乙级

C.专项甲级

D.专项乙级

E.行业丙级

正确答案:查看最佳答案

第113题:分组计算审查法是把预算中有关项目按类别划分若干组，利用同组中的一组数据审查分项工程量的一种方法，其优点有()。

A.突出重点

B.审查速度快

C.工作量小

D.适用范围小

E.易定案

正确答案:查看最佳答案

第114题:关于经评审的最低投标价法的说法，正确的有()。

A.该方法适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的项目评标

B.该方法一般将投标人施工组织设计审查放在初步评审阶段

C.中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同

D.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价

E.投标人可以低于成本的价格报价

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线模拟考试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:C项，“评标价”仅是衡量投标书优劣的依据，定标签订合同时，仍以投标价作为中标的合同价。E项，如果评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

第115题:工程设计招标中，投标人资格的审查内容有()。

A.投标人持有的资格证书

B.企业专业技术人员的数量

C.同类工程设计经历

D.待定行业工程设计经历

E.项目所在地区设计经历

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对投标人的资格审查包括:1.资质审查，应初步审查投标人所持有的资质证书是否与招标文件的要求相一致。2.能力审查，通常要进一步审查人员的技术力量，主要考察设计负责人的资格和能力，以及各类设计人员的专业覆盖面.人员数量和各级职称人员的比例等是否满足完成工程设计的需要。3.经验审查，同类工程的设计经历是非常重要的内容。

第116题:某项目，建设期为2年，现金***部分为银行贷款，贷款年利率为4%，按年计息且建设期不支付利息，每一年贷款额为1500万元，第二年贷款额1000万元，假设贷款在每年的年中支付，建设期贷款利息的计算，正确的有()。

A.第一年的利息为30万元

B.第二年的利息为60万元

C.第二年的利息为81.2万元

D.第二年的利息为82.4万元

E.两年的总利息为112.4

正确答案:查看最佳答案

第117题:保证合同的担保范围包括()。

A.主债权及利息

B.债权人的间接损失

C.违约金

D.债权人实现债权的费用

E.保证合同另有约定的财产损失

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--广东省广州监理工程师在线模拟考试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。保证合同另有约定的，按照约定。

第118题:下列关于建设项目投资风险分析的描述，正确的是()。

A.投资回收期越长，项目抗风险能力越强

B.投资回收期越长，项目抗风险能力越弱

C.盈亏平衡点产量越高，项目抗风险能力越强

D.盈亏平衡点产量越高，项目抗风险能力越弱

E.敏感性因素越不敏感，项目的风险越大

正确答案:查看最佳答案

第119题:建筑工程一切险的保险期终止时间可以是()之日。

A.工程动工

B.全部工程验收合格

C.工程所有人实际占有全部工程

D.施工合同约定的竣工

E.保修期满

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格之时，或实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时，以先发生者为准;但在任何情况下，不超过保险单列明的建筑期保险终止日。