[点击进入新版西藏自治区监理工程师模拟试题]
一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:在建设工程目标控制的措施中,()是其他各类措施的前提和保障。
A.组织措施
B.技术措施
C.经济措施
D.合同措施
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版西藏自治区监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:按照施工图设计文件投入使用前的设计变更控制程序,因非设计单位原因引起的设计变更导致的设计费用增减应由()审核签认。
A.施工图审查机构
B.建设单位
C.监理单位
D.设计单位
正确答案:查看最佳答案
第2题:建设工程监理合同的标的是()。
A.监理酬金
B.监理设备
C.监理人员
D.监理服务
正确答案:查看最佳答案
第3题:工程监理单位接受建设单位委托提供工程勘察设计阶段其他相关服务时,工程监理单位可协助建设单位组织专家对工程设计成果进行评审,对工程设计成果进行评审时首先需要做的是()。
A.根据设计成果特点,确定相应的专家人选
B.事先建立评审制度和程序,并编制设计成果评审计划,列出预评审的设计成果清单
C.邀请专家参与评审,并提供专家所需评审的设计成果资料.建设单位的需求及相关部门的规定等
D.组织相关专家对设计成果评审会议,收集各专家的评审意见
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版西藏自治区监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:在某工程双代号网络计划中,工作N的最早开始时间和最迟开始时间分别为第20天和第25天,其持续时间为9天。该工作有两项紧后工作,它们的最早开始时间分别为第32天和第34天,则工作N的总时差和自由时差分别为()天。
A.3和0
B.3和2
C.5和0
D.5和3
正确答案:查看最佳答案
第5题:我国建设工程监理的特点之一是作为()。
A.政府管理职能的补充
B.政府管理职能的转变
C.国家强制推行的制度
D.国家鼓励发展的制度
正确答案:查看最佳答案
第6题:《建设工程质量管理条例》规定,()对国家重大技术改造项目实施监督检查。
A.国务院发展计划部门
B.国务院建设主管部门
C.国务院经济贸易主管部门
D.国务院技术监督主管部门
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版西藏自治区监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:根据《建设工程监理范围和规模标准规定》,下列工程项目中,必须实行监理的是()
A.总投资额为1亿元的服装厂改建项目
B.总投资额为400万美元的联合国环境署援助项目
C.总投资额为2500万元的垃圾处理项目
D.建筑面积为4万平方米的住宅建设项目
正确答案:查看最佳答案
第8题:采用邀请招标方式选择工程监理单位时,建设单位的正确做法是()。
A.只需发布招标公告,不需要进行资格预审
B.不仅需要发布招标公告,而且需要进行资格预审
C.既不需要发布招标公告,也不进行资格预审
D.不需要发布招标公告,但需要进行资格预审
正确答案:查看最佳答案
第9题:《建筑法》规定,两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的应当按照资质()的单位的业务许可范围承揽工程。
A.高
B.低
C.不同,区别各个承包
D.无相关规定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版西藏自治区监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:要规范工程建设参与各方的建设行为,就要建立有效的约束机制,其根本目的是()。
A.实行工程监理制
B.最大限度地减少其不良后果
C.强调事前控制
D.有利于政府的监督管理
正确答案:查看最佳答案
第11题:监理工程师在下列那一种情况下,要被收缴证书,且四年内不许参加监理工程师资格考试()。
A.以个人名义承接监理任务
B.未经批准从事监理业务
C.转让监理业务
D.以不正当手段取得《监理工程师资格证书》
正确答案:查看最佳答案
第12题:质权是一种约定的担保物权,以()为特征。
A.约定保证期间
B.债权人优先受偿
C.转移占有
D.转让需办理登记
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版西藏自治区监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有,用以担保债权履行的担保。
第13题:承包人应提前()天将申请竣工试验的通知送达监理人,监理人应在()天内确定竣工试验的具体时间。
A.7,14
B.21,14
C.14,21
D.14,7
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人,监理人应在14天内确定竣工试验的具体时间。
第14题:正确处理索赔.防止索赔是建设工程目标控制的()措施。
A.组织
B.经济
C.技术
D.合同
正确答案:查看最佳答案
第15题:为了建立能够独立承担民事责任的主体制度,在工程建设领域推行的管理制度是()。
A.项目法人责任制
B.招标投标制
C.工程监理制
D.合同管理制
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版西藏自治区监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:我国建设领域推行项目法人负责制.招标投标制.工程监理制和合同管理制。其中,项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。
第16题:下列不属于风险管理主要环节的是()。
A.投机风险
B.风险识别
C.风险分析与评价
D.风险对策的实施
正确答案:查看最佳答案
第17题:监理实施过程中,如果因监理单位过失而造成了经济损失,监理单位赔偿损失的累汁金额应()。
A.是直接经济损失额
B.最多为直接经济损失额
C.不超过监理酬金总额
D.不超过监理酬金总额(除去税金)
正确答案:查看最佳答案
第18题:造成损失的偶发事件,即造成损失的外在原因或直接原因,称为()。
A.风险因素
B.风险事件
C.风险原因
D.损失机会
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版西藏自治区监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:工程设计招标通常采用的评标方法是()。
A.最低投标价法
B.经评审的最低投标价法
C.综合评估法
D.评标价法
正确答案:查看最佳答案
参考解析:鉴于工程项目设计招标的特点,不过分追求投标价的高低,而更多关注于方案的技术先进性.所达到的技术指标.方案的合理性,以及对工程项目投资效应的影响等方面的因素,以此做出一个综合判断。同时,某些评审要素难以用金额表示。因此,工程建设项目设计招标评标方法通常采用综合评估法。
第20题:下列说法中不正确的是:()。
A.平行承发包模式下有两种监理模式
B.设计或施工总分包模式下,业主可以委托一家单位也可以分别按照设计阶段和施工阶段委托监理单位
C.项目总承包模式下宜委托多家监理单位,以保证三大控制的实施
D.项目总承包管理模式下宜委托一家监理单位
正确答案:查看最佳答案
第21题:监理工程师因过错造成重大质量事故的,()。
A.责令停止执业1年
B.吊销执业资格证书,3年内不予注册
C.吊销执业资格证书,5年内不予注册
D.吊销执业资格证书,终身不予注册
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版西藏自治区监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:在各种风险对策中,预防损失风险对策的主要作用是()。
A.中断风险源
B.降低损失发生的概率
C.降低损失的严重性
D.遏制损失的进一步发展
正确答案:查看最佳答案
第23题:如果招标文件规定,中标价必须是经评审的最低报价,则投标人在报价时,应兼顾投标中的竞争力与中标后的利润,在计算报价时,()。
A.以预算定额为报价基础,再进行适当让利
B.以概算定额为报价基础,再适当让利
C.以市场类似项目为报价基础
D.以企业自身的技术与管理水平为报价基础
正确答案:查看最佳答案
第24题:采用按建设工程投资的百分比计算监理费的关键是()。
A.确定百分比的数值
B.确定工程规模大小
C.确定监理工作范围
D.确定计算监理费的基数
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版西藏自治区监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:监理规划编制完成后,须经()审批。
A.总监理工程师
B.监理单位经营部门负责人
C.监理单位技术负责人
D.监理单位负责人
正确答案:查看最佳答案
第26题:根据《标准施工合同》,监理人在施工准备阶段的职责是()。
A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知
B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知
C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划
D.组织编制施工“合同进度计划”
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当发包人的开工前期工作已完成且临近约定的开工日期时,应委托监理人按专用条款约定的时间向承包人发出开工通知。监理人征得发包人同意后,应在约定的开工日期7天前向承包人发出开工通知。组织编制施工进度计划属于承包人的义务。
第27题:根据《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013),项目监理机构应由()审查设备制造单位报送的设备制造结算文件。
A.监理员
B.总监理工程师代表
C.专业监理工程师
D.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版西藏自治区监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时,必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的()。
A.申请人须知前附表
B.资格审查办法
C.投标人须知前附表
D.资格预审公告
正确答案:查看最佳答案
参考解析:编制施工招标项目的资格预审文件时,必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》中的“申请人须知”和“资格审查办法”;编制施工招标项目的招标文件时,必须不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“投标人须知”.“评标办法”和“通用合同条款”。
第29题:监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制,完成后必须经监理单位()审核批准,并应在第一次工地会议科开前报送建设单位。
A.法定负责人
B.技术负责人
C.项目负责人
D.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
第30题:下列对建设工程目标控制的要求中,属于进度全方位控制的是()。
A.对整个建设工程所有目标进行控制
B.在工程建设的早期就编制进度计划
C.对整个建设工程所有工作内容的进度进行控制
D.确保基本质量目标的实现以免影响进度
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版西藏自治区监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:如果监理工程师出现工作过失,违反了合同约定,由()向建设单位承担违约责任。
A.工程监理企业
B.总监理工程师
C.监理工程师
D.工程监理企业和监理工程师共同
正确答案:查看最佳答案
第32题:监理工程师对施工现场监督检查的方式不包括()。
A.旁站
B.专检
C.平行检验
D.巡视
正确答案:查看最佳答案
第33题:建立精干.高效的项目监理机构并使之正常运行,是实现建设工程监理目标的()。
A.前提条件
B.控制手段
C.经济措施
D.目标规划
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版西藏自治区监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:在委托监理的建设工程中,监理单位与承建单位不得有隶属关系和其他利害关系,这个要求反映了建设工程监理的()。
A.服务性
B.科学性
C.独立性
D.公正性
正确答案:查看最佳答案
第35题:采用邀请招标方式选择工程监理单位时,建设单位的正确做饭是()。
A.只需发布招标公告,不需要进行资格预审
B.不仅需要发布招标公告,而且需要进行资格预审
C.既不需要发布招标公告,也不进行资格预审
D.不需要发布招标公告,怛需要进行资格预审
正确答案:查看最佳答案
第36题:施工评标中,审查投标人名称与资质证书的名称是否一致,属于()评审的内容。
A.资格
B.程序
C.响应性
D.形式
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版西藏自治区监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:形式评审内容包括:投标人名称.投标函盖章签字.投标文件格式.联合体投标人.报价唯一等,“投标人的名称应与营业执照.资质证书.安全生产许可证的名称一致”是形式评审的审查重点之一。
第37题:总监理工程师对外应向()负责。
A.业主
B.监理单位
C.项目
D.承包单位
正确答案:查看最佳答案
第38题:风险型CM合同的计价方式是()。
A.固定总价
B.成本加酬金
C.固定单价
D.可调单价
正确答案:查看最佳答案
参考解析:风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式。
第39题:工程评标中,个别评标委员会成员对评标结果有异议时,正确的处理方法是()。
A.要求重新评标
B.口头说明其不同意见和理由
C.书面说明其不同意见和理由
D.要求其他成员说明同意的意见和理由
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版西藏自治区监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:评标报告应当由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由,评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的,视为同意评标结果。
第40题:()的任务主要是确定管理组织的目标和大政方针以及实施计划,其人员必须精干.高效。
A.决策层
B.协调层
C.执行层
D.操作层
正确答案:查看最佳答案
第41题:根据《建设工程安全生产管理条例》,建设单位的安全责任是()。
A.编制工程概算时,应确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用
B.采用新工艺时,应提出保障施工作业人员安全的措施
C.采用新技术.新工艺时,应对作业人员进行相关的安全生产教育培训
D.工程施工前,应审查施工单位的安全技术措施
正确答案:查看最佳答案
第42题:同一风险由不同的人识别,结果可能会有较大的差异。这表明风险识别具有()。
A.主观性
B.个别性
C.复杂性
D.不确定性
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版西藏自治区监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:在施工招标投标中,下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是()。
A.中标人在签订合同时提出附加条件
B.投标人在投标截止日期前撤回投标文件
C.中标人拒绝订立合同
D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正
正确答案:查看最佳答案
参考解析:下列情况发生时,投标保证金将被没收:一是投标人在投标有效期内撤销或修改投标文件;二是中标人无正当理由拒签合同协议书,或根据规定接受对错误的修正;三是中标人在签订合同时向招标人提出附加条件或者未按照招标文件要求提交履约担保;四是投标人采用不正当的手段骗取中标。
第44题:总监答辩回答问题时,要注意的事项不包括()。
A.抓住要害,简明扼要
B.力求客观.全面.辩证,留有余地
C.旁征博引,充分发挥
D.条理清晰,层次分明
正确答案:查看最佳答案
第45题:矩阵制组织形式的缺点是()。
A.缺乏机动性和适应性
B.不利于处理复杂问题
C.协调工作量较大
D.权利不以合理分配
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版西藏自治区监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:下列关于定金的表述中,错误的是()。
A.定金从合同签订之日生效
B.定金数额不得超过主合同标的额的20%
C.收受定金的一方不履行约定的债务的,应当双倍返还定金
D.定金合同要采用书面形式,并在合同中约定交付定金的期限
正确答案:查看最佳答案
参考解析:定金自实际交付时生效。
第47题:根据《建设工程安全生产管理条例》规定,下列()不需要按照国家专门规定经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。
A.钢筋作业人员
B.暴(同音字)破作业人员
C.登高架设作业人员
D.垂直运输机械作业人员
正确答案:查看最佳答案
第48题:监理实施细则需经()审批后实施
A.总监理工程师代表
B.工程监理单位技术负责人
C.总监理工程师
D.相应专业监理工程师
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版西藏自治区监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:某新建项目,建设期为3年,共向银行贷款1200万元。其中:第1年400万元,第2年500万元,第3年300万元,年利率为5%。则该项目的建设期利息为()万元。
A.54.65
B.60.00
C.97.65
D.189.15
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第50题:下列说法正确的是:()。
A.第一次工地会议在项目总监理工程师下达开工指令之前进行
B.第一次工地会议在项目总监理工程师下达开工指令之后进行
C.监理例会应定期召开,每月举行一次
D.专业性监理会议由总监理工程师主持
E.专业性监理会议由专业监理工程师主持
正确答案:查看最佳答案
第51题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法,正确的有()。
A.适用于设计——施工一体化的总承包项目
B.适用于依法强制监理的项目
C.适用于所有招标项目
D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目
E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版西藏自治区监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《标准设计施工总承包招标文件》适用于设计——施工一体化的总承包项目。《招标投标法实施条例》规定,编制依法必须进行招标的项目的招标文件,应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本。《标准施工招标文件》.《简明标准施工招标文件》和《标准设计施工总承包招标文件》均适用于公开招标和邀请招标。
第52题:组织应具有的基本含义为()。
A.目标是组织存在的前提
B.组织中人员应分工协作
C.组织是生产要素之一
D.组织中的人员应明确权力层次
E.组织有组织结构图表示
正确答案:查看最佳答案
第53题:工程设计合同签订后,设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动,应遵循的原则包括()。
A.在原定设计范围内的内容,设计人根据设计审查结论进行必要的修改和调整补充
B.设计人进行设计交底时,监理人提出的设计变更要求,经过设计人进行修改后即可交付施工
C.经过批准的设计文件确需修改,发包人先报经原审批机关批准,再委托原设计人修改
D.经过修改的设计文件,发包人应重新向设计管理部门报批
E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计
正确答案:查看最佳答案
参考解析:经过批准的设计文件不得随意变更,发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时,应当首先报经原审批机关批准,然后由原建设工程勘察.设计单位修改,经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。
第54题:PROJECTCONTROLLING与建设项目管理在以下几方面完全不同:()。
A.服务对象
B.地位
C.服务时间
D.工作内容
E.权力
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版西藏自治区监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:监理工程师的法律责任的表现行为主要有()。
A.违法行为
B.违约行为
C.违规行为
D.违纪行为
E.违背职业道德的行为
正确答案:查看最佳答案
第56题:目标控制的效果取决于()。
A.目标控制的措施是否得力和及时
B.主动控制是否与被动控制有机结合
C.目标规划和计划的质量
D.目标规划和计划的循环性
E.目标控制的组织机构和任务分工是否明确
正确答案:查看最佳答案
第57题:衡量建设工程风险概率的方法有()。
A.主观概率法
B.客观概率法
C.相对比较法
D.绝对比较法
E.概率分布法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版西藏自治区监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。
A.合同当事人违约
B.罢工
C.法院判决
D.仲裁机构裁定
E.地震
正确答案:查看最佳答案
参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件,E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,包括作为和不作为两种表现形式,还可分为合法行为和违法行为。此外,行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等,也是一种法律事实,也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。
第59题:工程设计招标中,投标人资格的审查内容有()。
A.投标人持有的资格证书
B.企业专业技术人员的数量
C.同类工程设计经历
D.待定行业工程设计经历
E.项目所在地区设计经历
正确答案:查看最佳答案
参考解析:对投标人的资格审查包括:1.资质审查,应初步审查投标人所持有的资质证书是否与招标文件的要求相一致。2.能力审查,通常要进一步审查人员的技术力量,主要考察设计负责人的资格和能力,以及各类设计人员的专业覆盖面.人员数量和各级职称人员的比例等是否满足完成工程设计的需要。3.经验审查,同类工程的设计经历是非常重要的内容。
第60题:监理工程师在施工准备阶段协调时,如果工程本身采取的是业主方直接供料方式,()。
A.应由业主将主管部门分配的材料指标划交承建方,由承建方购料付款
B.应由业主按材料预算价格作价转给承建方
C.业主方在给承建方结算工程价款时要陆续抵扣
D.业主对这部分材料不应再收备料款
E.业主方要支付与次此相应的备料款
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版西藏自治区监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:监理工程师应充分认识到,建设项目总体质量目标(),在监理工作中应给予重视。
A.含义具有多样性
B.内容具有广泛性
C.形成具有过程性
D.控制具有被动性
E.管理具有微观性
正确答案:查看最佳答案
第62题:与建设工程监理有关的建设工程行政法规有()。
A.建设工程质量管理条例
B.建设工程勘察设计管理条例
C.中华人民共和国土地管理法
D.中华人民共和国土地管理实施条
E.建筑工程施工许可管理办法
正确答案:查看最佳答案
第63题:《建筑法》调整的行为是()。
A.各类房屋建筑的建造
B.各类房屋建筑附属设施的建造
C.线路.管道的安装活动
D.与房屋建筑配套的线路.管道的安装活动
E.与房屋建筑配套的设备安装活动
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版西藏自治区监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:监理费的计算方法主要有()计算法。
A.按建设工程投资的百分比
B.基本工资加奖金
C.工资加一定比例的其他费用
D.按工作时间
E.固定价格
正确答案:查看最佳答案
第65题:监理单位申请核定资质等级时,须向资质管理部门提交()。
A.定级申请书
B.《监理申请批准书》和《营业执照》副本
C.税务登记证
D.《监理业务手册》
E.法定代表人和技术负责人有关证件
正确答案:查看最佳答案
第66题:在下列内容中,属于建设工程文件的是()。
A.工程准备阶段文件
B.施工文件
C.监理文件
D.竣工图
E.建设法规文件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版西藏自治区监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:工程咨询的全方位服务比建设项目管理中对建设项目目标的全方位控涵宽得多,还包括下列内容中的()。
A.项目策划
B.项目融资
C.组织协调
D.决策支持
E.合同管理
正确答案:查看最佳答案
第68题:主动控制也可以表述为()。
A.事前控制
B.反馈控制
C.前馈控制
D.开环控制
E.闭环控制
正确答案:查看最佳答案
第69题:施工监理服务收费调整系数包括()。
A.专业调整系数
B.工程复杂程度调整系数
C.高程调整系数
D.监理企业资质调整系数
E.工程所在地区调整系数
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版西藏自治区监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第70题:根据9部委于2007年颁发的《标准施工招标文件》,标准施工招标文件的组成包括()。
A.评标办法
B.投标人须知
C.发包人提供的资料
D.图纸
E.发包人要求
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C.E项属于标准设计施工总承包招标文件的组成。
第71题:监理工作规范化体现在()。
A.人员组成固定性
B.工作的时序性
C.档案资料的完整性
D.职责分工的严密性
E.工作目标的确定性
正确答案:查看最佳答案
第72题:监理工程师在目标分解工作中,应力求满足()要求。
A.目标控制全面性
B.目标控制动态性
C.目标实现过程的系统性
D.与组织结构的一致性
E.目标与控制措施的统一性
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版西藏自治区监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:与平行发包或陆续发包方式相比,对发包人而言,建设项目总承包模式的优点包括()。
A.简化了对设计.招标.实施过程管理的工作内容
B.采用固定工期.固定费用方式,建设的预期目标容易实现
C.最大程度保证设计方案最优
D.减少了设计变更和承包人的索赔
E.加强了实施阶段发包人对承包人的监督和检查
正确答案:查看最佳答案
参考解析:总承包方式的优点:单一的合同责任;固定工期.固定费用;可以缩短建设周期;减少设计变更;减少承包人的索赔。总承包方式的缺点:设计不一定是最优方案;减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。
第74题:某招标项目由于主观原因,导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定标,则投标人有权()。
A.要求撤回投标文件
B.要求赔偿损失
C.拒绝招标人延长投标有效期的要求
D.要求将合同授予他们协商推举的中标人
E.要求退还投标保证金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:需要延长投标有效期时,招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的,其投标保证金的有效期应相应延长,但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的,则失去竞争资格,但有权收回其投标保证金。
第75题:对监理规划内容中人员配备方案应从以下几方面审核:()。
A.专业满足程度
B.人员数量的满足程度
C.专业人员不足时采取的措施是否恰当
D.派驻现场人员计划表
E.职称结构
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版西藏自治区监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:质量控制目标包括()。
A.设计质量控制目标
B.材料质量控制目标
C.设备质量控制目标
D.土建施工工程质量控制目标
E.设备制造质量控制目标
正确答案:查看最佳答案
第77题:某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同,下列说法正确的有()。
A.属于非即时买卖合同
B.试用期内可以拒绝购买
C.试用的前提是支付价款或者提供担保
D.试用期只能由法律规定,当事人不能约定
E.试用期届满,采购人对是否购买未表示的视为购买
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项,试用买卖是指出卖人允许买受人试验其标的物.认可后再支付价款的交易。D项,试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间。
第78题:组织构成因素一般包括()。
A.管理模式
B.管理层次
C.管理跨度
D.管理部门
E.管理职能
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版西藏自治区监理工程师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:建筑材料采购合同履行中,供货方将货物错发到货地点。关于运费及相关费用的承担,下列说法中,正确的是()。
A.由供货方承担货物转运费用
B.由供货方承担逾期交货违约金
C.供货方将货物转运至合同规定的到货地点后可免交逾期违约金
D.由采购方承担货物转运增加的保险费用
E.由采购方和供货方共同承担货物转运费用
正确答案:查看最佳答案
参考解析:供货方将货物错发到货地点或接货人时,除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外,还应承担对方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。