[点击进入2022年最新海南省一级建造师法律法规在线测试预习题]
可能很多人都在寻求"2022年最新海南省一级建造师法律法规在线测试预习题",贝多芬曾经说过,卓越的人一大优点是:在不利与艰难的遭遇里百折不饶。这不禁令我们深思。 这不禁令我们深思。 那么,知识永远战胜愚昧。能认真找到这里来的你,肯定是一个认真人,那开始我们练题吧!最后的祝福:努力的苦读,就为这一刻?!把你的实力全部发挥,所有关爱着你的人,都会为你祝福、祈祷,相信你会考出满意的成绩,榜上有名喔!
一.单选题(共有70题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:下列债中,属于当事人之间按照约定产生的债是()。
A.侵权之债
B.不当得利之债
C.无因管理之债
D.合同之债
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新海南省一级建造师法律法规在线测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:负责特种设备安全监督管理的部门在情况紧急时查封.扣押安全隐患严重的施工设备。以下程序说法正确的是()。
A.未经行政机关负责人事先批准,一律不得实施查封扣押
B.至少应当由三名以上行政执法人员实施,并且需出示执法身份证
C.实施时可以听取当事人的陈述和申辩
D.现场笔录应由当事人和行政执法人员签名或盖章
正确答案:查看最佳答案
第2题:甲与乙订立了一份施工项目的材料采购合同,货款为40万元,乙向甲支付定金4万元,如任何一方不履行合同应支付违约金6万元。甲因将施工材料另卖他人而无法向乙完成交付,在乙提出的如下诉讼请求中,既能最大限度保护自己的利益,又能获得法院支持的诉讼请求是()。
A.请求甲支付违约金6万元
B.请求甲双倍返还定金8万元
C.请求甲支付违约金6万元,同时请求返还支付的定金4万元
D.请求甲双倍返还定金8万元,同时请求甲支付违约金6万元
正确答案:查看最佳答案
第3题:根据《政府采购法》,政府采购的主要方式应是()。
A.邀请投标
B.公开招标
C.竞争性谈判
D.单一来源采购
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新海南省一级建造师法律法规在线测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:根据《文物保护法》,关于保护文物的说法,正确的是()。
A.拆除文物所需的费用应当列入建设工程预算
B.建设工程选址应当是尽可能避开一切文物
C.建设单位对于实施原址保护的文物应当到行政部门备案
D.在文物保护单位的保护范围内不得进行建筑活动
正确答案:查看最佳答案
第5题:甲施工企业与乙水泥厂签订水泥供应合同,在约定的履行日期届满时,水泥厂未能按时供应水泥。由于甲施工企业没有采取适当措施寻找货源,致使损失扩大。对于扩大的损失应该由()。
A.乙水泥厂承担
B.双方连带责任
C.双方按比例承担
D.甲施工企业承担
正确答案:查看最佳答案
第6题:在《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430--2007中,其中GB/T符号表示此规范为()。
A.强制性国家标准
B.推荐性国家标准
C.强制性行业标准
D.推荐性行业标准
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新海南省一级建造师法律法规在线测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:在仲裁程序中,当事人对仲裁协议的效力有异议的,应当在()提出。
A.答辩期内
B.仲裁案件庭审结束前
C.仲裁案件裁决作出前
D.仲裁庭首次开庭前
正确答案:查看最佳答案
第8题:某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行备案手续后,发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利10%的补充协议,结算时双方对工程价款发生争议,则应当以()作为结算工程价款的依据。
A.备案的建设工程合同
B.补充协议
C.重新商定合同
D.当地建设行政主管部门发布的计价方法
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题中备案的工程合同和补充协议是属于典型的“黑白”合同,依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称《解释》)第21条规定:当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的,应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据。因此,本题选A。
第9题:某建设项目准备招标,据注册造价工程师估算合同价款为5000万元。根据《招标投标法实施条例》及《工程建设项目施工招标投标办法》规定,其投标保证金分别为()。
A.100万元.100万元
B.80万元.80万元
C.100万元.80万元
D.80万元.100万元
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新海南省一级建造师法律法规在线测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:下列评标委员会成员的行为中,符合现行规定的是()。
A.向招标人征询确定中标人的意向
B.接受投标人提出的主动澄清
C.对投标提出否决意见
D.接受个人所提出的询问意见
正确答案:查看最佳答案
第11题:按照上位法与下位法的法律地位与效力,下列说法中错误的是()。
A.《建筑法》高于《建设工程质量管理条例》
B.《建设工程质量管理条例》高于《注册建造师管理规定》
C.《建设工程安全生产管理条例》高于《建设工程施工现场管理规定》
D.《北京市建筑市场管理条例》高于《河北省建筑市场管理条例》
正确答案:查看最佳答案
第12题:关于人民法院对民事上诉案件的二审裁判的说法,正确的是()
A.原判诀认定事实清楚,适用法律正确的,裁定驳回上诉,维持原判诀
B.原判诀适用法律错误的,裁定撤销原判诀,发回原审人民法院重审
C.原判决认定事实不清的,裁定撒销原判诀,发回原审人民法院重审,或者查清事实后改判
D.原判诀违反法定程序的,依法改判
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新海南省一级建造师法律法规在线测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:关于仲裁开庭和审理的说法,正确的是()。
A.仲裁开庭审理必须经当事人达成一致
B.仲裁审理案件应当公开进行
C.当事人可以协议仲裁不开庭审理
D.仲裁庭不能做出缺席裁决
正确答案:查看最佳答案
参考解析:选项B仲裁以不公开审理为原则。选项C仲裁应当开庭进行。当事人协议不开庭的,仲裁庭可以根据仲裁申请书.答辩书以及其他材料作出裁决。选项D仲裁庭可以依法缺席审理并做出裁决。P311.
第14题:某工程的施工现场,施工人员发现脚手架有倒塌的危险时,停止作业并撤离现场。这是《安全生产法》规定从业人员所具有()。
A.拒绝作业权
B.紧急避险权
C.应急处理权
D.回避求救权
正确答案:查看最佳答案
第15题:关于工程质量争议处理的说法,正确的是()。
A.建设单位直接指定分包人分包专业工程的,应当承担无过错责任
B.施工企业对施工中出现的施工质量问题应当负责返修
C.建设工程未经竣工验收,建设单位擅自使用后,以部分质量不符合约定为由主张权利的,应予支持
D.建设工程竣工时发现的质量缺陷是建设单位的责任,施工企业不承担返修义务
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新海南省一级建造师法律法规在线测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:关于注册商标有效期的说法,正确的是()。
A.10年,自申请之日起计算
B.10年,自核准注册之日起计算
C.20年,自申请之日起计算
D.20年,自核准注册之日起计算
正确答案:查看最佳答案
第17题:工程建设行业标准应当适时进行复审,确认其继续有效或予以修订.废止,一般()复审一次。
A.2年
B.3年
C.4年
D.5年
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按照《标准化法》规定,工程建设行业标准实施后,根据科学技术的发展和工程建设的实际需要,该标准的批准部门应当适时进行复审,确认其继续有效或予以修订.废止,一般也是5年复审1次。
第18题:下列不属于建设工程纠纷仲裁解决的特点的是()。
A.专业性
B.保密性
C.二审终审制
D.裁决的终局性
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新海南省一级建造师法律法规在线测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:下列关于集体合同的说法不正确的是()。
A.集体合同由工会代表企业职工一方与用人单位订立
B.企业职工一方与用人单位还可以订立劳动安全卫生.女职工权益保护.工资调整机制等专项集体合同
C.集体合同订立后,应当报送劳动行政部门
D.集体合同对用人单位有约束力,对劳动者没有约束力
正确答案:查看最佳答案
第20题:某施工企业与预制构件厂签订了预制构件加工合同,构件加工过程中施工企业要求变更构件设计,对方同意变更。但加工构件超过60%时,该施工企业提出解除合同。关于该施工企业权利的说法。正确的是()。
A.可随时解除合同
B.享有留置权
C.不得单方变更设计
D.可请求法院撒销合同
正确答案:查看最佳答案
第21题:关于转代理的说法,正确是的是()
A.法定代理人死亡后可以转代理
B.复代理人和代理人均为被代理人选定
C.转代理不成立的,代理人对自己所转托的人负民事责任
D.为了保护被代理人的利益而转托他人代理的,可以不取得被代理人的同意
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新海南省一级建造师法律法规在线测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是代理.复代理.转代理,A选项,为保护被代理人的利益,任何时候都是可以转代理的,B选项,复代理是由代理人选定的,D选项,为了保护被代理人的利益而转托他人代理的,应当取得被代理人的同意。
第22题:当分包工程发生安全事故给建设单位造成损失时,关于责任承担的说法,正确的是()
A.建设单位可以要求分包单位和总承包单位承担无限连带责任
B.建设单位与分包单位无合同关系,无权向分包单位主张权利
C.总承包单位承担责任超过其应承担份额的,有权向有责任的分包单位追偿
D.分包单位只对总承包单位承担责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:P101“四.总分包的连带责任”,这题每年都考,但是有越出越烂的迹象。
第23题:根据《劳动合同法》,用人单位与劳动者已建立劳动关系,未同时订立书面劳动合同的,应当自用工之日起()内订立书面劳动合同。
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.半年
正确答案:查看最佳答案
参考解析:用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。《劳动合同法》规定,建立劳动关系,应当订立书面劳动合同。巳建立劳动关系,未同时订立书面劳动合同的,应当自用工之日起1个月内订立书面劳动合同。P140
第24题:根据利害关系人的请求或者依据职权,可以撤销建造师执业资格证书的情形不包括()。
A.申请人以欺骗.贿赂等不正当手段获准注册的,应当予以撤销
B.超越法定职权作出准予注册许可的
C.没有按照规定期限内继续教育的
D.违法法定程序做出准予注册许可的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新海南省一级建造师法律法规在线测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:关于仲裁协议的效力的说法,正确的是()。
A.当事人对仲裁协议效力有异议的,可以在仲裁过程中随时提出
B.如果合同终止,则合同中仲裁条款的效力也终止
C.当事人对仲裁协议效力有异议的,只能请求仲裁机构作出决定
D.未约定仲裁机构的,则仲裁协议无效
E.合同的变更.解除.终止或者无效,不影响仲裁协议的效力,体现出仲裁协议的独立性
正确答案:查看最佳答案
第26题:根据《建设工程质量管理条例》,建设工程承包单位应当向建设单位出具质量保修书的时间是()。
A.竣工验收时
B.竣工验收合格后
C.提交竣工验收报告时
D.交付使用时
正确答案:查看最佳答案
第27题:关于质量保证金预留的说法,正确的是()。
A.缺陷责任期内,非国库集中支付的政府投资项目,保证金必须预留在财政部门
B.缺陷责任期内,如发包方被撤销,保证金随交付使用资产一并移交给当地建设行政主管部门统一管理
C.缺陷责任期内,实行国库集中支付的政府投资项目,保证金的管理应按照国库集中支付的有关规定执行
D.社会投资项目采用预留保证金方式的,发.承包双方必须将保证金交由第三方金融机构托管
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新海南省一级建造师法律法规在线测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:根据《保险法》的规定,投保建筑工程一切险的,保险人对()应负责赔偿。
A.盘点时发现的短缺
B.维修保养或正常检修的费用
C.设计错误引起的损失和费用
D.外力引起的机械或电气装置的本身损失
正确答案:查看最佳答案
第29题:某建设工程施工合同约定,合同工期为9个月,合同价款为2000万元。根据法律规定,建设单位在申请领取施工许可证时,原则上最少应到位资金为()万元。
A.100
B.200
C.600
D.1000
正确答案:查看最佳答案
第30题:某施工企业的项目经理李某在工程施工过程中订立材料采购合同,承担该合同付款责任的是()
A.李某
B.施工企业
C.李某所属施工企业项目经理部
D.施工企业法定代表人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新海南省一级建造师法律法规在线测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:某工程项目工期计划为18个月,其中合同价款中安全防护.文明施工措施费用为86万元,在合同没有约定或约定不明情况下,建设单位预付该部分费用至少应为()。
A.25.8万
B.34.4万
C.43万
D.51.6万
正确答案:查看最佳答案
第32题:甲乙双方签订的合同中,约定违约赔偿损失的费用为5万元,合同履行中,甲方违约造成乙方损失3万元,则甲方应支付乙方的赔偿金应为()万元。
A.2
B.3
C.5
D.8
正确答案:查看最佳答案
参考解析:在约定赔偿损失和法定赔偿损失中,原则上约定赔偿损失优先于法定赔偿损失,作为约定赔偿损失,一旦发生违约并造成受害人的损害以后,受害人不必证明其具体损害范围即可依据约定损失条款而获得赔偿。本题中,约定赔偿损失费用为5万元,而且实际损失小于5万元,因而甲方应按照约定损失赔偿额5万元支付给乙方。
第33题:关于分包工程的说法,正确的是()。
A.分包工程承包人在提供分包工程履约担保后,不得要求分包工程发包人提供分包工程付款担保
B.中标人可以自行决定将中标项目的部分非主体.非关键性工作分包给他人完成
C.中标人和分包人就分包项目向招标人根据各自过错承担相应的责任
D.施工总承包的,建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位完成
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新海南省一级建造师法律法规在线测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,()应由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。
A.一般事故
B.较大事故
C.重大事故
D.特别重大事故
正确答案:查看最佳答案
第35题:关于建筑节能的说法,正确的是()。
A.已经建成的项目,2年后方可投入生产.使用
B.在新建建筑和既有建筑节能改造中,必须使用节能建筑材料和节能设备
C.在具备太阳能利用条件的地区,地方人民政府可以要求必须安装使用太阳能热水系统
D.不符合强制性节能标准的项目,建设单位不得开工建设
正确答案:查看最佳答案
第36题:根据《绿色施工导则》,建筑垃圾的再利用和回收率力争达到()。
A.20%
B.40%
C.50%
D.30%
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新海南省一级建造师法律法规在线测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:关于工程建设强制性标准的说法,正确的是()。
A.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查
B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文
C.工程建设中拟采用的新技术.新材料,可不受强制性标准的限制
D.工程建设中采用国际标准或者国外标准,可不受强制性标准的限制
正确答案:查看最佳答案
第38题:根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行力法》关于施工企业负责任人施工现场带班制度的说法,正确的是()。
A.建筑施工企业负责人,是指企业的法定代表人.总经理,不包括主管质量安全和生产工作的副总工程师
B.建筑施工企业负责人要定期带班检查,毎月检查时间不少于其工作日的20%
C.有分公司的企业集团负责人因故不能到现场的,可口头委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查
D.建筑拖工企业负责人带班检查时,应认真做好检查记录,并分别在企业和工程项目存档备查
正确答案:查看最佳答案
第39题:某建设工程施工合同无效,但该工程竣工验收合格,以下说法正确的是()。
A.合同无效是从订立时起承包人的权益就不受法律保护,所以承包人无法获取工程价款
B.因为合同无效,承包人应提出要求对方赔偿损失
C.因合同无效,承包人可以请求参照市场价格支付工程价款
D.虽然合同无效,但承包人可以请求参照合同约定支付工程价款
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新海南省一级建造师法律法规在线测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:建筑施工企业变更法定代表人的,应当到安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续的时间,变更后()内。
A.10日
B.5日
C.15日
D.20日
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是安全生产许可证的有效期。安全生产许可证在变更后10日内到原发证机关办理变更(企业名称.法定代表人.企业注册地址变更)
第41题:关于建设单位安全责任的说法,正确的是()
A.建设单位不得调整合同工期
B.需要进行暴(同音字)破作业的,建设单位应当委托施工企业办理申请批准手续
C.建设单位应当在拆除工程施工前告知施工企业,将施工企业资质等级证明和拆除施工组织方案送有关部门备案。
D.建设单位应当向施工企业提供毗邻区的地下管线资料并保证资料的真实,准确,完整。
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设单位相关的安全责任,选项A,建设单位与施工单位协商一致,可以合理地调整工期,选项B,暴(同音字)破作业,由建设单位办理批准手续,选项D建设单位不需要告知施工企业。
第42题:关于工程建设中民事责任承担的说法,正确的是()。
A.发包人按照“折价返还”的规则支付工程价款应当按照当地市场价格
B.承担民事责任的方式多样,可以单独适用,也可以合并适用
C.施工合同中承担民事责任是行政处罚的前提
D.罚款是民事责任的承担方式之
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新海南省一级建造师法律法规在线测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:报据《行政诉讼法》人民法院不受理行政诉讼的情形是()。
A.对行政拘留.暂扣或者吊销许可证和执照的行政处罚不满
B.申请行政许可,行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复
C.行政机关对行政机关工作人员的奖惩.任免等决定的
D.认为行政机关滥用行政权力,排除或者限制竞争的
正确答案:查看最佳答案
第44题:建筑物倒場造成他人损害的,由()承担连带责任
A.所有人和建设单位
B.使用人和建设单位
C.建设单位和施工企业
D.管理人和施工企业
正确答案:查看最佳答案
第45题:根据《建筑工程施工转包违法等违法行为认定查处管理办法(试行)》,关于对个人挂靠行为处罚的说法,正确的是()。
A.有执业资格证书的,吊销其执业资格证书,5年内不予执业资格注册
B.处以一定比例的罚款
C.不得再担任项目负责人
D.造成重大质量安全事故的,吊销其执业资格证书,5年以后可以重新注册
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新海南省一级建造师法律法规在线测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:根据《水污染防治法》,关于施工现场水污染防治的说法,正确的是()
A.禁止利用无防渗漏措施的沟渠输送含有毒污染物的废水
B.在具有特殊经济文化价值的水体保护区内,禁止设置排污口
C.禁止向水体排放含低放射性物质的废水
D.禁止向水体排放生活污水
正确答案:查看最佳答案
第47题:某施工合同约定,工程通过竣工验收后2个月内,结清所有工程款。2017年9月1日工程通过竣工验收,但直到2017年9月20日施工企业将工程移交建设单位,之后建设单位一直未支付工程余款。2018年5月1日,施工企业将建设单位起诉至人民法院,要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日为()。
A.2017年9月21日
B.2017年11月21日
C.2018年5月2日
D.2017年11月2日
正确答案:查看最佳答案
第48题:下面关于分包的有关规定说法错误的()。
A.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人
B.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人
C.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责
D.建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对承包单位负责
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新海南省一级建造师法律法规在线测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:按照《建设工程安全生产管理条例》的规定,()不属于建设单位安全责任范围。
A.向建设行政主管部门提供安全施工措施资料
B.向施工单位提供准确的地下管线资料
C.对拆除工程进行备案
D.为施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障
正确答案:查看最佳答案
第50题:某施工合同中约定设备由施工企业自行采购。施工期间,建设单位要求施工企业购买某品牌设备,理由是该品牌设备的生产商与建设单位有长期合作关系,关于本案中施工企业的行为,正确的是()。
A.施工企业应同意建设单位自行采购
B.设计单位提出此要求,施工企业就必须接受
C.建设单位以书面形式提出要求,施工企业就必须接受
D.施工企业可拒绝建设单位的要求
正确答案:查看最佳答案
第51题:某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业,该切割机租赁还有3个月到期。转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付绐该施工企业。该买卖合同中切割机的交付方式为()。
A.简易交付
B.拟制交付
C.指示交付
D.占有改定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新海南省一级建造师法律法规在线测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:关于工程建设地方标准实施的说法,正确的是()。
A.工程建设地方标准不得与国家标准相抵触,也不得独立实施
B.工程建设地方标准应报省级建设行政主管部门备案,方可在建设活动中使用
C.工程建设地方标准中直接涉及人民生命财产安全.环境保护的条文可直接作为强制性条文
D.工程建设地方标准与行业标准相抵触的规定,自行废止
正确答案:查看最佳答案
第53题:关于民事诉讼中简易程序的说法,正确的是()。
A.第一审民事案件和第二审民事案件的审理均可适用简易程序
B.基层人民法院审理的民事案件,当事人双方可以约定适用简易程序
C.简易程序应当在立案之日起6个月内审结
D.简易程序的审理期限由本院院长批准可以延长
正确答案:查看最佳答案
第54题:根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》,全部或部分使用政府投资的建设项目,按工程价款结算总额()左右的比例预留保证金。
A.3%
B.5%
C.10%
D.15%
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新海南省一级建造师法律法规在线测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:下列选项中属于设计单位安全责任的是()。
A.依法办理有关批准手续
B.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议
C.不得提出违法要求和随意压缩合同工期
D.向施工单位提供真实.准确和完整的有关资料
正确答案:查看最佳答案
第56题:经有关部门依法办理批准手续后,可以在历史文化名城名镇名村保护范围内进行的活动是()。
A.修建生产储存腐蚀性物品的仓库
B.占用保护规划确定保留的道路
C.改变园林绿地.河湖水系等自然状态的活动
D.在历史建筑上刻划
正确答案:查看最佳答案
第57题:根据《行政诉讼法》,下列情形中属于行政诉讼受案范围的是()。
A.对于限制人身自由的行政强制措施不服的
B.国防.外交等国家行为
C.行政指导行为
D.调解行为以及法律规定的仲裁行为
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新海南省一级建造师法律法规在线测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:根据《文物保护法》,属于受国家保护的文物的是()。
A.与历史事件有关的史迹
B.具有历史价值的壁画
C.古脊椎动物化石
D.古人类化石
正确答案:查看最佳答案
第59题:建设工程应当自领取施工许可证之日起()个月内开工。
A.1
B.2
C.3
D.6
正确答案:查看最佳答案
第60题:某承包人一直拖欠材料商的货款,材料商多次索要未果,便将此债权转让给了该工程的建设单位。工程结算时,建设单位提出要将此债权与需要支付的部分工程款抵消,施工单位以自己不知道此事为由不同意。针对本案下列表述中正确的是()。
A.材料商转让自己的债权无需让承包人知道
B.材料商转让自己的债权应经承包人同意
C.若转让时材料商通知了承包人,则建设单位可以主张抵消
D.即便转让时材料商通知了承包人,则建设单位也不可以主张抵消
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新海南省一级建造师法律法规在线测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:债权人转让权利应该通知债务人,未经通知的转让行为对债务人不发生效力,但债权人的转让无需得到债务人的同意,因此本题中只有C是正确的。
第61题:关于租赁合同的说法,正确的是()。
A.租赁期限超过20年的,超过部分无效
B.租赁期限超过6个月的,可以采用书面形式
C.租赁合同应当采用书面形式,当事人未采用的,视为租赁合同未生效
D.租赁物在租赁期间发生所有权变动的,租赁合同解除
正确答案:查看最佳答案
第62题:下列情形中,属于人民法院对仲裁裁决裁定不予执行的是()
A.对仲裁裁决持不同意见的仲裁员没有在裁决书上签名的
B.仲裁庭的组成违反法定程序的
C.合同中没有仲裁条款,争议发生后当事人才达成书面仲裁协议的
D.载有仲裁条款的合同被人民法院确认无效的
正确答案:查看最佳答案
第63题:关于建设工程监理的说法,正确的是()。
A.我国的工程监理主要是对工程的施工结果进行监督
B.监理单位与承包该工程的施工单位应为行政隶属关系
C.建设单位有权决定是否委托工程监理单位进行监理
D.建设单位须将工程委托给具有相应资质等级的监理单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新海南省一级建造师法律法规在线测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:下列关于法人的表述,错误的是()。
A.企业法人分立.合并的,应当向登记机关办理登记但无需公告
B.企业法人分立.合并的,其权利和义务由变更后的法人享有和承担
C.有独立经费的机关从成立之日起,具有法人资格
D.具有法人条件的事业单位.社会团体,依法不需要办理法人登记的,从成立之日起,具有法人资格
正确答案:查看最佳答案
第65题:乙施工企业向甲建设单位主张支工程款,甲以工程质量不合格为由拒绝支付,乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主张该债权时,甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法,正确的是()。
A.乙的债权属于法定不得转让的债权
B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩
C.乙转让债权应当经过甲同意
D.乙转让债权的通知可以不用通知甲
正确答案:查看最佳答案
第66题:甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工,但是乙方因为管理不善导致工程拖期,在5月20日到5月25日该地区发生洪灾,造成工期一再拖延,最后竣工时间为2010年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时,拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用,那么甲方应该计算()天的拖期违约损失。
A.15
B.16
C.17
D.21
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新海南省一级建造师法律法规在线测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题虽然发生了不可抗力,但是乙方因管理不善而导致工期拖延的违约责任是不能免除的。因为不可抗力发生的时间不是在合同约定的施工期内,而是乙方违约后发生的,因此因不可抗力导致工期拖延的时间仍然是属于乙方工期的延误。因此拖期违约损失应该是5月31日减去5月10日,答案D正确。
第67题:下列合同订立的原则中,可以作为合同当事人的行为准则,防止当事人滥用权利,保护当事人合法权益,维护和平衡当事人之间的利益的原则是()。
A.合法原则
B.诚实信用原则
C.公平原则
D.自愿原则
正确答案:查看最佳答案
第68题:甲公司与乙公司签订了一份设备融资租赁合同,要求乙与甲指定的丙厂商签订设备买卖合同,设备型号由甲选择。丙按照与乙签订的合同及时向甲交付了该设备。使用过.程中,甲发现这台设备虽然没有质量问题,但不能满足其使用要求,于是拒绝向乙支付租金。对此,下列说法中正确的是()。
A.甲的做法是合理的
B.丙对此应承担责任
C.乙对此应承担责任
D.乙对此不承担责任
正确答案:查看最佳答案
第69题:下列法人中,属于特别法人的是()。
A.基金会法人
B.事业单位法人
C.社会团体法人
D.机关法人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新海南省一级建造师法律法规在线测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第70题:下列人员属于生产经营单位的“主要负责人”的是()。
A.项目经理李某
B.法定代表人张某
C.总经理董某
D.技术负责人
E.安全总监
正确答案:查看最佳答案
第71题:根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生管理人员配备办法》,关于建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员配备的说法,正确的有()。
A.建筑施工总承包资质特级资质专职安全生产管理人员不少于6人
B.建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理员的配备与企业经营规模和生产需要有关,与企业设备管理无关
C.建筑施工专业承包资质二级和二级以下资质企业的专职安全生产管理人员不少于2人
D.建筑施工企业的分公司.区域公司等较大的分支机构不需要具备专职安全生产管理人员
E.建筑施工劳务分包资质序列企业的专职安全生产管理人员不少于2人
正确答案:查看最佳答案
第72题:安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形有()
A.取得安全生产许可证的建筑施工企业发生较大安全事故的
B.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权颁发安全生产许可证颁发的
C.超越法定职权颁发安全生产许可证颁发的
D.违反法定程序颁发安全生产许可证颁发的
E.对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新海南省一级建造师法律法规在线测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:民事诉讼特殊地域管辖中,合同当事人对履行地点没有约定时,关于履行地确定的说法正确的有()
A.交付不动产时,不动产所在地为合同履行地
B.争议标的为给付货币的,给付货币一方所在地
C.即时结清的合同,标的物坐在地为合同履行地
D.其他标的,履行义务一方所在地为合同履行地
E.合同没有实际屐行的,当事人双方住所地为合同履行地
正确答案:查看最佳答案
第74题:某工地招标文件规定,“招标人应出具10万元的银行保函或等额汇票作为投标担保”,则该工程担保的方式包括()。
A.保证
B.抵押
C.动产质押
D.权利质押
E.定金
正确答案:查看最佳答案
第75题:下列关于建造师及建造师在执业中违法行为说法正确的是()。
A.隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请注册的,建设主管部门不予受理或者不予注册,并给予警告,申请人1年内不得再次申请注册
B.以欺骗.贿赂等不正当手段取得注册证书的,由注册机关撤销其注册,3年内不得再次申请注册,并由县级以上地方人民政府建设主管部门处以罚款
C.注册建造师应按规定参加继续教育,接受培训测试,不参加继续教育或继续教育不合格的不予注册
D.对于采取弄虚作假等手段取得《注册建造师继续教育证书》的,一经发现,立即取消其继续教育记录,并记入不良信用记录,对社会公布
E.注册建造师因过错造成质量事故的,责令停止执业1年,造成重大质量事故的终身不予注册
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新海南省一级建造师法律法规在线测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:某政府投资的工程项目向社会公开招标,并成立了评标委员会,该项目技术特别复杂.专业性要求特别高。则下列说法正确的有()。
A.评标委员会由该市的建设行政主管部门负责组建
B.评标委员会成员的名单在开标时予以公布
C.评标委员会由9人组成,其中技术.经济等方面的专家为6人
D.评标委员会的专家成员可以由招标人直接确定
E.招标人可以直接授权评标委员会确定中标人
正确答案:查看最佳答案
第77题:总承包单位要对施工现场的施工组织和安全生产进行统一管理和全面负责,应当承担的法定安全生产责任包括()。
A.分包合同应当明确总分包双方的安全生产责任
B.统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案
C.负责向有关部门上报生产安全事故
D.发生安全事故负主要责任
E.自行完成建设工程主体结构的施工
正确答案:查看最佳答案
第78题:在代理关系中涉及的主体包括()。
A.代理人
B.权利人
C.被代理人
D.义务人
E.第三人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新海南省一级建造师法律法规在线测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:建设工程债的产生根据有()。
A.合同
B.公证
C.侵权
D.无因管理
E.不当得利
正确答案:查看最佳答案
第80题:注册商标需要改变()的,应当重新提出注册申请。
A.文字
B.注册人名义
C.图形
D.注册人地址
E.用途
正确答案:查看最佳答案
第81题:建设工程合同可以分为()。
A.建设工程造价咨询合同
B.建设工程勘察合同
C.建设工程监理委托合同
D.建设工程设计合同
E.建设工程施工合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新海南省一级建造师法律法规在线测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第82题:下列行为构成侵权之债的有()。
A.建设行政主管部门未及时颁发施工许可证
B.路人帮助把受伤工人送至医院
C.建筑物上坠落物品造成他人伤害,难以确定责任人
D.拆除屋顶广告时将住户窗户损坏
E.建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业
正确答案:查看最佳答案
第83题:关于仲裁裁决的说法,正确的有()。
A.仲裁裁判应当根据仲裁员的意见作出,形不成多数意见的,由仲裁委员会讨论决定
B.仲裁裁决没有强制执行力
C.当事人可以请求仲裁庭根据双方的和解协议作出裁决
D.仲裁实行一裁终局,当事人不可以就已经萩决的事项再次申请仲裁
E.仲裁裁决一经作出立即发生法律效力
正确答案:查看最佳答案
第84题:某开发公司开发的商住楼工程,建筑面积6万平方米,为赶在雨期前完成土方工程,在尚未完全具备法定开.工条件的情况下破土动工。对此,建设行政主管部门可作出的处罚包括()。
A.责令停止施工,限期改正
B.对建设单位处以工程合同价款1%以上2%以下罚款
C.没收非法所得
D.责令施工单位停业整顿
E.吊销监理单位营业执照
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新海南省一级建造师法律法规在线测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第85题:根据《绿色施工导则》,关于水资源利用的说法,正确的有()
A.优先采用中水搅拌.中水养护,有条件的地区和工程应收集雨水养护
B.施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水金额指标,合并计量管理
C.处于基坑降水阶段的工地,宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水
D.施工现场喷洒路面.绿化浇灌优先选择使用市政自来水
E.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%
正确答案:查看最佳答案
第86题:根据《安全生产许可证条例》,企业取得安全生产许可证防当具备的条件有()。
A.管理人员和作业人员每年至少进行1安全生产教肓培训并考核合格
B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险,为从业人员交纳保验费
C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入
D.有职业危害防治措施,并为作业人员配备符合相关标准的安全防护用具和安全防护服装
E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险
正确答案:查看最佳答案
第87题:有下列情形()是属于在诉讼时效期间的最后六个月内,因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的,诉讼时效中止。
A.不可抗力
B.义务人同意履行义务
C.继承开始后未确定继承人或者遗产管理人
D.权利人被义务人或者其他人控制
E.其他导致权利人不能行使请求权的障碍
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新海南省一级建造师法律法规在线测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第88题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,下列生产安全事故中,属于较大生产安全事故的有()。
A.2人死亡事故
B.10人死亡事故
C.3人死亡事故
D.20人重伤事故
E.1000万元经济损失事故
正确答案:查看最佳答案
第89题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的事人对建设工程实际竣工日期有工日期确定的说法,正确的有()。
A.建设工程整改后竣工验收合格的,以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期
B.建设工程竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期
C.承包人已经提交工验报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期
D.建设工程未经工验收,发包人撞自使用的,以工程完工日期为竣工日期
E.建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期
正确答案:查看最佳答案
第90题:关于仲裁审理的法定程序,说法正确的是()。
A.仲裁庭由3名或3名以上仲裁员组成,每个仲裁员都必须是双方共同指定
B.仲裁应当不开庭进行,但是,当事人协议开庭的,应当开庭
C.仲裁申请人不到庭的,视为撤回仲裁申请;仲裁被申请人不到庭的,可以作出缺席裁决
D.当事人在仲裁过程中不允许庭外和解
E.对仲裁裁决持不同意见的仲裁员,可以不在裁决书上签名
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新海南省一级建造师法律法规在线测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第91题:招标人在发出中标通知书前,由评标委员会对中标候选人进行再次审查确认的情况有()。
A.中标候选人财务状况发生较大变化,可能影响其履约能力
B.中标候选人未缴纳履约保证金
C.中标候选人放弃中标
D.中标候选人存在违法行为,可能影响其履约能力
E.中标候选人经营发生较大变化,可能影响其履约能力
正确答案:查看最佳答案
第92题:根据事故的具体情况,事故调查组由()派人组成,并应当邀请人民检察院派人参加。
A.公安机关
B.有关人民政府
C.人民法院
D.安全生产监督管理部门
E.负有安全生产监督管理职责的有关部门
正确答案:查看最佳答案
第93题:关于不动产物权设立的说法,正确的有()。
A.不动产物权的设立属自愿登记
B.不动产物权变动未经登记,不影响当事人之间订立的消灭不动产物权合同的效力
C.依法属于国家所有的自然资源,所有权可以不登记
D.不动产物权登记由不动产所在地的登记机构办理
E.不动产物权自合同成立时设立
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新海南省一级建造师法律法规在线测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第94题:关于仲裁调解的说法,正确的有()
A.仲裁调解不成的,当事人应当及时起诉
B.仲裁调解必须在裁决作出前进行
C.仲裁调解书与裁决书的执行效力是相同的
D.仲裁调解书一经做出即发生法律效力
E.仲裁与调解相结合是中国仲裁制度的特点
正确答案:查看最佳答案
第95题:申请人对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的,可以申请行政复议,关于该行政复议的说法,正确的有()。
A.申请人可以向该部门的本级人民政府申请行政复议
B.申请人可以向上一级主管部门申请行政复议
C.申请人申请行政复议不可以口头申请
D.申请人应当自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请
E.行政复议机关应当在收到行政复议申请后15日内进行审查,决定是否受理
正确答案:查看最佳答案
第96题:某住宅楼工程设计合理使用年限为50年。以下是该工程施工单位和建设单位签订的《工程质量保修书》关于工程保修期的条款,其中符合《建设工程质量管理条例》规定合法有效的是()。
A.地基基础和主体结构为50年
B.屋面防水工程.卫生间防水工程为5年
C.电气管线.给水排水管道为50年
D.供热与供冷系统为1年
E.装饰装修工程为1年
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新海南省一级建造师法律法规在线测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第97题:下列安全责任中,属于建设单位应当承担的有()。
A.足额使用安全施工措施所需费用
B.提供施工现场及毗邻区域内地下管线资料
C.不得租赁不符合安全施工要求的用具设备
D.不得随意压缩合同工期
E.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议
正确答案:查看最佳答案
第98题:下列属于劳动合同中的选择性条款是()。
A.劳动报酬
B.试用期
C.社会保险
D.竞业限制
E.工作时间和休息休假
正确答案:查看最佳答案
第99题:下列关于建造师的继续教育说法正确的是()。
A.各省级住房城乡建设主管部门组织注册建造师参加继续教育
B.注册一个专业的建造师在每一注册有效期内应参加继续教育不少于120学时
C.继续教育完成规定学时并测试合格后取得的《注册建造师继续教育证书》是建造师申请注册的重要依据
D.每一注册有效期内充抵继续教育的学时累计不得超过30学时
E.注册建造师应在企业注册所在地选择中国建造师网发布的培训单位接受继续教育
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年最新海南省一级建造师法律法规在线测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!