[点击进入山东省注册监理工程师测试模拟题]
一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:合同履行的前提和依据是()。
A.有效的合同
B.合同法
C.诚实信用原则
D.合同生效
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东省注册监理工程师测试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第1题:施工合同文本规定，发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的，()。
A.由承包人负责，费用由承包人承担
B.由发包人负责，费用由发包人承担
C.由承包人负责，费用由发包人承担
D.由发包人负责，费用由承包人承担
正确答案:查看最佳答案
第2题:根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”的正确做法是()。
A.承包人负责投保，并承担办理保险的费用
B.发包人负责投保，并承担办理保险的费用
C.承包人负责投保，发包人承担办理保险的费用
D.发包人负责投保，承包人承担办理保险的费用
正确答案:查看最佳答案
第3题:违反合同的当事人支付了违约金和赔偿金后，对方仍要求继续履行合同时，违约方()。
A.应在对方同意变更合同约定的违约责任条款后继续履行合同
B.在继续履行过程中可更换标的
C.必须按合同约定条件继续履行合同
D.可拒绝继续履行合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东省注册监理工程师测试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第4题:对分包商主要通过分包合同明确双方的()，保证分包商能及时地按质按量地完成合同责任。
A.责权利关系
B.法律义务关系
C.分包责任关系
D.利益分配关系
正确答案:查看最佳答案
第5题:某项目拟完工程计划投资为50万元，已完工程实际投资为65万元，已完工程计划投资60万元，则进度偏差为()。
A.15万元
B.5万元
C.-57万元
D.-10万元
正确答案:查看最佳答案
第6题:FIDIC《施工合同条件》规定，承包商未能在工程师规定的时间内修复缺陷工程部位的，业主雇用其他人完成后，可从()中将这笔费用扣除。
A.预付款
B.履约保函
C.保留金
D.索赔款
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东省注册监理工程师测试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第7题:《设计施工总承包合同》的“价格清单”是指()。
A.承包人按照发包人提出的工程量清单而计算的报价单
B.承包人按发包人的设计图纸概算量，填入单价后计算的合同价格
C.承包人按其提出的投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各阶段的计划费用
D.承包人向发包人的投标报价
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是合同文件。设计施工总承包合同的价格清单，指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量淸单，经承包人填写单价后计算价格的方式不同。由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此价格清单是指承包人完成所提投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各段的计划费用，清单价格费用的总和为签约合同价。参见教材P113。
第8题:为了保证设计指导思想连续贯穿于设计的各个阶段，一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行的是()。
A.技术设计招标
B.施工图设计招标
C.全过程设计招标
D.初步设计招标
正确答案:查看最佳答案
第9题:上级行政主管部门的工作人员在施工现场检查工作时，应由()对他们的工作安全负责。
A.业主
B.监理单位
C.承包商
D.工作人员自己
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东省注册监理工程师测试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第10题:当委托人因故要求中途终止设计时，应及时通知设计人，已付的设计费()。
A.全部退回
B.选退回，另作补偿处理
C.不退，就此结束合同双方义务
D.不退，并还应按实际所耗工时补齐费用
正确答案:查看最佳答案
第11题:根据《设计施工总承包合同》，关于“发包人要求”中的错误，正确的处理方法是()。
A.将无条件补偿条款写入合同协议书
B.将有条件补偿条款写入合同附录
C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担
D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款
正确答案:查看最佳答案
参考解析:注:本题目无正确答案。本题考查的是订立合同时需要明确的内容。选项A.B，对于发包人要求中的错误，通用条款给出了两种供选择的条款，这是属于通用条款可选项的内容，不放在合同协议书或合同附录中。选项C错误，无条件补偿条款中，承包人复核时未发现发包人的错误，实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和(或)工期延误，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。有条件补偿条款中，承包人复核时未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致增加的费用和(或)工期延误；选项D错误，应该是将无条件或有条件补偿条款写入通用条款。参见教材P114。
第12题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于违约责任的说法，正确的是()。
A.发包人要求**合同，设计人未开始工作的，不退还定金
B.合同生效后，设计人要求终止合同的，应全额返还定金
C.发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建，设计人应减收设计费
D.因设计**工程质量事故的，设计人应免收工程全部设计费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东省注册监理工程师测试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第13题:根据《简明施工合同》，材料和设备的供应人通常为()。
A.分包人
B.发包人
C.施工项目部
D.承包人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:简明施工合同适用于工期在12个月内的中小工程施工，是对标准施工合同简化的文本，通常由发包人负责材料和设备的供应，承包人仅承担施工义务。
第14题:委托监理合同中所称的“监理人”是指()。
A.项目监理机构
B.监理单位
C.总监理工程师
D.监理单位的法定代表人
正确答案:查看最佳答案
第15题:施工合同专用条款约定某分部工程应于开工后的第10个月竣工移交。施工过程中由于变更工程师批准顺延工期0.5个月;工程师批准承包商的索赔顺延工期0.5个月;由于业主严重拖欠支付工程进度款，承包商停工0.5个月。根据FIDIC施工合同条件相应通用条款的规定，()个月应作为判定承包商该部分工程施工是否提前竣工获得的奖励标准。
A.10
B.10.5
C.11
D.11.5
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东省注册监理工程师测试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第16题:发包人未能按时完成后续施工的现场或通道的移交工作，属于工程师发出暂停施工的情况中的()。
A.内外部条件的变化
B.发包人应承担责任的原因
C.协调管理的原因
D.承包人的原因
正确答案:查看最佳答案
第17题:单位工程质量验收过程中，当参加验收各方对工程质量验收出现意见分歧时，可请()协调处理。
A.监理机构
B.设计单位
C.工程质量监督机构
D.建设单位
正确答案:查看最佳答案
第18题:()不是无效经济合同。
A.没有法人资格，但具有独立生产经营资格者签订的合同
B.无行为能力人签订的合同
C.盗用他人名义签订的合同
D.当事人在违背真实意思情况下签订的合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东省注册监理工程师测试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第19题:某工程项目，承包人于2013年5月1日提交了工程竣工报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日监理人向承包人出具有经发包人签认的工程接收证书，承包人的竣工日期应确定为()。
A.5月1日
B.5月15日
C.5月25日
D.5月28日
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是竣工验收管理。竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的56天内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期，并在工程接收证书中写明。
第20题:发包人应在()的28天内完成赔付。
A.监理人收到索赔意向通知书后
B.监理人收到索赔通知书后
C.监理人做出索赔处理结果答复后
D.承包人接受索赔处理结果后
正确答案:查看最佳答案
第21题:施工过程中的作业技术交底工作应由()进行。
A.设计单位代表
B.施工单位主管技术人员
C.专业监理工程师
D.施工单位项目经理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东省注册监理工程师测试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第22题:关于施工招标项目标底的说法，正确的是()。
A.施工招标项目必须有标底
B.标底应当在开标时公布
C.标底应当作为评标的依据
D.一个项目可以有几个不同的标底
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是招标准备阶段的工作。标底说明属于招标文件的投标人须知中的内容，招标人可以自行决定是否编制标底，一个招标项目只能有一个标底。若招标项目设有标底，应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。参见教材P31。
第23题:根据《标准施工合同》，屨约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至()之日止。
A.工程竣工验收
B.工程缺陷责任期满
C.签发工程移交证书
D.签发最终结清证书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:屨约担保的担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止，即担保人对承包人保修期内履行合同义务的行为不承担担保责任。
第24题:建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在()。
A.行业协会网站发布招标公告
B.行业协会网站发布投标邀请书
C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告
D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东省注册监理工程师测试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:实行公开招标的，应在国家或地方指定的报刊.信息网或其他媒介，同时在中国工程建设和建筑业信息网上发布招标公告。邀请招标，只向邀请对象(3个以上符合资质条件的投标人)发出投标邀请书即可，不必公开发布招标信息。
第25题:按照《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，订立设计合同时，发包人委托任务的工作范围不包括()。
A.设计深度要求
B.建筑物的合理使用年限设计要求
C.施工组织要求
D.设计人配合施工工作的要求
正确答案:查看最佳答案
第26题:招标方式中，公开招标与邀请招标比较，其优点主要是()。
A.竞争性强，选择面宽
B.竞争的激烈程度相对较差
C.招标时间长
D.招标费用高
正确答案:查看最佳答案
第27题:在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时，()。
A.中标人不承担合同责任
B.招标人应退还其投标保证金
C.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人
D.招标人可没收其投标保证金，如招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东省注册监理工程师测试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第28题:监理工程师是依据()的质量标准对承包人的工程质量进行检查。
A.法律规定
B.国家强制性
C.合同约定
D.工程所在地
正确答案:查看最佳答案
第29题:下列对于重新招标和不再招标的情形描述错误的是()。
A.投标截止时间止，投标人少于3家应该直接发包
B.经评标委员会评审后否决所有投标应当重新招标
C.重新投标后，所有投标人又全部被否决的项目可以直接发包
D.重新投标后，投标人仍少于3家的项目可以直接发包
正确答案:查看最佳答案
第30题:按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由()的人民法院管辖。
A.工程所在地
B.被告住所地
C.原告住所地
D.合同签字地
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东省注册监理工程师测试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第31题:关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是()。
A.发包人只能是建设单位
B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质
C.承包人的综合资质只设甲级
D.承包人的行业资质只设甲级
正确答案:查看最佳答案
参考解析:发包人通常是工程建设项目的业主(建设单位)或者项目管理部门(如工程总承包单位)。设计人须为具有相应设计资质的企业法人。工程设计综合资质只设甲级，工程设计行业资质设甲级.乙级，根据工程性质和技术特点，个别行业资质可设丙级。
第32题:债权人的撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起()年内行使。
A.1
B.2
C.3
D.5
正确答案:查看最佳答案
第33题:《标准施工招标文件》的组成()。
A.共包含封面格式和三卷八章的内容
B.共包含封面格式和四卷八章的内容
C.共包含封面格式和三卷九章的内容
D.共包含封面格式和四卷九章的内容
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东省注册监理工程师测试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第34题:执行政府指导价的合同，当事人一方逾期提货时恰遇政府指导价格上涨，应按()执行。
A.原价格
B.新价格
C.原价和新价的平均价格
D.当地市场价格
正确答案:查看最佳答案
第35题:下列不属于《建设工程施工合同(示范文本)》(GM1999—0201)的是()。
A.《协议书》
B.《通用条款》
C.《专用条款》》
D.《建设工程质量管理条例》
正确答案:查看最佳答案
第36题:根据《招标投标法》，应由()确定中标人。
A.招标人
B.招标代理机构
C.评标委员会
D.招标投标监督机构
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东省注册监理工程师测试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:大多数情况下由招标人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会确定中标人。
第37题:按施工合同示范文本规定，施工现场内由承包人采购用于工程的材料和待安装设备，应当由()办理保险。
A.发包人
B.承包人
C.发包人和承包人共同
D.监理人
正确答案:查看最佳答案
第38题:FIDIC是最具权威的国际咨询工程师组织，发布了大量的项目管理有关文件和标准化的合同文本，其中()是FIDIC编制其他合同文本的基础。
A.《简明合同格式》
B.《生产设备和设计—施工合同条件》
C.《施工合同条件》
D.《设计采购施工(
E.pc)/交钥匙工程合同条件》
正确答案:查看最佳答案
第39题:关于工程变更的说法，错误的是()。
A.工程变更包括改变有关工程的施工时间和顺序。
B.任何工程变更均需由工程师确认并签发工程变更指令。
C.施工中承包方不得擅自对原工程设计进行变更。
D.工程师同意采用承包方合理化建议，所发生的费用全部由业主承担
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东省注册监理工程师测试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第40题:承包商签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时，()。
A.应征得业主同意
B.可不经过业主同意
C.自行决定后通知业主
D.自行决定后通知监理工程师
正确答案:查看最佳答案
第41题:当出现招标文件中的某项规定与工程交底会后招标单位发给每位投标人的会议记录不一致时，应以()为准。
A.招标文件中的规定
B.招标单位在会议上的口头解答
C.发给投标单位的会议记录
D.现场考察时招标单位的口头解释
正确答案:查看最佳答案
第42题:有关建设工程材料设备采购合同的特点，下列说法中正确的是()。
A.出卖人与买受人订立买卖合同，是以转移财产所有权为目的
B.买受人转移财产所有权，必须以买受人支付价款为对价
C.买卖合同是双务.无偿合同
D.除了法律有特殊规定的情况外，当事人之间意思表示一致，买卖合同即可成立，并以实物的交付为合同成立的条件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东省注册监理工程师测试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第43题:根据《施工合同标准文本》的规定，因承包人违约而解除合同，发包人的行为正确的是()。
A.发包人不可派人员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工
B.发包人无权扣留使用承包人在现场的材料.设备和临时设施
C.发包人扣留使用承包人在现场的材料设备，则发包人不能再享有索赔的权利
D.发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是违约责任。选项A，发包人可派人员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工;选项B，发包人有权扣留使用承包人在现场的材料.设备和临时设施;选项C，发包人的扣留行为不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
第44题:大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于()。
A.施工承包合同
B.买卖合同
C.设备安装合同
D.加工承揽合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:大型主机设备招标不同于定型生产的设备和材料，不仅没有统一的设备标准，而且由于设备庞大.生产成本较高，通常厂家在签订合同后才进行制造，因此招标签订的合同属于加工承揽合同。
第45题:下列关于分包合同的履行，说法错误的是()
A.分包工程价款由承包方与分包单位结算
B.发包人可以自主的向分包单位支付各种工程款项
C.工程分包不能解除承包人任何责任与义务
D.分包单位因任何原因给发包方造成损失的，承包方承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东省注册监理工程师测试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第46题:在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知()天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。
A.7
B.14
C.28
D.56
正确答案:查看最佳答案
第47题:招标人确定中标人后()天内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。
A.7
B.15
C.20
D.30
正确答案:查看最佳答案
第48题:施工评标过程中，发现投标报价大写金额与小写金额不一致时，评标委员会正确的处理办法是()。
A.以小写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认
B.以大写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认
C.由投标人书面澄清，按大写或按小写来计算投标报价
D.将该投标文件直接作废标处理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东省注册监理工程师测试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第49题:关于同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖.变卖抵押物所得的价款的清偿顺序的说法中，不正确的是()。
A.抵押物已登记的先于未登记的受偿
B.抵押合同以登记生效的，按抵押物登记的价值清偿
C.抵押合同以登记生效的，且顺序相同的，按照债权比例清偿
D.抵押合同自签订之日起生效的，如果抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿，顺序相同的，按照债权比例清偿
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第50题:招标人自行组织招标应具备的条件和能力有()。
A.有与招标工程规模和复杂程度相应的经历
B.有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员
C.有办理招标手续的人员和能力
D.有编制招标文件的能力
E.有组织评标的能力
正确答案:查看最佳答案
参考解析:发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标能力时，可以自行组织招标。
第51题:签发()必须由监理工程师亲自处理。
A.工程移交证书
B.付款证书
C.解除缺陷责任证书
D.最终证书
E.分项工程合格证书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东省注册监理工程师测试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第52题:根据《担保法》，保证合同对担保范围设有约定时，保证担保的范围包括()。
A.主债权及利息
B.违约金
C.行政罚款
D.损害赔偿金
E.实现债权的费用
正确答案:查看最佳答案
第53题:下列取得《监理工程师资格证书》的人员中，监理工程师注册机关不受理注册申请的是()人员。
A.国家行政机关现职
B.施工单位在职
C.工程咨询单位
D.设计单位
E.厂矿企业基建
正确答案:查看最佳答案
第54题:工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括()。
A.在原定设计范围内的内容，经发包人同意，设计人可以进行必要的修改和调整补充
B.监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工
C.经过批准的设计文件需要修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改
D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批
E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东省注册监理工程师测试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第55题:关于风险CM模式的说法，正确的有()。
A.cm合同属于管理承包合同
B.cm合同采用成本加酬金的计价方式c.cm承包商不赚取总包.分包合同的差价d.cm承包商属于专业咨询机构e.
C.合同属于管理承包合同b.cm合同采用成本加酬金的计价方式c.cm承包商不赚取总包.分包合同的差价
D.cm承包商属于专业咨询机构
E.cm承包商在工程设计阶段参与合同管理
正确答案:查看最佳答案
第56题:施工合同履行中，关于承包人的索赔管理，说法正确的是()。
A.承包人应在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书
B.监理人应在收到索赔意向通知书后的42天内，将索赔处理结果答复承包人
C.监理人应尽量争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见
D.承包人应接受索赔处理结果，因为监理人处理索赔的决定具有强制约束力
E.发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付
正确答案:查看最佳答案
第57题:下列各险种中专门针对工程的是()。
A.机器损坏险
B.建筑工程一切险
C.货物运输险
D.安装工程一切险
E.机动车辆险
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东省注册监理工程师测试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:只有建筑工程一切险(及第三者责任险)和安装工程一切险(及第三者责任险)是专门针对工程的保险。
第58题:《建设工程施工合同》规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法，其中属于不可抗力事件发生后，承包方承担的风险范围包括()。
A.运至施工现场待安装设备的损害
B.承包人机械设备的损坏
C.停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用
D.施工人员的伤亡费用
E.工程所需的修复费用
正确答案:查看最佳答案
第59题:根据《标准施工招标文件》，关于资格审查委员会和评标委员会的说法，正确的有()。
A.二者工作内容相同
B.成员数均为5人以上单数
C.技术经济方面的专家不得少于成员总数的2/3
D.成员均应执行《招标投标实施条例》相关规定
E.专家成员均应为高级技术职称
正确答案:查看最佳答案
参考解析:资格审查委员会的组建应当遵守招标投标法及条例中有关评标委员会的规定，即由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术.经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。
第60题:根据《标准施工合同》，关于签约合同价的说法，正确的有()。
A.签约合同价不包括承包人利润
B.签约合同价即为中标价
C.签约合同价包含暂列金额.暂估价
D.签约合同价是承包方履行合同义务后应得的全部工程价款
E.签约合同价应在合同协议书中写明
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东省注册监理工程师测试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第61题:关于投标人资格审查的说法，正确的有()。
A.本标段的监理人不能参加施工投标
B.由招标人进行资格审查
C.财产被接管不是否决投标资格的理由
D.类似项目业绩应当是资格审查的内容
E.资格审查一般采用合格制
正确答案:查看最佳答案
参考解析:选项A.C均属于拒绝作为资格预审申请人的12种情况的单位之一。资格预审时，由资格审查委员会进行资格审查，资格后审时由评标委员会进行资格审查。资格审查委员会按照初步审查和详细审查两个阶段依次进行。详细审查的主要审查内容包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制，应在前附表中注明。
第62题:根据《机电产品购国际竞争性招标文件》，关于设备采购合同交付检验的说法正确的有()。
A.买方有权检验货物，且不支付额外费用
B.检验货物的地点应为货物的最终目的地
C.卖方应向买方提供证明货物符合规定的检验证书
D.卖方提供的检验证书可以作为货物验收的最终检验
E.卖方提供的检验证书可以作为支付货款时提交给支付银行的文件
正确答案:查看最佳答案
参考解析:买方或其代表应有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同约定的规格，并且不承担额外的费用。检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地.交货地点和/或货物的最终目的地任何地点进行。在交货前，卖方应让制造商出具一份证明货物符合合同规定的检验证书。检验证书是付款时提交给支付银行文件的一个组成部分，但不能作为有关质量.规格.性能.数量或重量的最终检验。
第63题:在委托监理合同中，监理人享有()。
A.选择工程总承包人的建议权
B.对工程规模.设计标准等的审批权
C.工程建设有关协作单位的组织协调主持权
D.合同范围内工程款支付的审核和签认权
E.一切工程变更的批准权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东省注册监理工程师测试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第64题:建筑材料采购合同履行中，供货方将货物错发到货地点。关于运费及相关费用的承担，下列说法中，正确的是()。
A.由供货方承担货物转运费用
B.由供货方承担逾期交货违约金
C.供货方将货物转运至合同规定的到货地点后可免交逾期违约金
D.由采购方承担货物转运增加的保险费用
E.由采购方和供货方共同承担货物转运费用
正确答案:查看最佳答案
参考解析:供货方将货物错发到货地点或接货人时，除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担对方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。
第65题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于竣工验收及竣工后试验的说法，正确的有()。
A.承包人应在竣工试验通过后按合同约定进行工程设备试运行
B.承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人
C.工程验收合格后，发包人直接向承包人签发工程接收证书
D.竣工后试验通常在缺陷责任期内工程安全稳定运行一段时间后进行
E.工程接收证书中注明的实际竣工日期以验收合格的日期为准
正确答案:查看最佳答案
第66题:关于大型工程设备采购招标中交货期的评审内容，正确的是()。
A.设备制造厂家生产计划是否合理
B.允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差
C.如果交货时间不能接受，视为非响应投标
D.提前交货不考虑降低评标价
E.“投标资料表”中规定的备品备件能否与主机设备同时交货
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东省注册监理工程师测试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:首先依据投标文件提供的投标人的年生产能力.近两年已承接的设备制造数量和安排生产的计划，分析投标人提出的交货时间能否按期实现。其次，允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差。第三，依据投标文件偏差表中提供的分期和全部交货的时间，评定是否可以接受。如果交货时间不能接受，视为非响应投标。第四，在可接受范围内的评定方法是，依据招标文件的货物需求一览表规定的时间为基础，每超过基础时间一周，其评标价将在投标价的基础上增加报价的某一百分比(一般为0.5%)加到评标价基础上，形成评审价格。第五，提前交货不考虑降低评标价。
第67题:甲乙签订一份总价为200万元的大型机电设备合同，甲依约定向乙交付了价值100万元的设备产品后，延迟交付剩余的设备，则乙收取误期赔偿费的下列行为中正确的是()。
A.每延误一周，收取1万元误期赔偿费
B.每延误一周，收取0.5万元误期赔偿费
C.如延迟了10周，总共收取10万元误期赔偿费
D.最多收取10万元误期赔偿费
E.最多收取5万元误期赔偿费
正确答案:查看最佳答案
参考解析:每延误一周，按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.5%计收误期赔偿费，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为合同价格的5%。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同的规定终止合同。
第68题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，设计方的合同责任有()。
A.保护设计方案.图纸.数据等知识产权
B.保证设计质量满足规定的标准和合同要求
C.施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批
D.负责向发包人和施工单位进行设计交底
E.解决施工过程出现的设计问题
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项.C项属于发包人的合同责任。
第69题:合同法规定，若先履行义务方有确切证据表明后履行义务方有()情形之一时，可以行使不安抗辩权。
A.未按合同约定办理保险
B.经营状况严重恶化
C.为了逃避债务转移财产或抽逃资金
D.丧失商业信誉
E.财务状况恶化，但提供了第三人的提保
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东省注册监理工程师测试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第70题:《建设工程监理合同》应明确委托人的权利有()。
A.授予监理人权限的权利
B.委托监理工程重大事项的决定权
C.对工程承包人的选定权
D.对实施项目的监理控制权
E.有关各方的主持协调权
正确答案:查看最佳答案
第71题:FIDIC《施工合同条件》规定，承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验，对此正确的处理方式是()。
A.不能正常进行竣工试验达到14天以上，工程师应颁发接收证书
B.缺陷责任期内竣工试验条件具备时，应补充进行竣工试验
C.缺陷责任期内竣工试验条件具备时，补充进行竣工试验后颁发接收证书
D.补检试验的全部费用应补偿给承包商
E.竣工试验表明工程未达到合同约定的质量标准，雇主应当拒绝接收
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项，承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验达到14天以上，为了合理确定承包商的竣工时间和该部分工程移交雇主及时发挥效益，规定工程师应颁发接收证书。D项，补检试验比正常竣工试验多出的费用应补偿给承包商。E项，针对未能通过竣工试验的情形，FIDIC《施工合同条件》增加了雇主可以折价接收工程的情况。
第72题:下列关于监理招标的特点，说法正确的是()
A.招标宗旨是对监理单位能力的选择
B.报价占主要地位
C.报价占次要地位
D.邀请的投标人较多
E.邀请的投标人较少
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东省注册监理工程师测试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第73题:在施工招标中，进行合同数量的划分应考虑的主要因素有()。
A.施工内容的专业要求
B.施工现场条件
C.投标人的财务能力
D.对工程总投资的影响
E.投标人的工程经验
正确答案:查看最佳答案
第74题:工程建设监理合同示范文本规定，建设监理单位服务的内容包括()。
A.正常的监理工作
B.附属工作
C.附加工作
D.额外工作
E.业主要求的工作
正确答案:查看最佳答案
第75题:下列施工合同条款中，属于合同法律关系内容的有()。
A.发包人名称
B.承包人名称
C.发承包项目名称
D.提供施工场地的约定
E.工程价款结算的约定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东省注册监理工程师测试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。合同法律关系的内容是合同的具体要求，决定了合同法律关系的性质，它是连接主体的纽带。A项.B项属于合同法律关系的主体，C项属于合同法律关系的客体。
第76题:关于施工招标资格预审和资格后审的说法，正确的有()。
A.两者均是考察投标人是否具备圆满完成招标工程地施工能力
B.通过资格预审的，在评标过程中不需要对投标人资格进行复查
C.资格后审在评标后定标前进行
D.资格后审和资格预审的时间不同
E.资格后审的内容比资格预审少
正确答案:查看最佳答案
第77题:关于保证担保方式的说法，正确的有()。
A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式
B.当事人没有约定保证方式的，按一般保证承担保证责任
C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人
D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任
E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。可见连带责任保证的责任重于一般保证的责任。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。②国家机关。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。
第78题:设计合同发包方的义务包括()。
A.为设计人员提供工作和生活条件
B.明确设计范围的深度
C.委托施工图设计，应在规定的日期向承包人提供批准的可行性研究报告
D.按合同承担设计文件的保密责任
E.向施工单位进行技术交底
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东省注册监理工程师测试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第79题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于联合体承包的说法，正确的有()。
A.联合体协议经监理人确认后作为合同附件
B.联合体牵头人负责组织合协调联合体成员全面履行合同
C.承包人可根据需要自行修改联合体协议
D.联合体的组织合内容分工是重要的评标内容
E.承包人可根据需要自选调整联合体组成
正确答案:查看最佳答案
