2023版山东济南二级注册建造师测试模拟题

[点击进入2023版山东济南二级注册建造师测试模拟题]

一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:施工合同履行过程中场中出现以下情形，()施工企业可以被免除违约责任的是()。

A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误

B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误

C.施工企业的设备损坏，导致工期延误

D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023版山东济南二级注册建造师测试模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:在合同履行过程中，如果出现法定的免责条件或合同约定的免责事由，违约人将免于承担违约责任。我国的《合同法》仅承认不可抗力为法定的免责事由。《合同法》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，()部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见.不能避免并不能克服的客观情况。当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

第1题:用于电力线路上的电气设备是()

A.金具

B.集箱

C.断路器

D.叶栅

正确答案:查看最佳答案

参考解析:考查内容:《中华人民共和国电力法》变压器.电容器.电抗器.断路器.隔离开关.避雷器.互感器.熔断器等，属于电力线路上的电气设备。3.临时用电施工组织设计的主要内容不包括()。A.确定电源电线的位置及线路走向B.绘制施工机械平面布置图C.制定电气防火措施D.进行负荷计算答案:B解析:临时用电施工组织设计的主要内容应包括:现场勘察;确定电源进线;变电所.配电室.总配电箱.分配电箱等位置及线路走向;进行负荷计算;选择变压器容量.导线截面积和电器的类型.规格;绘制电气平面图.立面图和系统图;制定安全用电技术措施和电气防火措施。

第2题:关于招标价格的说法，正确的是()。

A.招标时可以设定最低投标限价

B.招标时应当编制标底

C.招标的项目应当采用工程量清单计价

D.招标时可以设定最高投标限价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A错误，招标人不得规定最低投标限价。B错误，招标人可以自行决定是否编制标底。C错误，全部使用国有资金投资或者以国有资金投资为主的建筑工程，应当采用工程量清单计价;非国有资金投资的建筑工程，鼓励采用工程量清单计价。工程量清单应当依据国家制定的工程量清单计价规范.工程量计算规范等编制。工程量清单应当作为招标文件的组成部分。D正确，招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。P78

第3题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》，关于隐蔽工程检查程序的说法，正确的是()。

A.隐蔽工程经监理人检查质量不合格的，承包人按监理人指示完成修复后即可覆盖，无需重新检查

B.监理人不能按时进行检查的，应在检查前48小时向承包人提交书面延期要求

C.监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，承包人不得完成覆盖工作

D.隐蔽工程必须经监理人检查且质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后承包人方可覆盖

正确答案:查看最佳答案

第4题:下列争议中，受《仲裁法》调整的是()。

A.建设行政主管部门处理的行政争议

B.劳动争议

C.农林承包经营合同争议

D.建设工程施工合同争议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《仲裁法》的调整范围仅限于民商事仲裁，即“平等主体的公民.法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权纠纷”;对于婚姻.收养.监护.扶养.继承纠纷以及依法应当由行政机关处理的行政争议等不能仲裁。另外，劳动争议仲裁和农业集体经济组织内部的农业承包合同纠纷不受《仲裁法》的调整。P303

第5题:在合同中，客体不变，相应权利义务也不变，此时主体改变也称为()。

A.合同变更

B.合同转移

C.合同转让

D.合同失效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在民事合同中，客体不变，相应权利义务也不变，此时主体改变也称为合同转让。

第6题:按照《建设工程质量管理条例》规定，下列关于工程监理责任.权限的说法中，正确的是()。

A.监理单位对施工质量承担监理责任，包括违约责任和违法责任

B.未经监理工程师签字，不进行竣工验收

C.未经监理工程师签字，建设单位不拨付工程款

D.施工监理必须采用旁站监理方法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理单位对施工质量承担监理责任，包括违约责任和违法责任两个方面:(1)违约责任。如果监理单位不按照监理合同约定履行监理义务，给建设单位或其他单位造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。(2)违法责任。如果监理单位违法监理，或者降低工程质量标准，造成质量事故的，要承担相应的法律责任。

第7题:关于留置的说法，正确的是()。

A.留置的标的是不动产

B.不转移对物的占有是留置与质押的显著区别

C.留置权人负有妥善保管留置财产的义务

D.置物留置期间债权人不能与债务人协议处理留置物

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是留置权。留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权以该财产折价或者以变卖.拍卖该财产的价款优先受偿的担保方式。

第8题:根据《招标投标法实施条例》，()履约保证金的上限是中标合同金额的()。

A.2%

B.5%

C.10%

D.20%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《招标投标法实施条例》进一步规定，()履约保证金不得超过中标合同金额的10%。中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。

第9题:根据《建设工程安全生产管理条例》，(:)工程监理单位对施工组织设计中的安全技术措施或者专项实施方案的审查重点是()。

A.是否达到工程使用功能要求

B.是否达到施工进度要求

C.是否符合工程建设强制性标准

D.是否达到造价控制目标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程安全生产管理条例》规定，(:)工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

第10题:关于建设工程合同一方违约后.另一方采取措施防止损失扩大的说法，正确的是()。

A.接到违约方的通知后，守约方应当及时采取措施防止损失扩大

B.守约方没有采取适当措施致使损失扩大的，可以就扩大的损失要求赔偿

C.当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由自己承担

D.未接到违约方的通知，守约方无需采取措施防止损失扩大

正确答案:查看最佳答案

第11题:除()之外，投标文件有下列情形的，招标人不予受理。

A.逾期送达

B.未送达指定地点

C.未按规定格式填写

D.未按招标文件要求密封

正确答案:查看最佳答案

参考解析:我国《招标投标法》规定，投标文件有下列情形的，招标人不予受理:1.逾期送达;2.未送达指定地点;3.未按招标文件要求密封;4.未通过资格预审。

第12题:关于联合体投标的说法，正确的是()。

A.招标人接受联合体投标并进行资格评审的，联合体应当在提交资格评审申请文件后组成

B.招标人应当在资格评审公告，招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标

C.联合体某成员在同一招标项目中以自己名义单独投标，其投标有效

D.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定其资质等级

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成。所以A错误。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。所以C错误。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。所以D错误

第13题:在安装工程一切险中，保险人应当赔偿损失的情形是()。

A.自然磨损

B.维修保养

C.意外事故

D.盘点时发现的短缺

正确答案:查看最佳答案

第14题:·下列情形中，导致建设工程施工合同无效的是()。

A.工程款支付条款订立时显失公平的

B.发包人对投标文件有重大误解订立的

C.依法应当招标的项目中标无效后订立的

D.承包人超越资质等级订立但在竣工前取得相应等级资质证书的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是无效合同。承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。P121～122。

第15题:关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的是()。

A.承包人的优先受偿权由于抵押权

B.承包人的优先受偿权可以对抗已经交付购买商品房大部分款项的消费者

C.优先受偿权的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失

D.承包人行使优先受偿权的期限为1年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。所以B错误。建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬.材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。所以C错误。建设工程承包人行使优先权的期限为6个月所以D错误。

第16题:关于招标程序和要求的说法，正确的是()。

A.依法必须进行招标的项目，招标人必须委托有资质的招标代理机构办理招标事宜

B.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，获得批准

C.招标文件可以不包括拟签订合同的主要条款

D.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的应当重新招标

正确答案:查看最佳答案

第17题:·根据《合同法》规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为()。

A.变更

B.重新协定

C.原则上变更

D.未变更

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是合同的变更。当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。P124。

第18题:根据《建筑业企业资质管理规定》，以下不属于建筑业企业资质的是()。

A.施工总承包

B.专业承包

C.劳务分包

D.专业分包

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查企业资质等级许可制度。从事建筑活动的建筑施工企业.勘察单位.设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本.专业技术人员.技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。其中，建筑业企业资质分为施工总承包.专业承包和劳务分包三个序列。D符合题意。

第19题:关于二级建造师执业范围的说法，正确的是()

A.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，项目均为小型工程施工项目的除外

B.注册建造师担任施工项目负责人期间，经受聘企业同意，可以变更注册另一企业。

C.发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，办理书面交接手续后可以更换施工项目负责人

D.因非承包人原因致使工程项目停工超过120日，注册建造师可同时担任另一工程施工项目负责人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:考查二级建造师执业岗位范围。教材P69。A项跟项目规模无关，B项不得同时在两个企业执业，D项缺少建设单位同意。

第20题:关于承揽工程业务的说法，正确的是()。

A.企业承揽分包工程，应当取得相应建筑业企业资质

B.不具有相应资质等级的施工企业，可以采取同一专业联合承包的方式满足承揽工程业务要求

C.施工企业与项目经理部签订内部承包协议，()属于允许他人以本企业名义承揽工程

D.自然人可以成为承揽分包工程业务的主体

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A正确，根据《建筑法》()《行政许可法》《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条B》等法律.行政法规，《建筑业企业资质管理规定》中规定，企业应当按照其拥有的资产.主要人员.已完成的工程业绩和技术装备等条件申请建筑业企业资质，经审查合格，取得建筑业企业资质证书后，方可在资质许可的范围内从事建筑施工活动。B错误，《建筑法》规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。C错误，《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》规定，分包工程发包人没有将其承包的工程进行分包，在施工现场所设项目管理机构的项目负责人.技术负责人.项目核算负责人.质量管理人员.安全管理人员不是工程承包人本单位人员的，视同允许他人以本企业名义承揽工程。D错误，2014年8月住房和城乡建设部经修改后发布的《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》进一步规定:“分包工程承包人必须具有相应的资质，并在其资质等级许可的范围内承揽业务。严禁个人承揽分包工程业务。”

第21题:下列文书中，不具有执行效力的是()。

A.人民法院作出的具有财产给付内容的发生法律效力的刑事判决书

B.人民法院作出的先予执行的裁定

C.人民法院依督促程序发布的支付令

D.当事人达成的和解协议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是执行根据。执行根据主要有:(1)人民法院制作的发生法律效力的民事判决书.裁定书以及生效的调解书等;(2)人民法院作出的具有财产给付内容的发生法律效力的刑事判决书.裁定书;(3)仲裁机构制作的依法由人民法院执行的生效仲裁裁决书.仲裁调解书;(4)公证机关依法作出的赋予强制执行效力的公证债权文书;(5)人民法院作出的先予执行的裁定.执行回转的裁定以及承认并协助执行外国判决.裁定或裁决的裁定;(6)我国行政机关作出的法律明确规定由人民法院执行的行政决定;(7)人民法院依督促程序发布的支付令等。

第22题:甲企业与乙企业发生合同纠纷，甲企业委托丙律师代理诉讼，委托书委托权限中约定"丙律师为全权代理人"。丙律师在诉讼中有权实施的行为是()。

A.提出反诉

B.提出和解

C.提出管辖权争议

D.提出上诉

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查诉讼代理过程中授权委托书与委托代理权限。委托权限分为一般授权与特别授权。一般授权，委托代理人仅有程序性的诉讼权利。特别授权可以行使实体性的诉讼权利，即代为承认.放弃.变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或者上诉。若授权委托书仅写"全权代理"而无具体授权的情形，视为诉讼代理人没有获得特别授权，无权行使实体性诉讼权利。题目中授权委托书仅写"丙律师为全权代理人"而无具体授权，则丙律师只为一般代理，对于提出和解.提起反诉.提出上诉等美体权利并无代理权，故C正确。

第23题:某房地产开发公司拟在某市旧城区一地块上开发住宅小区工程项目，建设工程合同价格为2000万元，工期为18个月。按照国家有关规定，该开发公司应当向工程所在地的区政府建设局申请领取施工许可证。申请领取施工许可证的时间最迟应当在()。

A.确定施工单位前

B.住宅小区工程开工前

C.确定监理单位前

D.住宅小区工程竣工验收前

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《建筑法》第7条规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

第24题:根据《安全生产法》，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡等损失，应当依法承担赔偿责任，拒不承担的，由()依法强制执行。

A.人民法院

B.人民政府

C.建设行政主管部门

D.安全生产监督管理部门

正确答案:查看最佳答案

第25题:某建设单位发包的工程由乙包工头借用甲施工企业的资质中标并签订施工合同，工程竣工验收质量合格，乙包工头要求按合同约定支付工程款，则()。

A.合同无效，不应支付工程款

B.合同无效，应参照合同约定支付工程款

C.合同有效，不应支付工程款

D.合同有效，应参照合同约定支付工程款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:没有资质的实际施工人借用建筑施工企业的名义所签订的合同属于违反《合同法》的规定，即违反法律.行政法规的强制性规定，该合同应认定无效。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定:建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予以支持。故选项B正确。

第26题:关于建设单位的质量责任和义务，下列行为不符合《建设工程质量管理条例》规定的是()。

A.应当依法将施工图送审

B.不得任意压缩合同工期

C.进行装修时不得变动建筑主体和承重结构

D.不得将建设工程肢解发包

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查建设单位的质量责任和义务。根据《建设工程质量管理条例》，建设单位的质量责任和义务主要包括:依法对工程进行发包的责任;依法对材料设备进行招标的责任;提供原始资料的责任;不得干预投标人的责任;送审施工图的责任;委托监理的责任;确保提供的物资符合要求的责任;不得擅自改变主体和承重结构进行装修的责任;依法组织竣工验收的责任。综上，本题选C，因为建设单位并不是不能改变主体和承重结构进行装修，而是要依法进行，具体是指:涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案;没有设计方案的，不得施工。

第27题::某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000万元，根据法律规定，建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少到位资金为()万元。

A.100

B.200

C.600

D.1000

正确答案:查看最佳答案

参考解析:18个月大于1年。到位30%，2000×30%=600万

第28题:关于投标人的说法，正确的是()。

A.存在管理关系的不同单位，可以参加未划分标段的同一招标项目投标

B.投标人发生合并.分立.破产等重大变化的，其投标无效

C.单位负责人为同一人的不同单位，可以参加同一标段投标

D.投标人不再具备资格预审文件.招标文件规定的资格条件的，其投标无效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:单位负责人为同一人或者存在控股.管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。投标人发生合并.分立.破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备资格预审文件.招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

第29题:以下关于仲裁协议说法正确的是()。

A.施工合同纠纷发生后，建设单位与施工单位可以通过电子邮件或电话方式达成仲裁协

B.仲裁协议应当具备的内容是:仲裁事项.仲裁规则.选定的仲裁委员会

C.某施工合同中争议解决条款约定了两家仲裁机构。后来双方争执不下，当事人可以向工程所在地法院起诉

D.某施工合同约定关于工程质量的一切争议由北京仲裁委员会仲裁。合同履行中，施工企业与建设单位在工程质量和工程价款结算数额上均发生争议。则本案中，质量和结算纠纷均由仲裁委员会裁决

正确答案:查看最佳答案

第30题:建设工程施工合同无效，将不会产生()的法律后果。

A.返还财产

B.折价补偿

C.赔偿损件

D.支付违约金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同无效的话，不会产生违约金的法律后果

第31题:根据我国法律体系，其法律效力从高到低的排列正确地是()。

A.《北京市建设工程房屋拆迁管理办法》.《建设工程安全管理条例》.《建筑法》.《宪法》

B.《宪法》.《建筑法》.《建设工程安全管理条例》.《北京市建设工程房屋拆迁管理办法》

C.《宪法》.《建设工程安全管理条例》.《建筑法》.《北京市建设工程房屋拆迁管理办法》

D.《建筑法》.《宪法》.《建设工程安全管理条例》.《北京市建设工程房屋拆迁管理办法》

正确答案:查看最佳答案

参考解析:宪法是具有最高法律效力的根本大法，具有最高的法律效力。行政法规的法律地位和法律效力仅次于宪法和法律，高于地方性法规和部门规章。《建筑法》属于法律，《建设工程安全管理条例》属于行政法规，《北京市建设工程房屋拆迁管理办法》属于地方性法规和部门规章。

第32题:某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同，施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两个部件，并有意转租该塔吊。关于施工企业义务的说法，正确的是()。

A.施工企业应当对塔吊部件进行维修

B.施工企业应当对塔吊做相应改造

C.施工企业转租塔吊后应当将相关情况通知租赁公司

D.施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承租人应当妥善保管租赁物，因保管不善造成租赁物损坏.灭失的，应当承担损害陪产责任。承租人经出租人同意，可以将租赁物转租给第三人。P165

第33题:根据《民事诉讼法》，关于证据的说法，正确的是()。

A.书证只能提交原件

B.涉及商业秘密的证据需要在法庭出示的，应当在公开开庭时出示

C.经过公证证明的文书，人民法院可以作为认定事实的根据

D.证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证

正确答案:查看最佳答案

参考解析:证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证。对涉及国家秘密.商业秘密和个人隐私的证据应当保密，需要在法庭出示的，不得在公开开庭时出示。未经质证的证据，不能作为认定案件事实的依据。

第34题:《招标投标法》规定，招标人应当在招标文件中载明投标有效期。投标有效期从()起算。

A.招标公告发布之日

B.领取招标文件之日

C.提交投标文件的截止之日

D.资格预审结束之日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人应当在招标文件中载明投标有效期。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

第35题:关于建设工程领域保证金的说法，正确的是()。

A.省级住房城乡建设主管部门有权新设保证金项目

B.未按规定返还保证金，保证金收取方无需向建筑业企业支付逾期返还违约金

C.保证金只能以现金方式提交

D.工程项目竣工前，已经提交履约保证金的,建设单位不得同时预留工程质量保证金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:严禁新设保证金项目。未按规定或合同约定返还保证金的,保证金收取方应向建筑业企业支付逾期返还违约金。转变保证金缴纳方式，推行银行保函制度。

第36题:某工程竣工验收合格后第10年内，部分梁板发生不同程度断裂。经由相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由()。

A.建设单位维修并承担维修费用

B.施工单位维修并承担维修费用

C.施工单位维修，设计单位承担维修费用

D.施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《建设工程质量管理条例》的规定，保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。如果质量缺陷是由于施工单位未按照工程建设强制性标准和合同要求施工造成的，则施工单位不仅要负责保修，还要承担保修费用。

第37题:在城市市区范围内，施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工()日前向工程所在地县及以上人员政府环境保护行政主管部门申报。

A.10

B.15

C.20

D.30

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声的污染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县及以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称，施工场所和期限，可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

第38题:《生产安全事故应急预案管理办法》规定，生产经营单位制定的应急预案应当至少()修订一次，预案修订情况应有记录并归档。

A.每五年

B.每三年

C.每年

D.每半年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《生产安全事故应急预案管理办法》规定，生产经营单位制定的应急预案应当至少每三年修订一次，预案修订情况应有记录并归档。

第39题:(1)担任施工项目负责人的注册建造师，在所负责的工程项目竣工验收手续办结前，不得变更注册到另一施工企业，除非()。

A.施工企业同意更换项目负责人

B.建设单位与施工企业产生了合同纠纷

C.因不可抗力暂停施工

D.建设单位同意更换项目负责人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人:发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的;(2)发包方同意更换项目负责人的;(3)因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。建设工程合同履行期间变更项目负责人的，企业应当于项目负责人变更5个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，除以上规定的情形外，不得变更注册至另一企业。P69

第40题:关于建设单位安全责任的说法，正确的是()

A.编制工程概算时，确定工程安全生产费用

B.工程开工前，审查施工企业的安全技术措施

C.工程开工前，负责项目的安全技术交底

D.对特殊结构的建设工程，提出保障安全施工的措施建议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B项错误，为监理单位责任。C.D项错误，为设计单位责任。

第41题:(1)关于承揽合同解除的说法，正确的是()。

A.承揽人未经定作人同意交其承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同

B.除非合同当事人双方书面的约定，定作人和承揽人均不得随时解除承揽合同

C.承揽人发现定作人提供的材料不符合给定的，有权以书面通知的方式，单方面解除承揽合同

D.承揽人可以随时解除承揽合同，造成定作人员损失的，应当赔偿

正确答案:查看最佳答案

第42题:施工单位在电缆保护区实施暴(同音字)破作业时，制定暴(同音字)破施工方案应()。

A.邀请地方建设管理部门参与

B.报当地电力管理部门批准

C.及时与地下电缆管理部门沟通

D.邀请地下电缆管理部门派员参加

正确答案:查看最佳答案

参考解析:暴(同音字)破施工时应-邀请地下电缆管理部门参加。A选项，暴(同音字)破作业不需要邀请地方建设管理部门参与;B选项，在暴(同音字)破施工方案编制完成之后应报当地电力管理部门批准;C选项，在暴(同音字)破作业遇到有地下电缆的情况下，应及时与点下电缆管理部门沟通，获得地下电缆埋设的准确位置。

第43题:甲装饰公司拖欠某劳务公司10万元工程款，劳务公司多次索要无果，当决定上诉时发现，甲装饰公司已经分立为乙装饰公司和丙运输公司，而乙.丙两个公司对10万元工程欠款的偿还事宜未做明确约定，劳务公司便以乙装饰公司为被告诉至法院，法院受理后通知丙公司应诉。此时，丙公司作为当事人属于()

A.共同诉讼人

B.原告

C.有独立请求权的第三人

D.无独立请求权的第三人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是民事诉讼的当事人和代理人。P300

第44题:某招标单位于2015年5月1日向中标人发出了中标通知书，双方于2015年5月15日签订了施工合同。根据法律规定，招标人应当在()前退还其他投标人的投标保证金。

A.2015年5月5日

B.2015年5月20日

C.2015年5月25日

D.2015年6月1日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

第45题:《建设工程安全生产管理条例》规定，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起()内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.30日

B.60日

C.15日

D.90日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，建设单位在领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

第46题:2016年9月15日，甲材料供应商与丙材料供应商订立书面合同，转让甲对乙施工企业的30万元债权。同年9月25日，乙接到甲关于转让债权的通知。关于该债权转让的说法，正确的是()

A.甲与丙之间的债权转让合同9月25日生效

B.丙于9月15日可以向乙主张30万元债权

C.甲与丙之间的债权转让行为于9月25日对乙生效

D.乙拒绝清偿30万元债务的，丙可以要求甲和乙承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:教材P123

第47题:公安部.住房和城乡建设部《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知》规定，施工单位应当建立施工现场消防组织，制定灭火和应急疏散预案，并至少()组织一次演练。

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:公安部.住房和城乡建设部《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知》规定，施工单位应当建立施工现场消防组织，制定灭火和应急疏散预案，并至少每半年组织一次演练。

第48题:(1)下列仲裁协议中，有效的仲裁协议是()。

A.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请仲裁委员会仲裁

B.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，可申请仲裁或提起诉讼

C.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请北京仲裁委员会仲裁

D.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，应先申请仲裁后提起诉讼

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是仲裁制度。仲裁协议的内容:请求仲裁的意思表示；(2)仲裁事项；(3)选定的仲裁委员会。P321.

第49题:关于工程建设强制性国家标准，说法正确的是()。

A.标准可以由行业主管部门发布

B.标准文本应当免费向社会公开

C.对标准解释的效力低于标准本身

D.对标准进行复审的周期一般不得超过3年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项错误，强制性国家标准由国务院批准发布或者授权批准发布。C项错误，标准解释的效力等于标准本身。D项错误，复审周期一般不得超过5年。

第50题:关于代理的说法，正确的是().

A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任

B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人

C.作为委托人的法人.非法人组织终止的，委托代理终止

D.表见代理是有权代理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A错误，代理人对第三人的选任/指示承担责任；B错误，数人为同一代理事项的代理人的，应共同行使代理权；D错误，实质是无权代理。

第51题:根据《劳动合同法》，劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过()。

A.4个月

B.3个月

C.2个月

D.1个月

正确答案:查看最佳答案

参考解析:劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月;劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月;3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。

第52题:下列招标人的行为中合法的是()。

A.招标人可以根据需要组织部分潜在投标人勘探项目现场

B.招标人可以限定或者指定特定的专利.品牌.原产地或供应商

C.依法必须进行招标的项目以非特定行业的奖项作为加分条件

D.依法必须进行招标的项目招标人限定投标人必须为国有企业

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制.排斥潜在投标人或者投标人:(一)就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息;(二)设定的资格.技术.商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关;(三)依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩.奖项作为加分条件或者中标条件;(四)对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准;(五)限定或者指定特定的专利.商标.品牌.原产地或者供应商;(六)依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式;(七)以其他不合理条件限制.排斥潜在投标人或者投标人。

第53题:诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算。但是，从权利被侵害之日起超过()年的，人民法院不予保护。

A.5

B.10

C.20

D.30

正确答案:查看最佳答案

参考解析:从权利被侵害之日起超过20年的，人民法院不予保护。这就是说，权利人不知道或不能知道权利已被侵害，自权利被侵害之日起经过20年的，其权利也失去法律的强制性保护。

第54题:建设单位组织竣工验收，()对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具()报告。

A.竣工验收合格

B.建筑节能合格

C.建筑节能达标

D.能耗验收合格

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照合同约定由建设单位采购墙体材料.()保温材料.门窗.采暖制冷系统和照明设备的，建设单位应当保证其符合施工图设计文件要求建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验;对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告。

第55题:建设工程一切险的保险终止日应为()之日。

A.工程竣工验收

B.工程验收合格

C.工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日

D.合同双方约定的终止日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保险终止日应为工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日。

第56题:工程监理单位在对施工方案审查时，审查的重点是()。

A.安全生产投入是否充足

B.是否符合工程建设强制性标准

C.施工现场人员的安全生产管理能力

D.安全技术措施是否得到落实

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位要对审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查，重点审查是否符合工程建设强制性标准。故选项B正确。

第57题:关于仲裁调解的说法，正确的是()。

A.仲裁调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力

B.仲裁裁决书的法律效力高于仲裁调解书

C.仲裁调解达成协议的，仲裁庭应当根据协议的内容制作裁决书

D.仲裁调解书签收前当事人反悔的，当事人应当重新申请仲裁

正确答案:查看最佳答案

参考解析:仲裁裁决书的法律效力与签收后的仲裁调解书一致。仲裁调解达成协议的，仲裁庭可以根据协议的内容制作裁决书。仲裁调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决。

第58题:施工起重机械和整体提升脚手架.模板等自升式架设设施安装.拆卸单位未编制拆装方案.制定安全施工措施的，责令限期改正，处()的罚款。

A.1万元以上2万元以下

B.2万元以上5万元以下

C.5万元以上10万元以下

D.10万元以上20万元以下

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工起重机械和整体提升脚手架.模板等自升式架设设施安装.拆卸单位有下列行为之一的:(1)未编制拆装方案.制定安全施工措施的;(2)未由专业技术人员现场监督的;(3)未出具自检合格证明或者出具虚假证明的;(4)未向施工单位进行安全使用说明，办理移交手续的。责令限期改正，处5万元以上10万元以下的罚款;情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级，直至吊销资质证书;造成损失的，依法承担赔偿责任。

第59题:下列关于施工企业进行安全生产教育培训的说法，符合法律规定的是()。

A.仅要求作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训

B.作业人员如培训不合格，由本人签署保证下次培训合格的承诺后，方可上岗

C.新员工上岗前应当接受安全生产教育培训

D.特种作业人员只要经过安全作业培训即可上岗

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查作业人员的安全生产教育培训。《建设工程安全生产管理条例》规定:"施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，教育培训情况记入个人工作档案，安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。"所以还应对管理人员进行培训，A错误。安全生产教育培训不合格，根本不能上岗，B也错误。特种作业人员必须按照国家.有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后方可上岗作业，D错误。

二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第60题:施工合同中对应付款时间约定不明时，关于付款起算时间的说法，正确的有()。

A.工程已实际交付的，为交付之日

B.工程未交付的，为提交峻工结算文件之日

C.工程已交付，工企业主张工程款的，为提出主张之日

D.工程未交付的，为提交竣工验收报告之日

E.工程未交付，工程程价款也未结算的，为当事人起诉之日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间:①建设工程已实际交付的，为交付之日；②建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；③建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。

第61题:关于联合体投标，下面说法正确的是()。

A.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力

B.资格预审后联合体增减.更换成员的，其投标有效

C.联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任

D.联合体中标的，应由资质较高的单位与招标人签订合同

E.招标人不得强制投标人组成联合体共同投标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《招标投标法》规定，联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力;由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。招标人不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间的竞争。故选项A.C.E正确。

第62题:下列争议中，属于劳动争议范围的是()。

A.家庭与家政服务人员之间的争议

B.个体工匠与学徒之间的争议

C.因确认劳动关系发生的争议e.因终止劳动合同发生的争议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:下列纠纷不属于劳动争议:①劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷；②劳动者与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让纠纷；③劳动者对劳动能力鉴定委员会的伤残等级鉴定结论或者对职业病诊断鉴定委员会的职业病诊断鉴定结论的异议纠纷；④家庭或者个人与家政服务人员之间的纠纷；⑤个体工匠与帮工.学徒之间的纠纷；⑥农村承包经营户与受雇人之间的纠纷。P149

第63题:关于施工企业项目经理部的说法，正确的是()。

A.项目经理部具有法人资格

B.项目经理经施工企业授权管理施工项目

C.项目经理部是施工企业组建的非常设下属机构

D.项目经理是施工企业的内部岗位

E.项目经理部自行承担施工行为的法律后果

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系。选项A，项目经理部不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构;选项E，项目经理部行为的法律后果由企业法人承担。

第64题:(1)关于竣工验收时应当提交的档案资料的说法，正确的有()。

A.建设单位应当在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或其他有关部门移交建设项目档案

B.施工企业应当在合同中明确要求勘察.设计.监理等单位分别提供各环节文件资料

C.施工企业应当按照归档要求制定统一目录

D.工程检验评定资料应当由施工企业提交

E.工程检验评定资料无需在竣工时提交

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设单位应当在工程竣工验收后3个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。施工单位应当按照归档要求制定统一目录，有专业分包工程的，分包单位要按照总承包单位的总体安排做好各项资料整理工作，最后再由总承包单位进行审核.汇总。施工单位一般应提交的档案资料是:工程技术档案资料；(2)工程质量保证资料；(3)工程检验评定资料；(4)竣工图等。P289

第65题:关于竣工验收时应当提交的档案资料的说法，()正确的有()。

A.建设单位应当在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或其他有关部门移交建设项目档案

B.施工企业应当在合同中明确要求勘察.设计.监理等单位分别提供各环节文件资料

C.施工企业应当按照归档要求制定统一目录

D.工程检验评定资料应当由施工企业提交

E.工程检验评定资料无需在竣工时提交

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A正确，《建设工程质量管理条例》规定，()建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集.整理建设项目各环节的文件资料，建立健全建设项目档案，并在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。B正确，建设单位是工程建设活动的总负责方，应当在合同中明确要求勘察.设计.施工.监理等单位分别提供工程建设各环节的文件资料，及时收集整理，建立健全建设项目档案。C正确，施工单位应当按照归档要求制定统一目录，有专业分包工程的，分包单位要按照总承包单位的总体安排做好各项资料整理工作，最后再由总承包单位进行审核.汇总。D正确，施工单位一般应当提交的档案资料是:工程技术档案资料;(2)工程质量保证资料;(3)工程检验评定资料;(4)竣工图等。

第66题:关于招标投标投诉的说法，正确的有()。

A.应当有明确的请求和必要的证明材料

B.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律.行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起5日内向有关行政监督部门投诉

C.对开标有异议的，可以直接向行政监督部门投诉

D.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由级别高的行政监督部门负责处理

E.对招标文件有异议的，应当先向招标人提出异议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项BCD错误，《招标投标法实施条例》规定，投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律.行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。但是，对资格预审文件.招标文件.开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向招标人提出异议，其异议答复期间不计算在以上规定的期限内。《招标投标法实施条例》规定，投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。

第67题:甲电梯设备有限公司与乙房地产开发商签订了电梯买卖合同，甲电梯设备有限公司的主要义务包括()。

A.电梯的瑕疵担保义务

B.权利瑕疵担保义务

C.将电梯的所有权转移给房地产开发商的义务

D.受领标的物的义务

E.按照质量要求交付电梯的义务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:出卖人的主要义务1.按照合同约定交付标的物的义务2.转移标的物所有权的义务3.瑕疵担保义务。

第68题:总承包单位应承担的法定安全责任有()。

A.分包合同应明确总分包双方的安全生产责任

B.负责上报施主生产安全事故

C.承担连带责任

D.自行完成主体结构的施工

E.自行完成各分却分项工程的施工

正确答案:查看最佳答案

参考解析:完成分部分项工程可以交由分包单位完成，E项错误。

第69题:在民事诉讼证据认定中，不能单独作为认定案件事实依据的有()。

A.未成年人所作的与其年龄和智力状况不想当的证言

B.与一方当事人的代理人有利害关系的证人出具的证言

C.已严重违背公序良俗的方法获取的证据

D.无正当理由未出庭作证的证人证言

E.无法与原件.原物核对的复印件.复印品

正确答案:查看最佳答案

第70题:根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一必须进行招标的有()

A.重要设备采购的单项合同估算价为人民币150万

B.材料采购的单项合同估算值为人民币80万

C.施工单项合同估算价为人民币300万

D.项目总投资额为人民币3500万

E.监理服务采购的单项合同估算价为人民币60万

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一的，必须进行招标:(1)施工单项合同估算价在人民币200万元以上的;(2)重要设备.材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币100万元以上的;(3)勘察.设计.监理等服务的采购，单项合同估算价在人民币50万元以上的;(4)单项合同估算价低于第(1).(2).(3)项规定的标准，但项目总投资额在人民币3000万元以上的。

第71题:总承包单位分包工程应当经过建设单位认可，这种认可的方式包括()。

A.在总承包合同中规定分包的内容

B.由建设单位指定分包，分包人与总承包单位签约

C.总承包合同没有规定分包内容时，事先征得建设单位同意

D.劳务作业任务的发包人与承包人签订的劳务分包合同，由建设单位确认

E.对于建设单位推荐的分包人，总承包人不能拒绝

正确答案:查看最佳答案

参考解析:总承包单位如果要将所承包的工程再分包给他人，应当依法告知建设单位并取得认可。这种认可应当依法通过两种方式:(1)在总承包合同中规定分包的内容;(2)在总承包合同中没有规定分包内容的，应当事先征得建设单位的同意。但是，劳务作业分包出劳务作业发包人与劳务作业承包人通过劳务合同约定，可不经建设单位认可。需要说明的是，分包工程须经建设单位认可，并不等于建设单位可以直接指定分包人。《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》规定，“建设单位不得直接指定分包工程承包人。”故AC选项正确。

第72题:民事纠纷发生后，可以采用和解.调解.仲裁.诉讼等方式进行解决，下列关于和解的说法正确的是()。

A.发生纠纷后，双方当事人可以自行和解，其和解协议没有法律强制力

B.当事人申请仲裁后，可以自行和解并达成和解协议，仲裁庭可以根据和解协议作出调解书

C.当事人申请仲裁后达成和解协议的，必须撤回仲裁申请

D.在诉讼中和解的，达成和解协议后，原告既可以撤诉，双方也可以请求人民法院对和解事项制作调解书

E.诉讼阶段当事人和解以后，法院应当制作和解书，产生法律效力

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人申请仲裁后，自行和解，达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，可以根据原仲裁协议申请仲裁。和解可以发生在民事诉讼的任何阶段。当事人在诉讼中和解的，当事人达成和解协议后，原告既可以撤诉，双方也可以请求人民法院对和解事项制作调解书，经当事人签名盖章产生法律效力。

第73题:建设项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时()。

A.立项

B.竣工

C.设计

D.施工

E.投产使用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核点为环境保护设施的“三同时”制度。建设项目的环境噪声.废气.废水.固体废物等污染防治设施都必须与主体工程同时设计.同时施工.同时投产使用。

第74题:在正常条件下，关于建设工程各保障项目法定最低保修期限的说法，正确的有()。

A.屋面防水工程为5年

B.给排水管道为2年

C.供热与供冷系统为2个采暖期.供冷期

D.基础设施工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限

E.设备安装和装修工程为5年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为:(1)基础设施工程.房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(2)屋面防水工程.有防水要求的卫生间.房间和外墙面的防渗漏，为5年;(3)供热与供冷系统，为2个采暖期.供冷期;(4)电气管线.给排水管道.设备安装和装修工程，为2年。

第75题:关于商标专用权的说法，正确的是()。

A.商标专用权包括使用权和禁止权两个方面

B.注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算

C.商标专用权是商标所有人对其设计的商标所享有的权利

D.商标专用权人可以将商标连同企业或者商誉同时转让，也可以将商标单独转让

E.商标专用权的内容包括财产权和人身权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:商标专用权是指商标注册人对其注册商标所享有的专用权利。商标专用权的内容只包括财产权，商标设计者的人身权受《著作权法》保护。

第76题:下列各项权利中，属于施工作业人员安全生产权利的是()。

A.检举权

B.控告权

C.批评权

D.接受安全教育培训的权利

E.危险报告全

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工作业人员安全生产的权利和义务。施工作业人员安全生产的权利包括:施工安全生产的知情权和建议权；施工安全保护用品的获得权；批评.检举.控告权及拒绝违章指挥权；紧急避险权；获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利；请求民事赔偿权。P206-207。

第77题:关于招标代理机构的说法，正确的有()。

A.招标人委托招标的，招标人有权自行选择招标代理机构

B.工程招标代理机构可以参与同一招标工程的投标

C.招标代理机构是社会中介组织

D.未经招标人同意，招标代理机构不得向他人转让代理业务

E.工程招标代理机构可以与招标工程的投标人有合作经营关系

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核点为招标代理机构的委托。招标人委托招标的，招标人有权自行选择招标代理机构，任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构。未经招标人同意，工程招标代理机构不得向他人转让代理业务。工程招标代理机构不得与被代理招标工程的投标人有隶属关系.合作经营关系或其他利益关系。

第78题:(1)根据《劳动合同法》，劳动者有下列情形之一，用人单位可以解除劳动合同的是()。

A.劳动者不能胜任工作

B.劳动者在试用期内不符合录用条件

C.劳动者严重违反用人单位的规章制度

D.劳动者被依法追究刑事责任

E.劳动者患病

正确答案:查看最佳答案

参考解析:用人单位单方解除:在试用期间被证明不符合录用条件的；(2)严重违反用人单位的规章制度的；(3)严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；(5)因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的；(6)被依法追究刑事责任的。P135

第79题:根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，()建筑起重机械不得出租.使用的情形有()。

A.经检验未达到安全技术标准规定的

B.属于国家不鼓励使用的

C.没有完整安全技术档案的

D.安全保护装置齐全有效的

E.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的

正确答案:查看最佳答案

相关推荐