2023年广东广州一级建造师法律法规模拟题库

[点击进入2023年广东广州一级建造师法律法规模拟题库]

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据《建设工程质量管理条例》的规定，设计单位应当参与建设工程()分析，并提出相应的技术处理方案。

A.工期延误

B.投资失控

C.质量事故

D.施工组织

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年广东广州一级建造师法律法规模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:根据《建没工程质量管理条例》,下列情开中,属于违法分包的是()。

A.施工企业将其承包的全部工程转给其他单位施工的

B.分包单位特其承包的建设工程再分包给具有相应资质条牛的施工企业的

C.总承包单位将工程分包给具备相应资质条件的单位的

D.施工总承包单位不履行管理义务,只向实际施工企业收取费用,主要建筑材料.构配件及工程设备的采购由其他单位实施的

正确答案:查看最佳答案

第2题:某工程施工招标项目估算价为5000万元，其投标保证金不得超过()万元。

A.80

B.100

C.150

D.200

正确答案:查看最佳答案

第3题:关于定金的表述，不正确的是()。

A.债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回

B.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金

C.定金合同从合同成立之日起生效

D.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20％

正确答案:查看最佳答案

第4题:下面关于分包的有关规定说法错误的()。

A.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人

B.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人

C.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责

D.建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对承包单位负责

正确答案:查看最佳答案

第5题:某买卖合同约定甲向乙供货，并约定甲向承运人再交付货物即视为甲完成交付，在货物交付运输期间，乙将该货物转卖给丁并通知丙向丁交费，但乙和丁对于货物毁损.灭失的风险没有约定。关于本案例中货物毁损.灭失风险承担的说法，正确的是()。

A.乙与丁的买卖合同成立时，货物毁损.灭失的风险由丁承担

B.甲向丙交付货物后，货物毁损.灭失的风险由丙承担

C.甲与乙的买卖合同成立，货物毁损.灭失的风险即由乙承担

D.丙向丁交付货物后，货物毁损.灭失的风险由乙承担

正确答案:查看最佳答案

第6题:下列合同订立的原则中，可以作为合同当事人的行为准则，防止当事人滥用权利，保护当事人合法权益，维护和平衡当事人之间的利益的原则是()。

A.合法原则

B.诚实信用原则

C.公平原则

D.自愿原则

正确答案:查看最佳答案

第7题:关于建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的说法,正确的是()。

A.经过勘察.设计单位鉴定后,必须在设计文件中重新界定使用期

B.建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的,产权所有人应当委托原勘察.设计单位鉴定

C.根据鉴定结果采取加固.维修等措施的,需经原施工企业进行加.维修和补强

D.不经鉴定.加固等而违法继续使用造成损失的,由产权所有人和原施工企业承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

第8题:甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2010年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算()天的拖期违约损失。

A.15

B.16

C.17

D.21

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题虽然发生了不可抗力，但是乙方因管理不善而导致工期拖延的违约责任是不能免除的。因为不可抗力发生的时间不是在合同约定的施工期内，而是乙方违约后发生的，因此因不可抗力导致工期拖延的时间仍然是属于乙方工期的延误。因此拖期违约损失应该是5月31日减去5月10日，答案D正确。

第9题:某施工现场所需临时用电设备总容量经测算达到75KW，则施工单位应当()。

A.单独设计配电系统

B.编制用电组织设计

C.制定安全用电措施和电气防火措施

D.确定用电安全防护措施

正确答案:查看最佳答案

第10题:施工企业能够形成建筑市场诚信行为良好行为记录的是()。

A.合同正常履约

B.未发生违约行为

C.获得发包人奖励

D.获得建设行政主管部门表彰

正确答案:查看最佳答案

第11题:我国现行强制性标准未对某工程项目结构构件检测要求作规定，建设单位要求采用国际标准，则建设单位应当就该标准向国务院建设行政主管部门或者国务院有关行政主管部门()。

A.审查

B.审批

C.登记

D.备案

正确答案:查看最佳答案

第12题:孙某承租了赵某的一套单元房。租用期间，该单元房安装的太阳能热水器管道由于老化漏水，孙某遂通知了赵某，但多日未见修复。孙某便自行请工人维修，并支付维修费45元。此修理费应由()。

A.孙某负担

B.双方协商由谁负担

C.赵某负担

D.双方各负担一半

正确答案:查看最佳答案

第13题:某建设工程施工合同约定工程开工.竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日，2014年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款，承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在()前行使。

A.2013年9月1日

B.2015年4月1日

C.2015年4月20日

D.2015年10月20日

正确答案:查看最佳答案

第14题:关于建设工程质量保修的说法,正确的是()。

A.不同类型的建设工程,质量保修范围不同

B.合同约定的保修期不能高于法定保修期限

C.工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关

D.建设工程保修期的起始日是工程实际竣工之日

正确答案:查看最佳答案

第15题:下列不属于合同应具有的特征是()。

A.合同是一种法律行为

B.合同当事人的法律地位平等

C.合同可以设立.变更.终止民事权利义务

D.合同的成立无须两个以上的当事人

正确答案:查看最佳答案

第16题:甲承包商与乙供应商签订了设备买卖合同，约定甲收到设备后20个工作日内向乙支付设备款，设备由乙交运输公司运送到甲指定的地点，甲收到设备后向运输公司支付运费。运输途中，因遭遇山体坍塌导致该设备完全损毁。下列正确的选项是()。

A.运输公司可以要求甲支付运费

B.运输公司可以要求乙支付运费

C.甲可以要求乙赔偿损失

D.乙可以要求甲支付设备款

正确答案:查看最佳答案

第17题:甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为:甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业所有。根据《合同法》，此协议为()。

A.财产租赁合同

B.融资租赁合同

C.买卖合同

D.租买合同

正确答案:查看最佳答案

第18题:根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为()

A.工程所在地法院

B.被告所在地法院

C.原告所在地法院

D.同签订地法院

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是专属管辖。建设工程施工合同纠纷适用于专属管辖，按照不同产纠纷确定管辖。

第19题:关于可撤销合同撤销权的说法，正确的是()

A.因欺诈致使对方意思不真实，构成撤销事由

B.可以使尚未成立的合同归于无效

C.撤销权的行使应当以通知的方式作出

D.当事人不得自行放弃撤销权

正确答案:查看最佳答案

第20题:当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以()作为结算工程价款的依据。

A.承包商提交的结算书

B.人民法院的判决书

C.双方协商确定的和解协议

D.备案的中标合同

正确答案:查看最佳答案

第21题:根据《民事诉讼法》的规定，当事人向人民法院申请保全证据的，不得迟于举证期限届满前7日，下列行为不是证据保全方法的是()。

A.没收

B.扣押

C.查封

D.勘验

正确答案:查看最佳答案

第22题:下列安全生产条件中，属于取得建筑施工企业安全生产许可证条件的是()

A.制定完备的安全生产规章制度和操作流程

B.配备兼职安全生产管理人员

C.各分部分项工程有应急预案

D.管理人员每年至少进行2次安全生产教育培训

正确答案:查看最佳答案

第23题:根据《担保法》,债务人不履行债务,债权人有留置权的是()。

A.施工合同

B.买卖合同

C.运输合同

D.租赁合同

正确答案:查看最佳答案

第24题:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》实行工程总承包的,对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应当由()组织召开专家论证会。

A.建设单位

B.总承包单位

C.设计单位

D.分包单位

正确答案:查看最佳答案

第25题:对于土方开挖工程，施工企业编制专项施工方案后，经()签字后实施。

A.施工企业项目经理.现场监理工程师

B.施工企业技术负责人.建设单位负责人

C.施工企业技术负责人.总监理工程师

D.建设单位负责人.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

参考解析:P229正中间“二.编制安全专项施工方案”第2行尾巴。本段落为命题热点，有三个要点应把握，轮番命题:哪两个人签字？哪三类专项施工方案要经过专家论证？谁组织专家论证？

第26题:在仲裁程序中，当事人对仲裁协议的效力有异议的，应当在()提出。

A.答辩期内

B.仲裁案件庭审结束前

C.仲裁案件裁决作出前

D.仲裁庭首次开庭前

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是仲裁协议效力的确认。当事人对仲裁协议的效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。

第27题:根据《水污染防治法》,关于施工现场水污染防治的说法,正确的是()

A.禁止利用无防渗漏措施的沟渠输送含有毒污染物的废水

B.在具有特殊经济文化价值的水体保护区内,禁止设置排污口

C.禁止向水体排放含低放射性物质的废水

D.禁止向水体排放生活污水

正确答案:查看最佳答案

第28题:根据《担保法》，除担保合同另有约定之外，主合同无效的，担保合同()。

A.效力待定

B.可变更

C.无效

D.可撤销

正确答案:查看最佳答案

第29题:采取弄虚作假等手段取得《注册建造师继续教育证书》的，一经发现，立即()。

A.取消当事人继续教育记录，记入不良信用记录，对社会公布

B.撤销当事人注册证书

C.撤销当事人建造师资格证书

D.处以罚款

正确答案:查看最佳答案

第30题:某施工合同的约定违反了某行政法规的效力性强制性规定，则该施工合同()。

A.效力待定

B.可撤销

C.无效

D.有效

正确答案:查看最佳答案

第31题:某开发商将一项目的策划任务委托给乙公司。由于乙对此类项目策划工作经验不足，便以自己的名义与丙签订了协议。丙按其要求完成了策划任务，后因开发商拒付酬金，导致乙无法向丙支付酬金。对此，下列说法中错误的是()。

A.丙无权要求开发商履行合同

B.丙可以要求乙履行合同

C.乙可以要求开发商履行合同

D.乙应向丙披露委托人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在委托合同中，受托人因委托人的原因对第三人不履行义务，受托人应当向第三人披露委托人，第三人因此可以选择受托人或者委托人作为相对人主张其权利，但第三人不得变更选定的相对人。本题中，乙应向丙披露委托人甲，丙可以向甲或者乙主张其权利。

第32题:根据《工伤保险条例》，不能认定为工伤的情形是()。

A.在上班途中遭遇本人负主要责任的交通事故者本人伤害的

B.患职业病的

C.工外出期间，由于工作原因发生事故下落不明的

D.高空作业跌落的

正确答案:查看最佳答案

第33题:关于仲裁的说法，正确的是()

A.仲裁委员会隶属行政机关

B.仲裁以公开审理为原则

C.仲裁委员由当事人协商确定

D.裁裁决作出后可以上诉

正确答案:查看最佳答案

第34题:关于质量保证金预留的说法，正确的是()。

A.缺陷责任期内，非国库集中支付的政府投资项目，保证金必须预留在财政部门

B.缺陷责任期内，如发包方被撤销，保证金随交付使用资产一并移交给当地建设行政主管部门统一管理

C.缺陷责任期内，实行国库集中支付的政府投资项目，保证金的管理应按照国库集中支付的有关规定执行

D.社会投资项目采用预留保证金方式的，发.承包双方必须将保证金交由第三方金融机构托管

正确答案:查看最佳答案

第35题:关于上位法与下位法法律效力的说法,正确的是()。

A.《招标投标法实施条例》高于《招标公告发布暂行办法》

B.《建设工程质量管理条例》高于《建筑法》

C.《建筑业企业资质管理规定》高于《外商投资建筑业企业管理规定》

D.《建设工程勘察设计管理条例》高于《城市房地产开发经营管理条例》

正确答案:查看最佳答案

第36题:某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同,合同约定:签约后一周内交付货物,届时合同生效。施工企业有权?……提取或…?提取货物,关于该仓储合同的说法,正确的是()。

A.该仓储合同签订即生效,不以交付为要件

B.如施工企业逾期提货，其有权拒绝仓储中心加收仓储费

C.该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效

D.如施工企业提前提货,则有权要求仓储中心减收仓储费

正确答案:查看最佳答案

第37题:2017年8月，乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款，甲以施工质量不合格为由拒绝支付，2017年10月15日，乙与丙协商将其50万工程款债权转让给丙公司，同年10月25日，甲接到乙转让债权的通知，关于该债权转让的说法，正确的是()。

A.乙和丙之间的债权转让必须经甲同意

B.甲对乙50万债权的抗辩权不得向丙主张

C.甲拒绝支付50万工程款，丙可以要求甲和乙承担连带责任

D.乙和丙之间的债权转让于2017年10月25日对甲发生效力

正确答案:查看最佳答案

第38题:关于法人的说法，正确的是()。

A.法人分为企业法人和行政法人

B.企业法人合并.分立的.应当向登记机关办理登记并公告

C.有独立经费的机关法人从批准之日取得法人资格

D.具有法人条件的事业单位经批准登记取得法人资料

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是法人的分类。A选项，法人分为行政法人.事业法人.社团法人。C选项，有独立经费的机关法人从成立之日起取得法人资格。D选项，依法需要办理法人登记的具有法人条件的事业单位，经批准取得法人资格，依法不需要办理法人登记的，从成立之日起具有法人资格。

第39题:财产所有权的权能中，()是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心。

A.占有权

B.处分权

C.使用权

D.收益权

正确答案:查看最佳答案

第40题:甲公司连续与乙公司签订了三份钢筋买卖合同，并按照合同的约定分别向乙公司的三个子公司发送了货物，但乙公司及其三个子公司一直未支付货款。关于本案支付货款主体的说法，正确的是()。

A.甲公司只能要求乙公司的三个子公司付款，无权要求乙公司付款

B.甲公司只能要求乙公司付款，无权要求乙公司的三个子公司付款

C.甲公司有权要求乙公司及其三个子公司对所欠货款承担连带责任

D.甲公司有权要求乙公司付款，并要求其三个子公司承担补充付款责任

正确答案:查看最佳答案

第41题:在代理关系中，第三人知道行为人超越代理权，还与行为人实施民事行为，给他人造成损害的，由()。

A.第三人与行为人承担连带责任

B.行为人自行承担

C.第三人自行承担

D.被代理人与第三人承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

第42题:关于建筑节能的说法，正确的是()。

A.已经建成的项目，2年后方可投入生产.使用

B.在新建建筑和既有建筑节能改造中，必须使用节能建筑材料和节能设备

C.在具备太阳能利用条件的地区，地方人民政府可以要求必须安装使用太阳能热水系统

D.不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建筑节能的规定。A选项，不符合节能强制性标准的项目，已经建成的，不得投入生产和使用。B选项，应为鼓励使用节能建筑材料和节能设备，C选项，地方人民政府鼓励安装使用太阳能热水系统。

第43题:对抵押权实现的叙述中，不正确的是()。

A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以抵押物折价或者以拍卖.变卖该抵押物所得的价款受偿

B.抵押物折价或者拍卖.变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿

C.抵押合同以登记生效的，按抵押物登记的先后顺序清偿

D.抵押合同自签订之日起生效的，如果抵押物未登记的，按照债权比例清偿

正确答案:查看最佳答案

第44题:关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是()。

A.设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案

B.自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况

C.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准

D.自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案

正确答案:查看最佳答案

第45题:下列行为中不符合承揽合同特征的是()。

A.承揽人应当以自己的设备，技术和劳动力完成所承揽的工作

B.承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的

C.承揽人独立完成合同义务，不受定作人的指挥管理

D.承揽人不得将承揽的主要工作交由第三人完成

正确答案:查看最佳答案

第46题:关于抵押实现的说法，正确有是()。

A.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿

B.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿

C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押后同自签订之日起生效的，拍卖.变卖抵押物所得价款按债权比例清偿

D.同一财产向两个以上债权上抵押，抵押合同以登记生效的，拍卖.变卖抵押物所得价款按债权比例清偿

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是抵押权的实现，选项A，抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分有债务人清偿，选项C.D，同一财产上两个以上债权上抵押，抵押合同已经登记的，按登记的先后顺序清偿，如果未登记的，抵押合同给按照后同生效的先后顺序清偿。

第47题:按照《劳动合同法》的规定，下列关于劳务派遣的表述中，正确的是()。

A.劳动派遣适用于用工单位所有无正式编制人员

B.用工单位应与派遣劳动者订立3年以上的固定期限劳动合同

C.用工单位不得无理由将派遣劳动者退回劳务派遣单位

D.被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应按照所在地政府规定的最低生活保障标准按月支付生活费

正确答案:查看最佳答案

第48题:关于建设工程依法实行工程监理的说法，正确的是()。

A.建设单位应当委托该工程的设计单位进行工程监理

B.工程监理单位不能与建设单位有隶属关系

C.工程监理单位不能与该工程的设计单位有利害关系

D.建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理

正确答案:查看最佳答案

第49题:根据《建设工程安全生产管理条例》，工程安全术措施或者专项实施方案的审查的是()。

A.是否达到工程使用功能要素

B.是否适用施工要求

C.是否符合工程建设强制性标准

D.是否达到造价控制目标

正确答案:查看最佳答案

第50题:下列从事生产活动的企业中，不属于必须取得安全生产许可证的是()

A.食品加工生产企业

B.建筑施工企业

C.烟花爆竹生产企业

D.矿业企业

正确答案:查看最佳答案

第51题:某商业中心在竣工交付使用后，由于区域地震造成墙体裂缝，则修复费用应由()承担。

A.设计单位

B.施工单位

C.产权单位

D.建设单位

正确答案:查看最佳答案

第52题:根据《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起()内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作.

A.15天

B.1个月

C.2个月

D.3个月

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作.P54.

第53题:关于行政调解的说法。正确的是()

A.行政调解属于诉讼内调解

B.行政调解达成的协议具有强制约束力

C.行政调解应当事人的申请方可启动

D.行政机关可以对不属于其职权管辖范围内的纠纷进行调解

正确答案:查看最佳答案

第54题:当事人对于仲裁协议的效力有异议，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，则该仲裁协议的效力可以由()。

A.仲裁协议约定的仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定

B.仲裁协议约定的仲裁委员会决定

C.仲裁协议约定的仲裁所在地的基层人民法院裁定

D.申请人住所地的基层人民法院裁定

正确答案:查看最佳答案

第55题:发生下列()情形的，安全生产许可证颁发管理机关应当暂扣或吊销企业的安全生产许可证。

A.主管部门发现企业不再具备安全生产条件的

B.超越法定职权颁发安全生产许可证的

C.违反法定程序颁发安全生产许可证的

D.工作人员滥用职权.玩忽职守颁发安全生产许可证的

正确答案:查看最佳答案

第56题:中标候选人的经营.财务状况发生较大变化，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由()按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

A.招标人

B.招标人授权的招标代理机构

C.重新组成的评标委员会

D.原评标委员会

正确答案:查看最佳答案

第57题:有名合同和无名合同的区别主要在于两者()不同。

A.成立的条件

B.适用的法律规则

C.履行的原则

D.承担违约责任的方式

正确答案:查看最佳答案

第58题:施工企业主要负责人对安全生产的责任括()。

A.工程项目实行总承包的，定期考核分包企业安全生产管理情况

B.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施

C.在施工现场组织协调工程项目质量安全生产活动

D.保证本企业安全生产投入的有效实施

正确答案:查看最佳答案

第59题:《城市房地产开发经营管理条例》属于()。

A.行政法规

B.法律

C.部门规章

D.自治条例

正确答案:查看最佳答案

第60题:根据《房屋建筑工程和市政机场设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列试块.试件和材料必须实施见证取样和送检的是()。

A.用于承重结构的混凝土试块

B.用于墙体混凝土使用的掺加剂

C.用于砌筑结构的钢筋及连接接头试件

D.用于防水工程的水泥制品

正确答案:查看最佳答案

第61题:关于招标文件的说法,正确的是()

A.招标文件的要求不得高于法律规定

B.潜在投标人对招标文件冇异议的,招标人做岀答复前,招标投标活动继续进行

C.招标文件中载名的投标有效期从提交投标资格预审文件之日起算

D.招标人修改已发出的招标文件,应当以书面形式通知所有招标文件收受人

正确答案:查看最佳答案

第62题:乙施工企业和丙施工企业联合共同承包甲公司的建筑工程项目，由于联合体管理不善，造成该建筑项目损失。关于共同承包责任的说法，正确的是()。

A.甲公司有权请求乙施工企业与丙施工企业承担连带责任

B.乙施工企业和丙施工企业对甲公司各承担一半责任

C.甲公司应该向过错较大的一方请求赔偿

D.对于超过自己应赔偿的那部分份额，乙施工企业和丙施工企业都不能进行追偿

正确答案:查看最佳答案

第63题:某施工单位为降低造价，在施工中偷工减料，故意使用不合格的建筑材料.构配件和设备，降低工程质量，导致建筑工程坍塌，致使多人重伤.死亡。该施工单位的行为已经构成()

A.重大劳动安全事故罪

B.强令违章昌险作业罪

C.重大责任事故罪

D.工程重大安全事故罪

正确答案:查看最佳答案

第64题:根据《劳动合同法》，劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作，用人单位决定解除劳动合同的，需要提前()以书面形式通知劳动者本人。

A.10日

B.15日

C.20日

D.30日

正确答案:查看最佳答案

第65题:某建筑工程竣工验收移交使用后，局部横梁出现变形和裂纹，施工单位应建设单位要求，进行了抢修处理，后经检测分析发现横梁截面尺寸设计过小导致，则维修费应由()承担。

A.施工单位

B.建设单位

C.设计单位

D.建设单位和设计单位

正确答案:查看最佳答案

第66题:关于表见代理的说法,正确的是()。

A..表见代理属于无权代理,对本人不发生法律效力

B.人承担表见代理产生的责任后,可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失

C.表见代理中,由行为人和本人承担连带责任

D.第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事行为,构成表见代理

正确答案:查看最佳答案

第67题:关于设计单位的权利的说法，正确的是()。

A.为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计

B.有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商

C.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成

D.设计深度由设计单位酌定

正确答案:查看最佳答案

第68题:根据《大气污染防治法》，我国颁发主要大气污染物排放许可证的机构是()。

A.国务院环保部门

B.各级地方政府环保部门

C.酸雨控制区内的任人民政府环保部门

D.大气污染排放总量控制区内的人民政府

正确答案:查看最佳答案

第69题:乙施工企业向甲建设单位主张支工程款,甲以工程质量不合格为由拒绝支付，乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主张该债权时,甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法,正确的是()。

A.乙的债权属于法定不得转让的债权

B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩

C.乙转让债权应当经过甲同意

D.乙转让债权的通知可以不用通知甲

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任终究暂行办法》。发生工程质量事故，施工企业项目经理承担的法律责任由()。

A.项目经理为注册建造师的，责令停止执业2年

B.向社会公布曝光

C.处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款

D.构成犯罪的，依法追究刑事责任

E.项目经理为注册建造师的，吊销执业资格证书，5年内不予注册

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是项目经理违法行为应承担的责任，A选项，项目经理为注册建造师的，责令停止执业1年，E选项，发生重大事故的，项目经理吊销执业资格证书，5年内不予注册。

第71题:关于违约责任，下列表述正确的是()。

A.非违约方如果未尽到减损义务，对扩大的损失不能要求赔偿

B.因第三人的原因造成违约的，应当由第三人向非违约方承担违约责任

C.就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当继续履行债务

D.约定的违约金低于造成的损失的，非违约方可以请求人民法院予以增加

E.一方当事人在履行期限届满之前明确表示不履行合同义务的，对方仍然要在履行期限届满后才能要求其承担违约责任

正确答案:查看最佳答案

第72题:根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)规定》存在下列情形之一的，属于建设单位违法发包()。

A.建设单位将工程发包给个人的

B.建设单位将工程发包给不具有相应资质或安全生产许可的施工单位的

C.未履行法定发包程序，包括应当依法进行招标未招标，应当申请直接发包未申请或申请未核准的

D.建设单位设置不合理的招投标条件，限制.排斥潜在投标人或者投标人的

E.建设单位指定分包

正确答案:查看最佳答案

第73题:根据《建设工程安全生产管理条例》,属于建设单位安全责任的有()。

A.编制施工安全生产规章制度

B.向施工企业提供准确的地下管线资料

C.将拆除工程的有关资料报送有关部门备案

D.保证设计文件符合工程建设强制性标准

E.为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险

正确答案:查看最佳答案

第74题:下面关于项目招标的说法错误的是()。

A.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的项目必须招标

B.个人投资的项目不需要招标

C.施工主要技术采用特定专利的项目可以招标

D.涉及到公众安全的项目必须招标

E.符合工程招标范围，重要材料采购单项合同估算价在100万元人民币以上的项目必须招标

正确答案:查看最佳答案

第75题:根据《民法通则》法定代理或指定代理终止的情形有()

A.代理期间届满或者代理事务完成

B.被代理人妈得或者恢复行为能力

C.被代理人或者代理人死亡

D.代理人丧失民事行为能力

E.指定代理的人民法院或者指定单位取消指定

正确答案:查看最佳答案

第76题:当事人就合同履行地点约定不明确，不能达成补充协议，又不能根据合同有关条款和交易习惯确定的，则()。

A.给付货币的，在接受货币一方所在地履行

B.交付不动产的，在不动产所在地履行

C.履行义务一方有权选择履行地点

D.其他标的，在履行义务一方所在地履行

E.接受履行方有权选择履行地点

正确答案:查看最佳答案

第77题:下列合同中，债权人不得将合同的权利全部或部分转让给第三人的有()。

A.当事人因信任订立的委托代理合同

B.建筑材料供应合同

C.合同中约定禁止债权人转让权利

D.供用电.水.气.热力合同

E.最高额抵押的主合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:债权人可以将合同的权利全部或部分转让给第三人，但是下列三种情形除外:(1)根据合同性质不得转让的，A选项属于此类；(2)按照当事人约定不得转让的，C选项属于此类；(3)依照法律规定不得转让的，E选项是按照《担保法》的规定，所以属于此类。

第78题:根据《合同法》，违约方承担赔偿损失的特征主要包括()。

A.赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式

B.赔偿损失具有补偿性，是强制违约方给非违约方所受损失的一种补偿

C.赔偿损失具有一定任意性

D.赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的全部损害为原则

E.赔偿损失不包括法定赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

第79题:施工企业必须在变更10日内到原安全生产许可证颁发管理机关办理生产安全许可证变更手续情形有()。

A.企业股东变更

B.企业名称变更

C.企业法人变更

D.企业设立分公司

E.企业注册地址变更

正确答案:查看最佳答案

第80题:根据《注册建造师管理规定》，下列情形中，不予注册的有()。

A.钱某取得资格证书3年后申请注册

B.赵某因工伤丧失了民事行为能力

C.孙某与原单位解除劳动关系后申请变更注册

D.周某申请在两个单位分包注册

E.李某已满60岁但仍担任单位的咨询顾问

正确答案:查看最佳答案

第81题:下列属于劳动合同中的选择性条款是()。

A.劳动报酬

B.试用期

C.社会保险

D.竞业限制

E.工作时间和休息休假

正确答案:查看最佳答案

第82题:根据《安全生产法》的规定，从业人员在安全生产活动中的义务包括()。

A.绝对服从作业指挥

B.正确佩戴和使用劳动防护用品

C.制定安全生产事故的处理程序

D.掌握本岗位工作所需的安全生产知识

E.发现事故隐患立即向新闻媒体披露

正确答案:查看最佳答案

第83题:建设单位应当在工程竣工验收后三个月内向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。在验收过程中需要施工单位提交的档案资料包括()。

A.工程技术档案资料

B.竣工图

C.工程安全档案资料

D.工程质量保证资料

E.工程检验评定资料

正确答案:查看最佳答案

第84题:关于调解文书法律效力的说法,正确的有()

A.法院调解书经双方当事人签收后,具有强制执行的法律效力

B.人民调解委员会的调解协议具有法律约束力

C.人民调解委员会的调解协议具有强制执行的法律效力

D.基层人民政府的调解协议具有法律约束力

E.仲裁调解书经人民法院司法确认后,即发生法律约束力

正确答案:查看最佳答案

第85题:建筑工程一切险的保险人对()原因造成的损失和费用，负责赔偿。

A.地震.海啸.雷电

B.飓风.台风.龙卷风

C.火灾和爆炸

D.暴雨.洪水

E.设计错误

正确答案:查看最佳答案

第86题:下列合同各项内容中，不属于合同条款的是()。

A.价款或者报酬

B.保险条款

C.履行期限.地点和方式

D.当事人的名称

E.当事人的身份

正确答案:查看最佳答案

第87题:关于法律责任的说法,正确的有()。

A.法律责任是因违反法律上的义务而形成的法律后果

B.法律责任的认定和追究,只能由司法机关依法定程序进行

C.法律明确规定了法律责任的范围和性质

D.法律责任即承担不利的法律后果

E.法律责任的实现由国家强制力作为保障

正确答案:查看最佳答案

第88题:根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械不得出租.使用的情形有()。

A.经检验未达到安全技术标准规定的

B.属于国家不鼓励使用的

C.没有完整安全技术档案的

D.安全保护装置齐全有效的

E.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的

正确答案:查看最佳答案

第89题:关于施工项目投标保证金的说法，正确的有()。

A.招标人在招标文件中可以要求投标人提交投标保证金

B.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

C.中标人无正当理由不与招标人订立合同，取消其中标资格，投标保证金不予退还

D.两阶段进行招标的项目，投标保证金应当在第一阶段提出

E.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，但最高不得超过80万元人民币

正确答案:查看最佳答案

第90题:关于工程总承包的说法正确的是()。

A.装配式建筑必须采用工程总承包模式

B.工程总承包一般包含设计-采购-施工总承包或者设计-施工总承包

C.工程总承包评标可以采用综合评估法

D.建设单位可自行对工程总承包项目进行管理

E.工程总承包企业不得与项目管理单位有利害关系

正确答案:查看最佳答案

第91题:设计单位的安全责任包括()

A.按照法律.法规和工程建设强制性标准进行设计

B.提出防范安全生产事故的指导意见和措施建议

C.对安全技术措施或专项施工方案进行审査

D.依法对施工安全事故隐患进行处理

E.对设计成果承祖责任

正确答案:查看最佳答案

第92题:根据《招标投标法》和《招标投标法实施条例》，关于招标项目的说法，正确的有()。

A.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人

B.评标委员会成员对其评审意见承担个人责任

C.履约保证金不得超过中标合同金额的10%

D.国有资金控股的依法必须进行招标的项目，排名第一的中标候选人为中标人

E.招标人可以与投标人就投标价格.投标方案等实质性内容进行谈判

正确答案:查看最佳答案

第93题:根据《仲裁法》《民事诉讼法》的规定，被申请人提出证据证明裁决有()情形之一的，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行，当事人还可以选择根据双方达成的仲裁协议重新申请仲裁。

A.当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的

B.当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的

C.裁决的事项不属于仲裁协议的范围

D.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的

E.认定事实的主要证据不足的

正确答案:查看最佳答案

第94题:《民事诉讼法》规定，有()情形，人民法院应裁定中止执行。

A.申请人表示可以延期执行的

B.案外人对执行标的提出确有理由异议的

C.被执行人隐匿可执行的财产的

D.作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或承担义务的

E.作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的

正确答案:查看最佳答案

第95题:建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程。使用过程中，建设单位发现该工程主体结构出现质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉至人民法院。关于该合同纠纷的说法，正确的有()。

A.由于建设单位擅自提前使用，施工单位不需要承担保修责任

B.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款

C.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任

D.主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任

E.主体结构的最低保修期限是设计文件规定的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任

正确答案:查看最佳答案

第96题:下列行为构成侵权之债的有()。

A.建设行政主管部门未及时颁发施工许可证

B.路人帮助把受伤工人送至医院

C.建筑物上坠落物品造成他人伤害，难以确定责任人

D.拆除屋顶广告时将住户窗户损坏

E.建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业

正确答案:查看最佳答案

第97题:建筑物构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由()承担连带责任。

A.设计单位

B.施工单位

C.监理单位

D.建设单位

E.勘察单位

正确答案:查看最佳答案

第98题:在市区施工产生环境噪声污染的下列情形中，可以在夜间进行施工作业而不需要有关主管部门证明的是()，因特殊需要必须连续作业的，必须公告附近居民。

A.混凝土连续浇筑

B.特殊需要必须连续作业

C.自来水管道爆裂抢修

D.由于施工单位计划向国庆献礼而抢进度的施工

E.路面蹋陷抢修

正确答案:查看最佳答案

第99题:下列关于两阶段招标说法正确的是()。

A.技术复杂项目和无法精确拟定技术规格的项目适用两阶段招标

B.第一阶段提出不带价格的技术方案

C.第二阶段提交投标保证金

D.第二阶段提交最终的技术方案和投标报价

E.第一阶段既要提交技术方案还要提交投标保证金

正确答案:查看最佳答案

相关推荐