[点击进入各地注册监理工程师在线模拟真题库]
每个人都不得不面对考试, 在面对"各地注册监理工程师在线模拟真题库"时,贝多芬曾经说过,卓越的人一大优点是:在不利与艰难的遭遇里百折不饶。这启发了我们, 这启发了我们, 既然如此,读万卷书,行万里路。不管你觉得这个建筑考试难不难,对于你来说都是百分来对待那开始我们看刷题吧!最后的祝福:手机铃响,那是问候;手机唱歌,那是祝福;手机震动,那一定是我握住了你的手。考试考成功!我的朋友。
一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:施工过程中,工程师的检查检验影响了承包人施工的正常进行,如检查检验合格时,应由()。
A.承包人承担影响正常施工的费用
B.发包人支付影响正常施工的追加合同价款,相应顺延工期
C.承包人只给予发包人顺延相应工期
D.发包人和承包人共同承担责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:建设工程勘察合同是指根据建设工程的要求,查明.分析评价建设场地的(),编制建设工程勘察文件的协议。
A.地质地理环境特征
B.地质岩土工程条件
C.地质地理环境特征和地下水分布情况
D.地质地理环境特征和岩土工程条件
正确答案:查看最佳答案
第2题:FIDIC《施工合同条件》规定,缺陷责任期是自()开始,至监理工程师颁发履约证书为止的天数。
A.合同签字日
B.承包商正式开工日
C.工程接收证书中写明的竣工日
D.工程正式接收之日
正确答案:查看最佳答案
第3题:建设工程合同的最基本要素是()。
A.标的
B.承包人和发包人
C.时间
D.地点
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:某涉及国家安全的投资项目,施工单项合同估算价为8000万元人民币,该项目()。
A.必须公开招标
B.必须邀请招标
C.可直接委托发包
D.必须聘请招标代理机构委托发包
正确答案:查看最佳答案
第5题:抵押与质押的区别主要在于()。
A.担保财产是否为第三人的财产
B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人
C.担保财产是否转移占有
D.债权人是否有优先受偿权
正确答案:查看最佳答案
第6题:关于工程变更的说法,错误的是()。
A.工程变更包括改变有关工程的施工时间和顺序。
B.任何工程变更均需由工程师确认并签发工程变更指令。
C.施工中承包方不得擅自对原工程设计进行变更。
D.工程师同意采用承包方合理化建议,所发生的费用全部由业主承担
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:定标签订合同时,应以()作为中标的合同价。
A.评标价
B.标底价
C.修正后的标底价
D.投标价
正确答案:查看最佳答案
第8题:根据NEC《工程施工合同》,签订合同时,价格已经确定的合同属于()。
A.管理合同
B.目标合同
C.标价合同
D.成本补偿合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是英国NEC合同文本。标价合同适用于签订合同时价格已经确定的合同。参见教材P142。
第9题:工程建设合同纠纷的仲裁由()的仲裁委员会仲裁。
A.工程所在地
B.建设单位所在地
C.施工单位所在地
D.双方选定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:建设工程项目施工采用公开招标的,招标人应在()。
A.行业协会网站发布招标公告
B.行业协会网站发布投标邀请书
C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告
D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:实行公开招标的,应在国家或地方指定的报刊.信息网或其他媒介,同时在中国工程建设和建筑业信息网上发布招标公告。邀请招标,只向邀请对象(3个以上符合资质条件的投标人)发出投标邀请书即可,不必公开发布招标信息。
第11题:所有的施工合同价款都必须在()中注明。
A.中标通知书
B.协议书
C.投标书
D.招标书
正确答案:查看最佳答案
第12题:根据《中华人民共和国合同法》规定,合同解除后,合同中的()条款仍然有效。
A.结算和清理
B.结算.清理.违约
C.结算.仲裁.违约
D.仲裁和诉讼
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:承包人不可索赔的费用是()
A.人工费
B.设备费
C.保险费
D.税金
正确答案:查看最佳答案
第14题:根据《设计施工总承包合同》,关于工程分包的说法,正确的是()。
A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人
B.承包人经发包人批准,可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体
C.发包人同意分包的工作,由发包人和承包人共同承担责任
D.分包人的资格能力应由发包人审核
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。选项B错误,承包人不得将设计和施工的主体.关键性工作的施工分包给第三人。要求承包人是具有实施工程设计和施工能力的合格主体,而非皮包公司;选项C错误,发包人同意分包的工作,承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本;选项D错误,分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应,其资质能力的材料应经监理人审查。参见教材P111。
第15题:在施工图不完整或当准备发包的工程项目内容.技术经济指标一时尚不能明确.具体地予以规定时,往往采用()计价方式。
A.可调总价合同
B.固定总价合同
C.估算工程量单价合
D.成本加酬金合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时,必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的()。
A.申请人须知前附表
B.资格审查办法
C.投标人须知前附表
D.资格预审公告
正确答案:查看最佳答案
第17题:材料采购合同中,关于货款结算的正确处理方式是()。
A.先明确货款结算方式,再约定支付条件和时间
B.先明确货款支付次数,再约定支付条件和方式
C.先明确货款支付方式,再约定结算方式和次数
D.先明确货款支付条件,再约定结算方式和时间
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同内需先明确货款支付条件,是验单付款还是验货后付款,然后再约定结算方式和结算时间,结算支付的方式包括现金结算.转账结算.托收承付等。
第18题:监理单位出现失职行为,按照监理合同规定,业主可()。
A.发出中止合同通知,令监理合同即行停止
B.发出未履行义务通知后在第21天单方终止合同
C.发出未履行义务通知后21天内未能得到满意答复,进一步发出终止合同通知,在该终止合同通知发出后的第35天,监理合同即行终止
D.首先发出未履行义务通知,21天内未能得到满意答复,在通知发出35天后发出终止合同通知,监理合同即行终止
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:中标单位确定后,招标单位应在定标之日后的()天内发出中标通知书。
A.5
B.7
C.10
D.15
正确答案:查看最佳答案
第20题:在FIDIC的《施工合同条件》中,合同有效期是指()。
A.合同约定的工期加经批准顺延的工期之和
B.合同签字之日起至竣工之日止的期间
C.开工之日起至结清单生效之日止的期间
D.合同签字之日起至结清单生效之日止的期间
正确答案:查看最佳答案
第21题:技术复杂的建设工程项目,招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法,错误的是()。
A.评标委员会检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作出响应性修改
B.投标人在澄清问题会后,应以书面形式对投标书的不明之处加以说明
C.技术标未通过者,商务标原封不动退还给投标人
D.技术标未通过,但商务报价及优惠条件对项目有利的,可参加第二阶段评标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:第二阶段招标,投标人按招标文件的要求报送分别包封的“修改技术标”和“商务标”。凡在第一阶段被淘汰的标书,不允许投标人修改后再参加第二次投标。评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改,对投标书中的不明确之处,召开澄清问题会要求投标人予以说明,并形成书面文件作为投标书的组成部分。开启技术标被选中的投标人的商务标;技术标未通过者,商务标原封不动退还给投标人。
第22题:某上级公司由于工作失误,将应交下级工厂甲的任务误发至下级工厂乙,乙据此与建筑公司丙签订合同。该合同在执行过程中,上级公司发现有误,决定纠正错误,遂通知乙停止执行合同,乙与丙因此遭受损失。在这一例中,下列表述中正确的是()。
A.原合同无效,乙与丙应各自承担损失
B.上级公司直接赔偿丙的损失
C.甲应赔偿丙的损失,乙的损失自己负责
D.乙应赔偿丙的损失,再请求该上级公司负责处理
正确答案:查看最佳答案
第23题:建设工程合同是()实施工程建设活动,()支付价款或酬金的协议。
A.承包人,发包人
B.承包人,监理人
C.发包人,监理人
D.发包人,分包人
正确答案:查看最佳答案
第24题:单位工程质量验收合格后,()应在规定时间内将工程验收报告和有关文件报建设行政主管部门备案。
A.施工单位
B.监理单位
C.建设单位
D.勘察设计单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:债务人或者第三人不转移其财产的占有,将该财产作为债权的担保是()。
A.定金
B.抵押
C.质押
D.留置
正确答案:查看最佳答案
第26题:根据《标准施工招标文件》,当重新招标时评标委员会否决所有投标,招标人应当()。
A.再次发布招标公告进行招标
B.降低对投标人的资格要求再次招标
C.降低工程质量标准再次招标
D.采用直接发包形式委托施工任务
正确答案:查看最佳答案
参考解析:重新投标后,投标人仍少于3家或所有投标人又全部被否决,属于必须审批或核准的工程建设项目,经原审批或核准部门批准后不再进行招标,采用直接发包的形式委托施工单位完成建设任务。
第27题:建筑工程一切险的保险人对()造成的损失和费用负责赔偿。
A.盘点时发现的短缺
B.设计错误
C.不可预料的及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件
D.自然磨损.内在或潜在缺陷.物质本身变化等原因
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:工程施工过程中,对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时,应由监理人按照()的原则商定或确定。
A.成本加酬金
B.成本加利润
C.成本加规费
D.直接成本加间接成本
正确答案:查看最佳答案
第29题:根据《简明施工合同》,材料和设备的供应人通常为()。
A.分包人
B.发包人
C.施工项目部
D.承包人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:简明施工合同适用于工期在12个月内的中小工程施工,是对标准施工合同简化的文本,通常由发包人负责材料和设备的供应,承包人仅承担施工义务。
第30题:《标准施工招标文件》的组成()。
A.共包含封面格式和三卷八章的内容
B.共包含封面格式和四卷八章的内容
C.共包含封面格式和三卷九章的内容
D.共包含封面格式和四卷九章的内容
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:安装工程具备试车条件时,承包人应在试车前()小时向工程师发出要求试车的书面通知。
A.12
B.24
C.48
D.72
正确答案:查看最佳答案
第32题:在建设工程施工合同示范文本中,许多条款涉及“费用”这一术语,其含义是指()
A.不应由发包人承担的经济支出
B.不应由发包人和承包人承担的经济支出
C.不应由承包人承担的经济支出
D.不包含在合同价款之内,应由发包人或承包人承担的经济支出
正确答案:查看最佳答案
第33题:施工评标过程中,发现投标报价大写金额与小写金额不一致时,评标委员会正确的处理办法是()。
A.以小写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认
B.以大写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认
C.由投标人书面澄清,按大写或按小写来计算投标报价
D.将该投标文件直接作废标处理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:根据《标准施工合同》,投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是()。
A.分别由发包人和承包人负责投保
B.均由发包人负责投保
C.分别由承包人和发包人负责投保
D.均由承包人负责投保
正确答案:查看最佳答案
参考解析:标准施工合同和简明施工合同的通用条款均规定由承包人负责投保“建筑工程一切险”.“安装工程一切险”和“第三者责任保险”,并承担办理保险的费用。
第35题:因一方当事人的违约行为造成了对方5万元的实际损害,按照合同条款约定方法计算的违约金金额为3万元,则违约方应支付给对方赔偿金的金额为()万元。
A.2
B.3
C.5
D.6
正确答案:查看最佳答案
第36题:合同内可以约定由第三人向债权人履行部分义务,下列关于这种情况的法律关系特点的表述,不正确的是()。
A.第三人不履行债务或履行债务不符合约定,仍由合同当事人的债务方承担违约责任
B.在合同履行期限内,债权人可以要求第三人履行债务,但不能强迫第三人履行债务
C.第三人不履行债务或履行债务不符合约定,债权人有权直接追究第三人的违约责任
D.部分义务由第三人履行属于合同内的约定,但当事人之间的权利义务关系并不因此而改变
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:施工合同履行中,某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量不合格,则()。
A.发包人承担全部费用,工期相应顺延
B.发包人承担全部费用,工期不予顺延
C.承包人承担全部费用,工期不予顺延
D.承包人承担全部费用,工期相应顺延
正确答案:查看最佳答案
第38题:在投标有效期内出现特殊情况,招标人以书面形式通知投标人延长投标有效期时,投标人的正确做法是()。
A.同意延长,并相应延长投标保证金的有效期
B.同意延长,并要求修改投标文件
C.同意延长,但拒绝延长投标保证金的有效期
D.拒绝延长,但无权收回投标保证金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:需要延长投标有效期时,招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长,其投标保证金的有效期应相应延长,但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长,则失去竞争资格,但有权收回其投标保证金。
第39题:合同众多的分类中,()的目的在于确立合同的生效时间。
A.诺成合同
B.计划合同
C.要式合同
D.主合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:施工合同示范文本规定,工程实际进度与计划不符时,承包人按工程师要求提出改进措施,经工程师认可后执行,事后发现改进措施有缺陷,应由()承担责任。
A.发包人
B.承包人
C.工程师
D.承包人和工程师
正确答案:查看最佳答案
第41题:监理单位应在建设工程施工完成以后参加业主组织的工程竣工验收,签署()意见。
A.业主
B.总监理工程师
C.承包单位
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
第42题:建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是()。
A.价格清单
B.分析软件
C.设计文件
D.计算书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:通用条款对“承包人文件”的定义是:由承包人根据合同应提交的所有图纸.手册.模型.计算书.软件和其他文件。承包人文件中最主要的是设计文件,需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容.数量和时间。A项属于设计施工总承包合同组成文件,B.D项属于“承包人文件”组成内容,但不是最重要的组成内容。
第43题:FIDIC通用条件规定,合同当事人一方对工程师关于争端作出的决定不接受时,应在接到此决定的70天内()。
A.提交仲裁机构仲裁
B.中止履行合同
C.再由工程师调解
D.将提交仲裁的意向书通知对方,并将副本呈交工程师
正确答案:查看最佳答案
第44题:招标单位在评标委员会中人员不得超过三分之一,其他人员应来自()。
A.参与竞争的投标人
B.招标单位的董事会
C.上级行政主管部门
D.省,市政府部门提供的专家名册
正确答案:查看最佳答案
第45题:根据FIDIC《施工合同条件》,有经验的承包商在()前不能合理预见的风险,归业主承担。
A.合同签字日
B.下达开工令
C.基准日
D.风险事件发生日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:根据《标准施工合同》,发包人在收到承包人竣工验收申请报告()天后未进行验收,视为验收H合格。
A.14
B.28
C.42
D.56
正确答案:查看最佳答案
第47题:设计施工总承包合同中,关于保险责任的说法,错误的是()。
A.如果承包人未按合同约定办理保险,发包人可代为办理,费用由发包人承担
B.承包人按照专用条款的约定向双方同意的保险人投保
C.承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保
D.发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保
正确答案:查看最佳答案
第48题:招标方式中,公开招标与邀请招标比较,其优点主要是()。
A.竞争性强,选择面宽
B.竞争的激烈程度相对较差
C.招标时间长
D.招标费用高
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:人民法院应当在受理撤销裁决申请之EL起()内作出撤销裁决或者驳回申请的裁定。
A.15天
B.30天
C.2个月
D.6个月
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第50题:根据《标准施工招标文件》,不应作为评标委员会专家的人员有()。
A.招标人代表
B.招标工程项目主管部门代表
C.行政监督部门代表
D.投标人参股公司的代表
E.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
参考解析:评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避:①投标人或者投标人主要负责人的近亲属;②项目主管部门或者行政监督部门的人员;③与投标人有经济利益关系,可能影响对投标公正评审的;④曾因在招标.评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
第51题:设计施工总承包合同模式下,关于设计审查的说法正确的是()。
A.发包人应自承包人提交设计文件之日起21天内完成审查
B.承包人需要修改已提交的设计文件,则提交修改后的设计文件后,审查期限继续计算
C.审查后认为不符合合同约定,则承包人提交修改后的设计文件后,审查期限继续计算
D.审查期限届满,发包人没有做出审查结论也没有提出异议,视为设计文件已获同意
E.设计文件需政府有关部门审查或批准的,发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内向政府有关部门报送设计文件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A项,发包人应自监理人收到承包人设计文件之日起21天内完成审查。B.C项,审查期限均为重新起算。
第52题:关于保证担保方式的说法,正确的有()。
A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式
B.当事人没有约定保证方式的,按一般保证承担保证责任
C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人
D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任
E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是担保方式。选项A正确,保证的方式有两种,即一般保证和连带责任保证;选项B错误,担保方式由当事人约定,如果当事人没有约定或者约定不明确的,则按照连带责任保证承担保证责任;选项C正确,以公益为目的的事业单位.企业法人不能作为保证人;选项D正确,连带责任保证的责任重于一般保证的责任;选项E错误,保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。参见教材P10。
第53题:某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷,当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是()。
A.施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构
B.通过有关调解仍未解决合同纠纷
C.施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议
D.和解无效
E.人民法院没有管辖权
正确答案:查看最佳答案
第54题:合同法律关系的客体是合同主体权利与义务所指向的对象,下列可以成为合同法律关系客体的是()。
A.借款合同的货币
B.建设工程施工合同中约定的建筑物
C.技术转让合同的专利权
D.当权利受到侵害时,依法得到法律保护的权利
E.双务合同中当事人应承担的义务
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,关于联合体承包的说法,正确的有()。
A.联合体协议经监理人确认后作为合同附件
B.联合体牵头人负责组织合协调联合体成员全面履行合同
C.承包人可根据需要自行修改联合体协议
D.联合体的组织合内容分工是重要的评标内容
E.承包人可根据需要自选调整联合体组成
正确答案:查看最佳答案
第56题:在FIDIC施工合同条件下,工程师要求承包商递交实施变更的说明中应包括()。
A.实施工作说明书
B.变更工作实施的质量标准
C.提出工期顺延要求
D.提出变更费用要求
E.对进度计划作必要修改的建议
正确答案:查看最佳答案
第57题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,通常有两种约定形式,需要合同双方在专用条款中约定的内容有()。
A.施工场地临时道路通行权的取得
B.材料和工程设备的提供方
C.计日工和暂估价的补偿方式
D.施工图设计文件的提供方
E.竣工后试验的责任方
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:关于投标人资格审查的说法,正确的有()。
A.本标段的监理人不能参加施工投标
B.由招标人进行资格审查
C.财产被接管不是否决投标资格的理由
D.类似项目业绩应当是资格审查的内容
E.资格审查一般采用合格制
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是投标人的资格审查。选项B错误,按照《招标投标法实施条例》的规定,招标人在发售资格预审文件前,按照组建评标委员会的规定组建资格审查委员会,审查资格预审申请文件;选项C错误,财产被接管或冻结的单位不得作为资格预审申请人;选项E错误,资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制中的一种,应在前附表中说明。参见教材P36~39。
第59题:我国现行的监理费计算方法有()。
A.按监理工程概预算的百分比计算
B.按参与监理工作的年度平均人数计算
C.由甲乙双方按商定的其它方法计算
D.中外合资.合作.外商独资的工程项目,参照国际标准协商确定
E.按委托人提出的方法
正确答案:查看最佳答案
第60题:对合同的效力不产生影响的情况有()。
A.当事人名称变更
B.法定代表变更
C.当事人合并
D.当事人分立
E.当事人撤销
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:工程施工专业分包人与劳务分包人的区别有()。
A.保险责任不同
B.安全生产管理职责不同
C.劳务人员管理方式不同
D.施工组织不同
E.施工质量责任期限不同
正确答案:查看最佳答案
第62题:招标人自行组织招标应具备的条件和能力有()。
A.有与招标工程规模和复杂程度相应的经历
B.有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员
C.有办理招标手续的人员和能力
D.有编制招标文件的能力
E.有组织评标的能力
正确答案:查看最佳答案
参考解析:发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员,具有编制招标文件和组织评标能力时,可以自行组织招标。
第63题:FIDIC土木工程施工合同条件规定,()的关系不是合同法律关系。
A.业主和指定分包商
B.业主和工程师
C.业主和分包商
D.承包商和指定分包商
E.业主与承包商
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:某招标项目由于主观原因,导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定标,则投标人有权()。
A.要求撤回投标文件
B.要求赔偿损失
C.拒绝招标人延长投标有效期的要求
D.要求将合同授予他们协商推举的中标人
E.要求退还投标保证金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:需要延长投标有效期时,招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的,其投标保证金的有效期应相应延长,但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的,则失去竞争资格,但有权收回其投标保证金。
第65题:评标委员会修正错误的原则是()
A.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的,以小写写金额为准
B.总价金额与单价金额不一致的,以总价金额为准,但总价金额小数点有明显错误的除外
C.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的,以评标委员会评定金额为准
D.总价金额与单价金额不一致的,以单价金额为准,但单价金额小数点有明显错误的除外
正确答案:查看最佳答案
第66题:关于无权代理的说法,正确的有()。
A.超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理
B.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”
C.对无权代理行为,“被代理人”可以行使“追认权”
D.无权代理行为按一定程序可以转化为合法代理行为
E.无权代理行为由行为人承担民事责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:超越代理权限而为的“代理”行为.代理权终止后的“代理”行为均属于无权代理,其行为后果由行为人承担。但“被代理人”对该种行为可以行使“追认权”,经“被代理人”追认后,无权代理行为转化为有权代理行为,此时由被代理人承担行为后果。
第67题:工程设计招标中,投标人资格的审查内容有()。
A.投标人持有的资质证书
B.企业专业技术人员的数量
C.同类工程设计经历
D.特定行业工程设计经历
E.项目所在地区设计经历
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是工程设计招标管理。对投标人的资格审查:资质审查.能力和经验审查。经验审查只包含同类工程的设计经历就可以。参见教材P47。
第68题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法,正确的有()。
A.适用于设计——施工一体化的总承包项目
B.适用于依法强制监理的项目
C.适用于所有招标项目
D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目
E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《标准设计施工总承包招标文件》适用于设计——施工一体化的总承包项目。《招标投标法实施条例》规定,编制依法必须进行招标的项目的招标文件,应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本。《标准施工招标文件》.《简明标准施工招标文件》和《标准设计施工总承包招标文件》均适用于公开招标和邀请招标。
第69题:根据《标准施工合同》,工程施工中承包人有权获得费用补偿和工期延期,并获得合理利润的情形有()。
A.发现文物.化石等的处理
B.发包人改变合同中任何一项工作的质量要求
C.发包人未按合同约定及时支付工程进度款导致暂停施工
D.隐蔽工程重新检验质量合格
E.不可抗力事件发生后的清理工作
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第70题:合同法律关系主体是指享有相应权利,承担相应义务的合同当事人,包括()。
A.自然人
B.企业法定代表人
C.企业法人
D.非企业法人
E.其他组织
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同法律关系主体包括自然人.法人和其他组织,其中法人可以分为企业法人和非企业法人两大类。
第71题:保证合同的担保范围包括()。
A.主债权及利息
B.债权人的间接损失
C.违约金
D.债权人实现债权的费用
E.保证合同另有约定的财产损失
正确答案:查看最佳答案
参考解析:保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。保证合同另有约定的,按照约定。
第72题:下列文件中,属于招标文件组成内容的有()。
A.投标人针对招标文件提出的质疑
B.投标预备会的会议纪要
C.对投标人质疑的书面解答
D.招标人发布的资格预审公告
E.招标人对投标文件的修改
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:进行施工招标应满足的条件包括()。
A.概算已批准
B.有满足施工需要的施工图纸
C.已选择了监理单位
D.建设资金来源已落实
E.已有建筑许可证
正确答案:查看最佳答案
第74题:关于经评审的最低投标价法的说法,正确的有()。
A.该方法适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的项目评标
B.该方法一般将投标人施工组成设计审查放在初步评审阶段
C.中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同
D.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价
E.投标人可以低于成本的价格报价
正确答案:查看最佳答案
第75题:合同生效应当具备的条件是()
A.当事人具有相应的民事权利能力
B.当事人具有相应的民事行为能力
C.意思表示真实
D.违反社会公共利益
E.不违反法律法规
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:(1)建设工程合同的特征有()。
A.合同主体的严格性
B.合同订立的短暂性
C.合同标的的特殊性
D.合同履行期限的长期性
E.合同形式的非要式性
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程合同的特征。建设工程合同的特征包括:合同主体的严格性;(2)合同标的的特殊性;(3)合同履行期限的长期性;(4)计划和程序的严格性;(5)合同形式的特殊要求。参见教材P2~3。
第77题:根据《标准设计施工总承包合同》,承包人在编制进度款支付分解表时,对拟支付的款项进行分解应考虑的因素有()。
A.工程效率
B.费用性质
C.计划发生时间
D.相应工程量
E.人员安排
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内,将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批。承包人应根据价格清单的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素,对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。
第78题:在施工合同关系中,关于施工企业项目经理的说法,正确的有()。
A.项目经理是施工企业的代理人
B.项目经理是项目经理部的代理人
C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任
D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任
E.项目经理应对其行为承担民事责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地注册监理工程师在线模拟真题库请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:项目经理是施工企业的代理人。根据代理的特征,由被代理人对代理行为承担民事责任。项目经理部属于法人的职能部门,不能够成为合同法律关系主体,不能够成为被代理人。
第79题:根据《标准施工合同》,承包人的施工安全责任有()。
A.赔偿工程对土地占用所造成的第三者财产损失
B.编制施工安全措施规程
C.制定施工安全操作规程
D.配备必要的安全生产和劳动保护措施
E.赔偿施工现场所有人员工伤事故损失
正确答案:查看最佳答案