[点击进入注册监理工程师模拟题]
一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:建设工程的建设合同大体上不包括()阶段。
A.勘察
B.设计
C.施工
D.造价
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:根据《标准施工招标文件》,对于大型复杂工程,有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标,宜采用的评标方法是()。
A.最低投标价法
B.经评审的最低投标价法
C.最合理报价评审法
D.综合评估法
正确答案:查看最佳答案
参考解析:经评审的最低投标价法适用于没有特殊专业施工技术要求,采用通用技术即可保证质量完成的招标工程项目。综合评估法则适用于大型复杂工程,有特殊专业施工技术和经验要求的评标。
第2题:根据《标准施工合同》,发包人在工程施工准备阶段的义务是()。
A.组织施工单位测设施工控制网
B.组织监理单位编制施工组织设计
C.组织设计单位进行设计交底
D.组织监察单位进行现场勘查
正确答案:查看最佳答案
第3题:监理单位出现失职行为,按照监理合同规定,业主可()。
A.发出中止合同通知,令监理合同即行停止
B.发出未履行义务通知后在第21天单方终止合同
C.发出未履行义务通知后21天内未能得到满意答复,进一步发出终止合同通知,在该终止合同通知发出后的第35天,监理合同即行终止
D.首先发出未履行义务通知,21天内未能得到满意答复,在通知发出35天后发出终止合同通知,监理合同即行终止
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:承包人应针对某些工程的施工编制专项施工方案。其中,还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性的是()。
A.深基坑工程
B.高空作业工程
C.深水作业工程
D.大暴(同音字)破工程
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人应针对深基坑工程.地下暗挖工程.高大模板工程.高空作业工程.深水作业工程.大暴(同音字)破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险性较大的分部分项工程的专项施工,还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。
第5题:根据《标准施工合同》,对于发包人提供的材料和工程设备,承包人应在约定时间内()共同进行验收。
A.会同监理人在交货地点
B.会同发包人代表.监理人在交货地点
C.会同监理人在施工现场
D.会同发包人代表.监理人在施工现场
正确答案:查看最佳答案
第6题:在建设工程勘察合同的履行中,关于发包人支付勘察费用的做法正确的是()。
A.合同生效后5天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金
B.勘察外业工作结束后,发包人向勘察人支付约定勘察费的某一百分比
C.提交勘察成果资料后15天内,发包人应一次付清全部工程费用
D.发包人未按合同规定时间拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的0.2%逾期违约金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:勘察费用的阶段支付:合同生效后3天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金;勘察外业工作结束后,发包人向勘察人支付约定勘察费的某一百分比;提交勘察成果资料后10天内,发包人应一次付清全部工程费用。发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。
第7题:对分包商主要通过分包合同明确双方的(),保证分包商能及时地按质按量地完成合同责任。
A.责权利关系
B.法律义务关系
C.分包责任关系
D.利益分配关系
正确答案:查看最佳答案
第8题:在某大型建设工程施工过程中,由于处理地下文物造成工期延长后,所延长的工期()。
A.应由施工承包单位承担责任,采取赶工措施加以弥补
B.应经监理工程师核查证实后纳入合同工期
C.经监理工程师核查证实后,其中一半时间应纳入合同工期
D.不需监理工程师核查证实,直接纳入合同工期
正确答案:查看最佳答案
第9题:因非监理人原因而暂停或终止监理业务,其善后工作及恢复监理业务的工作称为工程监理的()。
A.额外工作
B.附加工作
C.正常工作
D.其它工作
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:在FIDIC的《施工合同条件》中,争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中()。
A.不得担任业主咨询顾问,但提交仲裁时可任仲裁员
B.不得担任业主咨询顾问,提交仲裁对也不得任仲裁员
C.可以担任业主咨询顾问,但提交仲裁时不得任仲裁员
D.可以担任业主咨询顾问,提交仲裁时也可担任仲裁员
正确答案:查看最佳答案
第11题:招标人与中标人应当自中标通知发出之日()内,按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A.40天
B.30天
C.50天
D.20天
正确答案:查看最佳答案
第12题:下面表述中错误的一项为()。
A.监理单位编制监理大纲目的之一是承揽到监理工作
B.监理单位编制监理大纲目的之二是为今后开展监理工作制定基本的方案
C.监理实施细则的作用是指导本专业或本子项目具体监理业务的开展
D.监理大纲.监理规划.监理实施细则互相关联,必须齐全,缺一不可
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:《合同法》规定,缔约过失责任属于()责任。
A.违约
B.侵权
C.“先合同义务”
D.无过错
正确答案:查看最佳答案
第14题:基于设计招标的特点,选择中标人时主要考虑各投标书的()。
A.投标报价高低
B.设计完成时间长短
C.工程建设周期长短
D.设计方案优劣
正确答案:查看最佳答案
第15题:施工合同履行进入施工阶段,监理工程师进行进度管理的主要任务是()。
A.审核施工进度计划
B.控制施工工作按进度计划执行
C.争取提前完成工程
D.发布工程暂停令
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:设备采购合同履行中,卖方根据合同规定承担的与供货有关的辅助服务称为()。
A.附加服务
B.额外服务
C.伴随服务
D.增至服务
正确答案:查看最佳答案
第17题:下列建设工程勘察设计业务分包行为中,不属于违法分包的是()。
A.分包建设工程主体部分的勘察设计业务
B.未经发包方书面同意分包建设工程勘察设计业务
C.经发包方书面同意分包建设工程除主体部分的勘察设计业务
D.分包给不具备相应资质条件的单位
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设工程勘察设计单位不得将所承揽的建设工程勘察设计业务转包。除建设工程主体部分的勘察.设计外,经发包方书面同意,承包方可以将建设工程其他部分的勘察.设计分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察.设计单位。
第18题:《标准施工合同》中的“合同工期”是指()。
A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限
B.合同协议书中写明的施工总日历天数
C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起,至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限
D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限,以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:合同工期指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限,以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算,至工程接收证书中写明的实际竣工日(即提交竣工验收申请报告日)止。
第19题:根据《标准施工合同》,屨约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至()之日止。
A.工程竣工验收
B.工程缺陷责任期满
C.签发工程移交证书
D.签发最终结清证书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:屨约担保的担保期限自发包人和承包人签订合同之日起,至签发工程移交证书日止,即担保人对承包人保修期内履行合同义务的行为不承担担保责任。
第20题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于指定分包商的说法,正确的是()。
A.指定分包商直接与业主订立合同
B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分
C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费
D.指定分包商对其违约独立承担责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:指定分包商由雇主或工程师选定,与承包商签订合同。指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作,通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工,需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费。承包商对指定分包商的违约不承担责任。
第21题:在招标投标活动中,()属于违反招标投标法的行为。
A.没有编制标底
B.委托代理机构进行招标
C.在招标文件中规定不允许外省施工单位参与
D.委托评标委员会定标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:某施工单项合同估算价在500万元人民币以上的抢险救灾工程()。
A.必须采用公开招标
B.必须采用邀请招标
C.必须进行招标
D.可以直接委托发包
正确答案:查看最佳答案
第23题:当承包商部分的施工质量未达到合同规定的要求时,监理工程师()。
A.不承担责任
B.承担连带责任
C.承担全部责任
D.同意扣除一定数量监理酬金
正确答案:查看最佳答案
第24题:委托监理合同的有效期是指()。
A.完成正常监理工作预定的时问
B.以约定的天数为准
C.在专用条款中约定
D.以监理人是否完成附加.额外工作的义务来判定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:在发包人与承包人之间的索赔事件处理和解决过程中,()是个核心。
A.发包人
B.承包人
C.工程师
D.委员会
正确答案:查看最佳答案
第26题:发生承包人违反合同规定的情况时,处理方法正确的是()。
A.发包人应向承包人发出整改通知
B.监理人应向承包人发出整改通知
C.发包人应向承包人发出立即解除合同通知
D.监理人应向承包人发出立即解除合同通知
正确答案:查看最佳答案
第27题:下列关于业主享有的权利,说法错误的是()
A.业主有选定工程总设计单位和总承包单位,以及与其订立合同的签定权
B.业主有对工程规模.设计标准.规划设计.生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权
C.监理单位调换总监理工程师可以不经过业主同意
D.业主有权要求监理机构提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:工程建设监理招标,鉴于标的特殊性,招标人选择中标人的基本原则是基于对投标人()的选择。
A.经验多少
B.能力强弱
C.报价高低
D.财务状况
正确答案:查看最佳答案
第29题:开展建筑活动的主要依据是()。
A.合同主体
B.合同内容
C.合同客体
D.合同程序
正确答案:查看最佳答案
第30题:建设工程合同纠纷由()的仲裁委员会仲裁。
A.工程所在地
B.仲裁申请人所在地
C.纠纷发生地
D.双方协商选定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:某设备制造订购合同,约定订购方先支付合同总价10%作为预付款。订购方在支付预付款前获得确切证据证明制造方经营状况恶化,故未按时支付预付款,是订购方行使的()。
A.同时履行抗辩权
B.后履行抗辩权
C.先履行抗辩权
D.合同中止履行的权利
正确答案:查看最佳答案
第32题:施工过程中,如果发包人需要撤换工程师,应至少于易人前()天以书面形式通知承包人,并继续履行前任作出的书面承诺。
A.7
B.14
C.28
D.30
正确答案:查看最佳答案
第33题:根据NEC《工程施工合同》,合同争议的正确处理方式是()。
A.由施工合同当事人共同选定“评判人”作出决定
B.由雇主聘请的项目经理负责组织协调
C.由工程师负责裁决
D.由承包商与项目经理共同处理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:施工过程中发生的有关事项由雇主聘任的项目经理与承包商通过协商确定。合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”,独立.公正地做出处理决定。工程师的职责仅限于工程实施的质量管理,不参与合同履行的全面管理,比我国监理工程师的职责简单。
第34题:招标方式中,公开招标与邀请招标比较,其优点主要是()。
A.竞争性强,选择面宽
B.竞争的激烈程度相对较差
C.招标时间长
D.招标费用高
正确答案:查看最佳答案
第35题:施工合同履行中,某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量不合格,则()。
A.发包人承担全部费用,工期相应顺延
B.发包人承担全部费用,工期不予顺延
C.承包人承担全部费用,工期不予顺延
D.承包人承担全部费用,工期相应顺延
正确答案:查看最佳答案
第36题:甲将工程机械借给乙使用,乙却将该工程机械卖给丙。依据我国《合同法》的规定,乙丙之间买卖工程机械合同的效力是()。
A.有效
B.无效
C.效力待定
D.可变更或撤销
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:根据《标准施工合同》通用条款,建筑工程一切险应由()负责投保,并承担保险费用。
A.发包人
B.承包人
C.发包人和承包人
D.监理人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是明确保险责任。由承包人负责投保“建筑工程一切险”.“安装工程一切险”和“第三者责任保险”,并承担办理保险的费用。参见教材P81。
第38题:根据《标准施工招标资格预审文件》,应在资格预审初步审查阶段对投标申请人审查的内容是()。
A.提供资料的有效性和完整性
B.企业资质条件
C.拟派项目经理资格
D.企业类似工程业绩
正确答案:查看最佳答案
第39题:委托监理合同的有效期是自合同生效之日起至()止的时间。
A.办理竣工验收之时
B.办理工程移交手续之时
C.合同完成之时
D.承包人和委托人签订工程保修合同之时
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:根据《招标投标法》,投标人可以在()期间撤回标书并收回投标保证金。
A.收到中标通知书至签订合同
B.评标结束至确定中标人
C.开标至评标结束
D.提交标书至投标截止时间
正确答案:查看最佳答案
第41题:关于法律事实的说法,正确的是()。
A.法律事实不包括事件
B.罢工属于法律事实中的行为
C.法院判决不属于法律事实中的行为
D.合同当事人违约属于法律事实中的行为
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是合同法律关系的产生.变更与消灭。选项A错误,法律事实包括行为和事件;选项B错误,罢工属于法律事实中的事件,不属于行为;选项C错误,发生法律效力的法院判决属于行为;选项D正确,合同当事人违约属于法律事实中的行为。参见教材P7。
第42题:在大型设备采购合同履行过程中,监理工程师()。
A.有权进入制造现场进行见证,签署检验报告后免除供货方的质量责任
B.有权进入制造现场进行见证,签署检验报告后不能免除供货方的质量责任
C.无权进入制造现场进行见证,签署检验报告后不能免除供货方的质量责任
D.无权进入制造现场进行见证,签署检验报告后免除供货方的质量责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:建筑工程一切险的保险人对()造成的损失和费用负责赔偿。
A.盘点时发现的短缺
B.设计错误
C.不可预料的及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件
D.自然磨损.内在或潜在缺陷.物质本身变化等原因
正确答案:查看最佳答案
第44题:在监理合同履行中,出现()情况,委托人有权追究监理人的违约赔偿责任。
A.工程总投资超过预期金额
B.因承包人原因导致工期延长
C.监理工程师没有进行合同内规定的检查而出现质量事故
D.监理工程师指示承包人进行额外检查所造成的费用增加
正确答案:查看最佳答案
第45题:FIDIC通用条件规定,合同当事人一方对工程师关于争端作出的决定不接受时,应在接到此决定的70天内()。
A.提交仲裁机构仲裁
B.中止履行合同
C.再由工程师调解
D.将提交仲裁的意向书通知对方,并将副本呈交工程师
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:()负责支付咨询顾问费用,()负责支付专业分包商的费用。
A.雇主,承包商
B.雇主,项目经理
C.承包商,雇主
D.承包商,项目经理
正确答案:查看最佳答案
第47题:监理工程师是依据()的质量标准对承包人的工程质量进行检查。
A.法律规定
B.国家强制性
C.合同约定
D.工程所在地
正确答案:查看最佳答案
第48题:某施工合同约定承包工程应于10月20日竣工。9月中旬发现,因承包人的施工管理不严格,导致实际进度滞后于计划进度。承包人按工程师要求修改了进度计划,竣工日期推迟到10月30日。该进度计划得到工程师的确认,则()。
A.如果通过赶工在10月20日竣工,可获提前竣工奖励
B.如果通过赶工在10月20日竣工,不能获提前竣工奖励
C.如果在10月25日竣工,既不获得奖励,也不承担拖期赔偿责任
D.如果在10月30日竣工,不需承担拖期赔偿责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:()是经济活动中最常见的一种合同,也是建设工程中需经常订立的一种合同。
A.买卖合同
B.货物运输合同
C.保险合同
D.租赁合同
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第50题:勘察人作为建设工程勘察合同当事人,应当具备的条件包括()。
A.必须具备法人资格
B.必须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照
C.必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书.工程勘察收费资格证书
D.必须在其核准的经营范围内从事建设活动,超越其经营范围订立的建设工程勘察合同如违反禁止经营.限制经营.特许经营的相关规定则为无效合同
E.必须在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察业务
正确答案:查看最佳答案
参考解析:必须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照,并且必须在其核准的经营范围内从事建设活动,超越其经营范围订立的建设工程勘察合同为无效合同。
第51题:根据《标准施工合同》,如果承包人有专利技术且有相应设计资质,双方约定由承包人完成部分工程施工图设计时,需要在D订立合同时明确的内容有()。
A.发包人提交施工图审查的时间
B.承包人的设计范围
C.承包人提交设计文件的期限
D.承包人提交设计文件的数量
E.监理人签发图纸修改的期限
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:根据《标准设计施工总承包合同》,关于竣工后试验的说法,正确的有()。
A.发包人应将竣工后试验的日期提前21天通知承包人
B.发包人在场的情况下承包人进行竣工后试验
C.竣工后试验由监理人组织发包人和承包人进行
D.监理人在竣工后试验合格时向承包人签发工程接收证书
E.发包人提供竣工后试验所必需的电力.设备.燃料.仪器.劳力.材料等
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项,竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行,并不是由监理人组织。D项,工程经竣工验收合格,监理人经发包人同意后向承包人签发工程接收证书。
第53题:根据《标准设计施工总承包合同》,承包人在编制进度款支付分解表时,对拟支付的款项进行分解应考虑的因素有()。
A.工程效率
B.费用性质
C.计划发生时间
D.相应工程量
E.人员安排
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内,将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批。承包人应根据价格清单的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素,对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。
第54题:根据《标准施工合同》,关于签约合同价的说法,正确的有()。
A.签约合同价不包括承包人利润
B.签约合同价即为中标价
C.签约合同价包含暂列金额.暂估价
D.签约合同价是承包方履行合同义务后应得的全部工程价款
E.签约合同价应在合同协议书中写明
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:关于工程设计招标方式的说法,正确的有()。
A.所有的工程设计都应当通过招标发包
B.所有的工程设计都应当通过邀请招标发包
C.依法必须招标的工程设计,都应当公开招标
D.工程设计邀请招标的,应当邀请三个以上单位参加投标
E.依法应当公开招标的工程设计,对技术复杂只有少量潜在投标人可供选择的,可以邀请招标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是工程设计招标管理。选项A,依法规定必须招标范围内的工程必须招标,并不是所有的工程;选项B,建筑工程设计招标依法可以公开招标或者要去邀请招标;选项C,依法必须招标的工程设计满足邀请招标条件时可进行邀请招标;参见教材P46。
第56题:工程师对承包人提交的索赔报告进行审查时,证据材料包括()。
A.合同专用条件中的条款
B.经工程师认可的施工进度计划
C.施工现场和施工会议记录
D.工程延期审批表
E.费用索赔审批表
正确答案:查看最佳答案
第57题:《合同法》规定,合同权利义务终止,不影响合同中()的效力。
A.清理条款
B.结算条款
C.质量条款
D.风险条款
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:合同法律关系的客体,包括()。
A.行为
B.限制流通物
C.禁止流通物
D.智力成果
E.完成一定的工作
正确答案:查看最佳答案
第59题:工程设计合同签订后,设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动,应遵循的原则包括()。
A.在原定设计范围内的内容,设计人根据设计审查结论进行必要的修改和调整补充
B.设计人进行设计交底时,监理人提出的设计变更要求,经过设计人进行修改后即可交付施工
C.经过批准的设计文件确需修改,发包人先报经原审批机关批准,再委托原设计人修改
D.经过修改的设计文件,发包人应重新向设计管理部门报批
E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计
正确答案:查看最佳答案
参考解析:经过批准的设计文件不得随意变更,发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时,应当首先报经原审批机关批准,然后由原建设工程勘察.设计单位修改,经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。
第60题:狭义的工程险是针对工程的保险,工程的保险险种有()
A.建筑工程一切险(及第三者责任险)
B.人身意外伤害险
C.货物运输险
D.安装工程一切险(及第三者责任险)
E.机动车辆险
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:按照《建设工程项目总承包管理规范》的规定,建设工程项目总承包是指对工程项目的()的全过程或部分过程进行承包。
A.勘察
B.设计
C.采购
D.施工
E.试运行
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设工程项目总承包是指对工程项目的设计.采购.施工.试运行的全过程或部分过程进行承包。
第62题:《建设工程施工合同》规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法,其中属于不可抗力事件发生后,承包方承担的风险范围包括()。
A.运至施工现场待安装设备的损害
B.承包人机械设备的损坏
C.停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用
D.施工人员的伤亡费用
E.工程所需的修复费用
正确答案:查看最佳答案
第63题:根据《担保法》,不得抵押的财产有()。
A.建设用地使用权
B.正在建造的建筑物
C.宅基地的土地使用权
D.原材料
E.公立学校的教育设施
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:下列财产不得抵押:土地所有权;耕地.宅基地.自留地.自留山等集体所有的土地使用权,但法律规定可以抵押的除外;学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体的教育设施.医疗卫生设施和其他社会公益设施;所有权.使用权不明或者有争议的财产;依法被查封.扣押.监管的财产;依法不得抵押的其他财产。
第64题:政府行政主管部门对招标投标活动进行的监督包括()等方面。
A.检查必须采用招标方式选择承包单位的建设项目
B.对招标有关文件的核查备案
C.投标人履行合同的能力评定
D.评标委员会成员资格认定
E.查处招投标活动的违法行为
正确答案:查看最佳答案
第65题:关于风险型CM合同模式的说法,正确的有()。
A.cm承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务
B.cm承包商不参与设计阶段合同履行的管理
C.cm承包商在施工阶段与分包商签订分包合同
D.cm承包商在施工阶段承担分包合同协调管理责任
E.cm承包商赚取总包.分包合同的差价
正确答案:查看最佳答案
参考解析:风险型CM承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务但不参与合同履行的管理,施工阶段相当于总承包商,与分包商.供货商签订分包合同,承担各分包合同的协调管理职责,在保证工程按设定的最大费用前提下完成工程施工任务。CM承包商不赚取总包.分包合同的差价,这是与总承包后再分包的主要差异之一。
第66题:建设工程合同管理的基本方法包括()。
A.严格执行建设工程合同管理法律法规
B.普及相关法律知识,培训合同管理人才
C.推进建筑领域的改革
D.建立合同管理目标制度
E.推行合同示范文本制度
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:建设工程合同管理的基本方法包括:严格执行建设工程合同管理法律法规,普及相关法律知识.培训合同管理人才,设立合同管理机构.配备合同管理人员,建立合同管理目标制度,推行合同示范文本制度。
第67题:在施工合同中,发包人的义务通常包括()。
A.平整施工场地
B.确保施工所需水.电供应
C.提供工程进度计划
D.负责施工现场的安全保卫
E.办理施工临时用地的批准手续
正确答案:查看最佳答案
第68题:在施工招标中,进行合同数量的划分应考虑的主要因素有()。
A.施工内容的专业要求
B.施工现场条件
C.投标人的财务能力
D.对工程总投资的影响
E.投标人的工程经验
正确答案:查看最佳答案
第69题:质押担保一般是指权利质押,主要包括()。
A.房屋及构筑物
B.机器设备
C.汇票.本票.支票.债券.存款单.仓单,提单
D.依法可以转让股份.股票
E.依法可以转让时商标专用权.专利权.著作权中的财产权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第70题:关于无权代理的说法,正确的有()。
A.超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理
B.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”
C.对无权代理行为,“被代理人”可以行使“追认权”
D.无权代理行为按一定程序可以转化为h合法代理行为
E.无权代理行为由行为人承担民事责任
正确答案:查看最佳答案
第71题:在某项目施工中,工程师进行工程质量检查试验结果表明质量合格,但检查影响了正常施工,则()。
A.影响正常施工的费用由承包人承担
B.影响正常施工的费用由发包人承担
C.工期给予顺延
D.工期不予顺延
E.检查费用发包人承担
正确答案:查看最佳答案
第72题:根据《标准施工合同》,关于工程计量的说法,正确的有()。
A.单价子目已完工程量按月计算
B.总价子目的计量支付不考虑市场价格浮动
C.总价子目已完工程量按月计算
D.总价子目表中标明的工程量通常不进行现场计量
E.总价子目表中标明的工程量通常不进行图纸计量
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:在施工合同履行过程中,如果发包人不按合同规定及时向承包人支付工程进度款,则承包人有权()。
A.立即停止施工
B.要求签订延期付款协议
C.在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工
D.追究违约责任
E.立即解除合同
正确答案:查看最佳答案
第74题:下列关于监理招标的特点,说法正确的是()
A.招标宗旨是对监理单位能力的选择
B.报价占主要地位
C.报价占次要地位
D.邀请的投标人较多
E.邀请的投标人较少
正确答案:查看最佳答案
第75题:下列施工合同条款中,属于合同法律关系内容的有()。
A.发包人名称
B.承包人名称
C.发承包项目名称
D.提供施工场地的约定
E.工程价款结算的约定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:世界银行贷款项目采购招标采用的综合打分法,除投标价外的评审要素还应有()。
A.运输费用
B.技术性能,维修运行费
C.售后服务
D.标准备件
E.企业财务状况及银行信用
正确答案:查看最佳答案
参考解析:机电设备采购评价标书优劣的审查因素包括:投标价格;运输费.保险费和其他费用;投标书中所报的交货期限;偏离招标文件规定的付款条件;备件价格和售后服务;设备的性能.质量.生产能力;技术服务和培训;其他有关内容。
第77题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,发包人应投保的保险有()。
A.职业责任险
B.现场人员工伤保险
C.第三者责任险
D.设计和工程保险
E.现场人员意外伤害保险
正确答案:查看最佳答案
第78题:根据《标准施工招标文件》,关于综合评估法评标的说法,正确的有()。
A.适用于招标人对招标项目的技术.性能有专门要求的招标项目
B.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分,按得分从高到低顺序推荐中标人
C.评审的综合评分相等时,投标报价最接近标底的优先
D.初步评审分为形式评审.资格评审和响应性评审三个方面
E.投标人投标报价明显低于成本,且不能合理说明的,不能成为中标人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师模拟题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:C项,综合评分相等时,以投标报价低的优先;投标报价也相等的,由招标人自行确定。标底只能作为评标的参考,不得以投标报价是否接近标底作为中标条件,也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。
第79题:(1)根据《招标投标法实施条例》,投标保证金不予退还的情形有()。
A.投标人撤回已提交的投标文件
B.投标人撤销已提交的投标文件
C.投标人拒绝延长投标有效期
D.中标人拒绝订立合同
E.中标人拒绝提交履约保证金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是接受投标书阶段的工作。招标过程中出现下列情形之一时,招标人有权没收该投标人的投标保证金:投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件;(2)中标人在收到中标通知书后,无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履釣担保。参见教材P33。