[点击进入2023年湖南省一级建造师法律法规模拟练习题]
一.单选题(共有70题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:某商业中心在竣工交付使用后,由于区域地震造成墙体裂缝,则修复费用应由()承担。
A.设计单位
B.施工单位
C.产权单位
D.建设单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年湖南省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:某企业以依法可以转让的股份作为担保向某银行贷款,确保按期还贷。此担保方式属于()担保。
A.保证
B.质押
C.抵押
D.留置
正确答案:查看最佳答案
第2题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案适用法律问题的解释》,正确的是()。
A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人
B.发包人只在潜伏工程价款范围内对实际施工人承担责任
C.实际施工人以发包人为发包人主张权利的,人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人。
D.发包人或转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
第3题:根据《注册建造师执业管理办法》,属于注册建造师不得担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形是()。
A.同一工程相邻分段发包的
B.合同约定的工程验收合格的
C.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含),经建设单位同意的
D.合同约定的工程提交竣工验收报告的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年湖南省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:某建筑公司向某玻璃厂发出购买玻璃的要约,玻璃厂对要约的内容做了以下变更,其中属于要约非实质性变更的是()。
A.每块玻璃的尺寸
B.玻璃的透光标准
C.运输时为减少破碎,包装由木板变为铝合金,价格不变
D.玻璃运输的方式由汽车变更为火车
正确答案:查看最佳答案
第5题:货运合同的托运人未按照约定包装货物,承运人可以()。
A.留置货物
B.要求赔偿
C.解除合同
D.拒绝运输
正确答案:查看最佳答案
第6题:设备采购合同约定,任何一方不履行合同应当支付违约金5万元。采购人按照约定向供应商交付定金8万元。合同履行期限届满,供应商未能交付设备,则采购人能获得法院支持的最高请求额是()万元。
A.16
B.5
C.8
D.13
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年湖南省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:关于劳务派遣的说法,正确的是()。
A.甲可以被劳务派遣公司派到某施工企业担任安全员
B.乙可以被劳务派遣公司派到某公司做临时性工作1年以上
C.丙在无工作期间,其所属劳务派遣公司不再向其支付工资
D.劳务派遣协议中应当载明社会保险费的数额
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是劳务派遣。
第8题:关于法人的说法,正确的是()。
A.法人分为企业法人和行政法人
B.企业法人合并.分立的.应当向登记机关办理登记并公告
C.有独立经费的机关法人从批准之日取得法人资格
D.具有法人条件的事业单位经批准登记取得法人资料
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是法人的分类。A选项,法人分为行政法人.事业法人.社团法人。C选项,有独立经费的机关法人从成立之日起取得法人资格。D选项,依法需要办理法人登记的具有法人条件的事业单位,经批准取得法人资格,依法不需要办理法人登记的,从成立之日起具有法人资格。
第9题:《安全生产法》规定:生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议,免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任,该规定是为了保护从业人员()的权利。
A.拒绝违章指挥和强令冒险作业
B.紧急避险
C.请求赔偿
D.批评和检举.控告
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年湖南省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:建设工程应当自领取施工许可证之日起()个月内开工。
A.1
B.2
C.3
D.6
正确答案:查看最佳答案
第11题:建设单位办理工程项目质量监督手续应在()。
A.领取建设工程规划许可证之前
B.领取建设用地规划许可证之前
C.中标通知书发出后签订施工合同之前
D.领取施工许可证或力理开工报告之前
正确答案:查看最佳答案
第12题:某施工企业与李某协商解除劳动合同,李某在该企业工作了2年3个月,在解除合同前12个月李某月平均工资为6000元。根据《劳动合同法》,该企业应当给予李某经济补偿()。
A.6000元
B.12000元
C.15000元
D.18000元
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年湖南省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:关于民事诉讼证据证明力,说法正确的是()。
A.视听资料的证明力大于档案
B.证人证言的证明大于勘察笔录
C.书证的证明力大于物证
D.国家机关.社会团体依据职权制作的公文书证明力大于其他书证
正确答案:查看最佳答案
第14题:2011年11月,某用人单位由于生产经营发生严重困难,与王某解除了劳动合同。截止到解除劳动合同时,王某已在该单位工作了一年零5个月。根据《劳动合同法》的规定,施工单位应当给予王某()个月工资的经济补偿。
A.1
B.1.5
C.2
D.3
正确答案:查看最佳答案
第15题:经有关部门依法办理批准手续后,可以在历史文化名城名镇名村保护范围内进行的活动是()。
A.修建生产储存腐蚀性物品的仓库
B.占用保护规划确定保留的道路
C.改变园林绿地.河湖水系等自然状态的活动
D.在历史建筑上刻划
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年湖南省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:在正常使用条件下,以下关于建设工程最低保修期限的说法,符合《建设工程质量管理条例》规定的是()。
A.外墙面的防渗漏为5年
B.供热与供冷系统为2年
C.屋面防水工程为3年
D.地基基础和主体结构工程为永久
正确答案:查看最佳答案
第17题:专利权保护的最主要对象是()。
A.发明
B.实用新型
C.外观设计
D.著作权作品
正确答案:查看最佳答案
第18题:施工企业在施工过程中发现工程设计图纸存在差错的,应()
A.经建设单位同意,由施工企业负责修改
B.经建设单位同意,由设计单位负责修改
C.由施工企业负责修改,经监理单位审定
D.经监理单位同意,由建设单位负责修改
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年湖南省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是按照工程设计图纸和施工技术标准的规定,工程设计的修改由原设计单位负责,建筑施工企业不得擅自修改工程设计,施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错时,应当及时提出意见和建议。
第19题:甲公司根据乙公司的选择,向丙公司购买了1台大型设备,出租给乙使用。乙在该设备安装完毕后,发现不能正常运行,关于该合同的说法,正确的是()。
A.甲应当对乙承担违约责任
B.若乙破产,该大型设备属于乙的破产财产
C.乙可以基于设备质量瑕疵而直接向丙索赔
D.租赁期满,乙取得该设备的所有权
正确答案:查看最佳答案
第20题:根据《房屋建筑工程和市政机场设施工程实行见证取样和送检的规定》,下列试块.试件和材料必须实施见证取样和送检的是()。
A.用于承重结构的混凝土试块
B.用于墙体混凝土使用的掺加剂
C.用于砌筑结构的钢筋及连接接头试件
D.用于防水工程的水泥制品
正确答案:查看最佳答案
第21题:某建设工程施工合同约定工程开工.竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日,2014年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款,承包人欲行使工程价款优先受偿权,其最迟必须在()前行使。
A.2013年9月1日
B.2015年4月1日
C.2015年4月20日
D.2015年10月20日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年湖南省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后,建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的,其费用.工期和利润的承担原则是()。
A.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期
B.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用建设单位承担延误的工期
C.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润
D.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期
正确答案:查看最佳答案
第23题:下列情形中,属于人民法院对仲裁裁决裁定不予执行的是()
A.对仲裁裁决持不同意见的仲裁员没有在裁决书上签名的
B.仲裁庭的组成违反法定程序的
C.合同中没有仲裁条款,争议发生后当事人才达成书面仲裁协议的
D.载有仲裁条款的合同被人民法院确认无效的
正确答案:查看最佳答案
第24题:甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应商。关于该笔贷款的返还,丙与甲间债的产生根据属于()。
A.不当得利
B.侵权
C.合同
D.无因管理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年湖南省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:关于保险索赔的说法,不正确的是()。
A.投保人进行保险索赔须提供必要的有效的证明
B.投保人应及时提出索赔
C.保险单上载明的保险财产没有全部损失,应该按照部分损失进行保险索赔
D.建设工程项目同时由多家公司承保,则可以分别向多家公司要求索赔
正确答案:查看最佳答案
第26题:安装工程一切险对考核期的保险责任一般不超过()个月。
A.2
B.3
C.6
D.9
正确答案:查看最佳答案
第27题:关于施工许可的说法,正确的是()。
A.省级人民政府建设主管部门对小型工程限额的调整,应当报国务院建设主管部门备案
B.农民自建低层住宅的,应当申请领取施工许可证
C.限额以下小型工程应当申请取施工许可证
D.施工分包合同签订后,申请领取施工许可证
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年湖南省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:某建设单位于2014年2月1日领取施工许可证,由于某种原因工程未能按期开工,该建设单位按照《建筑法》规定向发证机关申请延期,该工程最迟应当在()开工。
A.2014年3月1日
B.2014年5月1日
C.2014年8月1日
D.2014年11月1日
正确答案:查看最佳答案
第29题:下列关于建设单位申请领取施工许可证应具备的法定条件的表述中,正确的是()。
A.需要拆迁的,已取得房屋拆迁许可证
B.施工企业编制的施工组织设计中,有保证工程质量和安全的具体措施
C.工程所需的消防设计满足施工要求
D.建设工期超过1年的,到位资金不得少于工程合同价的20%
正确答案:查看最佳答案
第30题:全国重点文物保护单位的建设控制地带,应经()批准后再划定公布。
A.国务院文物行政部门
B.国家发改委
C.省.自治区.直辖市人民政府
D.省.自治区.直辖市文物行政部门
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年湖南省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:某施工企业准备将一项发现创造申请专利,导致该发明的创造新颖性丧失的情形是()。
A.申请日前五个月被他人泄密的
B.申请日前三个月在学术论文中发表的
C.申请日当日在规定的技术会议上首次发表的
D.申请日前三个月在中国政府承认的国际展览会首次展出的
正确答案:查看最佳答案
第32题:下列评标委员会成员的行为中,符合现行规定的是()。
A.向招标人征询确定中标人的意向
B.接受投标人提出的主动澄清
C.对投标提出否决意见
D.接受个人所提出的询问意见
正确答案:查看最佳答案
第33题:法人的()是确定法律管辖的依据。
A.名称
B.场所
C.组织机构
D.必要财产第4页
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年湖南省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:建筑市场主体的诚信评价,包括政府对市场主体的诚信评价和社会中介信用机构的信用评价,前者是()。
A.以守法.守信.守德和综合实力为基础的综合评价
B.以守法为基础.根据违法行为的行政处罚记录的诚信评价
C.以建筑市场主体行为为依据,对社会关注的焦点.热点问题的评价
D.市场主导.以建筑市场信用平台的记录为基础的评价
正确答案:查看最佳答案
第35题:关于企业申请资质条件中“净资产”的说法,正确的是()。
A.是指企业拥有的资产
B.是指企业的注册资本金
C.应当以企业申请资质前3年度财务报表中净资产的平均额为准
D.即所有者权益
正确答案:查看最佳答案
第36题:甲建设单位拖欠乙施工企业工程款,乙发函催告甲还款。乙的催告行为在提起诉讼时产生的效果是()。
A.诉讼时效的中止
B.诉讼时效的中断
C.诉讼时效的延长
D.改变法定时效期间
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年湖南省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:甲施工企业与乙钢材生产企业签订一份600万元的钢材购销合同,合同约定甲施工企业分期付款,最后一笔尾款于2013年8月31日之前付清,丙企业在贷款合同的保证人一栏中加盖了企业的印章。甲施工企业逾期没有还清欠款,乙钢材生产企业于2013年9月20日向法院提起诉讼。下列关于保证责任和保证期间的表述,正确的是()。
A.丙企业承担一般保证责任,保证期间为自2013年8月31日起6个月
B.丙企业承担一般保证责任,保证期间为自2013年9月20日起6个月
C.丙企业承担连带保证责任,保证期间为自2013年8月31日起6个月
D.丙企业承担连带保证责任,保证期间为自2013年9月20日起6个月
正确答案:查看最佳答案
第38题:根据《建设施工企业安全生产许可证管理规定》,关于已取得安全生产许可证的建筑施工企业发生重大安全事故所产生的法律**说法,正确的是()
A..*拟安全生产许可证并限期整顿
B.停止生产,并处罚款
C.撒销安全生产许可证
D.吊销安全生产许可证
正确答案:查看最佳答案
第39题:债发生的最主要.最普遍的依据是()。
A.侵权行为
B.无因管理
C.合同
D.不当得利
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年湖南省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:关于工程建设中民事责任承担的说法,正确的是()。
A.发包人按照“折价返还”的规则支付工程价款应当按照当地市场价格
B.承担民事责任的方式多样,可以单独适用,也可以合并适用
C.施工合同中承担民事责任是行政处罚的前提
D.罚款是民事责任的承担方式之
正确答案:查看最佳答案
第41题:下列关于工程承包活动相关连带责任的表述中,正确的是()。
A.联合体承包工程其成员之间的连带责任属约定连带责任
B.如果分包单位是经业主认可的,总包单位对其过失不负连带责任
C.工程总分包单位之间的连带责任是法定连带责任
D.负有连带责任的每个债务人,都负有清偿部分债务的义务
正确答案:查看最佳答案
第42题:安装拆卸施工起重机械,应当编制拆装方案.制定安全施工措施,并由()对现场实施全过程监督。
A.施工企业负责项目管理的技术负责人
B.监理单位负责安全的工程师
C.出租单位生产管理人员
D.安装.拆卸单位的专业技术人员
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年湖南省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:关于上位法与下位法法律效力的说法,正确的是()。
A.《招标投标法实施条例》高于《招标公告发布暂行办法》
B.《建设工程质量管理条例》高于《建筑法》
C.《建筑业企业资质管理规定》高于《外商投资建筑业企业管理规定》
D.《建设工程勘察设计管理条例》高于《城市房地产开发经营管理条例》
正确答案:查看最佳答案
第44题:下列法人中,属于特别法人的是()。
A.基金会法人
B.事业单位法人
C.社会团体法人
D.机关法人
正确答案:查看最佳答案
第45题:关于“以行贿谋取中标”,说法正确的是()。
A.投标人在投标截止前书面声明,在原投标报价基础上再上下浮动2个点作为优惠,属于行贿谋取中标
B.投标人投标报价明显低于其成本的,属于行贿谋取中标
C.投标人在中标后向对交易有影响力的主管领导支付好处费,并以礼品入账的,属于行贿谋取中标
D.招标中,投标人员李某帮助招标代理机构领导的小孩赵某留学,属于李某个人行为,与投标无关
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年湖南省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:建筑公司总经理王某将列入工程概算的安全施工措施费用50万元挪作他用,工地因安全生产条件不符合国家规定而导致重大经济损失和人员伤亡,王某的行为涉嫌构成()。
A.渎职罪
B.重大劳动安全事故罪
C.重大责任事故罪
D.工程重大安全事故罪慧嘉森教育住房和城乡建设部干部学院通关热线:010-885921088859165113716166208(备注:内部资料,版权属于慧嘉森教育,未经许可不得复制外传)
正确答案:查看最佳答案
第47题:下列表述符合承揽合同特征的是()。
A.定作人可以随时解除合同,造成承揽人损失的,应该赔偿损失
B.承揽合同可以完成一定的工作并交付工作成果为标的
C.承揽人独立完成合同义务,不受定作人的指挥管理和监督检验
D.承揽人可以自行将主要工作交由第三人完成,但应当就该第三人完成的工作成果负责
正确答案:查看最佳答案
第48题:下列个人所得,属于个人所得税的征税范围的是()。
A.保险赔款
B.国家发行的金融债券利息
C.抚恤金
D.偶然所得
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年湖南省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:某施工单位为降低造价,在施工中偷工减料,故意使用不合格的建筑材料.构配件和设备,降低工程质量,导致建筑工程坍塌,致使多人重伤.死亡。该施工单位的行为已经构成()
A.重大劳动安全事故罪
B.强令违章昌险作业罪
C.重大责任事故罪
D.工程重大安全事故罪
正确答案:查看最佳答案
第50题:乙施工企业向甲建设单位主张支工程款,甲以工程质量不合格为由拒绝支付,乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主张该债权时,甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法,正确的是()。
A.乙的债权属于法定不得转让的债权
B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩
C.乙转让债权应当经过甲同意
D.乙转让债权的通知可以不用通知甲
正确答案:查看最佳答案
第51题:根据《建设工程质量管理条例》,建设单位在申领许可证之前,应当按照有关规定办理()
A.开工报告手续
B.监理单位的委托手续
C.保证安全施工措施的审批手续
D.工程质量监督手续
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年湖南省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:某开发商开发的住宅价值7000万元,其中已售出价值5000万元的住宅,开发商将此笔资金全部用于购买土地。导致开发商欠施工单位的2000万元的工程款迟迟不能支付,另外开发商还欠银行抵押贷款1000万元,欠材料供应商500万元,现承包人申请人民法院拍卖该工程,下列说法正确的是()。
A.人民法院可将7000万元的房产拍卖,然后分别偿还开发商各方欠款
B.人民法院可将7000万元的房产拍卖,然后先还施工单位,再还银行和材料供应商
C.人民法院可将2000万元的房产拍卖,然后按欠款比例分别偿还开发商各方欠款
D.人民法院可将2000万元的房产拍卖,首先偿还施工单位欠款
正确答案:查看最佳答案
参考解析:消费者交付购买商品房的全部或大部分款项后,承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人,因此A.B选项错误,另外按照合同法规定,建筑工程承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权,因此只有D是最符合题意的。
第53题:在施工合同中,当事人对垫资利息未作约定,则()。
A.按照年利率24%计息
B.利息不予支持
C.按照中国人民银行同期同类贷款利率计息
D.垫资不予返还
正确答案:查看最佳答案
第54题:根据《建筑工程安全防护.文明施工措施费用及使用管理规定》,对建筑工程安全防护.文明施工措施费用的使用负总责的单位是()。
A.监理单位
B.建设单位
C.总承包单位
D.分包单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年湖南省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:关于施工发现文物报告和保护的说法,正确的是()。
A.在进行建设工程中发现的文物属于国家所有,在农业生产中发现的文物属于集体所有
B.确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险,对古文化遗址.古墓葬急需进行抢救发掘的,由县级人民政府文物行政部门组织发掘,并同时补办审批手续
C.在集体组织所有的土地下发现埋藏的文物,集体组织可以自行挖掘
D.特别重要的建设工程范围内的考古调查.勘探.发掘,由国务院文物行政主管部门组织实施
正确答案:查看最佳答案
第56题:关于对未成年工的特殊保护,下列表述不符合《劳动法》规定的是()。
A.不得安排未成年工从事矿山井下劳动
B.应当对未成年工定期进行健康检查
C.不得安排未成年工从事.有毒有害的劳动
D.不得安排未成年工从事高处.低温.冷水作业
正确答案:查看最佳答案
第57题:下列关于工伤认定及工伤待遇说法不正确的是()。
A.职工认为是工伤,用人单位不认为是工伤的,由用人单位承担举证责任
B.职工因工伤需停工留薪的,停工期间一般不超过12个月
C.生活不能自理的工伤职工在停工留薪需要护理的,由所在单位负责
D.不接受劳动能力鉴定也可以继续享受工伤保险待遇
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年湖南省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:根据《建设工程安全生产管理条例》,在施工现场使用的装配式活动**,应当具有()
A.销售许可证
B.安装许可证
C.产品合格证
D.安全许可证
正确答案:查看最佳答案
第59题:关于仓储合同法律特征的说法,正确的是()。
A.因仓储物包装不符合约定造成仓库变质.循坏的,不免除保管人的损害赔偿责任
B.仓储合同自仓储物交付时成立
C.第三人对仓储物主张权利的,保管人不得自行向存贷人交付
D.仓储合同自成立时生效
正确答案:查看最佳答案
参考解析:仓储合同是诺成合同。仓储合同自成立时生效,不以仓储物是否交付为要件。因仓储物的性质.包装不符合约定或者超过有效储存期造成仓储物变质.损坏的,保管人不承担损害赔偿责任。第三人对仓储物主张权利起诉或扣押时,保管人应立即通知存货人或仓单持有人。
第60题:财产所有权的权能中,()是所有人的最基本的权利,是所有权内容的核心。
A.占有权
B.处分权
C.使用权
D.收益权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年湖南省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:关于工程竣工结算方式与编审的叙述中,错误的是()。
A.工程竣工结算分为单位工程竣工结算.单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算
B.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总(承)包人编制,发包人可直接进行审查,也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查
C.单位工程竣工结算由承包人编制,发包人审查
D.政府投资项目,单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算应由上一级财政部门审查
正确答案:查看最佳答案
第62题:下列不属于建设民事商事法律关系特点的是()。
A.建设民事商事法律关系是主体之问的民事商事权利和民事商事义务关系
B.建设民事商事关系是平等主体之间的关系
C.建设民事商事关系的保障措施具有补偿性和财产性
D.建设民事商事关系主要是人身关系
正确答案:查看最佳答案
第63题:关于设计单位的权利的说法,正确的是()。
A.为节约投资成本,设计单位可不依据勘察成果文件进行设计
B.有特殊要求的专用设备,设计单位可以指定生产厂商或供应商
C.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成
D.设计深度由设计单位酌定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年湖南省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:施工企业向某律师出具的民事诉讼授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”。下列与诉讼有关的行为中,该律师享有代理权的是()。
A.放弃诉讼请求
B.与对方当事人进行和解
C.提起上诉
D.提供证据
正确答案:查看最佳答案
第65题:关于确定中标人的说法,正确的是()。
A.投标人不得授权评标委员会直接确定中标人
B.排名第一的中标候选人放弃中标的,招标人必须重新招标
C.确定中标人选,招标人可以就投标价格与投标人进行谈判
D.国有资金占控殷地位的依法必须进行招标的项目,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人
正确答案:查看最佳答案
第66题:下列不属于合同应具有的特征是()。
A.合同是一种法律行为
B.合同当事人的法律地位平等
C.合同可以设立.变更.终止民事权利义务
D.合同的成立无须两个以上的当事人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年湖南省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:根据《建没工程质量管理条例》,下列情开中,属于违法分包的是()。
A.施工企业将其承包的全部工程转给其他单位施工的
B.分包单位特其承包的建设工程再分包给具有相应资质条牛的施工企业的
C.总承包单位将工程分包给具备相应资质条件的单位的
D.施工总承包单位不履行管理义务,只向实际施工企业收取费用,主要建筑材料.构配件及工程设备的采购由其他单位实施的
正确答案:查看最佳答案
第68题:下列国家标准中,属于强制性国家标准的是()
A.工程建设重要的通用的信息技术标准
B.工程建设行业专用的实验方法
C.工程建设专业专用的术语.符合
D.工程建设勘察行业专用的质重要求
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考査的是强制性标准的范围。P271.
第69题:关于劳动合同与劳务派遣协议的表述中,不正确的是()。
A.劳务派遣单位与被派遣劳动者应当订立劳动合同
B.劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同,按月支付劳动报酬
C.被派遣劳动者在无工作期间,劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准,向其按月支付报酬
D.劳务派遣单位派遣劳动者无须与接受以劳务派遣形式用工的单位订立劳务派遣协议
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年湖南省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第70题:关于联合体投标的说法,正确的有()。
A.多个施工单位可以组成一个联合体,以一个投标人的身份共同投标
B.中标的联合体各方应当就中标项目向招标人承担连带责任
C.联合体各方的共同投标协议属于合同关系
D.联合体中标的,应当由联合体各方共同与招标人签订合同
E.由不同专业的单位组成的联合体,按资质低的一方确定业务许可范围
正确答案:查看最佳答案
第71题:《民事诉讼法》规定,起诉必须符合的条件有()。
A.有明确的被告
B.有具体的诉讼请求.事实和理由
C.仲裁协议无效
D.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖
E.原告是与本案有直接利害关系的公民.法人和其他组织
正确答案:查看最佳答案
第72题:根据《必须招标的工程项目规定》,对规定范围内的各类工程建设项目达到规定标准之一的,必须进行招标。下列属于规定标准的有()。
A.勘察.设计.监理等服务的采购,单项合同估算价在100万元人民币以上
B.施工单项合同估算价在400万元人民币以上
C.施工单项合同估算价在200万元人民币以上
D.重要设备.材料等货物的采购,单项合同估算价在200万元人民币以上
E.重要设备.材料等货物的采购,单项合同估算价在100万元人民币以上
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年湖南省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:生产安全事故等级划分的主要因素有()。
A.政治
B.心理
C.人身
D.主观恶意
E.经济
正确答案:查看最佳答案
参考解析:事故等级划分的要素有3个,可以单独适用。(1)人员伤亡的数量(人身要素);(2)直接经济损失的数额(经济要素);(3)社会影响(社会要素)。
第74题:下列投标行为中,属于弄虚作假骗取中标的有()。
A.使用伪造.变造的许可证件
B.提供虚假的财务状况或者业绩
C.提供虚假的信用状况
D.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历.劳动关系证明
E.不同投标人的投标文件相互混装
正确答案:查看最佳答案
第75题:关于《合同法》平等原则的解释,下列表述正确的有()。
A.合同当事人的法律地位都是平等的
B.平等指合同内容的平等
C.合同当事人就合同条款充分协商一致
D.平等指合同中的权利义务对等
E.合同当事人的风险要合理分配
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年湖南省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:在租赁合同中属于承租人义务的是()。
A.维修租赁物
B.权利瑕疵担保
C.第三人主张权利通知
D.妥善保管租赁物
E.转租
正确答案:查看最佳答案
第77题:《商标法》规定,注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限,有()行为,均属侵犯注册商标专用权。
A.销售侵犯注册商标专用权的商品的
B.经商标专用权人许可自行制造他人注册商标标志的
C.销售伪造.擅自制造的注册商标标志的
D.未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的
E.未经商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的
正确答案:查看最佳答案
第78题:根椐《工伤保险条例》,建筑施工企业职工有下列情况可以认定为工伤的有()。
A.出差途中,由于工作原因遭遇车祸受伤
B.在施工现场斗殴受伤
C.在施工现场因工作原因受到事故伤害
D.施工期间醉酒坠落致残
E.在办公场所内因劳资纠纷自杀
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年湖南省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:按照《招标投标法实施条例》的规定,下列投标应该被否决的有()。
A.投标文件未经投标单位负责人签字
B.投标人提交投标文件后,又在投标截止日期前一天,书面提出报价降低2%
C.投标报价低于成本或高于招标文件设定的最高投标限价
D.投标文件中明显报价计算错误,评委会书面通知该投标人。投标人书面澄清,并未超出投标文件的范围,也未改变投标文件的实质性内容
E.投标联合体没有提交共同投标协议
正确答案:查看最佳答案
第80题:关于增值税应纳税额计算的说法,正确的有()
A.纳税人兼营不同税率的项目,未分别核算销售额的,从低适用税率
B.当期销项税额小于当期进项税额不项抵扣时,其不足部分可以结转下期续拒扣
C.应税销售行为的购买方为消费者个人的,可以开具增值税专用发票
D.当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额是应纳税额
E.应纳销售行为适用于免税规定的,不得开具增值税专用发票
正确答案:查看最佳答案
第81题:物权的保护方法包括()。
A.请求确认权利
B.请求排除妨害
C.支付违约金
D.请求恢复原状
E.赔礼道歉.消除影响
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年湖南省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第82题:根据《专利法》,下列属于专利法保护对象的有()
A.发明
B.计算机软件
C.实用新型
D.商品商标
E.外观设计
正确答案:查看最佳答案
第83题:下列行为构成侵权之债的有()。
A.建设行政主管部门未及时颁发施工许可证
B.路人帮助把受伤工人送至医院
C.建筑物上坠落物品造成他人伤害,难以确定责任人
D.拆除屋顶广告时将住户窗户损坏
E.建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业
正确答案:查看最佳答案
第84题:根椐《工商保险条例》,建筑施工企业职工有下列情况可以认定为工伤的有().
A.出差途中,由于工作原因遭遇车祸受伤
B.在施工现场斗殴受伤
C.在施工现场因工作原因受到事故伤害
D.施工期间醉酒坠落致残
E.在办公场所内因劳资纠纷自杀
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年湖南省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第85题:根据《民事诉讼法》,下列人员中,属于民事诉讼当事人的有()。
A.原告
B.被告
C.鉴定人
D.第三人
E.审判员
正确答案:查看最佳答案
第86题:下列属于劳动合同中的选择性条款是()。
A.劳动报酬
B.试用期
C.社会保险
D.竞业限制
E.工作时间和休息休假
正确答案:查看最佳答案
第87题:根据《环境噪声污染防治法》,关于对产生环境噪声污染的企业事业单位监管的说法,正确的有()。
A.产生环境噪声污染的企业事业单位,拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的,必须事先报批
B.征收的超标准排污费可以用于污染的防治
C.在噪声敏感建筑物集中区域内造成严重环境噪声污染的企业事业单位,限期治理
D.产生环境噪声污染的单位,应当采取措施进行治理,并按照国家规定缴纳超标准排污费
E.限期治理是由省级人民政府按国务院规定的权限决定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年湖南省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是对生产环境噪声污染企业事业单位的规定,B选项,征收的超标准排污费必须用于污染的防治,E选项超纲,教材未作规定。被限期治理的单位必须按期完成治理任务。
第88题:关于工程总承包的说法正确的是()。
A.装配式建筑必须采用工程总承包模式
B.工程总承包一般包含设计-采购-施工总承包或者设计-施工总承包
C.工程总承包评标可以采用综合评估法
D.建设单位可自行对工程总承包项目进行管理
E.工程总承包企业不得与项目管理单位有利害关系
正确答案:查看最佳答案
第89题:根据《建筑起重机械安全监督管理规定》,建筑起重机械不得出租.使用的情形有()。
A.经检验未达到安全技术标准规定的
B.属于国家不鼓励使用的
C.没有完整安全技术档案的
D.安全保护装置齐全有效的
E.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的
正确答案:查看最佳答案
第90题:以下情况可能会造成工期延误,但经工程师确认,其中()情况工期可相应地顺延。
A.分包商工期拖延
B.设计变更和工程量增加
C.发包方未按合同约定提供图纸
D.不可抗力
E.承包方因质量不合格返工
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年湖南省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第91题:建筑工程一切险的保险人对()原因造成的损失和费用,负责赔偿。
A.地震.海啸.雷电
B.飓风.台风.龙卷风
C.火灾和爆炸
D.暴雨.洪水
E.设计错误
正确答案:查看最佳答案
第92题:跟进《物权法》,下列各项财产抵押的,抵押权自登记时设立的有()
A.交通运输工具
B.建筑物
C.生产设备.原材料
D.正在建造的船舶
E.建设用地使用权
正确答案:查看最佳答案
第93题:关于合同解除的说法,正确的有()。
A.合同解除适用于可撤销合同
B.当事人对合同解除的异议期限有约定的依照约定,没有约定的,最长期3个月
C.对解除有异议的,可以申请人民法院确认解除的效力
D.合同解除仅使合同关系自始消灭
E.合同解除须有解除的行为
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年湖南省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第94题:关于仲裁开庭与裁决的说法,正确的有()
A.当事人协议不开庭的,仲裁庭可以根据仲裁申请书.答辩书以及其他材料作出裁决
B.被申请人在开庭审理时末经仲裁庭许可中途退庭的,仲裁庭不可缺席审理并作出裁决
C.仲裁裁决是由仲裁庭作出的具有强制执行效力的法律文书
D.仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或地区均可得到承认和执行
E.申请仲裁裁决强制执行时效的中断适用法律有关诉讼时效中断的规定
正确答案:查看最佳答案
第95题:施工作业人员应当享有的安全生产权利包括()。
A.了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素.防范措施和事故应急措施
B.对本单位的安全生产工作提出建议
C.获得符合国家标准或行业标准的劳动防护用品
D.获得安全生产教育和培训
E.发现事故隐患立即向本单位负责人报告
正确答案:查看最佳答案
第96题:有下列()情形之一的,应急预案应当及时修订并归档。
A.依据的法律.法规.规章.标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的
B.应急指挥机构及其职责发生调整的
C.面临的事故风险发生重大变化的
D.应急资源发生变化的
E.在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年湖南省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第97题:下列有关应急救援预案的规定,正确的是()。
A.施工单位应组织专家对本单位的应急预案进行评审
B.专项应急预案应当规定应急指挥组织机构与职责及应急预案体系.事故风险描述
C.按照分级属地原则,向安全生产监督管理部门和有关部门进行告知性备案
D.可分为综合应急预案.专项应急预案和现场处置方案
E.每年至少组织一次综合应急预案演练和专项应急预案演练,每半年至少组织一次现场处置方案演练
正确答案:查看最佳答案
第98题:关于社会保障费缴纳主体的说法,正确的是()
A.失业保险费,由用人单位缴纳,职工不缴纳
B.基本养老保验费由用人单位和职工共同缴纳
C.生育保险费,由职工自行缴纳
D.基本医疗保险费,由用人单位和职工共同缴纳
E.工伤保险费,由用人单位缴纳,职工不缴纳
正确答案:查看最佳答案
第99题:关于劳动合同订立的说法,正确的有()。
A.试用期包含在劳动合同期限内
B.固定期限劳动合同不能超过10年
C.商业保险是劳动合同的必备条款
D.劳动关系自劳动合同订立之日起建立
E.建立全日制劳动关系,应当订立书面劳动合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年湖南省一级建造师法律法规模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号:建筑信息通,手机随时随地刷题学习更方便哟!