[点击进入2023年河北省一级建造师法律法规真题]
一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:某开发商将已出租的写字楼抵押给银行，以获得借款。当借款期限届满时，因无力偿还，便将该写字楼折价抵给银行口银行获得该写字楼的所有权后，准备自己使用口按照《物权法》的规定，下列说法中正确的是()。
A.银行有权解除租赁合同
B.银行无权解除租赁合同
C.出租的写字楼不能抵押
D.开发商应承担违约责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年河北省一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:根据《物权法》第190条的规定，“订立抵押合同前抵押财产已出租的，原租赁关系不受该抵押权的影响。”本题出租权设定在前，抵押权设定在后，因而银行无权解除开发商与承租人签订的租赁合同。
第1题:根据《建筑工程施工转包违法等违法行为认定查处管理办法(试行)》，关于对个人挂靠行为处罚的说法，正确的是()。
A.有执业资格证书的，吊销其执业资格证书，5年内不予执业资格注册
B.处以一定比例的罚款
C.不得再担任项目负责人
D.造成重大质量安全事故的，吊销其执业资格证书，5年以后可以重新注册
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是注册执业人员法律法规及因过错造成质量事故应承担的责任。对认定有挂靠行为的个人，不得再担任项目施工单位项目负责人，有职业资格证书的吊销，5年内不予注册，造成重大质量安全事故的，吊销执业资格证书，终身不予注册。
第2题:关于劳务派遣的说法，正确的是()
A.可以被劳务派遣公司派到某施工企业担任安全员
B.乙可以被劳务派遣公司拍到某公司做临时性工作1年以上
C.丙在无工作期间，其所属劳务派遣公司不再向其支付工资
D.劳务派遣协议中应当载明社会保险费的数额
正确答案:查看最佳答案
参考解析:劳务派遣协议应当约定派遣岗位和人员数量.派遣期限.劳动报酬和社会保险费的数额和支付方式以及违反协议的责任。
第3题:关于分包工程的说法，正确的是()。
A.分包工程承包人在提供分包工程履约担保后，不得要求分包工程发包人提供分包工程付款担保
B.中标人可以自行决定将中标项目的部分非主体.非关键性工作分包给他人完成
C.中标人和分包人就分包项目向招标人根据各自过错承担相应的责任
D.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位完成
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年河北省一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第4题:按照《劳动合同法》的规定，下列关于劳务派遣的表述中，正确的是()。
A.劳动派遣适用于用工单位所有无正式编制人员
B.用工单位应与派遣劳动者订立3年以上的固定期限劳动合同
C.用工单位不得无理由将派遣劳动者退回劳务派遣单位
D.被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应按照所在地政府规定的最低生活保障标准按月支付生活费
正确答案:查看最佳答案
第5题:关于仲裁审理的说法,正确的是()。
A.仲裁审理,必须开庭审理作出裁决
B.涉及当事人商业秘密的案件,当事人不得协议公开审理
C.申请人在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的,仲裁庭可以缺席裁决
D.被申请人提出了反请求,却无正当理由开庭时不到庭的视为撤回反请求
正确答案:查看最佳答案
第6题:关于建筑市场行为公布的说法，正确的是().
A.行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告
B.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密.商业秘密和个人隐私的记录一律不得公开
C.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需在公告平台上予以声明
D.企业整改经审核确实有效的，可以缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年河北省一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第7题:在财产保险合同有效期内，保险标的危险程度显著增加，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人()
A.不能增加保险费，可以解除保险合同
B.不能解除保险合同，可以增加保险费
C.可以增加保险费，也可以解除保险合同
D.不能增加保险费，也不能解除保险合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:在有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人可以按照合同约定增加保险费或者解除合同。建筑工程一切险和安装工程一切险即为财产保险合同
第8题:施工企业必须为职工办理的保险是()。
A.意外伤害险
B.职业责任险
C.工伤保险
D.财产险
正确答案:查看最佳答案
第9题:经有关部门依法办理批准手续后,可以在历史文化名城名镇名村保护范围内进行的活动是()。
A.修建生产储存腐蚀性物品的仓库
B.占用保护规划确定保留的道路
C.改变园林绿地.河湖水系等自然状态的活动
D.在历史建筑上刻划
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年河北省一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:教材P215~216。
第10题:下列关于应急预案的修订的表述中，错误的是()。
A.应急预案应当至少每2年修订一次
B.企业法定代表人变更应及时修订应急预案
C.修订后的应急预案应当重新备案
D.预案修订情况应有记录并归档
正确答案:查看最佳答案
第11题:以下有关诉讼时效的案例中，说法正确的是()。
A.甲建设单位与乙施工单位在承包合同中约定诉讼时效1年，后因工程款纠纷，乙索要不成，在1年半时提起诉讼，甲提出诉讼时效抗辩。本案中，双方约定的诉讼时效，法院应予认可
B.2017年5月8日，王某骑车回家经过一个工地时，掉入没有设置明显标志和采取安全措施的坑中，当时未予注意，5月10日去医院检查才意外发现骨折。则王某的诉讼时效应当自5月8日起计算
C.按照约定，2016年1月1日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2018年5月1日至6月30日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。在此期间，发生诉讼时效中止的效力
D.承包方向发包方发函要求支付到期工程款，发包方不予答复。该行为一样产生诉讼时效中断的效力
正确答案:查看最佳答案
第12题:甲乙双方签订的合同中约定了违约金为3万元，同时乙方要求甲方支付4万元定金。如果乙方违约，甲方()。
A.只能要求乙方返还4万元定金
B.只能要求乙方支付3万元违约金
C.要求乙方支付3万元违约金并双倍返还定金
D.只能要求乙方支付3万元违约金或双倍返还定金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年河北省一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第13题:根据有关规定，对于违法发包.转包.分包.挂靠等违法行为进行行政处罚的追溯期限为2年，其起算时间应为()。
A.工程开工之日
B.合同签订之日
C.竣工验收之日
D.工程交付之日
正确答案:查看最佳答案
第14题:下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是()。
A.解除合同
B.继续履行
C.罚款
D.合同无效
正确答案:查看最佳答案
第15题:下列情形中，造成合同权利义务终止的是()。
A.债权人拒绝受领标的物
B.当事人一方延迟履行义务
C.当事人一方下落不明
D.债权人免除债务
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年河北省一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第16题:根据《标准化法》关于团体标准的说法,正确的是()。
A.仅供本团体成员约定采用
B.由社会团体协调相关市场主体共同制定
C.技术要求不得高于强制性国家标准
D.应当免费向社会公开标准文本
正确答案:查看最佳答案
第17题:单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向供应商丙采购。由于缺货，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖甲公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情况。关于甲.乙行为的说法，正确的是()。
A.乙的行为属于法定代理
B.甲有权拒绝接受这批普通水泥
C.如甲拒绝，应由乙承担付款义务
D.甲应承担付款义务
正确答案:查看最佳答案
第18题:乙施工企业向甲建设单位主张支工程款,甲以工程质量不合格为由拒绝支付，乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主张该债权时,甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法,正确的是()。
A.乙的债权属于法定不得转让的债权
B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩
C.乙转让债权应当经过甲同意
D.乙转让债权的通知可以不用通知甲
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年河北省一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第19题:关于建设工程质量保修的说法,正确的是()。
A.不同类型的建设工程,质量保修范围不同
B.合同约定的保修期不能高于法定保修期限
C.工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关
D.建设工程保修期的起始日是工程实际竣工之日
正确答案:查看最佳答案
第20题:施工合同当事人向人民法院主张的诉讼请求中，可以得到支持的是()。
A.解除合同并赔偿损失
B.继续履行并解除合同
C.支付违约金和双倍返还定金
D.确认合同无效并支付违约金
正确答案:查看最佳答案
第21题:资质许可机关应当依法注销建筑业企业资质的情形不包括()。
A.资质证书有效期届满，未依法申请延续的
B.建筑业企业依法终止的
C.以欺骗.贿赂等不正当手段取得建筑业企业资质证书的
D.建筑业企业资质依法被撤销.撤回或吊销的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年河北省一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第22题:国家标准.行业标准的制定一般分为()四个程序。
A.准备.征求意见.修正.送审
B.征求意见.修正.送审.报批
C.准备.专家会审.征求意见.报批
D.准备.征求意见.送审.报批
正确答案:查看最佳答案
第23题:关于代理的说法,正确的是()
A.作为被代理人的法人终止，委托代理终止
B.代理涉及被代理人和代理人两方当事人
C.民事法律行为的委托代理必须采用书面形式
D.代理人明知被委托代理的事项违法仍进行代理的,代理人承担全部民事责任
正确答案:查看最佳答案
第24题:《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经()签字，建筑材料.建筑构(配)件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。
A.总监理工程师
B.监理工程师
C.施工单位负责人
D.业主
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年河北省一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第25题:根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，关于建筑市场诚信行为记录信息的公布期限的说法，正确的是()。
A.建筑市场诚信行为记录的公布期限一般为6个月至3年
B.对整改确有实效的，经企业申请.审批，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于6个月
C.对招标投标违法行为记录公告期限为1年
D.行政处理决定认定对招标投标当事人资质限制期限短于6个月的，公告期限从其决定
正确答案:查看最佳答案
第26题:甲建筑公司派员工参加了乙代理商举办的M绘图软件培训班，该软件由丙软件开发公司研制。培训结束后，该建筑公司向代理商购买了这套软件，则下列说法中正确的是()。
A.甲拥有m软件的所有权和知识产权
B.甲拥有m软件的知识产权
C.乙拥有m软件的知识产权
D.甲拥有m软件的使用权
正确答案:查看最佳答案
第27题:下列关于建设用地使用权转让的说法，错误的是()。
A.当事人应当采取书面形式订立相应的合同
B.使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限
C.应当向登记机构申请变更登记
D.附着于该土地上的建筑物.构筑物及其附属设施不随之转让
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年河北省一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第28题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案适用法律问题的解释》，正确的是()。
A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人
B.发包人只在潜伏工程价款范围内对实际施工人承担责任
C.实际施工人以发包人为发包人主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人。
D.发包人或转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是禁止无资质的承揽工程。A选项，实际施工人还可以起诉发包人。C选项，实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应追加转包或违法分包人为本案当事人。D选项的表述内容错误。
第29题:某工程施工招标项目估算价为5000万元，其投标保证金不得超过()万元。
A.80
B.100
C.150
D.200
正确答案:查看最佳答案
第30题:建设单位和施工企业经过平等协商确定某屋面防水工程的保修期限为3年，工程竣工验收合格移交使用后的第4年屋面出现渗漏，则承担该工程维修责任的是()
A.工单位
B.建设单位
C.使用单位
D.建设单位和施工企业协商确定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年河北省一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第31题:建筑业企业资质证书的有效期为()年。
A.1
B.2
C.3
D.5
正确答案:查看最佳答案
第32题:注册建造师担任施项目负责人,在其承建的工程项目竣工验收手续办结前,可以变更注册至另一个企业的情形是()。
A.同一工程分期施工
B.发包方同意更换项目负责人
C.承包方同意更换项目负责人
D.停工超过120天承包方认为需要调整的
正确答案:查看最佳答案
第33题:甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了等级，乙将自己的土地使用权让给丙。
A.甲的地役权因办理等级而设立
B.乙转让土地使用权应经甲同意
C.土地所有权人设立地役权不必经乙同意
D.甲的地役权对丙具有约束力
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年河北省一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考察的是地役权，选项A地役权自合同生效时成立，选项B乙转让土地使用权不用经过甲同意，C选项，土地上已设立土地承包经营权.建设用地使用权.宅基地使用权的权力的，未经用益物权人同意，土地所有认不得设立地役权，即土地所有权人设立地役权需要经过乙同意，D选项。地役权与其他用益物权一并转让。部分转让的，转让部分涉及地役权的，转让供役地的，地役权对受让人具有约束力。
第34题:下列建筑施工企业安全生产许可证违法行为中，应当承担“吊销安全生产许可证”法律责任的违法行为是()
A.取得安全生产许可后，发生较大安全事故的
B.转让安全生产许可证擅自进行生产的
C.未取得安全生产许可证擅自进行生产的
D.为取得安全生产许可有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的
正确答案:查看最佳答案
第35题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,除了交通事故.火灾事故外的其他事故造成的伤亡人数发生变化的,应当自事故发生()起及时补报。
A.60日
B.50日
C.40日
D.30日
正确答案:查看最佳答案
第36题:甲公司的总经理张三到乙公司的董事长李四的办公室，看到丙公司向乙公司发出的一分要约，很感兴趣，就向李四要了这份要约，并按照要约上的要求回复了丙公司，甲公司发出的文件属于()。
A.要约邀请
B.新要约
C.承诺
D.承诺意向
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年河北省一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:承诺必须是受要约人同意要约的意思， 本题中， 甲公司不是丙公司要约的受要 约人， 因此其发出的文件不属于承诺， 因甲公司按丙公司的要约进行了回复， 应该属于新要 约。
第37题:某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成。原施工单位进行维修之后应向()主张维修费用。
A.建设单位
B.设计单位
C.物业管理单位
D.大楼使用者
正确答案:查看最佳答案
第38题:关于法人的说法，正确的是()
A.法人以其登记注册地为住所
B.企业法人自取得营业执照时取得法人资格
C.非企业法人是指行政法人和事业法人
D.建设单位可以是没有法人资格的其他组织
正确答案:查看最佳答案
第39题:关于建筑市场行为公布的说法，正确的是().
A.行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告
B.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密.商业秘密和个人隐私的记录一律不得公开
C.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需在公告平台上予以声明
D.企业整改经审核确实有效的，可以缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年河北省一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是建筑市场行为的公布，选项A，行政处理决定在被行政复议或着行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为记录的公告。选项B，招投标违法行为记录公告设计国家秘密的记录一律不得公开。选项C，原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明。
第40题:根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应由()组织。
A.施工单位
B.监理单位
C.设计单位
D.建设单位
正确答案:查看最佳答案
第41题:关于建筑工程施工许可管理的说法，错误的是()
A.申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件
B.保证工程质量和安全的施工措施须在申请施工许可证前编制完成
C.只有法律和行政法规才有权设定施工许可证的申领条件
D.消防设计审核不合格的，不予颁发施工许可证
正确答案:查看最佳答案
参考解析:只有取得规划许可证之后，方可申请办理施工许可。P5L。
第42题:钱某因养殖场流动资金短缺，便与赵某约定借款30万元，同时约定了还款期限和借款利率。到了交钱的时候，周边养殖场出现疫情。赵某担心钱某的养殖场也受到传染，便拒绝出借，结果钱某损失惨重，便将赵某告上法庭，请求判其承担赔偿责任。对此，下列说法中正确的是()。
A.该借款约定无效
B.该借款约定有效
C.法庭对钱某的请求予以支持
D.赵某应承担违约责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年河北省一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:借款合同一般为要式合同，须以书面形式订立，但自然人之间的借款合同不受此限制，且属于实践合同，也称要物合同，除当事人意思表示一致外，还须交付标的物合同方能成立。赵某未将借款交予钱某，其先前的借款约定没得到实现。
第43题:某材料供应商由于自身原因，没有按合同约定及时提供原材料，给工程建设项目造成了经济损失，该供应商应承担()。
A.行政处分
B.违约责任
C.行政处罚
D.交纳罚金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:供应商没有按合同约定及时提供原料，属于合同的违约，应当承担违约责任赔偿损失。
第44题:关于劳务派遣的说法，正确的是()。
A.甲可以被劳务派遣公司派到某施工企业担任安全员
B.乙可以被劳务派遣公司派到某公司做临时性工作1年以上
C.丙在无工作期间，其所属劳务派遣公司不再向其支付工资
D.劳务派遣协议中应当载明社会保险费的数额
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是劳务派遣。
第45题:根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是()
A.安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书
B.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查
C.建筑起重器械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收
D.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年河北省一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是机械设备等单位向相关的安全责任。A选项，实行总承包的，应当由总承包与安装单位签订安全协议书，B选项，施工总承包需要进行安全专项方案的审核，C选项，建筑起重机械安装完毕后，施工单位应当组织出租.安装.监理单位等单位进行验收。
第46题:某承包商承揽了某房地产开发商的建设项目。期间，该承包商与开发商签订了房屋买卖合同，购买了部分商铺。这类合同转移的房产权利为()。
A.使用权
B.所有权
C.持有权
D.留置权
正确答案:查看最佳答案
第47题:建设工程应当自领取施工许可证之日起()个月内开工。
A.1
B.2
C.3
D.6
正确答案:查看最佳答案
第48题:在正常使用条件下，基础设施工程.房屋建筑的地基基础工程和主题结构工程的最低保修期限为()。
A.设计文件规定的该工程的合理使用年限
B.5年
C.2年
D.2个采暖期.供冷期
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年河北省一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第49题:某扩建工程建设单位因急于参加认证，于11月15日未经检验而使用该工程，11月20日承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织验收，12月3日工程竣工验收合格，则该工程竣工日期为()
A.11月15日
B.11月20日
C.11月30日
D.12月3日
正确答案:查看最佳答案
第50题:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，属于应当注销安全生产许可证情形的是()。
A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的
B.建筑施工企业破产.倒闭.撤销的
C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的
D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权.玩忽职守颁发安全生产许可证的
正确答案:查看最佳答案
第51题:关于民事诉讼中简易程序的说法，正确的是()。
A.第一审民事案件和第二审民事案件的审理均可适用简易程序
B.基层人民法院审理的民事案件，当事人双方可以约定适用简易程序
C.简易程序应当在立案之日起6个月内审结
D.简易程序的审理期限由本院院长批准可以延长
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年河北省一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第52题:下列对总承包单位和分包单位安全责任的描述中，错误的是()。
A.建设工程实行总分包的，总承包商具有施工现场的统一管理权
B.总承包单位和分包单位对整体工程的安全生产承担连带责任
C.分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任
D.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责
正确答案:查看最佳答案
第53题:承保各类民用.工业和公用事业建筑工程项目，在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种是()。
A.安装工程一切险
B.建筑职工意外伤害险
C.建筑工程一切险
D.工程监理责任险
正确答案:查看最佳答案
第54题:关于发的效力层级的说法,正确的是()。
A.当一般规定与特别规定不一致时,优先适用一般规定
B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章
C.特殊情况下,法律.法规可以违背宪法
D.行政法规的法律地位仅次于宪法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年河北省一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第55题:关于物权的说法，正确的是()。
A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人
B.用益物权人可以是该物的所有权人
C.未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役
D.物权的变动只能基于合同关系
正确答案:查看最佳答案
第56题:关于工程建设地方标准实施的说法，正确的是()。
A.工程建设地方标准不得与国家标准相抵触，也不得独立实施
B.工程建设地方标准应报省级建设行政主管部门备案，方可在建设活动中使用
C.工程建设地方标准中直接涉及人民生命财产安全.环境保护的条文可直接作为强制性条文
D.工程建设地方标准与行业标准相抵触的规定，自行废止
正确答案:查看最佳答案
第57题:根据代理权获得的方式不同，代理可分为指定代理.委托代理.法定代理。某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程投标活动，这个行为属于()。
A.法定代理
B.委托代理
C.指定代理
D.表见代理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年河北省一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第58题:根据《物权法》建设用地使用权自()时设立。
A.划拨
B.登记
C.支付出让金
D.转让
正确答案:查看最佳答案
第59题:关于企业申请资质条件中“净资产”的说法,正确的是()。
A.是指企业拥有的资产
B.是指企业的注册资本金
C.应当以企业申请资质前3年度财务报表中净资产的平均额为准
D.即所有者权益
正确答案:查看最佳答案
第60题:某建设工程施工合同约定，合同工期为9个月，合同价款为2000万元。根据法律规定，建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少应到位资金为()万元。
A.100
B.200
C.600
D.1000
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年河北省一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第61题:某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地，发现该施工企业没有按照施工现场管理规定设置围档，依法责令其停止施工。该建设行政主管部门对该施工企业采取的行政行为属于()。
A.行政处罚
B.行政裁决
C.行政处分
D.行政强制
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是行政处罚，行政处罚包括警告.罚款.没收违法所得.没收非法财物；责令停产停业；暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；行政拘留；法律法规规定的其他等。
第62题:某工程施工过程中，总承包单位没有按照分包合同的约定支付安全文明施工措施费用，导致分包单位现场安全防护措施不完善发生安全事故，则应由()负主要责任。
A.总承包单位
B.分包单位
C.建设单位
D.总承包单位和分包单位共同
正确答案:查看最佳答案
第63题:2017年3月1日甲施工企业向乙钢材商发出采购单购买一批钢材。要求乙在3月5日前承诺。3月1日,乙收到甲的采购单,3月2日,甲再次发函至乙取消本次采购。乙收到两份函件后,3月4日，乙发函至甲表示同意履行3月1日的采购单。关于该案的说法，正确的是()
A.甲3月2日的行为属于要约邀请
B.乙3月4日的行为属于新要约
C.甲的要约已经撤销
D.甲乙之间买卖合同成立
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年河北省一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第64题:关于建设活动中的民事商事法律关系的说法,正确的是()。
A.建设活动中的民事商事法律关系不是平等主体之间的关系
B.建设活动中的民事商事关系主要是非财产关系
C.惩罚性责任是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式
D.在建设活动中,建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事法律关系
正确答案:查看最佳答案
第65题:以下符合建设工程节能管理规定的是()。
A.注册建造师不执行节能强制标准的，吊销资格证书
B.既有建筑节能改造，主要是围护结构和供热系统改造
C.国家鼓励对无毒无害的固体废物进行填埋.焚烧
D.施工单位应当对进场的防水材料进行节能性能查验
正确答案:查看最佳答案
第66题:以下关于仲裁协议的案例中，说法正确的是()。
A.施工合同纠纷发生后，建设单位与施工单位可以通过电子邮件或电话方式达成仲裁协议
B.仲裁协议应当具备的内容是:仲裁事项.仲裁规则.选定的仲裁委员会
C.施工合同中争议解决条款约定了两家仲裁机构。后来双方争执不下，可以向工程所在地法院起诉
D.施工合同约定关于工程质量的一切争议由北京仲裁委员会仲裁。合同履行中，施工企业与建设单位在工程质量和工程价款结算数额上均发生争议。则本案中，质量和结算纠纷均由仲裁委员会裁决
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年河北省一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第67题:下列关于以招标投标方式订立施工合同的说法中，正确的是()。
A.提交投标文件是承诺
B.发放招标文件是要约
C.签订书面合同是承诺
D.发放中标通知书是承诺
正确答案:查看最佳答案
第68题:关于行政复议的说法，正确的是()。
A.行政复议既可以解决行政争议，也可以解决民事或者其他争议
B.在行政复议中随时可以调解
C.行政复议可以应申请一并审查抽象行政行为
D.行政复议决定具有终局性
正确答案:查看最佳答案
第69题:关于《建设工程质量管理条例》，设计文件应注明工程合理使用年限，该年限从()之日起算。
A.颁发施工许可证
B.工程竣工验收合格
C.工程缺陷责任期届满
D.工程法定最低保修期届满
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年河北省一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第70题:对于施工现场的大气污染防治，重点是防治扬尘污染。根据《绿色施工导则》规定，下列表述中正确的是()。
A.构筑物暴(同音字)破拆除前，做好扬尘控制计划
B.施工现场非作业区达到目测无扬尘的要求
C.土方作业阶段，采取洒水.覆盖等措施，达到作业区目测扬尘高度小于1.5米
D.运送土方.垃圾.设备及建筑材料等，不污损场外道路
E.结构施工.安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度小于0.8m
正确答案:查看最佳答案
第71题:下列建设工程保险中，属于自愿投保的险种有()。
A.机器损坏险
B.建筑工程一切险
C.安装工程一切险
D.工伤保险
E.勘察设计责任险
正确答案:查看最佳答案
第72题:下列属于劳动合同中的选择性条款是()。
A.劳动报酬
B.试用期
C.社会保险
D.竞业限制
E.工作时间和休息休假
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年河北省一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第73题:根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任终究暂行办法》。发生工程质量事故，施工企业项目经理承担的法律责任由()。
A.项目经理为注册建造师的，责令停止执业2年
B.向社会公布曝光
C.处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款
D.构成犯罪的，依法追究刑事责任
E.项目经理为注册建造师的，吊销执业资格证书，5年内不予注册
正确答案:查看最佳答案
第74题:下列关于建筑工程节能验收的表述，正确的是()。
A.单位工程竣工验收应在建筑节能分部工程验收合格后进行
B.建筑节能分项工程验收应由监理工程师组织
C.建筑节能分部工程验收由总监理工程师组织
D.建筑节能《分部工程质量验收表》由项目经理和施工单位负责人签字
E.建筑节能质量评估应有监理工程师和项目经理签字
正确答案:查看最佳答案
第75题:知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利，下列关于知识产权说法正确的是()。
A.授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性.创造性.实用性
B.知识产权具有财产权和人身权的双重属性
C.对产品的形状.构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案称为实用新型
D.知识产权的客体不包括地理标志.商业秘密.集成电路布图设计.植物新品种
E.注册商标的有效期为10年自核准注册之日起计算，期满前六个月申请续展，每次续展的有效期为5年
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年河北省一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第76题:下列情形中，招标人应当拒收的投标文件有()。
A.逾期送送达的
B.投标人未提交投标保证金的
C.投标人的法定代表人未到场的
D.未按招标文件要求密封的
E.投标人对招标文件有异议的
正确答案:查看最佳答案
第77题:根据《建筑施工企业生产许可证管理规定》安全生产许可证颁发管理机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形有()。
A.安全许可证颁发管理机关工作人员滥用职权颁发安全生产许可证的
B.安全许可证颁发管理机关工作人员超越法定职权颁发安全生产许可证的
C.安全许可证颁发管理机关工作人员违反法定程序颁发安全生产许可证的
D.安全许可证颁发管理机关工作人员对不具备安全生产条件的施工企业颁发安全生产许可证的
E.取得安全生产许可证的施工企业发生较大安全生产事故的
正确答案:查看最佳答案
第78题:根据《劳动合同法》，下列合同中，属于无效劳动合同的有()。
A.违反法律.行政法规强制性规定的劳动合同
B.由用人单位提供的格式劳动合同
C.用人单位免除自己法定责任.排除劳动者权利的劳动合同
D.与用人单位代理人签订的劳动合同
E.未明确规定合同期限的劳动合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年河北省一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第79题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列生产安全事故中，属于较大生产安全事故的有()。
A.2人死亡事故
B.10人死亡事故
C.3人死亡事故
D.20人重伤事故
E.1000万元经济损失事故
正确答案:查看最佳答案
第80题:在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工企业必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的()。
A.项目名称
B.施工场所和期限
C.产生噪声的原因
D.可能产生的环境噪声值
E.所采取的环境噪声污染防治措施
正确答案:查看最佳答案
第81题:根据我国《合同法》的规定，当事人可以解除合同的情形有()。
A.当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行的
B.在履行期限届满之后，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务的
C.因不可抗力致使不能实现合同目的的
D.当事人一方迟延履行债务的
E.有其他违约行为致使不能实现合同目的的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年河北省一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第82题:根据《安全生产许可证条例》,企业取得安全生产许可证防当具备的条件有()。
A.管理人员和作业人员每年至少进行1安全生产教肓培训并考核合格
B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险,为从业人员交纳保验费
C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入
D.有职业危害防治措施,并为作业人员配备符合相关标准的安全防护用具和安全防护服装
E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险
正确答案:查看最佳答案
第83题:以下情况可能会造成工期延误，但经工程师确认，其中()情况工期可相应地顺延。
A.分包商工期拖延
B.设计变更和工程量增加
C.发包方未按合同约定提供图纸
D.不可抗力
E.承包方因质量不合格返工
正确答案:查看最佳答案
第84题:某单位如下工作安排中，符合《劳动法》劳动保护规定的有()。
A.安排女工赵某在经期从事冷水作业
B.批准女工孙某休产假80天
C.安排15岁的周某担任仓库管理员
D.安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作
E.安排17岁的李某担任矿井安检员
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年河北省一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第85题:下列情形中，发包人应当赔偿损失的责任有()。
A.发包人提供的设计图纸有缺陷，造成工程质量缺陷
B.承包人提供的设备不符合强制性标准，引发工程质量缺陷
C.发包人直接指定分包人分包专业工程，部分工程发生质量缺陷
D.发包人未组织竣工验收而擅自使用工程，主体结构出现质量缺陷
E.发包人指定购买的材料.建筑构配件不符合强制性标准，造成工程质量缺陷
正确答案:查看最佳答案
第86题:下列关于建造师及建造师在执业中违法行为说法正确的是()。
A.隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请注册的，建设主管部门不予受理或者不予注册，并给予警告，申请人1年内不得再次申请注册
B.以欺骗.贿赂等不正当手段取得注册证书的，由注册机关撤销其注册，3年内不得再次申请注册，并由县级以上地方人民政府建设主管部门处以罚款
C.注册建造师应按规定参加继续教育，接受培训测试，不参加继续教育或继续教育不合格的不予注册
D.对于采取弄虚作假等手段取得《注册建造师继续教育证书》的，一经发现，立即取消其继续教育记录，并记入不良信用记录，对社会公布
E.注册建造师因过错造成质量事故的，责令停止执业1年，造成重大质量事故的终身不予注册
正确答案:查看最佳答案
第87题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》的规定，工程质量不良行为的认定标准包括()。
A.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的
B.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的
C.未对涉及结构安全的试块.试件以及有关材料取样检测的
D.未对建筑材料.建筑构(配)件.设备和商品混凝土进行检测的
E.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年河北省一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第88题:关于计算机软件著作权的说法，正确的有()。
A.自然人的软件著作权保护期为自然人终生
B.软件著作权属于软件开发者
C.两个以上法人合作开发的软件，其著作权的归属由合作各方书面合同约定
D.开发的软件是从事本职工作的自然结果的，单位必须对开发软件的自然人进行奖励
E.软件著作权也有合理使用的规定
正确答案:查看最佳答案
第89题:可以作为工程重大安全事故罪的主体包括()。
A.建设单位
B.施工单位
C.安全生产监督部门
D.建设行政主管部门
E.招标代理机构
正确答案:查看最佳答案
第90题:关于和解的说法，正确的有()
A.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以撤回仲裁申请
B.和解协议具有强制执行力
C.民事诉讼第一审普通程序中，当事人达成和解协议的，应继续进行诉讼程序
D.民事诉讼第二审人民法院审理上诉案件，不适用和解
E.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年河北省一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是和解的规定。B选项，合计协议不具有强制执行力。C选项，民事诉讼第一审普通程序中，当事人达成和解协议的，应结束全部或部分诉讼程序。D选项，选项超纲。
第91题:《建设工程质量管理条例》规定，必须实行监理的建设工程有()。
A.国家重点建设工程
B.成片开发建设的住宅小区工程
C.中小型公用事业工程
D.利用国际组织贷款.援助资金的工程
E.利用外国政府贷款.援助资金的工程
正确答案:查看最佳答案
第92题:关于劳务派遣的说法，正确的有()。
A.经营劳务派遣业务应当申请行政许可，办理公司登记
B.劳务派遣用工只能在临时性.辅助性或者替代性的工作岗位上实施
C.劳务派遣用工方式使劳动者的聘用与使用分离
D.用工单位可以将被派遣劳动者再派遣到与其签订合同的其他用工单位
E.除岗前培训费以外，劳务派遣单位不得再向被派遣劳动者收取费用
正确答案:查看最佳答案
第93题:以下建设工程中，需要办理施工许可证的有()。
A.投资额30万元以上的建筑装修工程
B.建筑面积300平方米以上的民用建筑工程
C.实行开工报告审批制度的建筑工程
D.农民自建低层住宅工程
E.抢险救灾工程
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年河北省一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第94题:按照《文物保护法实施条例》规定，相关单位取得文物行政主管部门颁发的相应等级的文物保护工程资质证书，即可承担文物保护单位的()等工作。
A.迁移
B.修补
C.修缮
D.清洗
E.重建
正确答案:查看最佳答案
第95题:根据《行政复议法》的规定，可申请行政复议的具体行政行为包括()。
A.认为行政机关侵犯合法的经营自主权的
B.不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理的
C.对行政机关作出的行政拘留等行政处罚决定不服的
D.认为行政机关的其他具体行政行为侵犯其合法权益的
E.认为行政机关违法集资.征收财物.摊派费用或者违法要求履行其他义务的
正确答案:查看最佳答案
第96题:工程监理单位的义务包括()。
A.依法承担工程监理业务
B.对有隶属关系或其他利害关系的回避
C.依法对设计文件进行技术交底
D.依法参与建设工程质量事故分析
E.依法实行工程监理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年河北省一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第97题:法的形式的含义包括()。
A.创制机关的性质及级别
B.法律规范的地域效力
C.法律规范的内涵
D.法律规范的期间效力
E.法律规范的效力等级
正确答案:查看最佳答案
第98题:根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向()作出详细说明。
A.监理工程师
B.施工作业班组
C.施工作业人员
D.现场安全员
E.现场技术员
正确答案:查看最佳答案
第99题:注册建造师依法享有的权利包括()。
A.获得相应劳动报酬
B.保管和使用本人注册证书.执业印章
C.接受继续教育
D.在本人执业活动中形成的文件签字并加盖执业印章
E.保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业.技术等秘密
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年河北省一级建造师法律法规真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！
