[点击进入海南省海口监理工程师考试历年真题]
一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:关于监理人的合同管理地位和职责的说法,正确的是()。
A.在合同规定的权限范围内,监理人可独立处理变更估价.索赔等事项
B.监理人向承包人发出的指示,承包人征得发包人批准后执行
C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令
D.监理人的指示错误给承包人造成损失,由发包人和监理人承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--海南省海口监理工程师考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:监理人在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项,如单价的合理调整.变更估价.索赔等,行使通用条款和专用条款中规定的权力。发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令来实现。承包人收到监理人发出的任何指示,视为已得到发包人的批准,应遵照执行。监理人未能按合同约定发出指示.指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误,由发包人承担赔偿责任。
第1题:风险自留水平,是指选择哪些风险事件作为风险自留的()。
A.规模
B.非基金储备
C.内容
D.对象
正确答案:查看最佳答案
第2题:《刑法》规定,工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的,对直接责任人员,处()以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。
A.一年
B.三年
C.五年
D.十年
正确答案:查看最佳答案
第3题:下列关于监理规划目标控制的措施中,属于进度控制技术措施的是()。
A.落实进度控制责任,建立进度控制协调制度
B.建立多级网络计划体系,监控施工单位作业计划实施计划
C.建立激励机制,奖励工期提前的施工单位
D.履行合同义务,协调有关各方的进度计划
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--海南省海口监理工程师考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:施工预付款担保的主要形式是()。
A.银行保函
B.支票
C.现金
D.汇票
正确答案:查看最佳答案
第5题:在工程设计阶段,可应用BIM技术协调解决施工过程中建筑物内设施的碰撞问题,这体现了BIM的()。
A.可视化
B.协调性
C.模拟性
D.优化性
正确答案:查看最佳答案
第6题:在实践中,往往把()阶段作为投资控制的重要阶段。
A.初步设计
B.方案设计
C.施工图设计
D.施工
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--海南省海口监理工程师考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:在下列内容中,一般不会由工程咨询公司完成的是()。
A.为承包商提供合同咨询服务
B.为承包商提供工程设计服务
C.为大型承包商提供技术咨询服务
D.为中小承包商提供技术咨询服务
正确答案:查看最佳答案
第8题:安全事故的处理记录应在建设工程信息管理系统中的()中反映。
A.合同管理子系统
B.安全管理子系统
C.质量控制子系统
D.文档管理子系统
正确答案:查看最佳答案
第9题:根据《担保法》,不能作为质押担保的是()。
A.建设用地使用权
B.股权
C.注册商标专用权
D.专利权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--海南省海口监理工程师考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:可以用以质押的财产包括动产和权利。A项属于不动产,B.C.D项均属于权利。
第10题:根据《标准施工合同》,投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是()。
A.分别由发包人和承包人负责投保
B.均由发包人负责投保
C.分别由承包人和发包人负责投保
D.均由承包人负责投保
正确答案:查看最佳答案
参考解析:标准施工合同和简明施工合同的通用条款均规定由承包人负责投保“建筑工程一切险”.“安装工程一切险”和“第三者责任保险”,并承担办理保险的费用。
第11题:当提高建设工程的功能和质量标准时,通常会引起()。
A.投资增加.工期延长
B.投资增加.工期缩短
C.投资减少.工期延长
D.投资减少.工期缩短
正确答案:查看最佳答案
第12题:建设工程监理的行为主体是()。
A.建设单位
B.总监理工程师
C.施工单位
D.工程监理企业
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--海南省海口监理工程师考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:工程监理企业应按照合同的约定认真履行,这是其经营活动基本准则()的要求。
A.守法
B.诚信
C.公正
D.科学
正确答案:查看最佳答案
第14题:根据监理规划,由专业监理工程师编写,并经总监理工程师批准,针对工程项目某一专业或某一方面监理工作的操作性文件是()。
A.监理规范
B.监理实施细则
C.监理大纲
D.监理手册
正确答案:查看最佳答案
第15题:在下列内容中,需要建设单位和监理单位都长期保存的是()。
A.监理规划
B.监理实施细则
C.月付款报审与支付
D.监理月报中的有关质量问题
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--海南省海口监理工程师考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:从业主的角度,关于项目总承包管理模式特点的说法,正确的是()。
A.合同关系简单,故合同管理难度较小
B.合同关系简单,但合同管理难度较大
C.合同关系复杂,故合同管理难度较大
D.合同关系复杂,但合同管理难度较小
正确答案:查看最佳答案
第17题:根据建设程序,设备工程投资的合理确定分为六个阶段。其中,在设备制造与安装招投标阶段()。
A.要按照承包方实际完成的工作内容,以合同价为基础,同时考虑因物价上涨以及其他因素引起的投资变化,合理确定结算价
B.合同价是以经济合同形式确定的设备制造与安装工程投资
C.根据有关概算定额或概算指标编制总概算。对在初步设计阶段实行招标承包制签订承包合同协议的,其合同价也应在总概算相应的范围以内。在项目施工图设计阶段,根据施工图纸编制施工图预算
D.对从筹建到竣工投产全过程的全部实际支出费用进行汇总,编制竣工决算
正确答案:查看最佳答案
第18题:《建设工程监理规范》规定,在施工过程中,工地例会的会议纪要由()负责起草,并经与会各方代表会签。
A.施工单位
B.项目监理机构
C.业主
D.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--海南省海口监理工程师考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:建设工程材料设备采购合同属于买卖合同,除法律有特殊规定外,作为合同成立的条件是()。
A.标的物交付
B.当事人之间意思表示一致
C.货款交付
D.材料设备所有权转移
正确答案:查看最佳答案
参考解析:除了法律有特殊规定的情况外,当事人之间意思表示一致,买卖合同即可成立,并不以实物的交付为合同成立的条件。
第20题:根据《招标投标法》,投标人在(),可以补充.修改或者撤回已提交的投标文件,并书面通知招标人。
A.提交投标文件的截止时间前
B.投标有效期内
C.评标截止时间前
D.评标开始前
正确答案:查看最佳答案
第21题:建设工程目标分解最基本的方式是()。
A.按工程内容分解
B.按时间分解
C.按总投资构成分解
D.按组织结构分解
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--海南省海口监理工程师考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:处理延期事件的时候,当总监理工程师与承包单位.建设单位协商不一致的时候,应交给()审核。
A.建设单位
B.监理工程师
C.施工单位
D.仲裁机构
正确答案:查看最佳答案
第23题:监理工程师受业主委托对工程进行监理时,对选择承建单位有()。
A.决策权
B.建议权
C.签认权
D.否决仅
正确答案:查看最佳答案
第24题:按照《建设工程监理规范》的规定,施工阶段,项目总监理工程师可将()工作委托给总监理工程师代表。
A.根据工程进展及监理工作情况调配监理人员
B.组织编写监理月报.监理工作总结,组织质量监理文件资料
C.审查施工单位的竣工申请,组织工程竣工预验收
D.参与或配合工程质量安全事故的调查和处理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--海南省海口监理工程师考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:在大型工程设备采购招标中,关于评标的说法,正确的是()。
A.投标保证金额不足,属于细微偏差
B.备品备件的价格可以单独报价
C.单价计算的结果与总价不一致,属于重大偏差
D.评标时不应考虑运费问题
正确答案:查看最佳答案
参考解析:未提交投标保证金或金额不足属于实质性偏差。单价计算的结果与总价不一致,属于细微偏差。大型工程设备采购招标中,评审要素包括运输费.交货期.付款条件.零部件和备品备件.售后服务费用.运营费和维护费.设备性能和生产率等,其中备品备件的价格可以包含在投标价内,也可以单独报价。
第26题:注册监理工程师从事执业活动,由()接受委托并统一收费。
A.监理单位
B.所在单位
C.注册机构
D.发证机关
正确答案:查看最佳答案
第27题:信用是企业经营理念.经营责任和()的集中体现。
A.经营方针
B.经营目标
C.经营业绩
D.经营文化
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--海南省海口监理工程师考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:由建设单位提出的工程变更处理中,()对建设单位要求的工程变更提出评估意见。
A.项目监理机构
B.施工单位
C.设计单位
D.建设行政主管部门
正确答案:查看最佳答案
第29题:监理实施细则的作用主要在于()。
A.指导工程监理全面实施
B.发挥工程监理的“施工图”作用
C.起监理工作“初步设计”作用
D.承接监理任务
正确答案:查看最佳答案
第30题:注册监理工程师未执行法律.法规和工程建设强制性标准的,责令停止执业()个月以上()年以下。
A.5,2
B.3.2
C.5,1
D.3,1
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--海南省海口监理工程师考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:根据《建设工程质量管理条例》,未经()签字,建筑材料.建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装,施工单位不得进行下一道工序的施工。
A.监理工程师
B.总监理工程师
C.监理员
D.建设单位代表
正确答案:查看最佳答案
第32题:监理单位的内部审核工作由()来做。
A.各专业监理工程师
B.监理单位的技术主管部门
C.总监理工程师
D.总监理工程师代表
正确答案:查看最佳答案
第33题:根据《建设工程监理规范》(GBT50319-2013),下列文件资料中,可作为监理实施细则编制依据的是()
A.工程质量评估报告
B.专项施工方案
C.已批准的可行性研究报告
D.监理月报
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--海南省海口监理工程师考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:建设工程归档工程文件应按()组卷。
A.建设工程
B.单项工程
C.单位工程
D.分部工程
正确答案:查看最佳答案
第35题:下列关于监理人员在巡视检查时,在施工质量方面应关注的情况包括的是()。
A.安全生产.文明施工制度.措施落实情况
B.天气情况是否适合施工作业
C.施工临时用电情况
D.危险性较大分部分项工程施工情况,重点关注是否按方案施工
正确答案:查看最佳答案
第36题:根据《建设工程监理规范》(GBT50319-2013),监理规划应在()编制
A.接到监理中标通知书及签订建设工程监理合同后
B.签订建设工程监理合同及收到施工组织设计文件后
C.接到监理投标邀请书及递交监理投标文件前
D.签订建设工程监理合同及收到设计文件后
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--海南省海口监理工程师考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程师代表的是()。
A.签发工程开工令.暂停令和复工令
B.组织验收分部工程,组织审查单位工程质量检验资料
C.确定项目监理机构人员及其岗位职责
D.组织编写监理月报.监理工作总结,组织质量监理文件资料
正确答案:查看最佳答案
第38题:要规范工程建设参与各方的建设行为,就要建立有效的约束机制,其根本目的是()。
A.实行工程监理制
B.最大限度地减少其不良后果
C.强调事前控制
D.有利于政府的监督管理
正确答案:查看最佳答案
第39题:要求监理工程师具有丰富的经验,主要指的是()。
A.监理工程师在工程建设的某一方面具有丰富的经验即可
B.监理工程师在工程建设的某一方面具有丰富的经验,若在两个或两个以上更多方面都具有丰富的经验则更好
C.监理工程师在工程建设中无须具有两个或两个以上更多方面的经验
D.监理工程师在工程建设中必须要具有两个或两个以上方面的丰富经验
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--海南省海口监理工程师考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:被动控制也可以表述为()。
A.前馈控制
B.反馈控制
C.开环控制
D.事前控制
正确答案:查看最佳答案
第41题:风险型CM合同中,关于保证工程最大费用值(GMP)的说法,正确的是()。
A.gmp为合同承包总价
B.节约的gmp全部归cm承包商
C.节约的gmp全部归业主
D.工程实际总费用超过gmp的部分由cm承包商承担
正确答案:查看最佳答案
参考解析:GMP是指CM承包商按照最终的工程预算提出的保证工程最大费用值。当工程实际总费用超过GMP时,超过部分由CM承包商承担。但并不意味着CM是按GMP费用为合同承包总价,对于工程节约的费用归雇主,CM承包商可以按合同约定的一定百分比获得相应的奖励。
第42题:所谓工程建设强度,是指()。
A.工程结构所能承受的强度
B.政府对工程建设管理的力度
C.单位时间内投入的工程建设资金的数量
D.单位时间内投入的工程建设人员的数量
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--海南省海口监理工程师考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:下列建设工程勘察设计业务分包行为中,不属于违法分包的是()。
A.分包建设工程主体部分的勘察设计业务
B.未经发包方书面同意分包建设工程勘察设计业务
C.经发包方书面同意分包建设工程除主体部分的勘察设计业务
D.分包给不具备相应资质条件的单位
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设工程勘察设计单位不得将所承揽的建设工程勘察设计业务转包。除建设工程主体部分的勘察.设计外,经发包方书面同意,承包方可以将建设工程其他部分的勘察.设计分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察.设计单位。
第44题:工程建设监理合同履行过程发生争议时,业主与监理单位首选的解决争议方法应当是()。
A.协商解决
B.交主管部门协调
C.提交仲裁机关仲裁
D.法律诉讼
正确答案:查看最佳答案
第45题:施工单位承租的机械设备和施工机具及配件使用前,应由施工总承包单位.分包单位.出租单位和()共同进行验收。
A.建设单位
B.监理单位
C.安装单位
D.检测单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--海南省海口监理工程师考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:实行项目法人责任制的工程项目中,下列属于项目法人单位项目总经理的职权是()。
A.筹措建设资金
B.审核上报项目初步设计和概算文件
C.提出项目开工报告
D.编制项目财务预算.决算
正确答案:查看最佳答案
第47题:设计合同履行中,有关定金支付的表述,不正确的是()。
A.设计合同由于采用定金担保,因此合同内有预付款
B.发包人应在合同签订后3天内,支付设计费总额的20%作为定金
C.在合同履行过程中的中期支付中,定金不参与结算
D.双方的合同义务全部完成进行合同结算时,定金可以抵作设计费或收回
正确答案:查看最佳答案
参考解析:设计合同由于采用定金担保,因此合同内没有预付款。
第48题:建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是()。
A.价格清单
B.分析软件
C.设计文件
D.计算书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--海南省海口监理工程师考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:通用条款对“承包人文件”的定义是:由承包人根据合同应提交的所有图纸.手册.模型.计算书.软件和其他文件。承包人文件中最主要的是设计文件,需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容.数量和时间。A项属于设计施工总承包合同组成文件,B.D项属于“承包人文件”组成内容,但不是最重要的组成内容。
第49题:监理工程师职业道德要求,监理人员不允许从事()。
A.工程咨询活动
B.工程设计活动
C.购配件销售业务
D.招投标活动
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第50题:同一财产向两个以上的债权人抵押的,正确处理变卖抵押财产价款的清偿顺序是()。
A.抵押权已登记的,按登记的先后顺序清偿
B.抵押权登记的顺序相同的,先主张权利的先清偿
C.抵押权已登记的先于未登记的先清偿
D.抵押权都未登记的,按照债权比例清偿
E.抵押权都未登记的,先保全的先清偿
正确答案:查看最佳答案
参考解析:同一财产向两个以上债权人抵押的,拍卖.变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿:①抵押权已登记的先于未登记的受偿;②抵押权已登记的,按照登记的先后顺序清偿;顺序相同的,按照债权比例清偿;③抵押权未登记的,按照债权比例清偿。
第51题:我国《建设工程监理与相关服务收费标准》的规定中,将工程复杂程度的等级分为()。
A.简单
B.一般
C.较复杂
D.复杂
E.很复杂
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--海南省海口监理工程师考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:工程项目单件性.一次性的特点决定了监理规划在()方面具有明确的针对性。
A.投资.进度.质量目标
B.目标控制基本原理
C.目标控制对策措施
D.监理组织机构
E.合同管理措施
正确答案:查看最佳答案
第53题:除了促进监理人员努力钻研监理业务.提高业务之外,实行监理工程师执业资格考试的意义在于:()。
A.统一监理工程师的业务能力标准
B.有利于公正地确定监理人员是否具备监理工程师的资格
C.合理建立工程监理人才库
D.同国际接轨,开拓国际工程监理市场
E.限制外国工程咨询人员进入中国建筑市场
正确答案:查看最佳答案
第54题:建筑材料采购合同履行中,供货方将货物错发到货地点。关于运费及相关费用的承担,下列说法中,正确的是()。
A.由供货方承担货物转运费用
B.由供货方承担逾期交货违约金
C.供货方将货物转运至合同规定的到货地点后可免交逾期违约金
D.由采购方承担货物转运增加的保险费用
E.由采购方和供货方共同承担货物转运费用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--海南省海口监理工程师考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:供货方将货物错发到货地点或接货人时,除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外,还应承担对方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。
第55题:监理工作规范化体现在()。
A.人员组成固定性
B.工作的时序性
C.档案资料的完整性
D.职责分工的严密性
E.工作目标的确定性
正确答案:查看最佳答案
第56题:建设工程投资目标分解方法有()。
A.按建设工程的投资费用组成分解
B.按年度.季度分解
C.按建设目标分解
D.按建设工程实施阶段
E.按建设工程组成分解
正确答案:查看最佳答案
第57题:下列表格中属于监理单位用表的是()。
A.监理工作联系单
B.工程变更单
C.监理工程师通知单
D.工程款支付证书
E.工程临时延期审批表
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--海南省海口监理工程师考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:用建立筹建机构或工程建设指挥部的办法管理工程建设()。
A.有利于集中人力.物力加快工程进度
B.建设管理水平难以提高
C.经济责任制难以落实
D.不能适应开放的建设市场需要
E.有利于积累建设管理经验
正确答案:查看最佳答案
第59题:在下列工作中,属于项目法人董事会职权的是()。
A.负责筹措建设资金
B.审核初步设计和概算文件
C.编制项目财务预算
D.负责组织项目试生产
E.负责提出项目竣工验收申请报告
正确答案:查看最佳答案
第60题:根据《标准设计施工总承包合同》,关于竣工后试验的说法,正确的有()。
A.发包人应将竣工后试验的日期提前21天通知承包人
B.发包人在场的情况下承包人进行竣工后试验
C.竣工后试验由监理人组织发包人和承包人进行
D.监理人在竣工后试验合格时向承包人签发工程接收证书
E.发包人提供竣工后试验所必需的电力.设备.燃料.仪器.劳力.材料等
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--海南省海口监理工程师考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:C项,竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行,并不是由监理人组织。D项,工程经竣工验收合格,监理人经发包人同意后向承包人签发工程接收证书。
第61题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,关于缺陷责任期及竣工后试验的说法,正确的有()。
A.承包人应负责缺陷责任期内工程的日常维护工作
B.竣工后试验应在缺陷责任期内进行
C.发包人应提前28天将竣工后试验的日期通知承包人
D.缺陷责任期内承包人有权进入工程现场修复工程缺陷
E.竣工后试验应按专用合同条款约定由发包人或承包人进行
正确答案:查看最佳答案
参考解析:缺陷责任期内,发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。(选项A)发包人在使用过程中发现工程缺陷,由承包人负责修复,直至检验合格为止。(选项D)竣工后试验是指工程竣工移交后在缺陷责任期内投入运行期间,对工程的各项功能的技术指标是否达到合同规定要求而进行的试验。(选项B)发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。(选项C)竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行。(选项E)
第62题:按国际上的理解,咨询工程师可能是指()。
A.保险经纪人
B.建筑师
C.结构工程师
D.生产企业的工程师
E.工程咨询公司
正确答案:查看最佳答案
第63题:建设工程材料设备采用非即时买卖合同的种类有()。
A.货样买卖
B.分期交付买卖
C.试用买卖
D.异地交付买卖
E.分期付款买卖
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--海南省海口监理工程师考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:非即时买卖合同的表现有很多种。在建设工程材料设备采购合同比较常见的是货样买卖.试用买卖.分期交付买卖和分期付款买卖等。
第64题:监理单位在应当获得监理酬金之日起30天内仍未受到支付单据,业主又未对监理单位提出任何书面意见时,()。
A.监理单位可向业主发出终止合同通知
B.26天后可自行终止合同
C.终止合同通知发出56天后仍未答复,可终止合同
D.监理单位继续正常履行合同
E.有权得到业主所给的拖欠酬金利息
正确答案:查看最佳答案
第65题:监理工作依据主要有()。
A.工程建设方面的法律法规
B.工程所在地的规定和政策
C.建设工程监理合同
D.政府批准的工程建设文件
E.其他建设工程合同
正确答案:查看最佳答案
第66题:建设工程监理规划的作用有()。
A.指导项目监理机构全面开展监理工作
B.监理规划是建设监理主管机关对监理单位监督管理的依据
C.监理规划是业主确认监理单位履行合同的主要依据
D.监理规划指导具体监理业务的开展
E.监理规划是监理单位内部考核的依据和重要的存档资料
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--海南省海口监理工程师考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:工程项目监理中,总监理工程师主要承担()职责。
A.检查监督监理人员的工作
B.检查施工单位的工艺过程或施工工序
C.审核工程计量的数据和原始凭证
D.主持或参与工程质量事故的调查
E.审查和处理工程变更
正确答案:查看最佳答案
第68题:根据《标准施工招标文件》,关于建设工程施工评标的说法,正确的有()。
A.评标过程可分为初步评审和详细评审两个阶段
B.初步评审检查投标书是否对招标文件做出实质性响应
C.评标委员会不得主动提出对投标文件澄清或补正要求
D.初步评审有不符合评审标准的,在进行详细评审后再处理
E.招标文件没有说明的评标标准和方法不得作为评标依据
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项,在评标过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明,或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清.说明或补正。D项,有一项不符合评审标准,作废标处理,不再进行详细评审。
第69题:在将目标的实际值与计划值进行比较时,要注意以下几点:()。
A.明确目标实际值与计划值的内涵
B.合理选择比较对象
C.确定比较工作的人员
D.建立目标实际值与计划值的对应关系
E.确定衡量目标偏离的标准
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--海南省海口监理工程师考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第70题:监理单位经营活动应遵循()准则。
A.守法
B.公正
C.诚信
D.自主
E.科学
正确答案:查看最佳答案
第71题:目标控制的效果取决于()。
A.目标控制的措施是否得力和及时
B.主动控制是否与被动控制有机结合
C.目标规划和计划的质量
D.目标规划和计划的循环性
E.目标控制的组织机构和任务分工是否明确
正确答案:查看最佳答案
第72题:总进度目标可进一步分解为()。
A.年度进度目标
B.季度进度目标
C.月进度目标
D.各阶段的进度目标
E.各自项目的进度目标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--海南省海口监理工程师考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:监理工程师应充分认识到,建设项目总体质量目标(),在监理工作中应给予重视。
A.含义具有多样性
B.内容具有广泛性
C.形成具有过程性
D.控制具有被动性
E.管理具有微观性
正确答案:查看最佳答案
第74题:在下列内容中,属于建设工程文件的是()。
A.工程准备阶段文件
B.施工文件
C.监理文件
D.竣工图
E.建设法规文件
正确答案:查看最佳答案
第75题:工程咨询公司为贷款方服务主要是下列情况中的()。
A.为贷款方确定贷款方案
B.对申请贷款的项目进行评估
C.为贷款方确定融资方案
D.对接受贷款方的还贷能力进行审查
E.对已接受贷款的项目的执行情况进行检查和监督
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--海南省海口监理工程师考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:《建设工程安全生产管理条例》规定,建设工程施工前,施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向()作出详细说明。
A.监理工程师
B.施工作业班组
C.施工作业人员
D.现场管理员
E.现场技术人员
正确答案:查看最佳答案
第77题:甲乙签订一份总价为200万元的大型机电设备合同,甲依约定向乙交付了价值100万元的设备产品后,延迟交付剩余的设备,则乙收取误期赔偿费的下列行为中正确的是()。
A.每延误一周,收取1万元误期赔偿费
B.每延误一周,收取0.5万元误期赔偿费
C.如延迟了10周,总共收取10万元误期赔偿费
D.最多收取10万元误期赔偿费
E.最多收取5万元误期赔偿费
正确答案:查看最佳答案
参考解析:每延误一周,按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.5%计收误期赔偿费,直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为合同价格的5%。一旦达到误期赔偿费的最高限额,买方可考虑根据合同的规定终止合同。
第78题:通过定量方法进行风险评价的作用主要表现在:()。
A.更准确地认识风险
B.降低风险发生的概率
C.建立最终风险清单
D.保证目标规划的合理性和计划的可行性
E.合理选择风险对策,形成最佳风险对策组合
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--海南省海口监理工程师考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:工程监理企业应当建立健全企业的信用管理制度,包括()。
A.合同管理制度
B.与业主的合作制度
C.监理服务需求调查制度
D.经营管理制度
E.企业内部信用管理责任制度
正确答案:查看最佳答案