[点击进入山东济南一级建造师法规在线模拟答题]
一.单选题(共有70题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:《建设工程质量管理条例》中要求,施工单位向建设单位提交《工程质量保修书》时间是()。
A.工程竣工验收合格后
B.工程竣工同时
C.提交工程竣工验收报告时
D.工程竣工结算后
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东济南一级建造师法规在线模拟答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《建设工程质量管理条例》规定,建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时,应当向建设单位出具质量保修书。
第1题:关于招标人终止招标要求的说法,正确的是()。
A.以口头形式通知被邀请的或者已经获取资格预审文件.招标文件的潜在投标人
B.已经发售的资格预审文件.招标文件,招标人无须退还所收取的资格预审文件.招标文件的费用
C.已经收取投标保证金的,应当及时退还投标保证金,但不必退还银行同期存款利息
D.应当及时发布公告
正确答案:查看最佳答案
第2题:某市文物管理部门拟对部分文物建筑进行修缮,则承揽该项目的施工单位需具备()。
A.建设行政主管部门颁发的相应资质等级证书
B.文物行政主管部门颁发的相应等级文物保护工程资质证书
C.A 和 B满足其一即可
D.A 和 B必须同时具备
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《文物保护法实施条例》规定,承担文物保护单位的修缮.迁移.重建工程的单位应当具有相应的资质证书,应当同时取得文物行政主管部门发给的相应等级的文物保护工程资质证书和建设行政主管部门发给的相应等级的资质证书。
第3题:甲与乙签订了仓储合同,约定合同签订后1周内甲将物品交乙保管,并向乙支付仓储费。第二天,丙找到乙,双方签订了仓储合同并将物品送抵乙的仓库。由于仓储容量有限,乙便通知甲取消为其保管物品的约定。对此,下列说法中正确的是()。
A.甲向乙交付物品时仓储合同才生效
B.仓储合同不以仓储物交付为要件
C.甲未交付物品,乙不承担违约责任
D.甲无权要求乙承担违约责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东济南一级建造师法规在线模拟答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:在买卖合同中,标的物在订立合同之前已为买受人占有,合同生效即视为完成交付的方式,称为()。
A.拟制交付
B.占有改定
C.现实交付
D.简易交付
正确答案:查看最佳答案
第5题:甲公司欲开西门需借用乙公司的道路通行,通过与乙公司协商,双方约定:甲公司向乙公司支付一定数额的使用费,乙公司允许甲公司的员工通行。由此,甲公司取得了()。
A.相邻权
B.地役权
C.土地使用权
D.土地所有权
正确答案:查看最佳答案
第6题:关于物权特征的说法,正确的是()。
A.物权是一种支配权,需要义务人的行为配合
B.物权是一种财产权,直接体现为财产利益的权利
C.物权是一种相对权,用以对抗特定的相对人
D.物权是不具有排他性的权利,同一物上可以存在几个物权p19.
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东济南一级建造师法规在线模拟答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:物权是权利人直接支配的权利;物权是绝对权;物权具有排他性-
第7题:关于工程建设中民事责任承担的说法,正确的是()。
A.发包人按照“折价返还”的规则支付工程价款应当按照当地市场价格
B.承担民事责任的方式多样,可以单独适用,也可以合并适用
C.施工合同中承担民事责任是行政处罚的前提
D.罚款是民事责任的承担方式之
正确答案:查看最佳答案
第8题:用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的,应当向劳动者每月支付()倍的工资。
A.2
B.3
C.4
D.5
正确答案:查看最佳答案
第9题:由于监理工程师指令有误导致现场停工,若合同中没有相应条款,则正确说法是()。
A.由建设单位做好现场维护,所需费用由建设单位承担
B.由施工单位做好现场维护,所需费用由监理单位承担
C.由施工单位做好现场维护,所需费用由施工单位承担
D.由施工单位做好现场维护,所需费用由建设单位承担
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东济南一级建造师法规在线模拟答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:同一债权既有保证又有物的担保的,当债务人不履行债务时,如果当事人之间没有约定担保责任的承担方式,关于债权人债权实现的说法,正确的是()。
A.第三人提供物的担保的,债权人应当先就该物的担保实现债权
B.债务人自己提供物的担保的,债权人可以就物的担保实现债权,也可以要求承担保证责任
C.债权人放弃物的担保的,保证人在债权人放弃权利的范围内免除保证责任
D.提供物的担保的第三人承担担保责任后,有权向保证人或债务人追债
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是保证担保,被担保的债权既有物的担保又有人的担保的,债务人到期不履行债务或者发生当事人约定的实施担保物权的情形,债权人应当按照约定实现债权。债务人自己可以就物的担保实现债权,也可以要求保证人承担保证责任。提供担保的第三人承担保证责任后,有权向债务人追偿
第11题:设备采购合同约定,任何一方不履行合同应当支付违约金5万元。采购人按照约定向供应商交付定金8万元。合同履行期限届满,供应商未能交付设备,则采购人能获得法院支持的最高请求额是()万元。
A.16
B.5
C.8
D.13
正确答案:查看最佳答案
第12题:梁某陷入经商困境时,李某借给梁某60万元以助其渡过难关。双方约定了还款期限,但未约定借款利息。借款期满后梁某并未将60万元还给李某。李认为除了应归还本金外还应偿还借款期间和逾期的利息,而梁则不以为然。李就此事向法院起诉。对此,下列选项中错误的说法是()。
A.法院对偿还借款期限内利息的主张不予支持
B.法院对偿还借款期限内利息的主张予以支持
C.借款合同可以是无偿合同
D.法院对偿还逾期利息的主张予以支持
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东济南一级建造师法规在线模拟答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:借款合同一般是有偿合同(有息借款),也可以是无偿合同(无息借款)。《合同法》第211条第1款规定:“自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或者约定不明确的,视为不支付利息。”另外,最高人民法院发布的《关于贯彻执行(民法通则>若干问题的意见(试行)》第123条规定:“公民之间的无息借款,有约定偿还期限而借款人不按期偿还,出借人要求借款人偿付逾期利息,应予以准许。因此本题应选B才符合上述规定。”
第13题:某建设工程施工合同约定工程开工.竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日,2014年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款,承包人欲行使工程价款优先受偿权,其最迟必须在()前行使。
A.2013年9月1日
B.2015年4月1日
C.2015年4月20日
D.2015年10月20日
正确答案:查看最佳答案
第14题:根据《办法》,关于建设工程施工企业安全费用的说法,正确的是()。
A.各建设工程类别安全费用提取标准无差别
B.施工企业投标时,安全费用属于竞争性费用
C.施工企业以建筑安装工程造价为计提依据
D.施工企业的安全费用可以用于租赁特种设备
正确答案:查看最佳答案
第15题:债发生的最主要.最普遍的依据是()。
A.侵权行为
B.无因管理
C.合同
D.不当得利
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东济南一级建造师法规在线模拟答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,属于应当注销安全生产许可证情形的是()。
A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的
B.建筑施工企业破产.倒闭.撤销的
C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的
D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权.玩忽职守颁发安全生产许可证的
正确答案:查看最佳答案
第17题:根据《中华人民共和国个人所得税法》,经营所得适用()。
A.比例税率
B.5%~45%的超额累进税率
C.5%~35%的全额累进税率
D.5%~35%的超额累进税率
正确答案:查看最佳答案
第18题:根据《建筑工程安全防护.文明施工措施费用及使用管理规定》,对建筑工程安全防护.文明施工措施费用的使用负总责的单位是()。
A.监理单位
B.建设单位
C.总承包单位
D.分包单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东济南一级建造师法规在线模拟答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:下列关于无效合同主要类型的表述中,正确的是()。
A.一方以欺诈.胁迫的手段订立合同
B.代理人超越权限订立的合同
C.以合法形式掩盖非法目的的合同
D.违反地方法规强制性规定的合同
正确答案:查看最佳答案
第20题:工程建设单位组织验收合格后投入使用,2年后外墙出现裂缝,经查是由于设计缺陷造成的,则下列说法正确的是()。
A.施工单位维修,建设单位直接承担费用
B.建设单位维修并承担费用
C.施工单位维修并承担费用
D.施工单位维修,设计单位直接承担费用
正确答案:查看最佳答案
第21题:甲公司收到乙公司发来的定货要约后,随即又收到了乙公司取消订货的通知,甲公司对此未予理睬,仍告知三天后向乙公司发货。乙公司拒绝收货,因此双方发生争议,乙公司拒绝收货的合法理由应当是()。
A.要约已撤销
B.要约已撤回
C.合同已失效
D.甲方未承诺
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东济南一级建造师法规在线模拟答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:对建设用地范围内房屋及附属物的征收,是()取得所有权的方式之一。
A.建设单位
B.施工总承包方
C.建设工程教
D.国家
正确答案:查看最佳答案
第23题:乙向甲租了一套设备,在甲不知道的情况下,乙与丙签订合同,把该套设备卖给了丙。下列说法正确的是()。
A.由于乙没有处分权,因此买卖合同无效
B.如合同签订后,甲将设备卖给乙,则合同确定有效
C.如丙订立合同之后知道乙没有处分权,则合同无效
D.如果设备已经交付给丙,则合同有效
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题所述的合同实际上是一个效力待定的合同,无处分权人订立的合同,经权利人追认后或无处分权人在订立合同后取得处分权时,合同才有效,因此只有B是最符合题意的。
第24题:建筑物倒場造成他人损害的,由()承担连带责任
A.所有人和建设单位
B.使用人和建设单位
C.建设单位和施工企业
D.管理人和施工企业
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东济南一级建造师法规在线模拟答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:关于仲裁的说法,正确的是()
A.仲裁委员会隶属行政机关2016年一级建造师《工程法规》真题答案
B.仲裁以公开审理为原则
C.仲裁委员由当事人协商确定
D.裁裁决作出后可以上诉
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是仲裁的基本特点。选项A,仲裁委员会独立于行政机关,与行政机关没有隶属关系,选项B,仲裁以不公开审理为原则,选项D,仲裁一裁终局。
第26题:在建设工程施工过程中,关于施工节材的说法,正确的是()。
A.应当使用散装水泥
B.应当使用预拌混凝土
C.禁止损毁耕地烧砖
D.禁止远距离运输
正确答案:查看最佳答案
第27题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后,建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的,其费用.工期和利润的承担原则是()。
A.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期
B.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用建设单位承担延误的工期
C.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润
D.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东济南一级建造师法规在线模拟答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:关于工程质量检测的说法,正确的是()。
A.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构
B.检测报告必须由检测机构法定代表人签署
C.检测机构是不具有独立法人资格的非营利性中介机构
D.检测数据和检测报告仅供施工企业参考
正确答案:查看最佳答案
第29题:根据《建没工程安全生产管理条例》,施工总承包项目的分包工程发生施工生产安全事故,负责向政府安监部门和有关部门上报事故的是()。
A.分包单位
B.总承包单位
C.建设单位
D.现场安全责任人
正确答案:查看最佳答案
第30题:甲施工企业与乙劳务派遗公司订立劳务派遑协议,由乙向甲派追员工丁某,,关于该用工关系的说法,正确的是()。
A.丁某工作时因工受伤,甲应当申请工伤认定
B.在派追期间,甲被宣告破产,可以将丁某退回乙
C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训
D.在派追期间,丁被退回的,乙不再向其支付劳动报酬
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东济南一级建造师法规在线模拟答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:关于施工许可制度的说法中,正确的是()。
A.中止施工满1年经核验不符合条件的,应当收回其施工许可证
B.领取施工许可证后因故不能按期竣工超过6个月的,施工许可证自行废止**
C.因故中止施工,恢复施工后1个月内应向发证机关报告
D.批准开工报告的工程因故中止施工的,应当重新办理批准手续
正确答案:查看最佳答案
第32题:根据《民事诉讼法》,属于人民法院应当定中止执行情形的是()。
A.执行案件申请入撤销请的
B.作为被执行人的公民死亡,无遗产可供执行,又无义务承担人的
C.追索赡养费.抚养费.抚育费案件的权利人死亡的
D.作为一方当事人的法人或其他组织终止,尚未确定权利义务承受人的
正确答案:查看最佳答案
第33题:根据《立法法》,下列事项中必须由法律规定的是()
A.税率的确定
B.环境保护
C.历史文化保护
D.加施工许可证的申请条件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东济南一级建造师法规在线模拟答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考察的始发的形式。税种的设立.税率的确定和税收征收基本制度只能由法律规定。
第34题:关于建设活动中的民事商事法律关系的说法,正确的是()。
A.建设活动中的民事商事法律关系不是平等主体之间的关系
B.建设活动中的民事商事关系主要是非财产关系
C.惩罚性责任是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式
D.在建设活动中,建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事法律关系
正确答案:查看最佳答案
第35题:根据《劳动合同法》,用人单位与劳动者已建立劳动关系,未同时订立书面劳动合同的,应当自用工之日起()内订立书面劳动合同。
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.半年
正确答案:查看最佳答案
参考解析:用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。《劳动合同法》规定,建立劳动关系,应当订立书面劳动合同。巳建立劳动关系,未同时订立书面劳动合同的,应当自用工之日起1个月内订立书面劳动合同。P140
第36题:根据《行政复议法》的规定,以下属于不可申请行政复议的是()。
A.建设行政主管部门吊销建筑公司的资质证书
B.认为行政机关侵犯其合法的经营自主权的
C.当事人对行政机关作出的没收违法所得
D.建设行政主管部门对建设工程合同争议进行的调解
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东济南一级建造师法规在线模拟答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:建设工程招标的基本程序主要包括:①发售招标文件;②编制招标文件;③委托招标代理机构;④履行招标核准.审批手续;⑤开标.评标;⑥签订合同;⑦发布招标公告或投标邀请书;⑧发出中标通知书。正确的排序是()。
A.①②③④⑤⑥⑦⑧
B.③②④⑦①⑤⑧⑥
C.②③①④⑦⑤⑥⑧
D.④③②⑦①⑤⑧⑥
正确答案:查看最佳答案
第38题:关于工程再分包的说法,正确的是()
A.专业分包单位可将其承包的专业工程再分包
B.专业分包单位不得将其承包工程中的非劳务作业部分再分包
C.劳务分包单位可以将其承包的劳务工作再分包
D.专业分包单位可以将非主体.非关键性的工作再分包给他人
正确答案:查看最佳答案
第39题:某建筑企业员工在工程施工中受伤,员工近亲属认为应属于工伤,建筑企业不认为是工伤,则应由()对是否属于工伤承担举证责任。
A.员工
B.建筑企业工会组织
C.建筑企业
D.社会保险行政部门
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东济南一级建造师法规在线模拟答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:有效仲裁协议的内容不包括()。
A.请求仲裁的意思表示
B.仲裁事项
C.选定的仲裁委员会
D.具体的仲裁事实.理由
正确答案:查看最佳答案
第41题:建设单位组织竣工验收,对不符合民用建筑节能强制性标准的,不得出具()报告。
A.竣工验收合格
B.建筑节能合格
C.建筑节能达标
D.能耗验收合格
正确答案:查看最佳答案
第42题:关于施工企业资质证书的申请.延续和变更的说法,正确的是()。
A.企业首次申请资质应当申请最低等级资质,但增项申请资质不必受此限制
B.施工企业发生合并需承继原建筑业企业资质的,不必重新核定建筑业企业资质等级
C.被撤回建筑业企业资质的企业,可以在资质被撤回后6个月内,向资质许可证机关提出核定低于原等级同类别资质的申请
D.资质许可机关逾期为做出资质准予延续决定的,视为准予延续
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东济南一级建造师法规在线模拟答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是施工企业资格证书的申请.延续和变更。选项A增项申请,也应当申请最低等级。选项B,施工企业发生合并需继承原建筑企业的资质的,余姚重新核定建筑企业资质等级。选项C,被撤回建筑企业资质的企业,可以在资质被撤回后3个月内,向资质许可证机关提出核定低于原等级同类别资质的申请。
第43题:甲施工企业与乙水泥厂签订了水泥采购合同,并由丙公司作为该合同的保证人,担保该施工企业按照合同约定支付货款,但是担保合同中并未约定担保方式。水泥厂供货后,甲施工企业迟迟不付款。那么,丙公司承担保证责任的方式应为()。
A.一般保证
B.效力待定保证
C.连带责任保证
D.无效保证
正确答案:查看最佳答案
第44题:甲建设单位与乙施工企业在施工合同中约定因合同所发生的争议,提交A仲裁委员会仲裁。后双方对仲裁协议的效力有异议,甲请求A仲裁委员会作出决定,但乙请求人民法院作出裁定,该案中仲裁协议效力的确认权属于()。
A.A 仲裁委员会所在地的基层人民法院
B.仲裁协议签订地的中级人民法院
C.仲裁协议签订地的基层人民法院
D.A 仲裁委员会所在地的中级人民法院
正确答案:查看最佳答案
第45题:关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法,正确的是()。
A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行暴(同音字)破作业
B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行暴(同音字)破作业,必须经国务院批准
C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行暴(同音字)破作业的,应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准
D.在省.自治区.直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行暴(同音字)破作业的,必须经国务院文物行政部门批准
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东济南一级建造师法规在线模拟答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,属于应当注销安全生产许可证情形的是()。
A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的
B.建筑施工企业破产.倒闭.撤销的
C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的
D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权.玩忽职守颁发安全生产许可证的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是安全生产许可证的注销与撤销,ACD选项都是安全生产许可证许可撤销的情形,只有B选项,建筑施工企业的破产.倒闭.撤销的.应当将安全许可证交回安全生产许可证颁发管理机关予以注销。
第47题:关于评标规则的说法,正确的是()。
A.评标委员会成员的名单可在开标前予以公布
B.投标文件未经投标单位盖章和负责人签字的,评标委员会应当否决其投标
C.招标项目的标底应当在中标结果确定前公布
D.评标委员会确定的中标候选人至少3个,并标明顺序
正确答案:查看最佳答案
第48题:根据《招标投标法》,中标通知书自()发生法律效力。
A.发出之日
B.作出之日
C.盖章之日
D.收到之日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东济南一级建造师法规在线模拟答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:根据《民法总则》向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间()。
A.1年
B.2年
C.3年
D.4年
正确答案:查看最佳答案
第50题:施工企业在施工过程中发现工程设计图纸存在差错的,应()
A.经建设单位同意,由施工企业负责修改
B.经建设单位同意,由设计单位负责修改
C.由施工企业负责修改,经监理单位审定
D.经监理单位同意,由建设单位负责修改
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是按照工程设计图纸和施工技术标准的规定,工程设计的修改由原设计单位负责,建筑施工企业不得擅自修改工程设计,施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错时,应当及时提出意见和建议。
第51题:下列合同中,属于实践合同的是()。
A.保管合同
B.运输合同
C.租赁合同
D.建设工程合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东济南一级建造师法规在线模拟答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是合同的分类,实践合同是指当事人双方意思表达一致以外,尚需交付标的物才能成立的合同,如保管合同。
第52题:关于债的说法,正确的是()。
A.债的内容是债的主体之间的权利义务
B.债权人是特定的,债务人是不特定的
C.债权是权利人请求义务人为一定行为的权利
D.债的客体具有相对性
正确答案:查看最佳答案
第53题:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》实行工程总承包的,对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案,应当由()组织召开专家论证会。
A.建设单位
B.总承包单位
C.设计单位
D.分包单位
正确答案:查看最佳答案
第54题:根据相关法律规定,建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为()
A.竣工验收合格后
B.提交竣工验收报告时
C.竣工验收时
D.交付使用时
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东济南一级建造师法规在线模拟答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题是命题热点。P297“一.建设工程质量保修书的提交时间及主要内容”第一句。
第55题:《合同法》所称的不可抗力是指()。
A.不能预见.不能避免并不能克服的客观情况
B.不能预见但能够避免的客观情况
C.能够预见但不可避免.不能克服的客观情况
D.能够预见.可以避免但不能克服的客观情况
正确答案:查看最佳答案
第56题:施工人员对涉及结构安全的试块.试件以及有关材料,应当在()的监督下现场取样,并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
A.建设单位或工程监理单位
B.施工项目技术负责人
C.施工企业质量管理人员
D.质量监督部门
正确答案:查看最佳答案
第57题:孙某承租了赵某的一套单元房。租用期间,该单元房安装的太阳能热水器管道由于老化漏水,孙某遂通知了赵某,但多日未见修复。孙某便自行请工人维修,并支付维修费45元。此修理费应由()。
A.孙某负担
B.双方协商由谁负担
C.赵某负担
D.双方各负担一半
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东济南一级建造师法规在线模拟答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:当事人约定,发包人收到竣工结算文件后,在约定期限内不予答复,视为认可竣工结算文件的,按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的,应予支持。关于以上描述的说法不正确是()。
A.约定的期间是除斥期间
B.法定视为认可的情况
C.双方的约定无效
D.约定的期间是不可变的期间
正确答案:查看最佳答案
第59题:关于评标的说法,正确的是()
A.评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的,可以否决所有投标
B.招标项目设有标底的,可以以投标报价是否接近标底作为中标条件
C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的,视为不同意评标结果.
D.标文件中有含义不明确的内容的,评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清,说明
正确答案:查看最佳答案
第60题:甲向乙发出要约后,因发生了重大变故,甲又向乙发出一个通知,声明前一个要约的内容无效,则()。
A.甲发出后一个通知的行为是要约撤销
B.甲发出后一个通知的行为是要约撤回
C.后一个通知必须不迟于前一个通知到达乙时才有效
D.后一个通知只要不迟于乙发出承诺到达甲时才有效
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东济南一级建造师法规在线模拟答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:要约的撤销要求撤销要约的通知在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人,撤回则要求要约到达受要约人之前或者同要约同时到达受要约人,本题中,并没有说明甲发出的要约是否到达乙,也没有说明乙是否承诺,因此A.B.C选项不确切,D是最符合题意的。
第61题:根据《物权法》,关于抵押的说法正确的是()。
A.抵押物只能由债务人提供
B.正在建造的建筑物可用于抵押
C.仓单.提单可用于抵押
D.抵押物应当转移占有
正确答案:查看最佳答案
第62题:甲委托乙代理其出售某处房产,乙与丙串通以低于市场价格签订房产买卖合同,将该房产卖给丙,乙收取丙回扣3万元。根据代理法律制度,甲遭受的损失应由()承担。
A.丙
B.乙
C.甲.乙连带
D.乙.丙连带
正确答案:查看最佳答案
第63题:根据《企业所得税法》,下列企业所得税纳税主体适用25%税率的是()。
A.所有的非居民企业
B.在中国境内设有机构场所,且所得与其机构.场所有实际联系的非居民企业
C.在中国境内设有机构场所,但所得与其机构.场所没有实际联系的非居民企业
D.在中国境内未设立机构场所的非居民企业
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东济南一级建造师法规在线模拟答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:在乡村庄规划区内进行乡村公共设施和公益事业建设时,应当办理()。
A.乡村建设规划许可证
B.乡村建设工程规划许可证
C.乡村建设用地规划许可证
D.土地性质变更登记手续
正确答案:查看最佳答案
第65题:某施工企业与一仓储中心签订了仓储合同,合同约定:签约后一周内交付货物,届时合同生效。施工企业有权?……提取或…?提取货物,关于该仓储合同的说法,正确的是()。
A.该仓储合同签订即生效,不以交付为要件
B.如施工企业逾期提货,其有权拒绝仓储中心加收仓储费
C.该施工企业向仓储中心交付货物时合同生效
D.如施工企业提前提货,则有权要求仓储中心减收仓储费
正确答案:查看最佳答案
第66题:当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定时,应该按照中国人民银行的()计息。
A.国债利率
B.活期存款利率
C.同期同类存款利率
D.同期同类贷款利率
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东济南一级建造师法规在线模拟答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:根据《建设工程安全生产管理条例》,出租机械设备的单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测,在签订租赁协议时,应当出具()。
A.检测合格证明
B.生产(制造)许可证明
C.产品合格证明
D.建筑机械使用许可证明
正确答案:查看最佳答案
第68题:施工总承包单位承包建设工程后的下列行为中,除()以外均是法律所禁止的。
A.将承包的工程全部转让给他人完成的
B.将有关专业工程发包给了业主推荐的分包人的
C.将承包的工程肢解后以分包的名义全部转让给他人完成的
D.将分包的工程发包后未设立项目管理机构进行组织管理的
正确答案:查看最佳答案
第69题:根据《民法通则》,关于代理的说法,正确的是()
A.代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担
B.代理人可以超越代理权实施代理行为
C.被代理人对代理人的一切行为承担民事责任
D.代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东济南一级建造师法规在线模拟答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:代理人在代理权限内,以被代理人的名义实施名师法律行为.被代理人对代理人的代理行为,承担民事责任.P12.
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第70题:下列情形中,招标人应当拒收的投标文件有()。
A.逾期送送达的
B.投标人未提交投标保证金的
C.投标人的法定代表人未到场的
D.未按招标文件要求密封的
E.投标人对招标文件有异议的
正确答案:查看最佳答案
第71题:依据不同的分类标准,定金合同属于()。
A.双务合同
B.单务合同
C.诺成合同
D.实践合同
E.从合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:定金起到的是担保作用,属于从合同,按照《民法通则》的规定:当事人一方给付定金后,如果给付定金方不履行合同,给付方无权要求返还定金,如果接受方不履行合同,则接受方应双倍返还定金。从这个概念上讲,定金合同应该是给付定金之后才能成立的合同,属于实践合同(要物合同),同时约定了双方违反合同后的义务及承担的责任,属于双合同,正确答案为A.D.E。
第72题:根据《建筑业企业资质管理规定》的规定,施工企业的资质序列按照承包能力划分不包括()。
A.施工总承包
B.专业承包
C.施工劳务承包
D.联合承包
E.工程总承包
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东济南一级建造师法规在线模拟答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:下列关于施工许可制度和开工报告制度的有关表述中,正确的有()。
A.实行开工报告批准制度的工程,必须符合建设行政部门的规定
B.建设单位领取施工许可证后既不开工又不申请延期或延期超过时限的,施工许可证自行废止
C.建设工程因故中止施工满一年的,恢复施工前应报发证机关核验施工许可证
D.按有关规定批准开工报告的工程,因故不能按期开工满6个月的工程,应重新办理开工报告审批手续
E.实行开工报告批准制度的工程,开工报告主要反映施工单位应具备的条件
正确答案:查看最佳答案
第74题:根据《必须招标的工程项目规定》,下列项目属于必须进行招标的有()。
A.使用国有企业资金,并且该资金占控股或者主导地位的项目
B.使用世界银行.亚洲开发银行等国际组织贷款.援助资金的项目
C.使用外国政府及其机构贷款.援助资金的项目
D.使用财政预算资金200万元以上,并且该资金占投资额10%以上的项目
E.使用有限公司资金的项目
正确答案:查看最佳答案
第75题:行政机关的行政行为具有的特点是()。
A.行政行为是执行法律的行为
B.行政行为具有一定的裁量性
C.行政行为是以国家强制力保障实施的,带有强制性
D.行政行为以无偿为原则,以有偿为例外
E.行政行为双方的法律地位平等
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东济南一级建造师法规在线模拟答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:招标人有下列情形之一的,可以对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分是()。
A.依法应当公开招标而采用邀请招标
B.确定的提交资格预审申请文件.投标文件的时限不符合《招标投标法》和《招标投标实施条例》的规定
C.接受应当拒收的投标文件
D.接受未通过资格预审的单位或者个人参加投标
E.招标文件的发售.澄清.修改的时限不符合《招标投标法》和《招标投标实施条例》的规定
正确答案:查看最佳答案
第77题:根据《建筑业企业资质管理规定》,在申请之日起前1年至资质许可决定作出前,出现下列情况的,资质许可机关不予批准其建筑业企业资质升级申请的有()。
A.与建设单位之间相互串通投标
B.将承包的合同转包或违法分包
C.发生过一起一般质量安全事故
D.非法转让建筑业企业资质证书
E.恶意拖欠分包企业工程款
正确答案:查看最佳答案
第78题:承担民事责任的方式包括()。
A.停止侵害
B.罚款
C.返还财产
D.没收违法所得
E.赔礼道歉
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东济南一级建造师法规在线模拟答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:关于履约保证金的说法,正确的是()。
A.中标人必须缴纳履约保证金
B.履约保证金不得超过中标合同金额的20%
C.履约保证金是投标保证金的另一种表述
D.中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的,视为放弃中标项目
E.招标文件要求中标人提交履约保证金的,中标人应当提交
正确答案:查看最佳答案
第80题:下列用工方式中,属于违法用工的有()。
A.施工企业现场项目部临时雇佣劳务作业人员并按日支付劳动报酬
B.施工企业与劳务派遣单位订立劳务派遣协议,不与被派遣劳动者订立劳动合同
C.施工企业向劳务分包企业分包作业任务,不与分包企业工人签订劳动合同
D.施工企业与工人签订劳务合同,约定由工人支付各项社会保险费用
E.施工企业现场项目部在国庆期间不安排劳务作业人员休假
正确答案:查看最佳答案
第81题:根据《注册建造师管理规定》中规定,注册建造师有下列情形之一的,其注册证书和执业印章失效()。
A.聘用单位破产的
B.聘用单位被吊销营业执照的
C.聘用单位被吊销或者撤回资质证书的
D.已与聘用单位解除聘用合同关系的
E.受到刑事处罚
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东济南一级建造师法规在线模拟答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第82题:关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法,正确的有()。
A.开展项目安全教育培训
B.对建设工程项目的安全施工负责
C.确保安全生产用的有效使用
D.监督作业人员安全保护用品的配备及使用情况
E.及时.如实报告生产安全事故
正确答案:查看最佳答案
第83题:根据《招标投标法实施条例》。招标人的下列行为中属于以不合理条件限制.排斥投标人的有()。
A.就同一招标项目向投标人提供有差别的项目信息的
B.明示或暗示投标人,为特定投标人中标提供方便的
C.授意投票人撤换.修改投标文件的
D.限定或者指定特定的专利.商标.品牌的
E.向特定投标人泄露标底的
正确答案:查看最佳答案
第84题:当事人对法院管辖权有异议,应当在()提出
A.第一次开庭时
B.提交答辩状期时
C.被告收到起诉状副本之日起15日内
D.法庭辩论终结前
E.第一审判决作出前
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东济南一级建造师法规在线模拟答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第85题:实行开工报告制度的建设工程,开工报告审查的主要内容包括()。
A.建设用地征用情况
B.资金到位情况
C.投资项目市场预测
D.设计图纸是否满足施工要求
E.施工现场是否具备“三通一平”等要求
正确答案:查看最佳答案
第86题:某工地招标文件规定,“招标人应出具10万元的银行保函或等额汇票作为投标担保”,则该工程担保的方式包括()。
A.保证
B.抵押
C.动产质押
D.权利质押
E.定金
正确答案:查看最佳答案
第87题:根据《劳动合同法》,劳动者有下列情形之一,用人单位可以解除劳动合同的是()。
A.劳动者不能胜任工作
B.劳动者在试用期内不符合录用条件
C.劳动者严重违反用人单位的规章制度
D.劳动者被依法追究刑事责任
E.劳动者患病
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东济南一级建造师法规在线模拟答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第88题:关于地役权的说法,正确的有()。
A.需役地上的用益物权转让时,受让人同时享有地役权
B.地役权的设立是为了提高供役地的使用效率
C.地役权未经登记不得对抗需役地人
D.地役权由需役地人单方设立
E.地役权属于用益物权
正确答案:查看最佳答案
第89题:某政府投资的工程项目向社会公开招标,并成立了评标委员会,该项目技术特别复杂.专业性要求特别高。则下列说法正确的有()。
A.评标委员会由该市的建设行政主管部门负责组建
B.评标委员会成员的名单在开标时予以公布
C.评标委员会由9人组成,其中技术.经济等方面的专家为6人
D.评标委员会的专家成员可以由招标人直接确定
E.招标人可以直接授权评标委员会确定中标人
正确答案:查看最佳答案
第90题:申领施工许可证时,建设单位应当提供的有关安全施工措施的资料包括()。
A.安全防护设施搭设计划
B.专项安全施工组织设计方案
C.安全施工组织计划
D.安全措施费用计划
E.书面委托监理合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东济南一级建造师法规在线模拟答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第91题:下列选项中,发包人可以请求解除建设工程施工合同的有()。
A.承包人未按约定工期完工的
B.承包人完成工程质量不合格,并拒绝修复的
C.承包人擅自将专业工程分包的
D.承包人将工程转包的
E.未经发包人同意擅自将劳务部分分包的
正确答案:查看最佳答案
第92题:根据《物权法》,下列不可以设定权利质权的是()。
A.专利中的财产权
B.应收账款债权
C.可以转让的股权
D.房屋所有权
E.一台挖掘机
正确答案:查看最佳答案
第93题:某建设单位2013年9月1日领取了施工许可证,由于特殊原因不能按期开工,故向发证机关申请延期。根据我国《建筑法》的规定,下列关于延期的说法不正确的是()。
A.领取施工许可证不能延期
B.可以延期,但只能延期1次
C.延期以2次为限,每次不超过2个月
D.超过延期时限的,施工许可证自行废止
E.自领取施工许可证之日起4个月内开工
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东济南一级建造师法规在线模拟答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第94题:下列劳动合同条款中,属于选择条款的有()
A.社会保险
B.试用期
C.保守商业秘密
D.补充保险
E.休息休假
正确答案:查看最佳答案
第95题:甲承包商与乙供应商签订了材料买卖合同。乙按时将材料送到甲指定的地点。甲发现这些材料不符合合同约定的质量要求,拒收。当晚下了一场大暴雨,导致部分材料被毁。按照买卖合同的法律规定,下列选项中正确的有()。
A.甲有权拒绝接收这批材料
B.甲可以解除合同
C.被毁材料的损失应由甲和乙共同分担
D.被毁材料的损失由乙负担
E.被毁材料的损失由甲负担
正确答案:查看最佳答案
第96题:关于施工许可制度的和开工报告制度的说法,正确的有()。
A.实行开工报告批准制度的工程,必须符合国务院的有关规定
B.建设单位领取施工许可证后因故不能按期开工的,最多可延期6个月
C.建设工程因故中止施工满一年的,恢复施工前应报发证机关核验施工许可证
D.实行开工报告批准制度的工程,因故不能按期开工超过6个月的的工程,应当重新办理开工报告审批手续
E.实行开工报告批准制度的工程,其开工报告主要反映的是施工企业应具备的开工条件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东济南一级建造师法规在线模拟答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第97题:下列情形中,不得撤销的要约包括()。
A.要约人确定了承诺期限
B.要约人明确表示要约不可以撤销
C.撤销的通知在要约到达后才到达受要约人
D.撤销的通知在承诺通知发出之后到达受要约人
E.受要约人有理由认为要约不可撤销,并已经为履行合同做了准备工作
正确答案:查看最佳答案
第98题:下列关于工程总承包的表述中,符合现行建设法规的有()。
A.总承包分为工程总承包和施工总承包
B.具有工程勘察.设计或施工总承包资质的企业,可在其资质等级许可的工程项目范围内开展工程总承包业务
C.工程总承包是按合同约定对工程项目的勘察.设计.采购.施工.监理.试运行等全过程或若干阶段的承包
D.总承包单位和分包单位就总承包工程对建设单位负连带责任
E.具有勘察.设计资质的企业,可以进行施工总承包
正确答案:查看最佳答案
第99题:《商标法》规定,注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限,有()行为,均属侵犯注册商标专用权。
A.销售侵犯注册商标专用权的商品的
B.经商标专用权人许可自行制造他人注册商标标志的
C.销售伪造.擅自制造的注册商标标志的
D.未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的
E.未经商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--山东济南一级建造师法规在线模拟答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!