[点击进入2023版广东广州二级注册建造师在线模拟考试历年真题]
一.单选题(共有60题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:某项目分期开工建设,开发商二期工程3.4号楼仍然复制使用一期工程的施工图纸。施工时施工单位发现该图纸使用的02标准图集现已废止,施工单位的正确做法是()。
A.继续按图施工
B.按现行图集套改后继续施工
C.及时向相关单位提出修改建议
D.由施工单位技术人员修改图纸
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版广东广州二级注册建造师在线模拟考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:根据《建设工程质量管理条例》的规定:施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不得擅自修改工程设计,不得偷工减料。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当及时提出意见和建议。故选项C正确。
第1题:根据《招标投标法》,招标项目属于建设施工的,投标文件应当()
A.包括拟用于完成招标项目的机械设备
B.由投标人自行编制
C.完全响应招标文件各项目要求
D.包括投标担保
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标文件应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的监理.业绩和拟用与完成招标项目的机械设备等。
第2题:二级建造师执业资格的注册管理机构是()。
A.国家住房和城乡建设部或其授权机构
B.国家人事部或其授权机构
C.省(自治区.直辖市)建设行政主管部门或其授权机构
D.省(自治区.直辖市)人事部门或其授权机构
正确答案:查看最佳答案
参考解析:住房和城乡建设部或其授权的机构为一级建造师执业资格的注册管理机构。省.自治区.直辖市建设行政主管部门或其授权的机构为二级建造师执业资格的注册管理机构。
第3题:张某为甲公司的业务员,手中有甲公司的介绍信和盖好公章的合同,后来张某离开甲公司,并未将介绍信与合同交回。之后张某又与客户刘某以甲公司的名义签订了一份合同,而刘某一直以为张某是甲公司的业务员。这份合同的效力应该认定为()。
A.无效,属于欺诈合同
B.无效,责任应由张某承担
C.有效,责任应由张某承担
D.有效,责任应由甲公司承担
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版广东广州二级注册建造师在线模拟考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是建设工程代理行为及其法律关系。本题属于表见代理,即指行为人虽无权代理,但由于行为人的某些行为,造成了足以使善意相对人相信其有代理权的表象,而与善意相对人进行的.由本人承担法律后果的代理行为。所以本题中,合同有效,后果由被代理人甲公司承担。除非能证明客户刘某知道张某已不是甲公司的业务员,或张某与刘某有串通,则刘某不是善意相对人,则该代理行为无效。
第4题:(1)根据《行政诉讼法》,下列情形中属于行政诉讼受案范围的是()。
A.对于限制人身自由的行政强制措施不服的
B.国防.外交等国家行为
C.行政法规.规章或者行政机关制定.发布的具有普遍的约束力的决定.命令
D.行政机关对行政机关人员的奖惩.任免等决定
正确答案:查看最佳答案
第5题:关于出卖人交付标的物的说法,正确的是()。
A.买受人代为保管其拒绝接收的多交部分标的物,出卖人可拒绝负担保管费用
B.出卖人应当按照通常的包装方式交付标的物
C.合同未约定检验期间的,买受人可以在任何时间检验标的物
D.约定交付期间的,出卖人可以在该期间内的任何时间内交付标的物
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A错误,买受人拒绝接收多交部分标的物的,可以代为保管多交部分标的物。出卖人应当负担代为保管期间的合理费用以及买受人代为保管期间非因买受人故意或者重大过失造成的损失。B错误,出卖人应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定。对于不能达成补充协议,也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的,应当按照通用的方式包装,没有通用方式的,应当采取足以保护标的物的包装方式。C错误,买受人收到标的物时应当在约定的检验期间内检验。没有约定检验期间的,应当及时检验。当事人没有约定检验期间的,买受人应当在发现或者应当发现标的物的数量或者质量不符合约定的合理期间内通知出卖人。D选项正确,出卖人应当按照约定的期限交付标的物。约定交付期间的,出卖人可以在该交付期间内的任何时间交付。P123
第6题:建设用地使用权自()时设立。
A.土地交付
B.转让
C.登记
D.支付出让金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版广东广州二级注册建造师在线模拟考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:建设用地使用权自登记时设立
第7题:37,2013年2月10日,甲作为出租人与乙订立租赁合同,约定将甲的房屋于同年4月1日租赁给乙作为车间。同年3月13日,丙向甲购买该出租房屋并办理了产权转让手续。对甲与乙2月10日所签订合同的性质,下列说法正确的是()。
A.该合同为效力待定合同
B.该合同为可撤销合同
C.该合同为有效合同
D.该合同为无效合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《合同法》第229条规定,租赁物在租赁期间发生所有权变动的,不影响租赁合同的效力。甲.乙于2月10日签订的租赁合同具备合同生效的四个条件,因而是有效合同。
第8题:关于工程建设强制性标准实施的说法,正确的是()。
A.强制性国家标准发布后实施前,企业应当继续执行原强制性国家标准
B.建设工程设计文件中可能影响建设工程质量和安全且无国家技术标准的新材料,一律不得使用
C.工程建设标准批准部门应当将强制性标准监督检查结果在一定范围内公告
D.工程建设中采用国际标准,而现行强制标准未作规定的,建设单位应当向省级住房城乡建设部门备案
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A错误,强制性国家标准发布后实施前,企业可以选择执行原强制性国家标准或者新强制性国家标准;B错误,建设工程勘察.设计文件中规定采用的新技术.新材料,可能影响建设工程质量和安全,又没有国家技术标准的,应当由国家认可的检测机构进行试验.论证,出具检测报告,并经国务院有关主管部门或者省.自治区.直辖市人民政府有关主管部门组织的建设工程技术专家委员会审定后,方可使用;D错误,工程建设中采用国际标准或者国外标准,而现行强制性标准未作规定的,建设单位应当向国务院住房城乡建设主管部门或者国务院有关主管部门备案。
第9题:仲裁裁决书自()之日起发生法律效力。
A.发出
B.当事人收到
C.申请撤销期限届满
D.作出
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版广东广州二级注册建造师在线模拟考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考核的是仲裁裁决。裁决书自作出之日起发生法律效力。仲裁实行一裁终局制度,当事人不得就已经裁决的事项再行申请仲裁,也不得就此提起诉讼,当事人申请人民法院撤销裁决的,应当依法进行。
第10题:根据《刑法》规定,投标人相互串通投标,损害招标人或其他投标人利益,情节严重的,处3年以下有期徒刑或者(),并处或单处()。
A.拘留;罚款
B.罚金;吊销营业执照
C.拘役;罚金
D.拘役;没收违法所得
正确答案:查看最佳答案
第11题:建设工程施工合同无效,将不会产生()的法律后果。
A.返还财产
B.折价补偿
C.赔偿损件
D.支付违约金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同无效的话,不会产生违约金的法律后果
第12题:某建设工程施工合同纠纷案件在仲裁过程中,首席仲裁员甲认为应裁决合同无效。仲裁员乙和仲裁员丙认为应裁决合同继续履行,则仲裁应()作出裁决。
A.按甲的意见
B.按乙和丙的意见
C.重新组成仲裁庭经评议后
D.请示仲裁委员会主任并按其意见
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版广东广州二级注册建造师在线模拟考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:裁决应当按照多数仲裁员的意见作出,少数仲裁员的不同意见可以记入笔录。仲裁庭无法形成多数意见时,按照首席仲裁员的意见作出。
第13题::以出让方式取得国有土地使用权的建设项目,建设单位应当持建设项目的批准.核准.备案文件和国有土地使用权出让合同,向建设项目所在城市.县人民政府()领取建设用地规划许可证。
A.土地主管部门
B.建设行政主管部门
C.城乡规划主管部门
D.授权的镇人民政府
正确答案:查看最佳答案
参考解析:以出让方式取得国有土地使用权的建设项目,在鉴定国有土地使用权出让合同后,建设单位应当持建设项目的批准.核准.备案文件和过程土地出让合同,向城市.县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证。
第14题:根据《注册建造师管理规定》第15条的规定,下列不属于不予注册的法定情形的是()。
A.甲被吊销注册证书,自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年
B.乙因执业活动受到刑事处罚,自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年
C.丙在申请注册之日前3年内担任项目经理期间,所负责项目发生过重大质量和安全事故
D.丁现年已61周岁
正确答案:查看最佳答案
参考解析:申请人有下列情形之一的,不予以注册:(1)不具有完全民事行为能力的;(2)申请在两个或者两个以上单位注册的;(3)未达到注册建造师继续教育要求的;(4)受到刑事处罚,刑事处罚尚未执行完毕的;(5)因执业活动受到刑事处罚,自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的;(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚,自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的;(7)被吊销注册证书,自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的;(8)在申请注册之日前3年内担任项目经理期间,所负责项目发生过重大质量和安全事故的;(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的;(10)年龄超过65周岁的;(11)法律.法规规定不予注册的其他情形。因此,只有D项符合题干要求。
第15题:关于二级建造师变更注册的说法,正确的是()。
A.变更注册后,注册有效期重新计算
B.因变更注册申报不及时导致工程项目出现损失的,由注册建造师承担责任
C.变更注册只能由原聘用企业申请
D.申请变更注册应当提交工作调动申请
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版广东广州二级注册建造师在线模拟考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:变更注册后仍延续原注册有效期。所以A错误。注册建造师变更聘用企业的,应当在与新聘用企业签订聘用合同后的1个月内,通过新聘用企业申请办理变更手续。因变更注册申报不及时影响注册建造师执业.导致工程项目出现损失的,由注册建造师所在聘用企业承担责任。所以BC错误。
第16题:下列概念中,()不属于法律意义上的物。
A.钢材
B.水泥
C.资金
D.建筑机械设备
正确答案:查看最佳答案
参考解析:法律意义上的物是指可为人们控制的并具有经济价值的生产资料和消费资料。财一般指资金及各种有价证券。
第17题:下列各项中,属于所有安全规章制度核心的是()。
A.伤亡事故处理报告制度
B.安全生产检查制度
C.安全生产责任制度
D.群防群治制度
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设工程安全生产管理基本制度包括:安全生产责任制度;群防群治制度;安全生产教育培训制度;安全生产检查制度;伤亡事故处理报告制度;安全责任追究制度。其中,安全生产责任制度是建筑生产中最基本的安全管理制度,是所有安全规章制度的核心。
第18题:甲房地产公司在A地块开发住宅小区,为满足该小区住户观景的需求,便与相邻的乙工厂协商约定,甲公司支付乙工厂800万元,乙工厂在20年内不在本厂区建设15米以上的建筑物,以免遮挡住户观景,合同签订生效后甲公司即支付了全部款项,后来,甲公司将A地块的建设用地使用权转让给丙置业公司,关于A地块权利的说法,正确的是()。
A.甲公司对乙工厂的土地拥有地役权
B.甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权
C.甲公司给定的权利自合同公正后获得
D.甲公司转让a地块后,丙公司不享有该项权利
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版广东广州二级注册建造师在线模拟考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是与土地相关的物权。选项B,甲公司对乙工厂的土地拥有地役权而不是担保物权;选项C,合同自签订并生效时,地役权成立;选项D,转让时不影响地役权,地役权随建设用地使用权一并转让。
第19题:某建造师因工作调动与原聘用单位解除了劳动关系,其注册证书应当()。
A.注销注册或变更注册
B.被吊销
C.被撤销
D.延续有效期
正确答案:查看最佳答案
参考解析:在注册有效期内,注册建造师变更执业单位,应当与原聘用单位解除劳动关系,并按照规定办理变更注册手续,变更注册后仍延续原注册有效期。
第20题:根据《建筑市场信用管理暂行办法》,不良信用信息公开期限一般为()。
A.3个月至1年
B.1年至3年
C.6个月至3年
D.3年至5年
正确答案:查看最佳答案
参考解析:不良信用信息公开期限一般为6个月至3年,并不得低于相关行政处罚期限。
第21题:关于无资质承揽工程的法律规定,下列表述中正确的是()。
A.无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同都是无效合同
B.当作为无资质的“实际施工人”的利益受到损害时,不能向合同相对人主张权利
C.当无资质的“实际施工人”以合同相对方为被告起诉时,法院不应受理
D.无资质的“实际施工人”不能以发包人为被告主张权利
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版广东广州二级注册建造师在线模拟考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件施工法律问题的解释》第26条规定:“实际施工人以转包人.违法分包人为被告起诉的,人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的,人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人,发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任”。这样规定是在依法查处违法承揽工程的同时,也要使实际施工人的合法权益得到实现。
第22题:《劳动法》规定,女职工生育享受不少于()天的产假。
A.90
B.98
C.120
D.128
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是女职工的特殊保护。《劳动法》规定,禁止安排女职工从事矿山井下.国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处.低温.冷水作业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动。不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。对怀孕7个月以上的女职工,不得安排其延长工作时间和夜班劳动。女职工生育享受不少于90天的产假。不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动,不得安排其延长工作时间和夜班劳动。
第23题:根据《建设工程安全生产管理条例》,(:)工程监理单位对施工组织设计中的安全技术措施或者专项实施方案的审查重点是()。
A.是否达到工程使用功能要求
B.是否达到施工进度要求
C.是否符合工程建设强制性标准
D.是否达到造价控制目标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建设工程安全生产管理条例》规定,(:)工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。
第24题:下列法律中,属于行政法的是()。
A.《审计法》
B.《侵权责任法》
C.《反垄断法》
D.《城乡规划法》
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版广东广州二级注册建造师在线模拟考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考核的是行政法。《行政处罚法》.《行政复议法》.《行政许可法》.《环境影响评价法》.《城市房地产管理法》.《城乡规划法》.《建筑法》等属于行政法。
第25题:关于施工合同违约赔偿损失范围的说法,正确的是()。
A.损失赔偿额可以明显高于违约所造成的损夫
B.订立合同时对因违约造成的损害不可预见,违约方也应当承担赔偿责任
C.守约方采取的措施不适当致使担失扩大的,仍可以就扩大的损失部分请求赔偿
D.合同履行后可以获得的利益应当在损失赔偿范围之内
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A.B选项错误,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;但是不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。C选项错误,当事人一方违约后,对方应当采取适当措施防止损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的,不得就扩大的损失请求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用,由违约方承担。
第26题:关于民事诉讼审判程序的说法,正确的是()。
A.一审程序包括普通程序和特殊程序
B.必须以书面形式起诉
C.原告必须与案件有直接利害关系
D.提交起诉状的同事提交全部证据
正确答案:查看最佳答案
第27题:某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同,()施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两个部件,并有意转租该塔吊,关于施工企业义务的说法,正确的是()。
A.施工企业应当对塔吊部件进行维修
B.施工企业应当对塔吊做相应改造
C.施工企业转租塔吊后应当将相关情况通知租赁公司
D.施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版广东广州二级注册建造师在线模拟考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:承租人应当妥善保管租赁物,()因保管不善造成租赁物毁损.灭失的,应当承担损害赔偿责任。
第28题:根据《劳动合同法》,在劳务派遣用工方式中,订立劳动合同的主体是()。
A.用工单位与劳动者
B.派遣单位与用工单位
C.派遣单位与劳动者
D.用工单位与当地人民政府
正确答案:查看最佳答案
参考解析:劳务派遣(又称劳动力派遣.劳动派遣或人才租赁),是指依法设立的劳务派遣单位与劳动者订立劳动合同,依据与接受劳务派遣单位(即实际用工单位)订立的劳务派遣协议,将劳动者派遣到实际用工单位工作,由派遣单位向劳动者支付工资.福利及社会保险费用,实际用工单位提供劳动条件并按照劳务派遣协议支付用工费用的新型用工方式。
第29题:赵某跟随同乡的包工头周某进城务工两年。现赵某欲对拖欠其工资3万元的包工头周某提起诉讼,以下说法正确的是()。
A.此案应由中级人民法院管辖
B.此案应由赵某住所地人民法院管辖
C.此案应由周某住所地人民法院管辖
D.此案应由周某租住房屋所在地人民法院管辖
正确答案:查看最佳答案
参考解析:对公民提起的民事诉讼,由被告住所地人民法院管辖;被告住所地与经常居住地不一致的,由经常居住地人民法院管辖。其中,公民的住所地是指该公民的户籍所在地。经常居住地是指公民离开住所至起诉时已连续居住满1年的地方,但公民住院就医的地方除外。
第30题:用人单位的下列行为中,符合《劳动合同法》规定的是()。
A.要求劳动者提供担保
B.以合理名义向劳动者收取财物
C.扣押劳动者的居民身份证
D.订立无终止时间的劳动合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版广东广州二级注册建造师在线模拟考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考核的是用人单位不得有的行为。《劳动合同法》规定,订立劳动合同,应当遵循合法.公平.平等自愿.协商一致.诚实信用的原则。用人单位招用劳动者,不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物;不得扣押劳动者的居民身份证或者其他证件。
第31题:甲乙双方的合同纠纷于2014年8月7日开庭仲裁,9月4日,经仲裁庭调解,双方达成了调解协议,10月4日仲裁庭根据调解协议制定了调解书,10月6日调解书交由双方签收,根据《仲裁法》有关规定,则下列说法正确的是()。
A.该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力
B.该调解书自2014年10月4日产生法律效力
C.若当事人签收调解书后,则申请人应撤回仲裁申请
D.申请人签收调解书后,申请人应撤回仲裁申请
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据《仲裁法》的规定,调解达成协议的,仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力。调解书经双方当事人签收后,即发生法律效力。在调解书签收前当事人反悔的,仲裁庭应当及时作出裁决。
第32题:根据《绿色施工导则》,建筑垃极的再利用和回收率力争达到()。
A.20%
B.40%
C.50%
D.30%
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《绿色施工导则》规定,制定建筑垃圾减量化计划,如住宅建筑,每万平方米的建筑垃圾不宜超过400T。加强建筑垃圾的回收再利用,()力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%,建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%。对于碎石类.土石方类建筑垃圾,可采用地基填埋.铺路等方式提高再利用率,力争再利用率大于50%。
第33题:材料供应合同中对钢材的价款约定不明确。双方不能协商一致,且依合同有关条款等仍不能推定。则该价款按()履行。
A.订立时履行地市场价格
B.履行时订立地市场价格
C.履行时履行地市场价格
D.政府指导价格
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版广东广州二级注册建造师在线模拟考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是合同履行的规定,价款或者报酬不明确的,按照订立合同时履行地的市场价履行
第34题:未经批准在电力设施保护区内修建建筑物,危及电力设施安全的,由()责令停止作业,恢复原状并赔偿损失。
A.建筑管理部门
B.电力管理部门
C.建筑物上级管理部门
D.市政管理部门
正确答案:查看最佳答案
参考解析:考查内容:在电力保护区施工作业的规定。未经批准或未采取安全措施在电力设施周围或在依法规定的电力设施保护区内进行作业,危及电力设施安全的,由电力管理部门责令停止作业,恢复原状并赔偿损失。
第35题:建筑施工过程中发现文物隐匿不报或者拒不上交的,尚不构成犯罪,由县级以上人民政府文物主管部门会同公安机关追缴文物;情节严重的,处()的罚款发。
A.3000元以上3万元以下
B.5000元以上5万元以下
C.5万元以上50万元以下
D.10万元以上20万元以下
正确答案:查看最佳答案
参考解析:有下列行为之一,尚不构成犯罪的,由县级以上人民政府文物主管部门会同公安机关追缴文物;情节严重的,处5000元以上5万元以下的罚款:①发现文物隐匿不报或者拒不上交的;②未按照规定移交拣选文物的。
第36题:关于代理的说法,正确的是().
A.经被代理人同意的转代理,代理人不再承担责任
B.同一代理事项有数位代理人的,应当推选牵头人
C.作为委托人的法人.非法人组织终止的,委托代理终止
D.表见代理是有权代理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版广东广州二级注册建造师在线模拟考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A错误,代理人对第三人的选任/指示承担责任;B错误,数人为同一代理事项的代理人的,应共同行使代理权;D错误,实质是无权代理。
第37题:某建设工程项目,甲公司中标后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司,乙公司施工工程不符合规定质量标准,给建设单位造成损失,下列说法中,正确的是()。
A.建设单位与甲公司有直接合同关系,应由甲公司承担赔偿责任
B.甲.乙承担连带赔偿责任
C.实际施工并造成损失的是乙公司,应由乙公司承担赔偿责任
D.因建设单位管理不到位,应由建设单位承担部分损失
正确答案:查看最佳答案
参考解析:AC错在“应当”,是“可以”“也可以”。
第38题:中标候选人的经营.财务状况发生较大变化或者存在违法行为,招标人认为可能影响其履约能力的,应当在()按照招标文件规定的标准和方法审查确认。
A.发出中标通知书后由原评标委员会
B.发出中标通知书后由新评标委员会
C.发出中标通知书前由原评标委员会
D.发出中标通知书前由新评标委员会
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是确定中标人。中标候选人的经营.财务状况发生较大变化或者存在违法行为,招标人认为可能影响其履约能力的,应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认
第39题:关于无资质承揽工程的法律规定,下列表述中正确的是()。
A.无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同都是无效合同
B.当作为无资质的“实际施工人”的利益受到损害时,不能向合同相对方主张权利
C.当无资质的“实际施工人”以合同相对方为被告起诉时,法院不应受理
D.无资质的“实际施工人”不能以发包人为被告主张权利
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版广东广州二级注册建造师在线模拟考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响资格投标文件编制的,招标人应当在投标截止时间至少()日前,以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
A.3
B.5
C.7
D.15
正确答案:查看最佳答案
参考解析:招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的,应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前,以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
第41题:某施工企业在某工程项目的建设中,经项目经理签字的材料款,未能按时支付给材料供应商,则对此承担法律责任的主体是()。
A.施工企业
B.项目经理
C.材料供应商
D.项目经理部
正确答案:查看最佳答案
参考解析:项目经理部不具有法人资格,不能独立承担民事责任,项目经理是施工企业法定代表人在项目上的授权代表,其在行使职权时产生的法律后果应当由施工企业承担。故选项A正确。
第42题:建设单位在申请领取()时,应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。
A.建设用地规划许可证
B.建设工程规划许可证
C.房屋销售许可证
D.建设工程施工许可证
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版广东广州二级注册建造师在线模拟考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:申请领取施工许可证时,提供建设工程有关安全施工措施的资料。
第43题:根据《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释》,谢列情形中,造成建设工程质量缺陷,发包人应当承担过错责任的是()。
A.未申领施工许可证
B.延迟提供设计文件
C.拖欠工程款
D.直接指定分包人分包专业工程
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设单位相关的质量责任和义务。建设单位指定分包的工程应片得总包的同意
第44题:甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行开始后,甲与乙达成和解协议。和解协议约定:将乙的80万元债务减少到70万元,乙在协议生效之日起1个月内还清。协议生效1个月后,乙并未履行协议约定。下列做法中正确的是()。
A.甲就乙违反协议的行为,向乙所在地法院提起民事诉讼
B.由法院执行和解协议
C.法院依职权恢复原判决的执行
D.甲向法院申请按照原生效判决书强制执行
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据《民事诉讼法》的规定,一方当事人不履行和解协议,对方当事人可以申请人民法院按照原生效法律文书强制执行。故选项D正确。
第45题:根据《合同法》,不会产生悔约过失责任的情形是()
A.被依法撤销的合同
B.未成立的合同
C.有效合同
D.无效合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版广东广州二级注册建造师在线模拟考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:构成缔约过失的条件:1.发生在订立合同过程中,合同尚未生效,或者虽已生效但呗确认无效或被撤销(与违约责任的区别)2.当事人违反了诚实信用原则所要求的义务3.受害方的信赖利益遭受损失
第46题:根据《安全生产法》的规定,当发现直接危及人身安全的紧急情况时,从业人员停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所的权利是()。
A.拒绝权
B.建议权
C.紧急避险权
D.批评权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:紧急避险权是指为了保证施工作业人员的安全,在施工中遇有直接危及人身安全的紧急情况时,施工作业人员享有停止作业和紧急撤离的权利。《安全生产法》规定,从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。生产经营单位不得因从业人员在前款紧急情况下停止作业或者采取紧急撤离措施而降低其工资.福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。
第47题:关于建设工程款结算的说法,正确的是()。
A.对争议的工程量,承包人能够证明发包人同意其施工,但未能提供签证文件证明工程量发生的,不得按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量结算工程款
B.当事人就同一建设工程订立的数份施工合同均无效,但建设工程质量合格的,当事人可以请求参照最后订立的合同约定折价补偿承包人
C.当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议,诉讼中一方当事人申请对工程造价进行鉴定的,人民法院不予准许
D.当事人就同一建设工程订立的数份施工合同均无效,建设工程质量不合格的,当事人可以请求照实际履行的合同约定折价补偿承包人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效,但建设工程质量合格,一方当事人请求参照实际履行的合同结算建设工程价款的,人民法院应予支持。实际履行的合同难以确定,当事人请求参照最后签订的合同结算建设工程价款的,人民法院应予支持。承包人能够证明发包人同意其施工,但未能提供签证文件证明工程量发生的,可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。C项超纲,《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》第十二条:“当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议,诉讼中一方当事人申请对工程造价进行鉴定的,人民法院不予准许。”
第48题:政府对市场主体的守法诚信评价标准内容以()。
A.建筑市场有关法律责任
B.质量安全问题
C.建筑市场有关违法行为
D.违反法定基本程序问题
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版广东广州二级注册建造师在线模拟考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:政府对市场主体的守法诚信评价是政府主导,以守法为基础,根据违法违规行为的行政处罚记录,对市场主体进行诚信评价。评价内容包括对市场主体违反各类行政法律规定强制义务的行政处罚记录以及其他不良失信行为记录。评价标准内容以建筑市场有关的法律责任为主要依据,对社会关注的焦点.热点问题可有所侧重。
第49题:《合同法》第129条规定:“因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的期限为()年,自当事人知道或者应当知道其权利受到侵害之日起计算。”
A.1
B.2
C.3
D.4
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《中华人民共和国合同法》第129条规定“因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的期限为四年,自当事人知道或者应当知道其权利受到侵害之日起计算。”
第50题:工程师应当在接到延期开工申请后的()内以书面形式答复承包人。
A.24小时
B.48小时
C.3天
D.5天
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是开工日期。工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复,视为同意承包人要求,工期相应顺延。
第51题:自然人刘某通过签订合同授权自然人孙某代理其进行证券投资。此种代理属于()。
A.委托代理
B.法定代理
C.指定代理
D.无权代理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版广东广州二级注册建造师在线模拟考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:委托代理按照被代理人的委托行使代理权。
第52题:依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称.数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的,或者泄露标底的,给予警告,可以并处()的罚款。
A.1万元以上10万元以下
B.5万元以上20万元以下
C.10万元以上50万元以下
D.50万元以上200万元以下
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是招标人违法行为应承担的法律责任。依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称.数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的,或者泄露标底的,给予警告,可以并处1万元以上10万元以下的罚款;对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。影响中标结果的,中标无效。
第53题:某建设单位与某施工企业签订的施工合用约定开工日期为2014年5月1日。同年2月10日,该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期,于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因,工程实际开工日为同年5月10日,该建筑工程一切险保险责任的生效日期为()。
A.2014年2月10日
B.2014年4月20日
C.2014年5月1日
D.2014年5月10日
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料.设备运抵工地之时起始,至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格,或工程所有人实际占用或使用或接收该部分或全部工程之时终止,以先发生者为准。
第54题:下列法律后果中,属于民事责任承担方式的是()
A.解除合同
B.继续履行
C.罚款
D.合同无效
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版广东广州二级注册建造师在线模拟考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:民事责任包括违约和侵权。B属于违约责任的承担方式。
第55题:根据《物权法》规定,一般情况下动产物权的转让,自()起发生效力。
A.买卖合同生效
B.转移登记
C.交付
D.买方占有
正确答案:查看最佳答案
参考解析:动产物权的设立和转让,应当依照法律规定交付。动产物权的设立和转让,自交付时发生效力,但法律另有规定的除外。
第56题:()不属于著作人身权。
A.发表权
B.修改权
C.保护作品完整权
D.发行权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:发行权属于著作财产权,而非著作人身权。
第57题:关于著作权保护期的说法,正确的是()。
A.作者的署名权.修改权.保护作品完整权的保护期为作者终生及其死后50年
B.公民的作品,其发表权.使用权和获得报酬权的保护期不受限制
C.法人或者其他组织的作品的发表权.使用权和获得报酬权的保护期为50年
D.法人或者其他组织的作品,自创作完成后30年内未发表的,不再受《著作法》保护
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版广东广州二级注册建造师在线模拟考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A选项错误,作者的署名权.修改权.保护作品完整权的保护期不受限制。B选项错误,自然人的作品,其发表权.使用权和获得报酬权的保护期,为作者终生及其死后50年。D选项错误,法人或者非法人组织的作品,作品自创作完成后50年内未发表的,不再受《著作权法》保护。
第58题:关于《建设工程质量管理条例》规定的正常使用条件下建设工程最低保修期限,下列表述正确的是()。
A.供热与供冷系统为2年
B.给排水管道为5年
C.房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为50年
D.外墙面的防渗漏为5年
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建设工程质量管理条例》规定,在正常使用条件下,建设工程的最低保修期限为:(1)基础设施工程.房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(2)屋面防水工程.有防水要求的卫生间.房间和外墙面的防渗漏,为5年;(3)供热与供冷系统,为2个采暖期.供冷期;(4)电气管线.给排水管道.设备安装和装修工程,为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。
第59题:按照《建设工程质量管理条例》规定,下列关于工程监理责任.权限的说法中,正确的是()。
A.监理单位对施工质量承担监理责任,包括违约责任和违法责任
B.未经监理工程师签字,不进行竣工验收
C.未经监理工程师签字,建设单位不拨付工程款
D.施工监理必须采用旁站监理方法
正确答案:查看最佳答案
参考解析:监理单位对施工质量承担监理责任,包括违约责任和违法责任两个方面:(1)违约责任。如果监理单位不按照监理合同约定履行监理义务,给建设单位或其他单位造成损失的,应当承担相应的赔偿责任。(2)违法责任。如果监理单位违法监理,或者降低工程质量标准,造成质量事故的,要承担相应的法律责任。
二.多选题(共有20题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第60题:关于劳务派遣的说法,正确的有()。
A.用工单位可以将被派遣劳动者再派遣到与其签订合同的其他用工单位
B.经营劳务派遣业务应当申请行政许可,办理公司登记
C.除岗前培训费以外,劳务派遣单位不得再向被派遣劳动者收取费用
D.劳务派遣用工只能在临时性.辅****或替代性的工作岗位上实施
E.劳务派遣的用工方式使劳动者的聘用与使用分离
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版广东广州二级注册建造师在线模拟考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:某项目在施工过程中发生火灾,邻近的甲单位主动组织人员灭火,这一行为减少了施工单位的损失8万元,甲单位因此支付了1万多的费用。则下列说法中,不正确的是()。
A.由于这是甲方的自发行为,没有得到施工单位的授权与委托,所以甲单位自行承担这1万元的损失
B.因甲单位的援救使施工单位减少了8万元的损失,所以施工单位应支付8万元给甲单位
C.甲单位有权要求施工单位支付1万元
D.甲单位必须获得施工单位的追认授权,才能要求施工单位支付1万元
E.甲单位必须获得施工单位的追认授权,才能要求施工单位支付8万元
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程债的产生和常见种类。这是典型的无因管理,无因管理不需要追认授权,这一点与无权代理没有关系。因无因管理产生的债,应相当于为此付出的费用,而不是因此给对方带来的好处。
第62题:下列各项权利中,属于施工作业人员安全生产权利的是()。
A.检举权
B.控告权
C.批评权
D.接受安全教育培训的权利
E.危险报告全
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是施工作业人员安全生产的权利和义务。施工作业人员安全生产的权利包括:施工安全生产的知情权和建议权;施工安全保护用品的获得权;批评.检举.控告权及拒绝违章指挥权;紧急避险权;获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利;请求民事赔偿权。P206-207。
第63题:下列合同中,属于可撤销合同的有()。
A.项目经理越权订立的合同
B.材料员私自出售废旧钢材
C.因重大误解订立的合同
D.以欺诈手段订立的损害了国家利益的合同
E.在订立合同时显失公平
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版广东广州二级注册建造师在线模拟考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考核的是可撤销合同的种类。《合同法》规定,下列合同,当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销:(1)因重大误解订立的;(2)在订立合同时显失公平的。一方以欺诈.胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立的合同,受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。当事人请求变更的,人民法院或者仲裁机构不得撤销。
第64题:根据《保障农民工工贷支付条例》,农民工工资的支付形式有()。
A.实物支付
B.银行转账
C.现金支付
D.股权支付
E.债券支付
正确答案:查看最佳答案
参考解析:选项ADE错误,工资应当以货币形式按月支付劳动者本人,即不得以实物或有价证券等形式代替货币支付。
第65题:2012年9月5日,甲乙签订建材买卖合同,总价款为200万元,约定由甲()支付定金50万元。由于资金周转困难,甲于9月30日交付了45万元,乙予以签收,则()。
A.定金合同为担保合同,是从合同
B.定金合同自9月30日成立
C.买卖合同自9月30日成立
D.若卖方不能交付货物,应返还100万元
E.若买方不履行购买义务,仍可以要求卖方返还5万元
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查定金的相关内容。本题中,建材买卖合同为主合同,定金合同作为担保合同,是从合同,A正确。定金合同属于实际合同,从定金实际交付之日起生效:因此B正确。买卖合同作为主合同,其成立自买卖双方当事人意思达成一致之日,即2012年9月5日,C错误。《民法通则》规定,给付定金的一方不履行债务的,无权要求返还定金;接受定金的一方不履行债务的,应当双倍返还定金。定金的数额由当事人约定,但不得超过主同标的额的20%。因此,9月30日支付的定金45万元,只有40万元为定金,另外5万不是定金,因此当卖方(收受定金一方)违约时,应当双倍返还定金即返还80万元以及多支付的5万元共计85万元,所以D错误。若买方违约,定金40万元没收,但5万元应返回,E正确。
第66题:根据《文物保护法》的规定,在施工中发现文物,下列说法正确的是()。
A.任何单位或者个人发现文物,应当保护现场
B.应当接受审批机关的监督和指导
C.立即报告当地文物行政部门
D.文物行政部门接到报告后,应当在24小时内赶赴现场
E.文物行政部门应在7日内提出处理意见
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版广东广州二级注册建造师在线模拟考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《文物保护法》规定,在进行建设工程或者在农业生产中,任何单位或者个人发现文物,应当保护现场,立即报告当地文物行政部门,文物行政部门接到报告后,如无特殊情况,应当在24小时内赶赴现场,并在7日内提出处理意见。选项B不属于该规定范围,故选项A.C.D.E正确。
第67题:民事诉讼具有的基本特点体现在()。
A.程序性
B.公权性
C.自愿性
D.独立性
E.强制性
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是民事诉讼的基本特征。在我国,《民事诉讼法》是调整和规范法院及诉讼参与人的各种民事诉讼活动的基本法律。民事诉讼具有以下基本特点:(1)公权性;(2)程序性;(3)强制性。
第68题:下列终止劳动合同的情形中,用人单位应向劳动者支付经济补偿的有()。
A.用人单位未及时足额支付劳动报酬,解除劳动合同的
B.用人单位与劳动者协商一致,解除劳动合同的
C.劳动合同期满但劳动者不同意按原劳动合同条件续订劳动合同,终止固定期限劳动合同的
D.劳动者不能胜任工作,经培训或调整工作岗位后仍不能胜任工作,解除劳动合同
E.因劳动者同时与他人建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响,解除劳动合同的
正确答案:查看最佳答案
第69题:用人单位不得解除劳动合同的情形有()。
A.女职工在孕期.产假.哺乳期内的
B.患病或者非因工负伤,在规定的医疗期内的
C.劳动者在试用期被证明不符合录用条件的
D.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使原劳动合同无法履行
E.患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版广东广州二级注册建造师在线模拟考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:为了保护一些特殊群体劳动者的权益,《劳动合同法》第42条规定,劳动者有下列情形之一的,用人单位不得依照该法第40条.第41条的规定解除劳动合同:(1)从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查,或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的;(2)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;(3)患病或者非因工负伤,在规定的医疗期内的;(4)女职工在孕期.产期.哺乳期的;(5)在本单位连续工作满15年,且距法定退休年龄不足5年的;(6)法律.行政法规规定的其他情形。用人单位违反《劳动合同法》规定解除或者终止劳动合同,劳动者要求继续履行劳动合同的,用人单位应当继续履行;劳动者不要求继续履行劳动合同或者劳动合同已经不能继续履行的,用人单位应当依法向劳动者支付赔偿金。赔偿金标准为经济补偿标准的2倍。
第70题:(1)根据《劳动合同法》,劳动者有下列情形之一,用人单位可以解除劳动合同的是()。
A.劳动者不能胜任工作
B.劳动者在试用期内不符合录用条件
C.劳动者严重违反用人单位的规章制度
D.劳动者被依法追究刑事责任
E.劳动者患病
正确答案:查看最佳答案
参考解析:用人单位单方解除:在试用期间被证明不符合录用条件的;(2)严重违反用人单位的规章制度的;(3)严重失职,营私舞弊,给用人单位造成重大损害的;(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响,或者经用人单位提出,拒不改正的;(5)因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的;(6)被依法追究刑事责任的。P135
第71题:商事仲裁裁决生效后,应当向()申请执行
A.作出裁决的仲裁委员会
B.申请人依据地的中给人民法院
C.被执行人住所地的中给人民法院
D.仲裁委员会所在地的中级人民法院
E.被执行财产所在地的中级人民法院
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《仲裁法解释》第二十九规定,当事人申请执行仲裁裁决案件,由被执行人住所地或者被除数执行的财产在地的中级人民法院管辖。
第72题:关于无效合同的说法,正确的有()
A.无效合同不具有违法性
B.无效合同具有违法性
C.无效合同部分无效会影响其他部分的效力
D.无效合同自订立之时就不具有法律效力
E.无效合同可能会损害社会公共利益
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版广东广州二级注册建造师在线模拟考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是无效合同。无效合同是指合同虽然已经成立,但因合同内容或者形式违反了法律,行政法规的强制性规定和社会公共利益,因而不能产生法律约束力,不受法律保护的合同。无效合同的特征是:具有违法性;具有不可履行性,自订立之时就不具有法律效力。
第73题:关于质量保证责任的说法,正确的有()。
A.因建设单位错误管理造成的质量缺陷,由施工企业负责维修和承担费用
B.质量保修有保修期限和保修范围的双重约束
C.因地震.台风.洪水等原因造成的永久工程损坏,由施工企业负责维修,其费用由建设单位承担
D.建设工程质量保证金是从建设单位应付的工程款中预留的资金
E.缺陷责任期内预留质量保证金的,施工企业履行合同约定的责任,到期后施工企业可以向建设单位申请返还质量保证金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A.因建设单位错误管理造成的质量缺陷,由施工企业负责维修和建设单位承担费用,A错;因地震.台风.洪水等原因造成的永久工程损坏,先由施工企业负责维修,建设参与各方再根据国家具体政策分担经济责任,所以C错误P298-230
第74题:下列选项中,属于劳动合同必备条款的有()。
A.劳动合同期限
B.工作内容和地点
C.试用期
D.社会保险
E.劳动报酬
正确答案:查看最佳答案
参考解析:劳动合同的必备条款主要包括用人单位基本信息,劳动者基本信息,合同期限.工作内容和工作地点.工作时间和休息休假.劳动报酬.社会保险.劳动保护.劳动条件和职业危害防护及其他。而约定试用期.培训.保守秘密.补充保险和福利待遇等事项属于可备条款。因此,答案选ABDE。
第75题:下列选项中,应当认定工伤的情形有()。
A.出差途中,由于工作原因遭遇车祸受伤
B.在施工现场斗殴受伤
C.在施工现场因工作原因受到事故伤害
D.施工期间醉酒坠落致残
E.在办公场所内因劳资纠纷自杀
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版广东广州二级注册建造师在线模拟考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A正确,因工外出期间,由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的,应当认定为工伤。B错误,故意犯罪的,不得认定为工伤。C正确,在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的的,应当认定为工伤。D错误,醉酒或者吸毒的,不得认定为工伤。E错误,自残或者自杀的,不得认定为工伤。
第76题:符合《民事诉讼法》关于级别管辖和专属管辖规定的情况下,合同当事人可以书面协议选择的管辖法院有()。
A.被告住所地人民法院
B.合同履行地人民法院
C.合同纠纷发生地人民法院
D.标的物所在地人民法院
E.合同签订地人民法院
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《民事诉讼法》规定,合同的当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地.合同履行地.合同签订地.原告住所地.标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖,但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。
第77题:根据《产品质量法》,生产者不得()
A.生产国家命令淘汰的产品
B.伪造或者占用他人的厂名
C.对产品使用性能瑕疵作出说明
D.伪造或者冒用认证标志等质量标志
E.以不合格产品冒充合格产品
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《产品质量法》规定了生产者不得有下列行为:不得生产国家明令淘汰的产品,如危害物超标的建筑装修装饰材料不得伪造产地,不得伪造或毛用他人厂名.厂址不得伪造或者冒用认证质量标志不得参杂.不得以假充真.以次充好.不得以不合格产品冒充合格产品
第78题:下列关于分包的说法中,正确的有()
A.招标人可以直接指定分包人
B.经招标人同意,中标人将中标项目的非关键性工作分包给他人完成
C.中标人和招标人可以在合同中约定将中标项目的部分非主体工作分包给他人完成
D.中标人为节约成本可以自行决定将中标项目的部分非关键性工作分包给他人完成
E.经招标人同意,接受分包的人可将项目再次分包他人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版广东广州二级注册建造师在线模拟考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是建设工程分包的规定。《招标投标法》也规定,中标人按照合同约定或者经招标人同意,可以将中标项目的部分非主体,非关键性工作分包给他人完全成。接受分包的人应当具备相应的资格条件,并不得再次分包。P97。
第79题:某工程项目招标投标出现的下列情形中,应当视为投标人互相串通投标的有()。
A.两份投标文件载明的项目经理均为李某
B.两份投标文件的投标报价规律性差异
C.投标人使用伪造的许可证
D.两个投标人均委托某咨询办理投标事宜
E.投标人提供虚假的财务状况或业绩
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《招标投标法实施条例》第四十条规定,有下列情形之一的,视为投标人相互串通投标:(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈现规律性差异;(5)不同投标人的投标文件相互混装;(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。