[点击进入2023年新版一级建造师法律法规考核考试题型]
每个人都不得不面对考试, 在面对"2023年新版一级建造师法律法规考核考试题型"时,爱尔兰曾经说过,越是无能的人,越喜欢挑剔别人的错儿。这句话语虽然很短,但令我们浮想联翩。 这句话语虽然很短,但令我们浮想联翩。 一般来说,学问二字,须要拆开看,学是学,问是问。不管你觉得这个建筑考试难不难,对于你来说都是百分来对待那开始我们做题吧!最后的祝福:人生终有许多选择。每一步都要慎重。但是一次选择不能决定一切。不要犹豫,作出选择就不要后悔。只要我们能不屈不挠地奋斗,胜利就在前方。
一.单选题(共有70题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:法律是指由全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会制定颁布的规范性法律文件,其生效由国家主席签署命令。下列各项中属于法律的是()。
A.《北京市人民政府令》
B.《建设工程勘察设计管理条例》
C.《中华人民共和国建筑法》
D.《建筑业企业资质管理规定》
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年新版一级建造师法律法规考核考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:某施工企业准备将一项发现创造申请专利,导致该发明的创造新颖性丧失的情形是()。
A.申请日前五个月被他人泄密的
B.申请日前三个月在学术论文中发表的
C.申请日当日在规定的技术会议上首次发表的
D.申请日前三个月在中国政府承认的国际展览会首次展出的
正确答案:查看最佳答案
第2题:某市的一个水处理工程项目,属于政府采购项目。关于其发包情况,说法正确的是()。
A.施工单项合同估算价350万元的,应当招标发包
B.重要设备采购单项合同估算价180万元的,应当招标发包
C.以暂估价形式包含在总承包合同范围内的项目,即使属于招标范围且达到法定规模,可以不招标
D.对于不招标的项目,应当采用竞争性谈判或单一来源采购方式采购
正确答案:查看最佳答案
第3题:根据相关法律规定,建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为()
A.竣工验收合格后
B.提交竣工验收报告时
C.竣工验收时
D.交付使用时
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年新版一级建造师法律法规考核考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题是命题热点。P297“一.建设工程质量保修书的提交时间及主要内容”第一句。
第4题:对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案,应由()组织召开专家论证会。
A.安全监督管理机构
B.施工单位
C.建设单位
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
第5题:甲公司与乙公司签订了一份设备融资租赁合同,乙与甲指定的丙厂商签订设备买卖合同。丙按照与乙签订的合同及时向甲交付了该设备。使用过程中,因设备自身故障造成两名工人受伤。此责任应由()。
A.甲承担
B.乙承担
C.丙承担
D.乙和丙分担
正确答案:查看最佳答案
第6题:根据《仲裁法》,合议仲裁庭作出仲裁裁决应当()。
A.按照首席仲裁员的意见作出
B.按照多数仲裁员的意见作出
C.按照仲裁委员会主任的意见作出
D.按照首席仲裁员和仲裁委员会主任的共同意见作出
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年新版一级建造师法律法规考核考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:施工企业在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当()
A.继续按设计文件和图纸施工
B.对设计文件和图纸进行修改,按修改后的设计文件和图纸进行施工
C.对设计文件和图纸进行修改,征得设计单位同意后按修改后的设计文件和图纸进行施工及时提出意见和建议
D.及时提出意见和建议
正确答案:查看最佳答案
第8题:下列对总承包单位和分包单位安全责任的描述中,错误的是()。
A.建设工程实行总分包的,总承包商具有施工现场的统一管理权
B.总承包单位和分包单位对整体工程的安全生产承担连带责任
C.分包单位不服从管理导致生产安全事故的,由分包单位承担主要责任
D.建设工程实行施工总承包的,由总承包单位对施工现场的安全生产负总责
正确答案:查看最佳答案
第9题:关于一级建造师注册说法,正确的是()。
A.取得资格证书的人员,经过注册才能以建造师名义执业
B.取得一级建造师职业资格证书后即可申请注册
C.初始注册者,可自资格证书签发之日起三年内提出申请,未按期申请的,不予注册
D.注册者应向省.自治区.直辖市人民政府的人事部提出
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年新版一级建造师法律法规考核考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:专利权保护的最主要对象是()。
A.发明
B.实用新型
C.外观设计
D.著作权作品
正确答案:查看最佳答案
第11题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,关于施工企业不良行为记录的说法,正确的是()。
A.超越本单位资质承揽工程的行为属于承揽业务不良行为
B.工程竣工验收后,不向建设单位出具质量保证书的行为属于工程安全不良行为
C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场拆卸施工起重机械的行为属于资质不良行为
D.将承包的工程转包或违法分包的行为属于承揽业务不良行为
正确答案:查看最佳答案
第12题:电工张某与某建筑公司签订了一份为期3年的劳动合同并约定了2个月的试用期,该公司电工最低档工资为2000元,与张某约定的工资为2200元,当地最低工资标准为1500元,则张某在试用期的工资不得低于()元。
A.1200
B.1500
C.1600
D.1760
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年新版一级建造师法律法规考核考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:甲承包商于2009年3月6日以32元/千克的价格向乙建材商订购了一批工程材料。到了约定提货的最后期限,甲仍未提货。此后不久,这种材料的市场价格上涨为36元/千克。甲去提货时,乙建材商要求甲补交4元/千克的价差。对此,正确的解决办法是()。
A.应执行原价格
B.甲应承担大部分价差
C.应执行新价格
D.甲承担一半价差
正确答案:查看最佳答案
第14题:担任施工项目负责人的注册建造师,在所负责的工程项目竣工验收手续办结前,不得变更注册到另一施工企业,除非()。
A.施工企业同意更换项目负责人
B.建设单位与施工企业产生了合同纠纷
C.因不可抗力暂停施工
D.建设单位同意更换项目负责人
正确答案:查看最佳答案
第15题:关于行政行为特征的说法正确的是()。
A.行政行为具有自愿性
B.实施行政行为具有单方意志性
C.行政行为具有不可裁量性
D.行政行为不属于执法行为
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年新版一级建造师法律法规考核考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:某工程按国务院规定于2008年6月1日办理了开工报告审批手续,由于周边关系协调问题一直没有开工,同年12月7日准备开工时,建设单位应当()。
A.向批准机关申请延续
B.报批准机关核验开工报告
C.重新办理开工报告审批手续
D.改办开工报告
正确答案:查看最佳答案
第17题:关于建筑市场行为公布的说法,正确的是().
A.行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间,公告部门应当停止对违法行为记录的公告
B.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密.商业秘密和个人隐私的记录一律不得公开
C.原行政处理决定被依法变更或撤销的,公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销,无需在公告平台上予以声明
D.企业整改经审核确实有效的,可以缩短其不良行为记录信息公布期限,但公布期限最短不得少于3个月
正确答案:查看最佳答案
第18题:下列有关工程竣工日期的表述中,错误的是()。
A.建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期
B.承包人提交竣工验收报告后发包人拖延验收的,以竣工验收合格之日为竣工日期
C.承包人提交竣工验收报告后发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期
D.建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年新版一级建造师法律法规考核考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后,建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的,其费用.工期和利润的承担原则是()。
A.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期
B.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用建设单位承担延误的工期
C.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润
D.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期
正确答案:查看最佳答案
第20题:根据《建筑工程安全防护.文明施工措施费用及使用管理规定》,对建筑工程安全防护.文明施工措施费用的使用负总责的单位是()。
A.监理单位
B.建设单位
C.总承包单位
D.分包单位
正确答案:查看最佳答案
第21题:某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014年5月1日。同年2月10日,该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期,于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因,工程实际开工日为同年5月10日,该建筑工程一切险保险责任的生效日期为()。
A.2014年2月10日
B.2014年4月20日
C.2014年5月1日
D.2014年5月10日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年新版一级建造师法律法规考核考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:甲乙两单位相邻,甲需经过乙的厂区道路出入,甲乙之间约定甲向乙支付一定的费用。该约定中甲享有的权力是()。
A.土地承包经营权
B.地役权
C.土地使用权
D.土地所有权
正确答案:查看最佳答案
第23题:施工企业的施工现场消防安全责任人应是()
A.施工企业负责人
B.专职安全员
C.一专职消防安全员
D.项目负责人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:施工单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人,项目负责人则应是本项目施工现场的消防安全责任人.P235.
第24题:关于建设工程监理的说法,正确的是()。
A.我国的工程监理主要是对工程的施工结果进行监督
B.监理单位与承包该工程的施工单位应为行政隶属关系
C.建设单位有权决定是否委托工程监理单位进行监理
D.建设单位须将工程委托给具有相应资质等级的监理单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年新版一级建造师法律法规考核考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:下列关于保证担保的说法,正确的是()。
A.保证人须向债权人证明其有清偿能力
B.保证方式没有约定的,保证人承担一般保证责任
C.保证人可能是主合同的当事人
D.保证期间债务人转让债务的,须取得保证人书面同意
正确答案:查看最佳答案
第26题:关于文物保护单位建设控制地带的说法,正确的是()
A.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位本体
B.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位周围一定范围禁止建设项目的区域
C.全国重点文物保护单位的建设控制地带由省级人民政府城乡规划行政主管部门划定
D.全国重点文物保护单位的建设控制地带,应经省级人民政府批准
正确答案:查看最佳答案
第27题:关于建设工程质重保修违法行为应承担的法律责任的说法,正确的是()。
A.施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的,责令改正,处10万元以上30万元以下的罚款
B.缺陷责任期内,由承包人原因造成的缺陷,承包人负责维修并承担相应费用后,可免除对工程的一般损失略偿责任
C.缺陷责任期内,由承包人原因造成的缺陷,承包人应负责维修,并承担鉴定及维修费用
D.建筑业企业申请资质升级.资质增项,在申请之日起半年内,未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的,资质许可机关不予批准其申请
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年新版一级建造师法律法规考核考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:承揽合同中,关于承揽人义务的说法,正确的是()。
A.承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的,可以自行更换
B.共同承揽人对定作人承担按份责任
C.未经定作人许可,承揽人不得留存复制品或技术资料
D.承揽人在工作期间,不必接受定作人必要的监督检验
正确答案:查看最佳答案
第29题:在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程,建设单位在依法办理用地批准手续前,必须先取得该工程()。
A.施工许可证
B.建设工程规划许可证
C.拆迁许可证
D.建设用地规划许可证
正确答案:查看最佳答案
第30题:建筑施工总承包特级资质企业,应至少配备()名专职安全生产管理人员。
A.8
B.6
C.4
D.3
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年新版一级建造师法律法规考核考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:乙公司将甲承包商订购的材料交由丙公司运送,约定运费由甲支付。运输途中遭遇山洪,全部材料被毁。关于此损失的责任分担,下列说法中正确的是()。
A.丙可要求甲支付运费
B.甲可要求乙赔偿损失
C.乙可要求丙赔偿损失
D.材料损失由甲承担
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《合同法》第314条规定:“货物在运输过程中因不可抗力灭失,未收取运费的,承运人不得要求支付运费;已收取运费的,托运人可以要求返还。”山洪暴发属于不可抗力,因而丙不得要求甲支付运费。《合同法》第144条规定:“出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物,除当事人另有约定的以外,毁损.灭失的风险自合同成立时由买受人承担。”因此,材料损失应由甲承担。
第32题:某施工现场发生生产安全事故造成3人死亡,由于事故发生地与事故发生单位不在同一个省级行政区域。根据《生产安全事故调查处理条例》的规定,本次事故应当由()负责调查。
A.国务院
B.事故发生地市级人民政府
C.事故发生地省级人民政府
D.事故发生单位所在地市级人民政府
正确答案:查看最佳答案
第33题:可以撒销建筑业企业资质的情形是()
A.企业取得资质后不再符合相应资质条件的
B.企业取得资质后发生重大安全事故的
C.资质许可机关违反法定程序准予资质许可的
D.资质证书有效期到期后未及时办理续期手续的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年新版一级建造师法律法规考核考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:发售招标文件收取的费用应当限于补偿()的成本支出。
A.编制招标文件
B.印刷.邮寄招标文件
C.招标人办公
D.招标活动
正确答案:查看最佳答案
第35题:《建筑业企业资质管理规定》规定,取得建筑业企业资质的企业,申请资质升级.资质增项,在申请之日起前(),未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务,造成严重后果的,资质许可机关不予批准企业的资质升级申请和增项申请。
A.3个月内
B.6个月内
C.一年内
D.18个月内
正确答案:查看最佳答案
第36题:甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行中与乙公司达成和解协议。和解协议约定:将乙所欠220万元债务减少为200万元,乙自协议生效之日起2个月内还清。协议生效2个月后,乙并未履行协议的约定。下列说法中,正确的是()
A.甲可向法院申请恢复原判决的执行
B.甲应向乙住所地法院提起民事诉讼
C.由法院执行和解协议
D.由法院依职权恢复原判决的执行
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年新版一级建造师法律法规考核考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:P323正中间“(三)执行和解”,考过4.5次了。
第37题:单位甲委托自然人乙采购特种水泥,乙持授权委托书向供应商丙采购,丙向乙说明无法供货,乙表示愿意购买普通水泥代替,向丙出示加盖公章的空白合同。经查,丙不知乙授权不足的情况,关于甲.乙行为的说法,正确的是()。
A.乙的行为属于法定代理
B.甲有权拒绝接受这批普通水泥
C.如甲拒绝,应由乙承担付款义务
D.甲应承担付款义务
正确答案:查看最佳答案
第38题:按规定批准开工报告不再办理施工许可证的建设工程,必须符合()的规定。
A.施工许可证发证机关
B.省市人民政府
C.国务院
D.建设项目主管部门
正确答案:查看最佳答案
第39题:甲公司与乙公司签订了一份设备融资租赁合同,要求乙与甲指定的丙厂商签订设备买卖合同,设备型号由甲选择。丙按照与乙签订的合同及时向甲交付了该设备。使用过.程中,甲发现这台设备虽然没有质量问题,但不能满足其使用要求,于是拒绝向乙支付租金。对此,下列说法中正确的是()。
A.甲的做法是合理的
B.丙对此应承担责任
C.乙对此应承担责任
D.乙对此不承担责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年新版一级建造师法律法规考核考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:关于民事诉讼举证期限的说法,正确的是()
A.人民法院可以在案件审理过程中确定当事人的举证期限
B.人民法院确定举证期限,第一审普通程序案件不得少于10日
C.证期限可以由当事人协商,并经人民法院准许
D.事人逾期提供证据,人民法院不予采纳
正确答案:查看最佳答案
第41题:关于评标的说法,正确的是()。
A.招标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向
B.招标项目设有标底的,可以投标报价是否接近标底作为中标条件
C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的,市委不同意评标结果
D.投标文件中有含义不明确的内容.明显文字或计算错误的,评标委员会可以要求投标人作出必要澄清.说明
正确答案:查看最佳答案
第42题:某设计院指派本院工程师张某建设单位设计住宅楼,设计合同中没有约定设计图著作权的归属,该设计图的著作权属于()。
A.张某
B.设计院
C.建设单位
D.建设单位和设计院共同所有
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年新版一级建造师法律法规考核考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:在同一法律体系中,根据一定的标准和原则制定的同类法律规范的总称是()
A.法律形式
B.法律部门
C.法律规章
D.法律制度
正确答案:查看最佳答案
第44题:关于建设工程依法实行工程监理的说法,正确的是()。
A.建设单位应当委托该工程的设计单位进行工程监理
B.工程监理单位不能与建设单位有隶属关系
C.工程监理单位不能与该工程的设计单位有利害关系
D.建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理
正确答案:查看最佳答案
第45题:施工企业为建造师提供虚假申报材料申请注册的,可能承担的行政麦任是()。
A.取消投标资格
B.降低资质等级
C.责令限期改正
D.吊销企业资质证书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年新版一级建造师法律法规考核考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:在施工过程中,施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同,但施工企业误将应支付给甲材料供应商的货款支付给了乙材料供应商,关于该货款处理的说法,正确的是()
A.只能由法院确定归属
B.施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利
C.乙材料供应商应当返还给甲材料供应商
D.材料供应商可以依据买卖合同要求乙材料供应商返还
正确答案:查看最佳答案
第47题:建设单位申请领取施工许可证时必须有已经落实的建设资金。建设工期不足一年的,到位资金原则上不得少于工程合同价的()。
A.20%
B.30%
C.40%
D.50%
正确答案:查看最佳答案
第48题:在《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50430--2007中,其中GB/T符号表示此规范为()。
A.强制性国家标准
B.推荐性国家标准
C.强制性行业标准
D.推荐性行业标准
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年新版一级建造师法律法规考核考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:根据《政府采购法实施条例》,政府采购工程依法不进行招标的,可以采用的采购方式是()。
A.询价
B.单一来源采购
C.直接确定
D.框架协议
正确答案:查看最佳答案
第50题:下列关于承包人主要义务的表述中,错误的是()。
A.隐蔽工程隐蔽前,承包人应通知发包人检查
B.承包人可将建设工程主体结构的作业任务分包给劳务分包企业
C.如果工程质量不符合约定,承包人应免费维修或改建
D.建设工程竣工验收后,方可交付使用
正确答案:查看最佳答案
第51题:对于劳动争议申请仲裁的时效,下列说法正确的是()。
A.时效期间为2个月
B.劳动关系存在期间因拖欠劳动报酬发生争议的,申请时效为1年
C.仲裁时效中止的,从中止时起,时效重新计算
D.劳动关系终止的,应当自劳动关系终止之日起1年内提出申请
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年新版一级建造师法律法规考核考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:根据《建设工程质量管理条例》,关于设计单位权利的说法,正确的是()
A.为节约投資成本,设计单位可不依据勘察成果文件进行设计
B.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成
C.有特殊要求的专用设备,设计单位可以指定生产厂商或供应商
D.设计深度由设计单位酌定
正确答案:查看最佳答案
第53题:下列关于集体合同的说法不正确的是()。
A.集体合同由工会代表企业职工一方与用人单位订立
B.企业职工一方与用人单位还可以订立劳动安全卫生.女职工权益保护.工资调整机制等专项集体合同
C.集体合同订立后,应当报送劳动行政部门
D.集体合同对用人单位有约束力,对劳动者没有约束力
正确答案:查看最佳答案
第54题:某建设工程施工合同约定2012年11月20日竣工并在1个月内交付发包方使用,后因承包方原因工期拖延3个月,但发包方在2013年元月20日未经验收实际占用了该工程,则该工程的竣工日期应为()。
A.2012年11月20日
B.2012年12月20日
C.2013年1月20日
D.2013年2月20日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年新版一级建造师法律法规考核考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:某幕墙分包单位没有按照审批方案搭设外围脚手架,总承包单位安全人员发现后及时予以制止,并要求整改,但分包仍一意孤行拒不改正,最终导致脚手架失稳而发生坍塌事故致两人死亡,对该安全事故应由()。
A.总承包单位承担责任
B.幕墙分包单位承担责任
C.总.分包单位承担连带责任
D.分包单位承担主要责任
正确答案:查看最佳答案
第56题:甲.乙双方签订的合同中,约定违约赔偿损失的费用为5万元,合同履行中,甲方违约造成乙方损失3万元,则甲方应支付乙方的赔偿金应为()万元。
A.2
B.3
C.5
D.8
正确答案:查看最佳答案
参考解析:在约定赔偿损失和法定赔偿损失中,原则上约定赔偿损失优先于法定赔偿损失,作为约定赔偿损失,一旦发生违约并造成受害人的损害以后,受害人不必证明其具体损害范围即可依据约定损失条款而获得赔偿。
第57题:以下关于仲裁协议的案例中,说法正确的是()。
A.施工合同纠纷发生后,建设单位与施工单位可以通过电子邮件或电话方式达成仲裁协议
B.仲裁协议应当具备的内容是:仲裁事项.仲裁规则.选定的仲裁委员会
C.施工合同中争议解决条款约定了两家仲裁机构。后来双方争执不下,可以向工程所在地法院起诉
D.施工合同约定关于工程质量的一切争议由北京仲裁委员会仲裁。合同履行中,施工企业与建设单位在工程质量和工程价款结算数额上均发生争议。则本案中,质量和结算纠纷均由仲裁委员会裁决
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年新版一级建造师法律法规考核考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:劳动争议仲裁委员会由劳动行政部分代表.同级工会代表.用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由()担任。
A.同级工会代表
B.劳动行政部门代表
C.用人单位代表
D.人民法院指定的人员
正确答案:查看最佳答案
第59题:施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行()安全生产教育培训,其教育培训情况记入个人工作档案。
A.l次
B.2次
C.3次
D.4次
正确答案:查看最佳答案
第60题:下列关于应急预案的修订的表述中,错误的是()。
A.应急预案应当至少每2年修订一次
B.企业法定代表人变更应及时修订应急预案
C.修订后的应急预案应当重新备案
D.预案修订情况应有记录并归档
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年新版一级建造师法律法规考核考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:关于评标的说法,正确的是()
A.评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的,可以否决所有投标
B.招标项目设有标底的,可以以投标报价是否接近标底作为中标条件
C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的,视为不同意评标结果.
D.标文件中有含义不明确的内容的,评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清,说明
正确答案:查看最佳答案
第62题:施工企业不执行公安部门作出的停工决定,由()强制执行。
A.建设单位
B.人民法院
C.建设行政主管部门
D.公安部门
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当事人逾期不执行停产停业.停止使用.停止施工决定的,由作出决定的公安机关消防机构强制执行。
第63题:当事人对于仲裁协议的效力有异议,一方请求仲裁委员会作出决定,另一方请求人民法院作出裁定的,则该仲裁协议的效力可以由()。
A.仲裁协议约定的仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定
B.仲裁协议约定的仲裁委员会决定
C.仲裁协议约定的仲裁所在地的基层人民法院裁定
D.申请人住所地的基层人民法院裁定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年新版一级建造师法律法规考核考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:仲裁机构手里仲裁案件经调解达成协议的,仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作才决定书。关于调解书和裁决书的说法,正确的是()。
A.调解书不具有强制执行效力
B.调解书自作出之日起发生法律效力
C.调解书与裁决书具有同等法律效力
D.裁决书不可以申请撤销
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是仲裁中的和解与调节。选项A,仲裁调解书具有强制执行效力。选项B,调解书自当事人双方签收发生法律效力。选项D,裁决书可以申请撤销。
第65题:甲向乙借款20万元,借期1年,月利率3%0到了还款期限,甲归还乙21.2万元,利息按照央行同类贷款利率记取(月利率0.5%),比约定利息减少了6.0万元。乙就此事向法院起诉。法院予以保护的利息最高金额为()。
A.1.2万元
B.4.0万元
C.4.8万元
D.7.2万元
正确答案:查看最佳答案
参考解析:最高人民法院《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》规定,民间借贷的利率可以适当高于银行的利率,但最高不得超过银行同类贷款利率的4倍,超出部分的利息不予保护。因此,法院予以保护的利息最高金额为:20×4×0.5%×12=4.8万元。
第66题:国家标准.行业标准的制定一般分为()四个程序。
A.准备.征求意见.修正.送审
B.征求意见.修正.送审.报批
C.准备.专家会审.征求意见.报批
D.准备.征求意见.送审.报批
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年新版一级建造师法律法规考核考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:某施工单位为避免破坏施工现场区域原有地下管线,欲查明相关情况,需()负责向其提供施工现场区域内地下管线资料。
A.相关管线产权部门
B.市政管理部门
C.城建档案管理部门
D.建设单位
正确答案:查看最佳答案
第68题:按照《民用建筑节能条例》规定,施工单位未按照民用建筑节能强制性标准进行施工的,由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正,处民用建筑项目合同价款()的罚款。
A.1%以上2%以下
B.1%以上3%以下
C.2%以上3%以下
D.2%以上4%以下
正确答案:查看最佳答案
第69题:关于招标文件的说法,正确的是()
A.招标文件的要求不得高于法律规定
B.潜在投标人对招标文件冇异议的,招标人做岀答复前,招标投标活动继续进行
C.招标文件中载名的投标有效期从提交投标资格预审文件之日起算
D.招标人修改已发出的招标文件,应当以书面形式通知所有招标文件收受人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年新版一级建造师法律法规考核考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第70题:工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查,监督检查的主要方式有()。
A.复查
B.重点检查
C.抽查
D.巡查
E.专项检查
正确答案:查看最佳答案
第71题:下列工程建设国家标准中,属于强制性标准的有()。
A.工程建设规划.施工等通用的综合标准
B.工程建设重要的通用的制图方法标准
C.工程建设重要的通用的试验检验和评定方法标准
D..工程建设重要的通用的信息管理标准
E.工程建设通用的有关安全和环境保护的标准
正确答案:查看最佳答案
第72题:《建设工程质量管理条例》规定,必须实行监理的建设工程有()。
A.国家重点建设工程
B.成片开发建设的住宅小区工程
C.中小型公用事业工程
D.利用国际组织贷款.援助资金的工程
E.利用外国政府贷款.援助资金的工程
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年新版一级建造师法律法规考核考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:在下列关于债权转让的表述中,正确的是()。
A.债权人转让权利的,应当通知债务人
B.债权人转让权利的通知经债务人同意可以撤销
C.从权利随同主权利一同转让
D.债务人对原债权人的抗辩,可以向新债权人主张
E.债务人对受让人的抗辩,可以向让与人主张
正确答案:查看最佳答案
第74题:根据《注册建造师管理规定》,下列情形中,不予注册的有()。
A.钱某取得资格证书3年后申请注册
B.赵某因工伤丧失了民事行为能力
C.孙某与原单位解除劳动关系后申请变更注册
D.周某申请在两个单位分包注册
E.李某已满60岁但仍担任单位的咨询顾问
正确答案:查看最佳答案
第75题:下列建设工程保险中,属于自愿投保的险种有()。
A.机器损坏险
B.建筑工程一切险
C.安装工程一切险
D.工伤保险
E.勘察设计责任险
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年新版一级建造师法律法规考核考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:对于达到一定规模且危险性较大的基坑支护与降水分部工程施工,须严格按施工程序进行,下列做法中正确的有()。
A.施工单位在施工组织设计中编制安全技术措施
B.施工方案中应附具安全验算结果
C.施工方案应经施工单位项目经理.总监理工程师签字后实施
D.应由专职安全生产管理人员进行现场监督
E.施工方案应经施工单位技术负责人.总监理工程师签字后实施
正确答案:查看最佳答案
第77题:关于人民法院调解民事案件的说法,正确的有()。
A.人民法院进行调解,只能由审判员一人进行调解
B.人民法院只能在双方当事人都同意的情况下进行调解
C.调解达成协议,人民法院应当制作调解书
D.能够即时履行的案件,人民法院可以不制作调解书
E.调解书一经制作,即发生法律效力
正确答案:查看最佳答案
第78题:有效的仲裁协议必须同时具有下列内容()
A.选定的仲裁委员会
B.仲裁事项
C.仲裁地点
D.选定的仲裁员
E.请求仲裁的意思表示
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年新版一级建造师法律法规考核考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:按照《标准化法》的规定,()是正确的。
A.国家标准就是强制性标准
B.行业标准.地方标准一律为推荐性标准
C.保障人体健康.人身财产安全的标准,可以制定强制性标准
D.国家标准应当免费向社会公开标准文本
E.强制性国家标准由国务院或其授权部门批准发布
正确答案:查看最佳答案
第80题:关于联合体投标的说法,正确的有()。
A.多个施工单位可以组成一个联合体,以一个投标人的身份共同投标
B.中标的联合体各方应当就中标项目向招标人承担连带责任
C.联合体各方的共同投标协议属于合同关系
D.联合体中标的,应当由联合体各方共同与招标人签订合同
E.由不同专业的单位组成的联合体,按资质低的一方确定业务许可范围
正确答案:查看最佳答案
第81题:《民事诉讼法》规定,起诉必须符合的条件有()。
A.有明确的被告
B.有具体的诉讼请求.事实和理由
C.仲裁协议无效
D.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖
E.原告是与本案有直接利害关系的公民.法人和其他组织
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年新版一级建造师法律法规考核考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第82题:下列关于施工许可制度和开工报告制度的有关表述中,正确的有()。
A.实行开工报告批准制度的工程,必须符合建设行政部门的规定
B.建设单位领取施工许可证后既不开工又不申请延期或延期超过时限的,施工许可证自行废止
C.建设工程因故中止施工满一年的,恢复施工前应报发证机关核验施工许可证
D.按有关规定批准开工报告的工程,因故不能按期开工满6个月的工程,应重新办理开工报告审批手续
E.实行开工报告批准制度的工程,开工报告主要反映施工单位应具备的条件
正确答案:查看最佳答案
第83题:某施工合同约定由建设行政主管部门采用调解方式处理合同纠纷。对此,下列表述中正确的是()。
A.建设行政主管部门不得作为调解人,因而该约定无效
B.与仲裁和诉讼相比,该调解方式可较经济.较及时地解决纠纷
C.若达成调解协议后当事人一方不履行调解协议,建设行政主管部门可强制执行
D.若达成调解协议后当事人一方反悔,可提起行政复议或行政诉讼
E.若达成调解协议后当事人一方反悔,可提请仲裁或提请诉讼
正确答案:查看最佳答案
第84题:关于仲裁协议效力的说法,正确的有()
A.合同无效,仲裁协议亦无效2016年一级建造师《工程法规》真题答案
B.仲裁协议有效,当事人也可以向法院提出诉讼
C.仲裁委员会有权裁决超出仲裁协议约定范围的争议
D.有效仲裁协议排除法院的司法管辖权
E.有效的仲裁协议对双方当事人均有约束力
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年新版一级建造师法律法规考核考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是仲裁协议的效力。A选项,合同无效不影响解决争议的条款,B选项,有效的仲裁协议就应该纠纷排除法院的管辖,C选项,仲裁的事项应在协议中明确,不得超出约定范围裁决。
第85题:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,发包人(),致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务,承包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持。
A.未按约定支付工程价款的
B.不履行合同约定的协助义务的
C.将承包的建设工程非法转包.违法分包的
D.已经完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的
E.提供的主要建筑材料.建筑构(配)件和设备不符合推荐性标准的
正确答案:查看最佳答案
第86题:根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》,下列各项中,属于必须实施见证取样的送检的试块.试件和材料的有()。
A.填充墙的混凝土小型砌块
B.混凝土中使用的掺加剂
C.用于承重结构的钢筋及连接接头试件
D.地下.屋面.厕浴间使用的防水材料
E.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥
正确答案:查看最佳答案
第87题:关于调解文书法律效力的说法,正确的有()
A.法院调解书经双方当事人签收后,具有强制执行的法律效力
B.人民调解委员会的调解协议具有法律约束力
C.人民调解委员会的调解协议具有强制执行的法律效力
D.基层人民政府的调解协议具有法律约束力
E.仲裁调解书经人民法院司法确认后,即发生法律约束力
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年新版一级建造师法律法规考核考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第88题:根据《建筑起重机械安全监督管理规定》,自购建筑起重机械的使用单位使用的建筑起重机械应当予以报废,并向原备案机关力理注销手续的情形有()。
A.没有完整安全技术档案的
B.属国家明令淘汰或者禁止使用的
C.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的
D.没有齐全有效的安企保护装置
E.经检验达不到安全技术标准规定的
正确答案:查看最佳答案
第89题:关于履约保证金的说法,正确的是()。
A.中标人必须缴纳履约保证金
B.履约保证金不得超过中标合同金额的20%
C.履约保证金是投标保证金的另一种表述
D.中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的,视为放弃中标项目
E.招标文件要求中标人提交履约保证金的,中标人应当提交
正确答案:查看最佳答案
第90题:建设工程施工合同中承包人应当承担赔偿损失责任的情形有()。
A.转包.违法分包造成的损失
B.偷工减料等造成的损失
C.与监理单位串通造成的损失
D.保管不善造成的损失
E.中途变更承揽工作要求造成的损失
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年新版一级建造师法律法规考核考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第91题:根据《安全生产许可证条例》,企业取得安全生产许可证防当具备的条件有()。
A.管理人员和作业人员每年至少进行1安全生产教肓培训并考核合格
B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险,为从业人员交纳保验费
C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入
D.有职业危害防治措施,并为作业人员配备符合相关标准的安全防护用具和安全防护服装
E.依法办理了建筑工程一切险及第三者责任险
正确答案:查看最佳答案
第92题:根据《合同法》,撤回要约的通知应当()
A.在要约到达受要约人之后到达受要约人
B.在受要约人发出承诺之前到达受要约人
C.在要约人发出承诺同时到达受要约人
D.在要约到达受要约人之前到达受要约人
E.与与要约同时到达受要约人
正确答案:查看最佳答案
第93题:某工程已具备竣工条件,承包人在提交竣工验收报告的同时,向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。关于该工程竣工验收的质量责任等的说法,正确的有()。
A.工程质量保证金应在保修期满后返还
B.发包人要求承包人完成合同以外零星项目,承包人未在规定时间内向发包人提出施工签证的,施工后可向发包人申请费用赔偿
C.建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷,无论是建设单位的责任还是施工单位的责任,施工单位都有义务进行修复或返修
D.当事人对工程造价发生合同纠纷时,应当向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉
E.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体机构质量承担民事责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年新版一级建造师法律法规考核考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第94题:当事人对人民法院委托的鉴定部门做出的鉴定意见有异议申请重新鉴定,提出证据证明存在()情形,人民法院应予准许。
A.鉴定机构不具备相关的鉴定资格的
B.鉴定程序严重违法的
C.鉴定结论明显依据不足的
D.经过质证认定不能作为证据使用的其他情形
E.鉴定人员经验不足
正确答案:查看最佳答案
第95题:投标人相互串通投标报价,损害招标人利益,情节严重的,可能承担的刑事责任有()。
A.没收财产
B.拘役
C.有期徒刑
D.罚金
E.管制
正确答案:查看最佳答案
第96题:关于劳动者延长工作时间的说法,正确的有()。
A.延长工作时间一般每日不得超过1小时
B.用人单位由于生产经营需要,经工会同意即可延长工作时间
C.发生自然灾害需要紧急处理的,延长工作时间每月不得超过36小时
D.法定节假日安排劳动者工作的用人单位,支付不低于工资200%的工资报酬
E.安排延长工作时间的,用人单位支付不低于工资150%的工资报酬
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年新版一级建造师法律法规考核考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第97题:根据我国《合同法》的规定,以下属于可撤销合同的有()。
A.违反法律的强制性规定的合同
B.以合法行为掩盖非法目的的合同
C.因重大误解订立的合同
D.一方以欺诈.胁迫手段订立的合同
E.订立合同时显失公平的合同
正确答案:查看最佳答案
第98题:下列关于工伤保险和意外伤害保险说法正确的是()。
A.工伤保险和意外伤害保险都是法定保险
B.工伤保险是非强制性保险
C.意外伤害保险是强制性保险
D.工伤保险和意外伤害保险都由总承包单位缴纳
E.工伤保险是强制性保险而意外伤害保险是非强制性保险
正确答案:查看最佳答案
第99题:根据《建设工程质量管理条例》,必须实行监理的建设工程有()。
A.国家重点建设工程
B.大中型公用事业工程
C.成片开发建设的住宅小区工程
D.限额以下的小型住宅工程
E.利用国际组织贷款的工程
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023年新版一级建造师法律法规考核考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!