一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:监理工程师是依据()的质量标准对承包人的工程质量进行检查。

A.法律规定

B.国家强制性

C.合同约定

D.工程所在地

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨注册监理工程师在线考核答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:某通用设备采购招标项目，采用经评审的最低投标价法进行评标时，则中标人应为()。

A.报价最低者

B.评标得分最低者

C.评标得分最高者

D.评标价最低者

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是经评审的最低投标价法。采用经评审的最低投标价法，中标人应为评标价最低者。参见教材P41。

第2题:()不是处理无效合同的财产后果形式。

A.追究责任者责任

B.返还财产

C.追缴财产

D.赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

第3题:委托监理合同法律关系的客体是()。

A.监理工程

B.监理服务

C.监理规划

D.监理投标方案

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨注册监理工程师在线考核答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:在评标委员会成员中，不能包括()。

A.招标人代表

B.招标人上级主管代表

C.技术专家

D.经济专家

正确答案:查看最佳答案

第5题:对于具有持续影响的索赔事件，承包人提出索赔要求的方式正确的是()。

A.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔通知书

B.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并且在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交索赔通知书

C.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔意向通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交最终索赔意向通知书，并且在发出最终索赔意向通知书后28天内，向监理人递交索赔通知书

D.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交最终索赔通知书

正确答案:查看最佳答案

第6题:监理招标中标通知书中写明的委托人接受的合同价，是指工程监理的()酬金额。

A.正常工作

B.附加工作

C.额外工作

D.所有工作

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨注册监理工程师在线考核答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:施工合同履行中，若合同文件约定不一致时，正确的解释顺序应为()

A.中标通知书.工程量清单.技术标准和要求

B.施工合同通用条款.施工合同专用条款.图纸

C.投标书.施工合同通用条款.工程量清单

D.中标通知书.工程报价单.投标书

正确答案:查看最佳答案

第8题:(1)某建设工程采购的砂石材料，采用现场交货的到货检验方式，其数量验收可采用的方法是()。

A.外观检验法

B.衡量法

C.经验鉴别法

D.物理检验法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是交货检验。数量验收的方法包括:衡量法；(2)理论换算法；(3)查点法。参见教材P130。

第9题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于违约责任的说法，正确的是()。

A.发包人要求**合同，设计人未开始工作的，不退还定金

B.合同生效后，设计人要求终止合同的，应全额返还定金

C.发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建，设计人应减收设计费

D.因设计**工程质量事故的，设计人应免收工程全部设计费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨注册监理工程师在线考核答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:发包人应在()的28天内完成赔付。

A.监理人收到索赔意向通知书后

B.监理人收到索赔通知书后

C.监理人做出索赔处理结果答复后

D.承包人接受索赔处理结果后

正确答案:查看最佳答案

第11题:施工中发生持续不可抗力，承包人应每隔7天向工程师报告一次受灾情况，并于不可抗力事件结束后()天内，向工程师提示清理和修复费用的正式报告及有关资料。

A.7

B.14

C.15

D.28

正确答案:查看最佳答案

第12题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责()的工程师无权解除承包人的任何义务。

A.设计

B.规划

C.监理

D.施工

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨注册监理工程师在线考核答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:工程建设监理招标，鉴于标的特殊性，招标人选择中标人的基本原则是基于对投标人()的选择。

A.经验多少

B.能力强弱

C.报价高低

D.财务状况

正确答案:查看最佳答案

第14题:(1)关于保证人资格的说法，正确的是()。

A.公民个人不得作为保证人

B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人

C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人

D.学校在一定条件下可以作为保证人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是担保方式。具有代为清偿债务能力的法人.其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，以下组织不能作为保证人:企业法人的分支机构.职能部门。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。(2)国家机关。经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。(3)学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。参见教材P10。

第15题:施工单位采购5吨水泥，现场过秤时发现，实际交货数量为4.998吨。施工单位应支付的货款应为()。

A.订购数量的货款无须扣除按订购数量计算的违约金

B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金

C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金

D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨注册监理工程师在线考核答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:对拟验收的单位工程，总监理工程师组织验收合格后对承包单位的《工程竣工报验单》予以签认，并上报建设单位，同时提出“工程质量评估报告”，“工程质量评估报告”要由()共同签署。

A.建设单位.设计单位.施工单位.监理单位

B.总监理工程师.监理单位技术负责人

C.项目经理.总监理工程师

D.建设单位项目负责人.项目经理.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第17题:《工程建设项目招标范围和规模标准规定》要求，只要单项合同估算价在100万元人民币以上的()必须进行招标。

A.施工材料的采购

B.重要设备.材料的采购

C.勘察.设计服务的采购

D.监理服务的采购

正确答案:查看最佳答案

第18题:FIDIC合同条件规定，当业主与承包商发生合同争议时，提出争议方应首先将自己的要求()。

A.通知对方并与他协商

B.提交给监理工程师请他作出决定

C.直接提交仲裁

D.直接提请诉讼

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨注册监理工程师在线考核答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:工程师有权通知承包人修改进度计划是在()的情况下。

A.只在实际进度滞后计划进度

B.只在实际进度超前计划进度

C.不论在实际进度超前还是滞后进度计划

D.在实际进行不能保证按时完成

正确答案:查看最佳答案

第20题:货物运输合同的客体是()。

A.被运货物

B.运输费用

C.运输行为

D.运输工具

正确答案:查看最佳答案

第21题:依据《招标投标法》，项目公开招标的资格预审阶段，在“资格预审须知”文件中，可以()。

A.要求投标人必须组成联合体投标

B.要求严格的专业资质等级

C.要求必须使用某种品牌的建筑材料

D.对本行业外的投标人提出特别要求

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨注册监理工程师在线考核答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:人民法院应当在受理撤销裁决申请之EL起()内作出撤销裁决或者驳回申请的裁定。

A.15天

B.30天

C.2个月

D.6个月

正确答案:查看最佳答案

第23题:FIDIC《施工H合同条件》中的“助手”相当于我国工程项目管理中的()。

A.专业监理工程师

B.建设单位代表

C.监理员

D.施工项目技术负责人

正确答案:查看最佳答案

第24题:施工合同履行过程中，施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物或人身安全，属于工程师发出暂停施工的()。

A.内外部条件的变化

B.发包人应承担责任的原因

C.协调管理的原因

D.承包人的原因

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨注册监理工程师在线考核答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:根据《标准施工招标文件》，对于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标，宜采用的评标方法是()。

A.最低投标价法

B.经评审的最低投标价法

C.最合理报价评审法

D.综合评估法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:经评审的最低投标价法适用于没有特殊专业施工技术要求，采用通用技术即可保证质量完成的招标工程项目。综合评估法则适用于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的评标。

第26题:关于延长投标有效期的说法，错误的是()。

A.需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式t通知所有投标人

B.投标人统一延长投标有效期，其投标保证金的有效期相应延长

C.投标人可以拒绝y延长投标有效期，但会失去参与投标竞争的资格

D.投标人j拒绝延长投标有效期的，无权收回投标保证金

正确答案:查看最佳答案

第27题:关于工程设计招标特点的说法，正确的是()。

A.设计招标文件无法限定项目的工作范围

B.设计投标文件应按工程量清单填报报价

C.设计评标应按投标报价高低排定次序

D.设计评标时主要关注设计方案优劣

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨注册监理工程师在线考核答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是工程设计招标概述。选项AB错误，设计招标文件中仅提出设计依据.工程项目应达到的技术指标.项目限定的工作范围.项目所在地的基本资料.要求完成的时间等内容，而无具体的工作量；选项C错误，工程设计投标的评比一般分为技术标和商务标两部分，如果招标人不接受投标人技术标方案的投标书，即被淘汰，不再进行商务标的评审。参见教材P48。

第28题:将建设工程合同按承发包的工程范围划分，分类不正确的是()。

A.建筑工程总承包合同

B.建筑工程设计合同

C.建筑工程承包合同

D.建筑工程分包合同

正确答案:查看最佳答案

第29题:某上级公司由于工作失误，将应交下级工厂甲的任务误发至下级工厂乙，乙据此与建筑公司丙签订合同。该合同在执行过程中，上级公司发现有误，决定纠正错误，遂通知乙停止执行合同，乙与丙因此遭受损失。在这一例中，下列表述中正确的是()。

A.原合同无效，乙与丙应各自承担损失

B.上级公司直接赔偿丙的损失

C.甲应赔偿丙的损失，乙的损失自己负责

D.乙应赔偿丙的损失，再请求该上级公司负责处理

正确答案:查看最佳答案

第30题:由于某种自然力的作用使施工受到损害，则该自然力的作用是否属于一个有经验的承包商也无法预测的防范的条件应由()来判断。

A.业主

B.监理工程师

C.承包商

D.上级主管部门

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨注册监理工程师在线考核答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:施工合同履行过程中，由承包人采购的材料，使用前已按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后，工程师发现由于材料原因已完工程的质量不符合标准要求，工程师要求拆除重做。则下列关于损失承担的表述中，正确的是()。

A.费用由承包人承担，由此延误的工期不予顺延

B.费用由承包人承担，由此延误的工期可以顺延

C.费用由发包人承担，由此延误的工期不予顺延

D.费用由发包人承担，由此延误的工期可以顺延

正确答案:查看最佳答案

第32题:行为人没有代理权.超越代理权或者代理权终止后以被代理人的名义订立的合同，()。

A.由被代理人和代理人承担连带责任

B.由行为人承担责任

C.经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任

D.未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任

正确答案:查看最佳答案

第33题:关于提前或者部分履行合同的说法中，不正确的是()。

A.提前或者部分履行合同会给债权人行使权利带来困难或者增加费用

B.提前履行是指债务人在合同规定的履行期限到来之前就开始履行自己的义务

C.部分履行是指债务人没有按照合同约定履行全部义务而只履行了自己的一部分义务

D.债权人可以拒绝债务人提前或部分履行债务，由此增加的费用由债权人承担

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨注册监理工程师在线考核答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:下列对于重新招标和不再招标的情形描述错误的是()。

A.投标截止时间止，投标人少于3家应该直接发包

B.经评标委员会评审后否决所有投标应当重新招标

C.重新投标后，所有投标人又全部被否决的项目可以直接发包

D.重新投标后，投标人仍少于3家的项目可以直接发包

正确答案:查看最佳答案

第35题:招标人与中标人应当自中标通知发出之日()内，按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A.40天

B.30天

C.50天

D.20天

正确答案:查看最佳答案

第36题:采购方在合理期间内未通知或者自标的物收到之日起()年内未通知出卖人的，视为标的物的质量符合约定。

A.两

B.三

C.四

D.五

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨注册监理工程师在线考核答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时，()。

A.中标人不承担合同责任

B.招标人应退还其投标保证金

C.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人

D.招标人可没收其投标保证金，如招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额

正确答案:查看最佳答案

第38题:当出现招标文件中的某项规定与工程交底会后招标单位发给每位投标人的会议记录不一致时，应以()为准。

A.招标文件中的规定

B.招标单位在会议上的口头解答

C.发给投标单位的会议记录

D.现场考察时招标单位的口头解释

正确答案:查看最佳答案

第39题:在FIDIC的《施工合同条件》中，争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中()。

A.不得担任业主咨询顾问，但提交仲裁时可任仲裁员

B.不得担任业主咨询顾问，提交仲裁对也不得任仲裁员

C.可以担任业主咨询顾问，但提交仲裁时不得任仲裁员

D.可以担任业主咨询顾问，提交仲裁时也可担任仲裁员

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨注册监理工程师在线考核答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:按照伙伴关系协议，()负责支付咨询顾问费用。

A.雇主

B.承包商

C.监理人

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第41题:与邀请招标相比，公开招标的特点是()。

A.竞争程度低

B.评标量小

C.招标时间长

D.费用低

正确答案:查看最佳答案

第42题:下列行为中不符合暂停施工规定的是()。

A.工程师在确有必要时，应以书面形式下达停工指令

B.工程师应在提出暂停施工要求后48小时内提出书面处理意见；

C.承包人实施工程师处理意见，提出复工要求后可复工

D.工程师应在承包人提出复工要求后48小时内给予答复

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨注册监理工程师在线考核答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.承包人和发包人共同

正确答案:查看最佳答案

第44题:根据NEC《工程施工合同》，合同争议的正确处理方式是()。

A.由施工合同当事人共同选定“评判人”作出决定

B.由雇主聘请的项目经理负责组织协调

C.由工程师负责裁决

D.由承包商与项目经理共同处理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工过程中发生的有关事项由雇主聘任的项目经理与承包商通过协商确定。合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”，独立.公正地做出处理决定。工程师的职责仅限于工程实施的质量管理，不参与合同履行的全面管理，比我国监理工程师的职责简单。

第45题:委托监理合同的有效期是自合同生效之日起至()止的时间。

A.办理竣工验收之时

B.办理工程移交手续之时

C.合同完成之时

D.承包人和委托人签订工程保修合同之时

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨注册监理工程师在线考核答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:根据《简明施工合同》，材料和设备的供应人通常为()。

A.分包人

B.发包人

C.施工项目部

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:简明施工合同适用于工期在12个月内的中小工程施工，是对标准施工合同简化的文本，通常由发包人负责材料和设备的供应，承包人仅承担施工义务。

第47题:建设工程勘察合同是指根据建设工程的要求，查明.分析评价建设场地的()，编制建设工程勘察文件的协议。

A.地质地理环境特征

B.地质岩土工程条件

C.地质地理环境特征和地下水分布情况

D.地质地理环境特征和岩土工程条件

正确答案:查看最佳答案

第48题:建设工程施工合同中，()是指在约定的风险范围内价款不再调整的合同。

A.固定价格合同

B.可调价格合同

C.成本加酬金合同

D.组合计价合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨注册监理工程师在线考核答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:开展建筑活动的主要依据是()。

A.合同主体

B.合同内容

C.合同客体

D.合同程序

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有()。

A.施工投标保证

B.施工合同履约保证

C.施工合同支付保证

D.工程预付款保证

E.施工合同工程款垫支保证

正确答案:查看最佳答案

第51题:采用两阶段招标的项目，关于第二阶段的说法，正确的有()。

A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标

B.第二阶段评标不再召开投标书问题澄清会

C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰

D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价

E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨注册监理工程师在线考核答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:在第二阶段，评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改，未达到要求的标书将予淘汰。对投标书中的不明确之处，召开澄清问题会要求投标人予以说明，并形成书面文件作为投标书的组成部分。优秀的建设方案是发包人采取两阶段招标法的最主要目的。第二阶段评标的重点依然是对优秀技术方案的选择。只有技术标通过的投标人，评标委员会才会对其商务标进行审查，然后分析报价组成的合理性。

第52题:施工合同的当事人包括()。

A.发包人

B.发包人法定代表人

C.工程师

D.承包人

E.承包人法定代表人

正确答案:查看最佳答案

第53题:可以质押的权利包括()。

A.汇票.支票.本票.债券.存款单.仓单.提单；

B.依法可以转让的股份.股票；

C.依法可以转让的商标专用权.专利权.著作权中的财产权；

D.房屋所有权证书

E.依法可以质押的其他权利。

正确答案:查看最佳答案

第54题:下列取得《监理工程师资格证书》的人员中，监理工程师注册机关不受理注册申请的是()人员。

A.国家行政机关现职

B.施工单位在职

C.工程咨询单位

D.设计单位

E.厂矿企业基建

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨注册监理工程师在线考核答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:FIDIC施工合同条件中，业主向承包商提供支付保函()。

A.是在通用条件的条款中明确规定的

B.取决于业主主动选用

C.取决于承包商的要求

D.取决于融资机构的强制性规定

E.是在专用条件的条款中明确规定的

正确答案:查看最佳答案

第56题:后履行抗辩权的适用条件包括()。

A.合同中未约定履行顺序

B.合同中约定了履行顺序

C.由同一双务合同产生互负的对价给付债务

D.应当先履行的对价给付是可能履行的义务

E.经营状况严重恶化

正确答案:查看最佳答案

第57题:按照《建设工程设计合同示范文本》有关违约责任规定，下列描述中不正确的是()。

A.发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作

B.设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费

C.合同生效后，设计人刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还

D.设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收该项目2%设计费

E.设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应支付该阶段的全部设计费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨注册监理工程师在线考核答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:A项，发包人延误支付设计费，逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下一阶段工作，并书面通知发包人。C项，发包人要求终止或解除合同时，如设计人尚未开始设计工作，则不退还发包人已付定金;如设计人已进行设计工作，完成的工作量不足一半，则发包人按该阶段设计费的一半支付;如设计人已进行设计工作，完成的工作量超过一半，则发包人按该阶段设计费的全部支付。D项，设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收设计费的千分之二。

第58题:施工合同范本中所定义的“费用”包括()。

A.合同价款

B.批准承包商索赔的价款

C.承包商因自身原因导致返工的支出

D.为了保护邻近施工现场建筑物由业主直接支付给附近居民的开支款

E.因设计变更导致施工成本增加给承包商的补偿款

正确答案:查看最佳答案

第59题:根据《招标投标法实施条例》，下列情形中，视为投标人相互串通的有()。

A.投标人d的投标报价与招标标底一致

B.不同投标人的投标文件由同一单位编制

C.不同投标人委托同一单位办理投标事宜

D.投标报价与招标标底一致b.不同投标人的投标文件由同一单位编制c.不同投标人委托同一单位办理投标事宜d.不同投标人的投标函格式相同

E.不同投标人的投标文件异常一致

正确答案:查看最佳答案

第60题:工程设计招标中，投标人资格的审查内容有()。

A.投标人持有的资格证书

B.企业专业技术人员的数量

C.同类工程设计经历

D.待定行业工程设计经历

E.项目所在地区设计经历

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨注册监理工程师在线考核答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:对投标人的资格审查包括:1.资质审查，应初步审查投标人所持有的资质证书是否与招标文件的要求相一致。2.能力审查，通常要进一步审查人员的技术力量，主要考察设计负责人的资格和能力，以及各类设计人员的专业覆盖面.人员数量和各级职称人员的比例等是否满足完成工程设计的需要。3.经验审查，同类工程的设计经历是非常重要的内容。

第61题:工程师对承包商施工索赔的处理决定，承包商()。

A.必须执行

B.可以不予理睬

C.可以执行

D.可以要求工程师重新考虑

E.可以依据合同提交仲裁

正确答案:查看最佳答案

第62题:甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司。依据《合同法》的规定，下列关于该转让行为的表述中；正确的包括()。

A.合同主体不变，仍为甲.乙两公司

B.丙公司可以对乙公司行使抗辩权

C.甲公司无须征得乙公司对转让的同意，但应通知对方

D.丙公司承担对乙公司与合同有关的从债务履行责任

E.丙公司直接对乙公司承担合同义务

正确答案:查看最佳答案

第63题:在施工合同履行过程中，如果发包人不按合同规定及时向承包人支付工程进度款，则承包人有权()。

A.立即停止施工

B.要求签订延期付款协议

C.在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工

D.追究违约责任

E.立即解除合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨注册监理工程师在线考核答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:根据《标准施工招标文件》，关于资格审查委员会和评标委员会的说法，正确的有()。

A.二者工作内容相同

B.成员数均为5人以上单数

C.技术经济方面的专家不得少于成员总数的2/3

D.成员均应执行《招标投标实施条例》相关规定

E.专家成员均应为高级技术职称

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资格审查委员会的组建应当遵守招标投标法及条例中有关评标委员会的规定，即由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术.经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。

第65题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于不可抗力的说法，正确的有()。

A.以承包商投标能否合理预见划分风险责任的归属

B.以不可抗力发生的时点来划分后果责任

C.承包商的中标合同价中包括不可抗力损害的风险费用

D.雇主承担不可抗力的风险责任

E.承包商和雇主按人员和财产归属承担不可抗力风险责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力的后果责任，即以施工现场人员和财产的归属，发包人和承包人各自承担本方的损失，延误的工期相应顺延。FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分风险责任的归属，即由于承包商的中标合同价内未包括不可抗力损害的风险费用，因此对不可抗力的损害后果不承担责任，规定雇主承担风险责任，承包商受到损害的费用由雇主给予支付，延误的工期相应顺延。

第66题:施工合同示范文本规定，出现不可抗力事件，应由甲方承担费用的情况是()。

A.工程本身的损害

B.清理修复的费用

C.施工现场的设备.机械的损坏

D.施工现场甲方人员的伤亡

E.施工现场除乙方人员外，第三方人员的伤亡

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨注册监理工程师在线考核答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:(1)关于质押担保方式的说法，正确的有()。

A.质押中的质物需转移占有

B.专利权可以质押

C.股权不可质押

D.建设用地使用权不可质押

E.土地所有权可以质押

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是担保方式。选项A正确，质权是一种预定的担保物权，以转移占有为特征。权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括:汇票.支票.本票；(2)债券.存款单；(3)仓单.提单；(4)可以转让的蕋金份额.股权；(5)可以转让的注册商标专用权.专利权.著作权等知识产权中的财产权；(6)应收账款；(7)法律.行政法规规定可以出质的其他财产权利。参见教材P12～13。

第68题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，发包人应投保的保险有()。

A.职业责任险

B.现场人员工伤保险

C.第三者责任险

D.设计和工程保险

E.现场人员意外伤害保险

正确答案:查看最佳答案

第69题:某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷，当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是()。

A.施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构

B.通过有关调解仍未解决合同纠纷

C.施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议

D.和解无效

E.人民法院没有管辖权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨注册监理工程师在线考核答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法，正确的有()。

A.适用于设计—施工一体化的总承包项目

B.适用于依法强制监理的项目

C.适用于所有招标项目

D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目

E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件。标准设计施工总承包招标文件适用于设计—施工一体化的总承包项目，适用于公开招标和邀请招标。参见教材P23。

第71题:关于经评审的最低投标价法的说法，正确的有()。

A.该方法适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的项目评标

B.该方法一般将投标人施工组成设计审查放在初步评审阶段

C.中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同

D.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价

E.投标人可以低于成本的价格报价

正确答案:查看最佳答案

第72题:材料采购合同履行中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有()。

A.双方签订的采购合同

B.施工合同对材料的要求

C.合同约定的质量标准

D.合同未约定的推荐性质量标准

E.双方当事人共同封存的样品

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨注册监理工程师在线考核答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:验收依据包括:1.双方签订的采购合同;2.供货方提供的发货单.计量单.装箱单及其他有关凭证;3.合同内约定的质量标准，应写明执行的标准代号.标准名称;4.产品合格证.检验单;5.图纸.样品或其他技术证明文件;6.双方当事人共同封存的样品。

第73题:合同法律关系主体是指享有相应权利，承担相应义务的合同当事人，包括()。

A.自然人

B.企业法定代表人

C.企业法人

D.非企业法人

E.其他组织

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同法律关系主体包括自然人.法人和其他组织，其中法人可以分为企业法人和非企业法人两大类。

第74题:下列施工合同条款中，属于合同法律关系内容的有()。

A.发包人名称

B.承包人名称

C.发承包项目名称

D.提供施工场地的约定

E.工程价款结算的约定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。合同法律关系的内容是合同的具体要求，决定了合同法律关系的性质，它是连接主体的纽带。A项.B项属于合同法律关系的主体，C项属于合同法律关系的客体。

第75题:进行地质勘察时，按照《建设工程勘察合同》范本的要求，应由发包人承担责任的情况包括()。

A.钻机动力的燃油费

B.钻探设备的进场费用

C.修建进入勘察现场临时道路的费用

D.雇用临时工人平整钻机平台场地的费用

E.地下钻探时切断发包人提供图纸中未标明市政供水管道修复的赔偿费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨注册监理工程师在线考核答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:关于招标有效期的说法，正确的有()。

A.投标有效期从投标截止日期开始起算

B.投标有效期对投标人有约束力

C.招标人在投标有效期内完成评标即可

D.投标有效期内应完成合同签订工作

E.投标有效期在合同订立后自动终止

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是接受投标书阶段的工作。投标有效期是对招标人和投标人均有约束力的时间期限，从投标截止日期开始起算。招标人应在有效期内完成评标.定标.签订合同的全部工作；投标人在有效期内不得要求撤销或修改其投标文件，否则将没收投标保证金。参见教材P32～33。

第77题:已履行项目审批手续的招标项目，开始招标前还需项目审批部门审查同意的事项有()。

A.招标文件

B.招标范围

C.招标方式

D.招标组织形式

E.中标人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照国家有关规定，已履行项目审批.核准手续的招标项目，还需将招标范围.招标方式.招标组织形式等事项报项目审批.核准部门审查同意后才可以开始招标。教材P24。

第78题:(1)建设工程合同的特征有()。

A.合同主体的严格性

B.合同订立的短暂性

C.合同标的的特殊性

D.合同履行期限的长期性

E.合同形式的非要式性

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--黑龙江省哈尔滨注册监理工程师在线考核答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是建设工程合同的特征。建设工程合同的特征包括:合同主体的严格性；(2)合同标的的特殊性；(3)合同履行期限的长期性；(4)计划和程序的严格性；(5)合同形式的特殊要求。参见教材P2～3。

第79题:根据《标准施工合同》，关于单位工程验收的说法，正确的有()。

A.移交后的单位工程由发包人负责照管

B.所有单位工程均在工程竣工时一并验收

C.单位工程验收应由发包人组织

D.单位工程验收成果和结论应作为全部工程竣工验收申请报告的附件

E.单位工程验收合格后，应由监理人出具经发包人签认的单位工程验收证书

正确答案:查看最佳答案