[点击进入2022版陕西省西安二级注册建造师真题]
一.单选题(共有60题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:根据《标准施工招标文件》,关于暂停施工的说法,正确的是()。
A.由于发包人原因引起的暂停施工,承包人有权要求延长工期和(或)增加费用,但不得要求补偿利润
B.发包人原因造成暂停施工,承包人可不负责暂停施工期间工程的保护
C.因发包人原因发生暂停施工的紧急情况时,承包人可以先暂停施工,并及时向监理人提出暂停施工的书面请求
D.施工中出现一些意外需要暂停施工的,所有责任由发包人承担
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版陕西省西安二级注册建造师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:因发包人原因发生暂停施工的紧急情况时,承包人可以先暂停施工,并及时向监理人提出暂停施工的书面请求,故选项C正确;由于发包人原因引起的暂停施工,承包人有权要求延长工期和(或)增加费用,并可以申请必要的利润补偿,故A错误;选项BD显然是错误的。故选C。
第1题:编制施工机械台班使用定额时,可计入定额时间的是()。
A.因技术人员过错造成机械降低负荷情况下的工作时间
B.机械使用过程中进行的必要的保养所造成的中断时间
C.操作机械的工人违反劳动纪律所消耗的时间
D.施工组织不当造成的机械停工时间
正确答案:查看最佳答案
第2题:某工程由于图纸.规范等准备不充分,招标方仅能制定一个估算指标,则在招标时宜采用成本加酬金合同中的()。
A.成本加固定费用合同
B.成本加固定比例费用合同
C.成本加奖金合同
D.最大成本加费用合同
正确答案:查看最佳答案
第3题:根据《生产安全事故应急预案管理办法》,施工单位应急预案未按照规定备案的,由县级以上安全生产监督管理部门给予()的处罚。
A.警告并处三万元以下罚款
B.三万元以上五万元以下罚款
C.一万元以上三万元以下罚款
D.责令停产停业整顿并处五万元以下罚款
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版陕西省西安二级注册建造师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:建设主管部门按照现行法律法规的规定,对因降低安全生产条件导致事故发生的施工单位可以给予的处罚方式是()。
A.吊销安全生产许可证
B.罚款
C.停业整顿
D.减低资质等级
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设主管部门应当依照有关法律法规的规定,对因降低安全生产条件导致事故发生的施工单位给予暂扣或吊销安全生产许可证的处罚;对事故负有责任的相关单位给予罚款.停业整顿.降低资质等级或吊销资质证书的处罚。
第5题:某建设工程采用《建设工程工程量清单计价规范》。招标工程量清单中挖土方工程量为2500M3。投标人根据地质条件和施工方案计算的挖土方工程量4000M3,完成该土方分项工程的人.材.机费用为98000元,管理费13500元,利润8000元。如不考虑其他因素,投标人报计价时的挖土方综合单价为()元/M3。
A.29.88
B.47.80
C.42.40
D.44.60
正确答案:查看最佳答案
第6题:工程施工过程中索赔事件发生以后,承包人首先要做的工作是()。
A.向监理工程师提出索赔意向通知
B.向监理工程师提交索赔证据
C.向监理工程师提交索赔报告
D.与业主就索赔事项进行谈判
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版陕西省西安二级注册建造师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:在工程实施过程中发生索赔事件以后,或者承包人发现索赔机会,首先要提出索赔意向,即在合同规定时间内将索赔意向用书面形式及时通知发包人或者工程师(监理人)向对方表明索赔愿望.要求或者声明保留索赔权利,这是索赔工作程序的第一步。
第7题:根据《建设工程工程量清单计价规范》中的工程量清单综合单价可表示为()。
A.人工费+材料费+机械使用费+管理费+利润+措施费
B.人工费+材料费+机械使用费+管理费+利润+措施费+规费+税金
C.人工费+材料费+机械使用费+管理费+利润+措施费+规费
D.人工费+材料费+机械使用费+管理费+利润
正确答案:查看最佳答案
第8题:某施工企业项目经理在组织项目施工中,为了赶工期,施工质量控制不严,造成某分项工程返工,使其施工项目受到一定的经济损失。施工企业对项目经理的处理主要是()。
A.追究法律责任
B.追究经济责任
C.追究社会责任
D.吊销建造师资格
正确答案:查看最佳答案
参考解析:项目经理由于工作失误,施工质量控制不严,使其管理的施工项目受到一定的经济损失,该施工企业对其处理主要是追究经济责任。如果由于项目经理违法行为导致企业损失,企业也有可能追究其法律责任。企业没有吊销建造师资格的权力。故选项B正确。
第9题:政府质量监督机构在监督检查过程中发现门窗工程质量不合格,并查实是承包商原因造成,则应签发()。
A.全部暂停施工指令单
B.临时收缴资质证书通知单
C.吊销资质证书通知单
D.质量问题整改通知单
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版陕西省西安二级注册建造师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号),下列费用中,应计入措施项目费的是()。
A.检验试验费
B.总承包服务费
C.施工机具使用费
D.工程定位复测费
正确答案:查看最佳答案
参考解析:工程定位复测费是指工程施工过程中进行全部施工测量放线和复测工作的费用。
第11题:根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号),对建筑材料.构件和建筑安装物进行一般鉴定和检查所发生的费用,应计入建筑安装工程()。
A.措施费
B.工程建设其他费用
C.企业管理费
D.研究试验费
正确答案:查看最佳答案
第12题:某工人在施工作业过程中脚部被落物砸伤,休养了21周。根据《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-1986),该工人的伤害程度为()。
A.轻伤
B.重伤
C.职业病
D.失能伤害
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版陕西省西安二级注册建造师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:安全生产许可证的有效期为()年。
A.1
B.2
C.3
D.5
正确答案:查看最佳答案
第14题:下列施工现场作业行为中,符合环境保护技术措施和要求的是()。
A.将未经出来的泥浆水直接排入城市排水设施
B.在大门口铺设一定距离的石子路
C.在施工现场露天熔融沥青或者焚烧油毡
D.将有害废弃物用作深层土回填
正确答案:查看最佳答案
第15题:职业健康安全管理体系与环境管理体系的管理评审,应由施工企业的()进行。
A.最高管理者
B.项目经理
C.技术负责人
D.专职安全员
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版陕西省西安二级注册建造师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:关于施工质量控制特点的说法,正确的是()。
A.施工质量受到各种因素影响,因此要保证质量合格很难完全控制
B.施工生产不能进行标准化施工,因此各个工程质量有差异是难免的
C.施工质量控制中,必须强调过程控制。及时做好检查.签证记录
D.施工质量主要依靠对工程实体的终检来判断是否合格
正确答案:查看最佳答案
参考解析:在施工质量控制工作中,必须强调过程控制,加强对施工过程的质量检查,及时发现和整改存在的质量问题,并及时做好检查.签证记录,为证明施工质量提供必要的证据。
第17题:与施工平行发包模式相比,施工总承包模式对业主不利的方面是()
A.合同管理工作量增大
B.组织协调工作量增大
C.建设周期比较长,对项目总进度控制不利
D.开工前合同价不明确,不利于对总造价的早期控制
正确答案:查看最佳答案
第18题:在影响施工质量的五大主要因素中,建设主管部门推广的高性能混凝土技术,属于()的因素。
A.环境
B.材料
C.机械
D.方法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版陕西省西安二级注册建造师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:建设主管部门在建筑业中推广应用的10项新的应用技术,包括地基基础和地下空间工程技术.高性能混凝土技术.杭华州夏优职与大家分享高效钢筋和预应力技术.新型模板及脚手架应用技术.钢结构技术.建筑防水技术等。
第19题:某独立土方工程,招标文件中估计工程量为200万M3,合同中规定:土方工程单价为8元/M3,当实际工程量超过估计工程量15%时,调整单价,单价调为6元/M3。工程结束时实际完成土方工程量为250万M3,则土方工程款为()万元。
A.1960
B.1600
C.1200
D.1900
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同约定范围内(15%以内)的工程款为:
第20题:在一份保险合同中,保险人承担或给付保险金责任的最高额度是该份保险合同的()。
A.标的价值
B.保险金额
C.保险费
D.实际赔付额
正确答案:查看最佳答案
第21题:把施工所需的各种资源.生成.生活活动场地及各种临时设施合理地布置在施工现场,使整个现场能有组织地进行文明施工,属于施工组织设计中()的内容。
A.施工部署
B.施工方案
C.安全施工专项方案
D.施工平面图
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版陕西省西安二级注册建造师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:建设工程主体结构施工中,政府质量监督机构安排监督检查的频率至少是()
A.每周一次
B.每旬一次
C.每月一次
D.每季度一次
正确答案:查看最佳答案
第23题:政府质量监督机构在监督检查过程中发现门窗工程质量不合格,并查实是承包商原因造成,则应签发()。
A.全部暂停施工指令单
B.临时收缴资质证书通知单
C.吊销资质证书通知单
D.质量问题整改通知单
正确答案:查看最佳答案
第24题:根据《建筑安装工程费用项目组成》,施工企业发生的下列费用中,应计入企业管理费的是()。
A.劳动保险费
B.医疗保险费
C.住房公积金
D.养老保险费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版陕西省西安二级注册建造师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:建设工程施工方进度目标能否实现的决定性因素是()。
A.项目经理
B.施工方案
C.信息技术
D.组织体系
正确答案:查看最佳答案
第26题:某建设工程项目在基坑开挖阶段,遇到不利的软弱土层,需要进行地基处理,使施工进度延误,施工费用增加,该风险属于()。
A.组织风险
B.技术风险
C.工程环境风险
D.经济与管理风险
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设工程项目的风险包括组织风险.经济与管理风险.工程环境风险和技术风险。其中工程环境风险又包括:自然灾害.岩土地质条件和水文地质条件.气象条件.引起火灾和爆炸的因素等。本题中,建设工程项目在基坑开挖阶段遇到不利的软弱土层属于工程环境风险。
第27题:包工包料工程的预付款的支付比例不得低于签约合同价(扣除暂列金额)的()。
A.10%
B.20%
C.25%
D.30%
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版陕西省西安二级注册建造师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:某工程项目施工工期紧迫,楼面混凝土刚浇筑完毕即上人作业,造成混凝土表层不平并出现楼板裂缝,按事故责任分此质量事故属于()事故。
A.操作责任
B.指导责任
C.社会责任
D.自然灾害
正确答案:查看最佳答案
参考解析:指由于工程指导或领导失误而造成的质量事故。例如,由于工程负责人不按规范指导施工,强令他人违章作业,或片面追求施工进度,放松或不按质量标准进行控制和检验,降低施工质量标准等而造成的质量事故。
第29题:关于建设工程职业健康安全与环境管理的说法,正确的是()
A.职业健康安全与环境管理对一般有害的因素实施管理与控制
B.职业健康安全管理的目的是保护建设工程的生产者和使用者的健康与安全
C.职业健康安全与环境管理的主题是组织,管理的对象是一个组织的活动
D.职业健康安全与环境管理体系应独立于组织的其他管理体系之外
正确答案:查看最佳答案
第30题:在进行建设工程项目总进度目标控制前,首先应()。
A.进行项目结构分析
B.确定项目的工作编码
C.编制各层进度计划
D.分析和论证目标实施的可能性
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版陕西省西安二级注册建造师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:建设工程项目总进度目标是整个项目的进度目标,它是在项目决策阶段项目定义时确定的,项目管理的主要任务是在项目的实施阶段对项目的目标进行控制。建设工程项目总进度目标的控制是业主方项目管理的任务。进行总进度目标控制前,先分析和论证目标实现的可能性。
第31题:排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于()。
A.4m
B.5m
C.6m
D.8m
正确答案:查看最佳答案
第32题:根据现行规定,施工企业为职工缴纳的工伤保险费,属于建筑安装工程费中的()
A.明施工费
B.劳动保险费
C.规费
D.安全施工费
正确答案:查看最佳答案
第33题:施工定额的研究对象是同一性质的施工过程,这里的施工过程是指()。
A.工序
B.分部工程
C.分项工程
D.整个建筑物
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版陕西省西安二级注册建造师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:施工定额是以同一性质的施工过程工序,作为研究对象。
第34题:关于施工投标的说法,正确的是()。
A.投标人在投标截止时间后送达的投标文件,招标人应移交标委会处理
B.投标书在招标范围以外提出的新要求,可视为对投标文件的补充,由评标委员会进行评定
C.投标书中未采用不平衡报价时,应视为对招标文件的否定
D.投标书处理要盖有投标企业公章和企业法人的名章(签字)并进行密封,密封不满足要求的按无效标处理
正确答案:查看最佳答案
第35题:
A.3和5
B.3和6
C.4和5
D.4和6
正确答案:查看最佳答案
第36题:建设项目管理就是自项目开始至项目完成,通过()使项目目标得以实现。
A.项目策划和项目组织
B.项目控制和项目协调
C.项目组织和项目控制
D.项目策划和项目控制
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版陕西省西安二级注册建造师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:某项目部针对现场脚手架拆除作业而制定的事故应急预案称为()。
A.专项应急预案
B.综合应急预案
C.现场应急预案
D.现场处置预案
正确答案:查看最佳答案
第38题:下列与项目质量管理有关的费用中,属于外部质量保证成本的是()。
A.一般材料进场检验
B.聘请第三方检测机构对玻璃幕墙进行强度检测
C.拆模前对混凝土试块进行强度检测
D.拆除不合格砖墙重新砌筑
正确答案:查看最佳答案
参考解析:外部质量保证成本是指依据合同要求向顾客提供所需要的客观证据所支付的费用,包括特殊的和附加的质量保证措施.程序.数据.证实试验和评定的费用。
第39题:某地基基础工程直接工程费为1000万元,以直接费为计算基础计算建筑安装工程费,其中措施费为直接工程费的5%,间接费为8%,综合税率为3.35%,则该工程的建筑安装工程费含税造价为()万元
A.1186.500
B..1190.7
C.11226.248
D.230.588,
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版陕西省西安二级注册建造师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:含税工程造价=1000X(1+5%)X(1+8%)X(1+5%)X(1+3.35%)=1230.588万元
第40题:建没工程施工质量事故的处理程序中,确定处理结果是否达到预期目的.是否依然存在隐患,属于()环节的工作。
A.事故处理鉴定验收
B.事故调查
C.事故原因分析
D.制订事故处理技术方案
正确答案:查看最佳答案
第41题:对各种投入要素质量和环境条件质量的控制,属于施工过程质量控制中()的工作。
A.工序施工质量控制
B.技术交底
C.测量控制
D.计量控制
正确答案:查看最佳答案
参考解析:工序施工条件是指从事工序活动的各生产要素质量及生产环境条件。工序施工条件控制就是控制工序活动的各种投人要素质量和环境条件质量。控制的手段主要有检查.测试.试验.跟踪监督等。控制的依据主要有设计质量标准.材料质量标准.机械设备技术性能标准.施工工艺标准以及操作规程等。
第42题:下列施工方进度控制的措施中,属于组织措施的是()。
A.优化工程施工方案b.应用
B.应用bim信息模型
C.制定进度控制工作流程
D.采用网络计划技术
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版陕西省西安二级注册建造师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:某工程由于施工场地不能及时提供,造成施工总承包单位人员窝工75日,增加用工8工日;由于施工分包单位设备安装质量不合格返工处理造成人员窝工60工日,增加用工6工日。合同约定人工费日工资标准为50元,窝工补偿标准为日工资标准的70%,则业主应给予施工总包单位的人工费索赔金额是()元。
A.5425
B.4150
C.3025
D.2905
正确答案:查看最佳答案
参考解析:由于非承包商原因引起的人员窝工与用工日增加,承包商可索赔费用补偿,索赔金额为75×50×70%+8×50=3025;而由于施工分包单位设备安装质量不合格返工处理造成的人员窝工.用工日增加,总承包单位不可以进行索赔。
第44题:下列合同履约情形中,属于发包人违约的情形是()。
A.因地震造成工程停工的
B.发包人支付合同进度款后,承包人未及时发放给民工的
C.发包人提供的测量资料错误导致承包人工程返工的
D.监理人无正当理由未在约定期限内发出复工指示,导致承包人无法复工的
正确答案:查看最佳答案
第45题:由于建设工程项目大量数据处理的需要,应重视利用信息技术的手段进行信息管理,当今时代其核心手段是()。
A.数据库技术
B.数据仓库技术
C.基于网络的信息处理平台
D.信息处理工作平台
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版陕西省西安二级注册建造师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:某地铁工程,业主将10座车站的土建工程分别发包给10个土建施工单位,机电安装工程分别发包给10个机电安装单位,则业主采用的承发包模式是()。
A.施工总承包模式
B.施工平行承发包模式c.施工总承包管理模式d.ep
C.施工总承包管理模式
D..
E.c承包模式
正确答案:查看最佳答案
参考解析:施工平行承发包,又称为分别承发包,是指发包方根据建设工程项目的特点.项目进展情况和控制目标的要求等因素,将建设工程项目按照一定的原则分解,将其施工任务分别发包给不同的施工单位,各个施工单位分别与发包方签订施工承包合同。
第47题:下列不属于信息管理手册的主要内容的是()。
A.确定信息管理的任务
B.信息处理平台的建立与运行维护
C.绘制信息输入输出模型
D.确定工程档案管理制度
正确答案:查看最佳答案
参考解析:信息管理手册描述和定义信息管理的任务.执行者(部门).每项信息管理任务执行的时间和其工作成果等,其主要内容包括:①确定信息管理的任务(信息管理任务目录);②确定信息管理的任务分工表和管理职能分工表;③确定信息的分类;④确定信息的编码体系和编码;⑤绘制信息输入输出模型;⑥绘制各项信息管理工作的工作流程图;⑦绘制信息处理的流程图;⑧确定信息处理的工作平台及明确其使用规定;⑨确定各种报表和报告的格式,以及报告周期;⑩确定项目进展的月度报告.年度报告和工程总报告的内容及编制原则和方法;⑾确定工程档案管理制度;⑿确定信息管理的保密制度,以及与信息管理有关的制度。
第48题:关于对承包人索赔文件审核的说法,正确的是()。
A.监理人收到承包人提交额索赔通知书后,应及时转交发包人,监理人无权要求承包人提交原始记录
B.监理人根据发包人的授权,在收到索赔通知书的42天内,将索赔处理结果答复承包人
C.承包人不接受索赔处理结果的,应直接向法院起诉索赔
D.承包人接受索赔处理结果的,发包人应在索赔处理结果答复后28天内完成赔付
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版陕西省西安二级注册建造师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:,根据《建设工程工程量清单计价规范》,发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的()
A.50%
B.90%
C.60%
D.100%
正确答案:查看最佳答案
第50题:分部(子分部)工程完成,施工单位自检合格后,应填报"__________分部(子分部)工程质量验收记录表",由()组织验收。
A.施工单位项目
B.施工单位技术负责人
C.建设单位项目负责人
D.建设单位技术负责人
正确答案:查看最佳答案
第51题:建设工程项目总进度目标论证的主要工作包括:①进行进度计划系统的结构分析;②进行项目结构分析;③确定项目的工作编码;④协调各层进度计划的关系;⑤编制各层进度计划。其正确的工作步骤是()。
A.②-①-③-⑤-④
B.①-②-③-④-⑤
C.③-②-④-①-⑤
D.①-③-②-④-⑤
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版陕西省西安二级注册建造师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标2013:44号),施工企业对建筑以及材料.构件和建筑安装物进行一般鉴定.检查所发生的费用,应计入建筑安装工程费用项目中的()。
A.措施费
B.规费
C.材料费
D.企业管理费
正确答案:查看最佳答案
第53题:施工质量保证体系的运行,按照PDCA循环的原理展开控制,其中"D"表示的是()。
A.计划
B.实施
C.检查
D.处理
正确答案:查看最佳答案
第54题:关于对承包人索赔文件审核的说法,正确的是()。
A.监理人收到承包人提交的索赔通知书后,应及时转交发包人,监理人无权要求承包人提交原始记录
B.承包人接受索赔处理结果的,发包人应在索赔处理结果答复后28天内完成赔付
C.监理人根据发包人的授权,在收到索赔通知书的60天内将索赔处理结果答复承包人
D.承包人不接受索赔处理结果的,应直接向法院起诉索赔
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版陕西省西安二级注册建造师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:根据下表逻辑关系绘制的双代号网络图如下,存在的绘图错误是()。
A.节点编号不对
B.逻辑关系不对
C.有多个终点节点
D.有多个起点节点
正确答案:查看最佳答案
第56题:建设工程项目的总进度目标是在项目的()阶段确定的。
A.决策
B.设计前准备
C.设计
D.施工
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程项目的总进度目标的内涵。建设工程项目的总进度目标指的是整个项目的进度目标,它是在项目决策阶段项目定义时确定的,项目管理的主要任务是在项目的实施阶段对项目的目标进行控制。
第57题:某工程网络计划中,工作N最早完成时间为第17天,持续时间为5天。该工作有三项紧后工作,它们的最早开始时间分别为第25天,第27天和第30天,则工作N的自由时差为()天
A.7
B.2
C.3
D.8
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版陕西省西安二级注册建造师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:TFN=紧后工作最早开始时间-本工作最早完成时间=25-17=8天
第58题:根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》(GF-2003-0213),以下关于发包人.承包人和分包人关系的说法,错误的是()。
A.未经承包人允许,分包人不得以任何理由与发包人或工程师(监理人)发生直接工作联系
B.分包人须服从承包人转发的发包人或工程师(监理人)与分包工程有关的指令
C.分包合同价款与总承包合同相应部分价款存在连带关系
D.如分包人与发包人或工程师(监理人)发生直接工作联系,将被视为违约,并承担违约责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:分包人须服从承包人转发的发包人或工程师(监理人)与分包工程有关的指令。未经承包人允许,分包人不得以任何理由与发包人或工程师(监理人)发生直接工作联系,分包人不得直接致函发包人或工程师(监理人),也不得直接接受发包人或工程师(监理人)的指令。如分包人与发包人或工程师(监理人)发生直接工作联系,将被视为违约,并承担违约责任。即ABD正确;分包合同价款与总包合同相应部分价款无任何连带关系。因此C错误。
第59题:下列施工现场超噪声值的声源控制措施中,属于转移声源措施的是()。
A.用电动空压机代替柴油机
B.在工厂车间生产制作门窗
C.在鼓风机进出风管处设置阻性消声器
D.装卸材料轻拿轻放
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有20题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第60题:在用试验法进行质量检查中,需要进行现场试验的有()。
A.桩的静载试验
B.下水管道的通水试验
C.防水层的蓄水试验
D.混凝土试块强度试验
E.供热管道的压力试验
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版陕西省西安二级注册建造师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:在招标文件中要求中标的投标人提交保证履行合同义务和责任的担保,其形式有()。
A.保留金
B.由保险公司开具的履约担保书
C.房屋抵押他项权证
D.有价证券
E.商业银行开具的担保证明
正确答案:查看最佳答案
第62题:下列工作时间中,属于施工机械台班使用定额中必需消耗的时间有()。
A.机械操作工人加班工作的时间
B.不可避免的无负荷工作时间
C.工序安排不合理造成的机械停工时间
D.正常负荷下机械的有效工作时间
E.有根据地降低负荷下的有效工作时间
正确答案:查看最佳答案
第63题:某工程项目施工过程中,由于下述情况导致暂停施工,根据《标准施工招标文件》通用合同条款的规定,承包商可获得工期顺延的有()。
A.由于发包人未能按约支付工程款,承包人暂停施工
B.由于在施工过程中出现了意外情况,监理人指令承包人暂停施工
C.由于施工机械发生故障,承包人暂停施工
D.由于监理人未能及时发布复工指令,承包人暂停施工
E.承包人提出复工申请,因监理人未及时作出答复,导致承包人无法复工
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版陕西省西安二级注册建造师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:根据《标准施工招标文件》中"通用合同条款"的规定,因为发包人原因造成停工的,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包人由此造成的损失,相应顺延工期;因承包人原因造成停工的,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延。因监理人不及时作出答复,导致承包人无法复工,由发包人承担违约责任。对于施工过程中出现一些意外情况导致停工的,工期是否顺延,应视风险责任由谁承担而确定。
第64题:根据《建筑安装工程费用项目组成》,下列应计入建筑安装工程材料费的有()。
A.材料原价
B.材料的运输损耗费
C.库存材料盘亏
D.材料运杂费
E.检验试验费
正确答案:查看最佳答案
第65题:项目施工质量工作计划的内容有()
A.质量目标的具体描述
B.重要工序的检验大纲
C.质量事故的预防成本
D.适量计划修订程序
E.特殊的质量评定费用
正确答案:查看最佳答案
参考解析:项目施工质量工作计划的内容有质量目标的具体描述和对整个项目施工质量形成的各工作环节的责任和权限的定量描述;采用的特定程序.方法和工作指导书;重要工序的试验.检验.验证和审核大纲;质量计划修订程序;为达到质量目标所采取的其它措施等。故选ABD。
第66题:关于赢得值法及相关评价指标的说法,正确的有()。
A.进度偏差为负值时,表示实际进度快于计划进度
B.理想状态是已完工作实际费用.计划工程预算费用和已完成工作预算费用三条曲线靠得很近并平稳上升
C.费用(进度)偏差适于同一项目和不同项目比较中采用
D.采用赢得值法可以克服进度.费用分开控制的缺点
E.赢得值法可定量判断进度.费用的执行效果
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版陕西省西安二级注册建造师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:关于建设工程施工和标标前会议的说法,正确的有()
A.标前会议是招标人按投标须知在规定的时国,地点召开的会议
B.标前会议纪要与标文件不一致时,应以据标文件为准
C.标前会议结束后,招标人应将会议纪要用书面形式发给每个投标人
D.招标人可以根据实际情况在标前合议上确定长投标截止时间
E.招标人的答复函件对问超的答复须注明问来滑
正确答案:查看最佳答案
第68题:下列施工文件档案中,属于工程质量控制资料的有()
A.工程项目原材料检验报告
B.施工试验记录
C.工程质量事故记录文件
D.隐蔽工程验收记录文件
E.交接检查记录
正确答案:查看最佳答案
第69题:采用现行《建设工程工程量清算单计价规范》进行招标的工程,企业在投标报价时,不得作为竞争性费用的有()。
A.垂直运输费
B.安全文明施工费
C.分部分项工程费
D.规费
E.税金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版陕西省西安二级注册建造师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第70题:成本加酬金合同的形式主要有()。
A.成本加固定合同费用
B.成本加固定比例费用合同
C.最大成本加税金合同
D.成本加奖金合同
E.最大成本加费用合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:成本加酬金合同的形式成本加固定费用合同(2)成本加固定比例费用合同(3)成本加奖金合同(4)最大成本加费用合同
第71题:编制生产安全事故应急预案的目的有()。
A.避免紧急情况发生时出现混乱
B.满足《职业健康安全管理体系》论证的要求
C.确保按照合理的响应流程采取适当的救援措施
D.预防和减少可能随之引发的职业健康安全和环境影响
E.确保建设主管部门尽快开展调查处理
正确答案:查看最佳答案
第72题:根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》(GF-2003-0214),属于承包人工作的有()。
A.负责编制施工组织设计
B.科学安排作业计划
C.组织编制年.季.月施工计划
D.负责工程测量定位
E.负责与监理.设计及有关部门联系
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版陕西省西安二级注册建造师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:下列施工企业员工的安全教育中,属于经常性安全教育的有()
A.事故现场会
B.岗前三级教育
C.变换岗位时的安全教育
D.安全生产会议
E.安全活动日
正确答案:查看最佳答案
第74题:关于建设工程量清单的主要作用,下列说法正确的有()。
A.工程量清单为投标人的投标竞争提供了一个平等和共同的基础
B.工程量清单是建设工程计价的依据
C.工程量清单是工程付款和结算的依据
D.工程量清单是调整工程价款.处理工程索赔的依据
E.工程量清单是编制投资估算的依据
正确答案:查看最佳答案
参考解析:工程量清单的主要作用如下:工程量清单为投标人的投标竞争提供了一个平等和共同的基础;工程量清单是建设工程计价的依据;工程量清单是工程付款和结算的依据;工程量清单是调整工程价款.处理工程索赔的依据;工程量清单是编制投资估算的依据。
第75题:影响施工现场周转性材料消耗的主要因素有()。
A.第一次制造时的材料消耗量
B.每周转使用一次材料的损耗
C.周转使用次数
D.材料损耗量的测算方法
E.周转材料的最终回收及其回收折价
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版陕西省西安二级注册建造师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:周转性材料消耗一般与下列四个因素有关:①第一次制造时的材料消耗(一次使用量)②每周转使用一次材料的损耗(第二次使用时需要补充)③周转使用次数;④周转材料的最终回收及其回收折价。
第76题:根据建设工程施工文件档案管理的要求,项目竣工图应()
A.按规范要求统一折叠
B.由建设单位负责编制
C.编制总说明及专业说明
D.有一般性变更时必须重新控制
E.真实反映项目竣工验收时实际情况
正确答案:查看最佳答案
第77题:关于建设工程项目管理的说法,正确的有()。
A.“项目开始至项目完成”包括了项目的决策.实施阶段
B.同一项目的目标内涵对项目的各参与单位来说是相同的
C.项目决策阶段的主要任务是确定项目的定义
D.项目实施阶段的主要任务是实现项目的目标
E.项目的策划指的是项目目标控制前的筹划和准备工作
正确答案:查看最佳答案
第78题:施工进度计划检查的内容包括()
A.实际进度与计划进度的偏差
B.前一次检查提出问题的整改情况
C.资源使用及进度保证的情况
D.工作时间的执行情况
E.工程量的完成情况
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版陕西省西安二级注册建造师真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:以下关于施工文件立卷的说法,正确的是()。
A.竣工验收文件按单位工程.专业组卷
B.卷内备考表排列在卷内文件的首页之前
C.保管期限为永久的工程档案,其保存期限等于该工程的使用寿命
D.同一案卷内有不同密级的文件,应以低密级为本卷密级
E.立卷过程中案卷不宜过厚,一般不超过40mm
正确答案:查看最佳答案
参考解析:B项,卷内备考表排列在卷内文件的尾页之后;C项,永久是指工程档案需永久保存,长期是指工程档案的保存期限等于该工程的使用寿命;D项,同一案卷内有不同密级的文件,应发高密级为本卷密级。