[点击进入内蒙古自治区注册监理工程师答题]
一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:甲施工企业承建的办公楼项目已经交付使用,发包人仍拖欠部分工程款未予支付。甲在未与任何人协商的情况下,擅自将办公楼部分空余写字间卖给丙公司,则该买卖合同()。
A.可撤销
B.有效
C.可变更
D.无效
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区注册监理工程师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:要约以信件或者电报做出的,承诺期限自()开始计算。
A.信件或者电报到达之日
B.信件载明的日期或者电报交发之日
C.信件或者电报交发之日
D.信件邮寄的日期或者电报到达之日
正确答案:查看最佳答案
第2题:依据《招标投标法》,项目公开招标的资格预审阶段,在“资格预审须知”文件中,可以()。
A.要求投标人必须组成联合体投标
B.要求严格的专业资质等级
C.要求必须使用某种品牌的建筑材料
D.对本行业外的投标人提出特别要求
正确答案:查看最佳答案
第3题:委托监理合同的有效期是指()。
A.完成正常监理工作预定的时问
B.以约定的天数为准
C.在专用条款中约定
D.以监理人是否完成附加.额外工作的义务来判定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区注册监理工程师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:某土方工程发包方提出的估计工程量为3000M3,合同中规定土方工程单价为32元/M3,实际工程量超过估计工程量10%时,调整单价,单价调为30元/M3。结束时实际完成土方工程量为3600M3,则土方工程款为()万元。
A.11.46
B.10.8
C.11.52
D.11.40
正确答案:查看最佳答案
第5题:《建设工程质量管理条例》规定,设计文件应当符合国家规定的设计深度要求,并注明工程()使用年限。
A.经济
B.最长
C.合理
D.法定
正确答案:查看最佳答案
第6题:承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可,但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求,则全部剥露.修改.重新隐蔽的费用的损失和工期处理为()。
A.费用和工期损失全部由业主承担
B.费用和工期损失全部由承包商承担
C.费用由承包商承担,工期给予顺延
D.工期不予顺延,但费用由业主给予补偿
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区注册监理工程师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:所有的施工合同价款都必须在()中注明。
A.中标通知书
B.协议书
C.投标书
D.招标书
正确答案:查看最佳答案
第8题:根据《招标投标法实施条例》,投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的()。
A.2%
B.3%
C.5%
D.10%
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标人应提交规定金额的投标保证金,数额不得超过招标项目估算价的2%。
第9题:关于法律事实的说法,正确的是()。
A.法律事实不包括事件
B.罢工属于法律事实中的行为
C.法院判决不属于法律事实中的行为
D.合同当事人违约属于法律事实中的行为
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区注册监理工程师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件,罢工属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。
第10题:监理人所选择的监理工作分包单位必须事先征得()的认可。
A.发包人
B.委托人
C.承包人
D.分包人
正确答案:查看最佳答案
第11题:施工合同文件中出现含糊不清或不一致时,施工合同专用条款的解释顺序应在()。
A.施工合同通用条款之后
B.中标通知书之前
C.投标书之前
D.工程量清单之前
正确答案:查看最佳答案
第12题:()是投标人编制投标文件和报价的依据。
A.投标人须知
B.招标公告
C.图纸
D.招标文件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区注册监理工程师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:关于监理人在施工合同履行管理中的地位,说法正确的是()。
A.监理人对施工合同履行实施管理,因此是施工合同的当事人
B.监理人属于施工合同履行管理中的“独立第三方”
C.监理人的一切行为均遵照发包人的指示
D.监理人与承包人没有任何利益关系
正确答案:查看最佳答案
第14题:当事人一方要求变更或解除合同时,应当在()目前通知对方,因变更或解除合同使一方遭受损失的,除依法可免除责任者外,应由责任方负责赔偿。
A.18
B.24
C.42
D.56
正确答案:查看最佳答案
第15题:在材料采购合同履行中,()只适用于成交货物数量少,金额小的合同结算支付。
A.转账结算
B.电子结算
C.现金支付
D.托收承付
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区注册监理工程师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》规定,关于设计成果的说法,错误的是()。
A.设计概算不得超过合同约定的设计限额
B.设计文件中不得采用未经有资质检测机构试验论证的新材料
C.设计标准不得低于国家或行业规定的强制性标准
D.设计标准不得高于国家或行业规定的强制性
正确答案:查看最佳答案
第17题:关于建筑材料采购招标的说法,错误的是()。
A.同类材料可以一次招标分期交货,投标人对应供货总量报价
B.不同材料分几个合同包一次招标,投标人可自主选择一个或几个合同包报价
C.一个合同包内含有几种类型的材料,允许投标人只针对其中一种类型材料报价
D.不同材料可以分阶段招标,投标人只针对本次招标报价
正确答案:查看最佳答案
参考解析:同类材料.设备通常为一次招标分期交货,不同设备材料可以分阶段采购。每次招标时,可依据设备材料的性质只发1个合同包或分成几个合同包同时招标。投标人投标的基本单位是合同包,可以投1个或其中的几个合同包,但不能仅对1个合同包中的某几项进行投标。
第18题:根据《标准施工合同》,工程预付款担保采用的形式是()。
A.第三方保证
B.动产质押
C.既有建筑物抵押
D.银行保函
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区注册监理工程师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:标准施工合同规定的预付款担保采用银行保函形式。
第19题:根据FICIC《施工合同条件》,当()达到中标合同价减去暂列金额后的10%时,开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。
A.已支付进度款累计金额
B.已支付进度款累计金额,扣除后续支付的预付款
C.已支付进度款累计金额,扣除已扣留的保留金
D.已支付进度款累计金额,扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当已支付的工程进度款累计金额,扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金(我国标准施工合同中的“质量保证金”)两项款额后,达到中标合同价减去暂列金额后的10%时,开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。预付款起扣点后每次工程进度款支付时扣还的预付款额度=(本期承包商应得金额-后续支付的预付款-本期应扣保留金)×25%。
第20题:某些紧急工程,特别是灾后修复工程,只能采用()合同。
A.可调价的总价
B.不可调价的总价
C.单价
D.成本加酬金
正确答案:查看最佳答案
第21题:《标准施工招标文件》的适用范围是()。
A.大型复杂的工程项目
B.多元投资主体的工程项目
C.工期在一年之内的工程项目
D.跨行业的工程项目
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区注册监理工程师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是施工合同标准文本。国家发展和改革委员会.财政部.建设部.铁道部.交通部.信息产业部.水利部.明用航空总局.广播电影电视总局9部委联合颁发的适用于大型复杂工程项目的《标准施工招标文件》(2007年版)中包括施工合同标准文本(以下简称“标准施工合同”)。参见教材P75。
第22题:监理资料的管理应由()负责,并指定专人具体实施。
A.资料员
B.总监理工程师
C.专业监理工程师
D.总监代表
正确答案:查看最佳答案
第23题:根据勘察设计管理的规定,不得承接某专业工程设计业务的是取得()的企业。
A.工程设计综合资质
B.本专业所属行业相应等级设计资质
C.本专业所属行业更高等级设计资质
D.工程设计专项资质
正确答案:查看最佳答案
第24题:设计施工总承包合同模式下,关于竣工后试验的说法不正确的是()。
A.竣工后试验按专用条款的约定可以由发包人或承包人负责进行
B.由承包人负责进行的,承包人应提前21天将竣工后试验的日期通知发包人
C.由发包人负责进行的,发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人
D.由发包人负责进行的,如果承包人未能按时出席竣工后试验,发包人可自行进行试验,承包人应对检验数据予以认可
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区注册监理工程师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:竣工后试验不论是由发包人或承包人负责进行,均由发包人提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。
第25题:监理合同履行过程中,监理人在应当获得监理酬金之日起()D内仍未收到支付单据,而委托人又未对监理人提出任何书面解释,或暂停监理业务期限已超过半年时,监理人可向委托人发出终止合同通知。
A.7
B.14
C.18
D.30
正确答案:查看最佳答案
第26题:关于施工招标项目标底的说法,正确的是()。
A.施工招标项目必须有标底
B.标底应当在开标时公布
C.标底应当作为评标的依据
D.一个项目可以有几个不同的标底
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是招标准备阶段的工作。标底说明属于招标文件的投标人须知中的内容,招标人可以自行决定是否编制标底,一个招标项目只能有一个标底。若招标项目设有标底,应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考,不得以投标报价是否接近标底作为中标条件,也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。参见教材P31。
第27题:开标时判定为无效的投标文件,应当()。
A.不再进入评标
B.在初评阶段淘汰
C.在详评阶段淘汰
D.在定标阶段淘汰
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区注册监理工程师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:按照我国《合同法》的规定,承担违约责任的条件采用()。
A.过错责任原则
B.严格责任原则
C.无过错责任原则
D.惩罚性责任原则
正确答案:查看最佳答案
第29题:下面表述中错误的一项为()。
A.监理单位编制监理大纲目的之一是承揽到监理工作
B.监理单位编制监理大纲目的之二是为今后开展监理工作制定基本的方案
C.监理实施细则的作用是指导本专业或本子项目具体监理业务的开展
D.监理大纲.监理规划.监理实施细则互相关联,必须齐全,缺一不可
正确答案:查看最佳答案
第30题:建筑工程一切险的保险人对()造成的损失和费用负责赔偿。
A.盘点时发现的短缺
B.设计错误
C.不可预料的及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件
D.自然磨损.内在或潜在缺陷.物质本身变化等原因
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区注册监理工程师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:施工承包单位按照监理工程师审查批准的配合比进行现场拌和材料的加工。如果现场作业条件发生变化需要对配合比进行调整时,则应执行()程序。
A.质量预控
B.承包商自检
C.质量检验
D.技术复核?
正确答案:查看最佳答案
第32题:建设工程施工合同中非招标工程的合同价款,由当事人双方依据()协商后,填写在协议书内。
A.工程量清单
B.工程概算书
C.预算定额
D.工程预算书
正确答案:查看最佳答案
第33题:在施工索赔中,监理工程师处理索赔的决定()。
A.排除了法院的诉讼管辖
B.仲裁机构应予以认可
C.承包人必须接受
D.不具有强制性的约束力
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区注册监理工程师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:可作为抵押物进行抵押的财产是()。
A.抵押人所有的房屋
B.抵押人有权使用的集体土地所有权
C.依法被查封的财产
D.抵押人所有的支票
正确答案:查看最佳答案
第35题:某项目拟完工程计划投资为50万元,已完工程实际投资为65万元,已完工程计划投资60万元,则进度偏差为()。
A.15万元
B.5万元
C.-57万元
D.-10万元
正确答案:查看最佳答案
第36题:根据《标准施工合同》,缺陷责任期满承包人提交最终结清单前,仍有权提出索赔要求。索赔的原因应是在()发生的事项。
A.施工期间
B.竣工验收期间
C.缺陷责任期内
D.合同有效期内
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区注册监理工程师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:根据《标准施工合同》,投保“建筑工程一切险”的正确做法是()。
A.承包人负责投保,并承担办理保险的费用
B.发包人负责投保,并承担办理保险的费用
C.承包人负责投保,发包人承担办理保险的费用
D.发包人负责投保,承包人承担办理保险的费用
正确答案:查看最佳答案
第38题:施工监理招标人选择中标人的基本原则是()。
A.基于能力的选择.
B.基于资源的选择
C.基于创新的选择
D.基于报价的选择
正确答案:查看最佳答案
第39题:《标准施工招标文件》的适用范围是()。
A.大型复杂的工程项目
B.多元投资主体的工程项目
C.工期在一年之内的工程项目
D.跨行业的工程项目
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区注册监理工程师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《标准施工招标文件》适用于大型复杂工程项目。《简明标准施工招标文件》适用于工期在12个月之内的工程项目。
第40题:评标委员会推荐的中标候选人应当限定在(),并标明排列顺序。
A.l-2人
B.l-3人
C.1-4人
D.1-5人
正确答案:查看最佳答案
第41题:在下列设计文件中,需注明建设工程合理使用年限的设计文件是()。
A.方案设计文件
B.初步设计文件
C.施工图设计文件
D.设计概算文件
正确答案:查看最佳答案
第42题:在投标有效期内出现特殊情况,招标人以书面形式通知投标人延长投标有效期时,投标人的正确做法是()。
A.同意延长,并相应延长投标保证金的有效期
B.同意延长,并要求修改投标文件
C.同意延长,但拒绝延长投标保证金的有效期
D.拒绝延长,但无权收回投标保证金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区注册监理工程师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:需要延长投标有效期时,招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长,其投标保证金的有效期应相应延长,但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长,则失去竞争资格,但有权收回其投标保证金。
第43题:区段工程在通用条款中定义的是能单独接收并使用的()。
A.永久工程
B.长期工程
C.短期工程
D.一般工程
正确答案:查看最佳答案
第44题:抵押与质押的区别主要在于()。
A.担保财产是否为第三人的财产
B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人
C.担保财产是否转移占有
D.债权人是否有优先受偿权
正确答案:查看最佳答案
第45题:设计施工总承包模式下,承包人只可以索赔费用的是()
A.发包人要求中的错误
B.监理人的指示延误.错误
C.为他人提供方便
D.发包人原因影响涉及进度
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区注册监理工程师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是()。
A.工程师未能按规定时间提出延期要求,又未按时参加验收,承包人可自行组织验收,该检验视应视为工程师在场情况下进行的验收
B.工程师没有参加验收,当其对某部分的工程质量有怀疑,不能要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验
C.无论工程师是否参加了验收,当其对某部分的工程质量有怀疑,均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验
D.重新检验表明质量不合格,承包人承担由此发生的费用和工期损失
正确答案:查看最佳答案
第47题:施工图设计文件审查是()对施工图进行结构安全和强制性标准.规范执行情况等进行的独立审查。
A.建设行政主管部门
B.工程质量监督机构
C.依法认定的设计审查机构
D.设计主管部门
正确答案:查看最佳答案
第48题:某材料采购合同中约定了提交数量与订购数量之间的合理磅差,合同履行过程中,供货方交付的材料多于订购数量,且超过了合理磅差界限,当采购方同意接受多付材料时,下列关于货款的说法中,正确的是()。
A.按订购数量加多付数量计算货款
B.按订购数量支付货款,多交付部分不再追加货款
C.按交货数量减去合理磅差时的数量计算货款
D.按交货数量加上合理磅差时的数量计算货款
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区注册监理工程师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:建设工程施工管理中,对使用专利技术及特殊工艺施工的工程申报及费用承担的理解,正确的是()。
A.若承包人提出使用专利技术,应首先取得工程师认可,然后由承包人负责办理申报手续,发包人承担有关费用
B.若承包人提出使用专利技术,应首先取得工程师认可,然后由承包人负责办理申报手续并承担有关费用
C.不论哪一方要求使用他人的专利技术,一旦发生擅自使用侵犯他人专利权的情况时,由发包人依法承担相应责任
D.如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工,承包人应负责办理相应的申报手续,发包人承担使用等费用
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第50题:根据NEC《工程施工合同》,关于合同风险预警机制“早期警告”的说法,正确的是()。
A.项目经理遇有风险事件可以向对方发出早期警告
B.承包商可以提出召开早期警告会议
C.承包商负责记录早期警告会议建议或决定
D.雇主主持早期警告会议
E.地方行政机关代表可以受邀参加早期警告会议
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当项目经理或承包人任一方发现有可能影响合同价款.推迟竣工或削弱工程的使用功能的情况时,应立即向对方发出早期警告。项目经理和承包商都可以提出召开早期警告会议,并在对方同意后邀请其他方出席,可能包括分包商.供应商.公用事业部门.地方行政机关代表或雇主。早期警告会议应该由项目经理主持。项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案,会后发给承包商。
第51题:合同法律关系的客体是合同主体权利与义务所指向的对象,下列可以成为合同法律关系客体的是()。
A.借款合同的货币
B.建设工程施工合同中约定的建筑物
C.技术转让合同的专利权
D.当权利受到侵害时,依法得到法律保护的权利
E.双务合同中当事人应承担的义务
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区注册监理工程师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:设备安装工程的竣工验收阶段,下列有关组织试车的论述中,正确的有()。
A.单机无负荷试车由发包人组织
B.单机无负荷试车由承包人组织
C.联动无负荷试车由发包人组织
D.联动无负荷试车由承包人组织
E.竣工后的试车由承包人组织
正确答案:查看最佳答案
第53题:由于业主设计变更,导致工程暂停—个月,则承包商可索赔的费用有()。
A.机械设备窝工费
B.人工窝工费
C.利润
D.增加的现场管理费
E.材料涨价
正确答案:查看最佳答案
第54题:关于风险型CM合同模式的说法,正确的有()。
A.cm承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务
B.cm承包商不参与设计阶段合同履行的管理
C.cm承包商在施工阶段与分包商签订分包合同
D.cm承包商在施工阶段承担分包合同协调管理责任
E.cm承包商赚取总包.分包合同的差价
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区注册监理工程师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:风险型CM承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务但不参与合同履行的管理,施工阶段相当于总承包商,与分包商.供货商签订分包合同,承担各分包合同的协调管理职责,在保证工程按设定的最大费用前提下完成工程施工任务。CM承包商不赚取总包.分包合同的差价,这是与总承包后再分包的主要差异之一。
第55题:根据《标准设计施工总承包合同》,承包人在编制进度款支付分解表时,对拟支付的款项进行分解应考虑的因素有()。
A.工程效率
B.费用性质
C.计划发生时间
D.相应工程量
E.人员安排
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内,将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批。承包人应根据价格清单的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素,对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。
第56题:材料采购合同当事人应当在合同中约定明确的交货期限或者交付期间,没有约定或者约定不明确且不能达成补充协议的,应当根据()确定。
A.合同有关条款
B.交易习惯
C.签订合同地有关政策
D.债务人可以随时履行
E.债权人也可以随时要求履行
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的,债务人可以随时履行,债权人也可以随时要求履行,但应当给对方必要的准备时间。
第57题:在施工合同关系中,关于施工企业项目经理的说法,正确的有()。
A.项目经理是施工企业的代理人
B.项目经理是项目经理部的代理人
C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任
D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任
E.项目经理应对其行为承担民事责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区注册监理工程师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:项目经理是施工企业的代理人。根据代理的特征,由被代理人对代理行为承担民事责任。项目经理部属于法人的职能部门,不能够成为合同法律关系主体,不能够成为被代理人。
第58题:建设工程施工招标初步评审过程中,应判定为废标的情形有()。
A.投标文件中大写金额与小写金额不一致的
B.投标文件中总价金额与单价金额不一致的
C.不同投标人的投标文件异常一致
D.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出的
E.不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件偏差的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:应作废标处理的情况:投标人不具备投标资格,串通投标或弄虚作假或有其他违法行为,不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件中的偏差。A.B项,评标委员会可对投标报价进行修订,修订的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的,应当否决该投标人的投标。C.D项属于串通投标行为。
第59题:关于投标预备会的说法,正确的有()。
A.投标预备会是法定的招标程序
B.投标预备会上应进行招标工程交底
C.投标预备会由工程监理单位组织召开
D.投标预备会应澄清投标人提出的质疑
E.投标预备会后投标人不得再提出质疑的问题
正确答案:查看最佳答案
第60题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,关于缺陷责任期及竣工后试验的说法,正确的有()。
A.承包人应负责缺陷责任期内工程的日常维护工作
B.竣工后试验应在缺陷责任期内进行
C.发包人应提前28天将竣工后试验的日期通知承包人
D.缺陷责任期内承包人有权进入工程现场修复工程缺陷
E.竣工后试验应按专用合同条款约定由发包人或承包人进行
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区注册监理工程师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:缺陷责任期内,发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。(选项A)发包人在使用过程中发现工程缺陷,由承包人负责修复,直至检验合格为止。(选项D)竣工后试验是指工程竣工移交后在缺陷责任期内投入运行期间,对工程的各项功能的技术指标是否达到合同规定要求而进行的试验。(选项B)发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。(选项C)竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行。(选项E)
第61题:工程设计合同签订后,设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动,应遵循的原则包括()。
A.在原定设计范围内的内容,设计人根据设计审查结论进行必要的修改和调整补充
B.设计人进行设计交底时,监理人提出的设计变更要求,经过设计人进行修改后即可交付施工
C.经过批准的设计文件确需修改,发包人先报经原审批机关批准,再委托原设计人修改
D.经过修改的设计文件,发包人应重新向设计管理部门报批
E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计
正确答案:查看最佳答案
参考解析:经过批准的设计文件不得随意变更,发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时,应当首先报经原审批机关批准,然后由原建设工程勘察.设计单位修改,经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。
第62题:发包人违反合同规定时,处理方法正确的是()。
A.承包人应向发包人发出通知要求纠正
B.承包人有权立即暂停施工
C.暂停施工28天后发包人仍不纠正违约行为,承包人可向发包人发出解除合同通知
D.承包人解除合同的行为不免除发包人承担的违约责任
E.承包人解除合同的行为不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利
正确答案:查看最佳答案
第63题:指定分包商的特点主要表现为()。
A.业主选择实施该部分工程的施工单位
B.指定分包商与业主签订合同
C.承包商负责指定分包商施工的协调管理
D.指定分包商的工程款从暂定金额内支付
E.指定分包商的违约行为视为承包商违约
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区注册监理工程师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:工程设计招标中,投标人资格的审查内容有()。
A.投标人持有的资质证书
B.企业专业技术人员的数量
C.同类工程设计经历
D.特定行业工程设计经历
E.项目所在地区设计经历
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是工程设计招标管理。对投标人的资格审查:资质审查.能力和经验审查。经验审查只包含同类工程的设计经历就可以。参见教材P47。
第65题:根据《标准施工招标文件》,关于综合评估法评标的说法,正确的有()。
A.适用于招标人对招标项目的技术.性能有专门要求的招标项目
B.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分,按得分从高到低顺序推荐中标人
C.评审的综合评分相等时,投标报价最接近标底的优先
D.初步评审分为形式评审.资格评审和响应性评审三个方面
E.投标人投标报价明显低于成本,且不能合理说明的,不能成为中标人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项,综合评分相等时,以投标报价低的优先;投标报价也相等的,由招标人自行确定。标底只能作为评标的参考,不得以投标报价是否接近标底作为中标条件,也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。
第66题:根据《标准施工合同》,有关索赔的表述中,正确的有()。
A.索赔要求的提出不需经对方同意
B.发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付
C.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔意向通知书
D.监理人的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准
E.承包人必须执行监理人的索赔处理决定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区注册监理工程师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是索赔管理。选项B,承包人接受索赔处理结果,发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付;选项E,监理人的索赔处理决定不是最终的处理结果,可以按照合同争议解决。
第67题:建设工程勘察合同委托的工作内容有()。
A.工程测量
B.大地测量
C.结算工程量测量
D.水文地质勘察
E.工程地质勘察
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设工程勘察的内容一般包括工程测量.水文地质勘察.工程地质勘察。
第68题:根据《标准施工合同》,如果承包人有专利技术且有相应设计资质,双方约定由承包人完成部分工程施工图设计时,需要在D订立合同时明确的内容有()。
A.发包人提交施工图审查的时间
B.承包人的设计范围
C.承包人提交设计文件的期限
D.承包人提交设计文件的数量
E.监理人签发图纸修改的期限
正确答案:查看最佳答案
第69题:工程地质勘察包括的工作内容有()。
A.选址勘察
B.详细勘察
C.水质勘察
D.环境勘察
E.施工勘察
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区注册监理工程师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:工程地质勘察,包括选址勘察.初步勘察.详细勘察以及施工勘察。
第70题:根据《担保法》,保证合同对担保范围设有约定时,保证担保的范围包括()。
A.主债权及利息
B.违约金
C.行政罚款
D.损害赔偿金
E.实现债权的费用
正确答案:查看最佳答案
第71题:建设工程材料设备采用非即时买卖合同的种类有()。
A.货样买卖
B.分期交付买卖
C.试用买卖
D.异地交付买卖
E.分期付款买卖
正确答案:查看最佳答案
参考解析:非即时买卖合同的表现有很多种。在建设工程材料设备采购合同比较常见的是货样买卖.试用买卖.分期交付买卖和分期付款买卖等。
第72题:某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷,当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是()。
A.施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构
B.通过有关调解仍未解决合同纠纷
C.施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议
D.和解无效
E.人民法院没有管辖权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区注册监理工程师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:在动态控制过程中,应着重做好的工作包括()。
A.对计划目标值的论证和分析]
B.及时对工程进展做出评估,即收集实际数据
C.采取控制措施以确保投资控制目标的实现
D.进行项目计划值与实际值的比较,以判断是否存在偏差
E.流动资金的筹措
正确答案:查看最佳答案
第74题:建设工程合同管理的基本方法包括()。
A.严格执行建设工程合同管理法律法规
B.普及相关法律知识,培训合同管理人才
C.推进建筑领域的改革
D.建立合同管理目标制度
E.推行合同示范文本制度
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设工程合同管理的基本方法包括:严格执行建设工程合同管理法律法规,普及相关法律知识.培训合同管理人才,设立合同管理机构.配备合同管理人员,建立合同管理目标制度,推行合同示范文本制度。
第75题:建筑工程一切险的保险期终止时间可以是()之日。
A.工程动工
B.全部工程验收合格
C.工程所有人实际占有全部工程
D.施工合同约定的竣工
E.保修期满
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区注册监理工程师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格之时,或实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时,以先发生者为准;但在任何情况下,不超过保险单列明的建筑期保险终止日。
第76题:采用两阶段招标的项目,关于第二阶段的说法,正确的有()。
A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标
B.第二阶段评标不再召开投标书问题澄清会
C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰
D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价
E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审
正确答案:查看最佳答案
第77题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,发包人应投保的保险有()。
A.职业责任险
B.现场人员工伤保险
C.第三者责任险
D.设计和工程保险
E.现场人员意外伤害保险
正确答案:查看最佳答案
第78题:工程设计合同履行过程中,发包人的责任有()。
A.监督设计人有序开展设计工作
B.提供必要的现场工作条件
C.负责与设计相关的外部协调工作
D.保护设计人的知识产权
E.控制工程设计概算
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--内蒙古自治区注册监理工程师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:发包人的责任包括:按时向设计人提供设计依据文件和基础资料,为设计人提供必要的现场工作条件,组织鉴定.验收并报批(外部协调工作),支付设计费用,保护设计人的知识产权。
第79题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,关于竣工验收及竣工后试验的说法,正确的有()。
A.承包人应在竣工试验通过后按合同约定进行工程设备试运行
B.承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人
C.工程验收合格后,发包人直接向承包人签发工程接收证书
D.竣工后试验通常在缺陷责任期内工程安全稳定运行一段时间后进行
E.工程接收证书中注明的实际竣工日期以验收合格的日期为准
正确答案:查看最佳答案