[点击进入最新河北石家庄监理工程师电子题库]
一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:申请外商投资建设工程监理企业乙级资质的，由()审批。
A.国务院有关部门
B.工商行政管理部门
C.国务院建设主管部门
D.企业所在地省.自治区.直辖市人民政府建设主管部门
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新河北石家庄监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第1题:某通用设备采购招标项目，采用经评审的最低投标价法进行评标时，则中标人应为()。
A.报价最低者
B.评标得分最低者
C.评标得分最高者
D.评标价最低者
正确答案:查看最佳答案
参考解析:采用经评审的最低投标价法进行评标时，中标人应为评标价最低者。采用综合评估法进行评标时，中标人应为评标得分最高者。
第2题:监理规划编写完成后，需经()。
A.监理单位技术主管部门审核，业主认可
B.监理单位技术主管部门确认，业主审核
C.监理单位技术主管部门与业主共同审核
D.监理单位技术主管部门与业主共同确认
正确答案:查看最佳答案
第3题:在各种风险对策中，预防损失风险对策的主要作用是()。
A.中断风险源
B.降低损失发生的概率
C.降低损失的严重性
D.遏制损失的进一步发展
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新河北石家庄监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第4题:关于监理人员在巡视检查时，在安全生产方面应关注情况的说法，正确的是()。
A.天气情况是否适合施工作业
B.使用的工程材料.设备和构配件是否已检测合格
C.施工机具.设备的工作状态，周边环境是否有异常情况
D.安全生产.文明施工制度.措施落实情况
正确答案:查看最佳答案
第5题:设计施工总承包合同模式下，关于承包人设计义务的说法正确的是()。
A.承包人完成设计工作，应按照最新的规范和标准
B.如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定，可以按照现行规范规定执行
C.设计实际进度滞后计划进度，发包人提出要求后承包人应提交修正进度计划.增加投入资源并加快设计进度
D.承包人的设计只需要遵守发包人的要求，保证设计质量
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项，承包人应按照基准日时适用的法律规定，以及国家.行业和地方规范和标准完成设计工作。B项，如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定的标准，应以合同约定为准。D项，承包人的设计除应满足基准日时的标准规范要求外，还应遵守发包人要求和承包人建议书的约定，保证设计质量。
第6题:设计产品质量与设计劳动投入量之间()。
A.为正相关关系
B.为负相关关系
C.没有必然联系
D.毫无关系
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新河北石家庄监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第7题:安全事故的处理记录应在建设工程信息管理系统中的()中反映。
A.合同管理子系统
B.安全管理子系统
C.质量控制子系统
D.文档管理子系统
正确答案:查看最佳答案
第8题:某工地发生钢筋混凝土预制梁吊装脱落事故，造成6人死亡，直接经济损失900万元，该事故属于()
A.特别重大事故
B.重大事故
C.较大事故
D.一般事故
正确答案:查看最佳答案
第9题:在建设工程监理招标中，选择工程监理单位应遵循的最重要的原则是()。
A.报价优先
B.基于制度的要求
C.技术优先
D.基于能力的选择
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新河北石家庄监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第10题:关于法律事实的说法，正确的是()。
A.法律事实不包括事件
B.罢工属于法律事实中的行为
C.法院判决不属于法律事实中的行为
D.合同当事人违约属于法律事实中的行为
正确答案:查看最佳答案
参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件，罢工属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。
第11题:新设立的工程监理企业申请资质，应当到()登记注册并取得企业法人营业执照。
A.国务院
B.工商行政管理部门
C.省级建设行政主管部门
D.国务院建设行政主管部门
正确答案:查看最佳答案
第12题:某工地发生钢筋混凝土预制梁吊装脱落事故，造成6人死亡，直接经济损失900万元，该事故属于()
A.特别重大事故
B.重大事故
C.较大事故
D.一般事故
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新河北石家庄监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第13题:我国《建筑法》及《建设工程安全生产管理条例》规定，施工企业职工意外伤害险的投保人应当是()。
A.发包人
B.施工单位
C.业主
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建筑法》及《建设工程安全生产管理条例》规定，建筑施工企业必须为施工现场从事危险作业的职工办理意外伤害保险。
第14题:合同法律关系客体的智力成果指的是()。
A.建筑物
B.设计工作
C.技术秘密
D.工艺技术设备
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同法律关系的客体主要包括物.行为.智力成果。法律意义上的物是指可为人们控制并具有经济价值的生产资料和消费资料(选项A.D);法律意义上的行为是指人的有意识的活动，多表现为完成一定的工作，或提供一定的劳务(选项B);智力成果是指通过人的智力活动所创造出的精神成果，包括知识产权.技术秘密及在特定情况下的公知技术(选项C)。
第15题:建设工程平行承包模式下，需委托多家工程监理单位实施监理时，各工程监理单位之间的关系需要自()进行协调。
A.设计单位
B.建设单位
C.质量监督机构
D.施工总承包单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新河北石家庄监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第16题:采用流程图法进行风险识别的主要作用在于()。
A.指导风险管理人员进行风险评价
B.给决策者一个总体印象
C.帮助风险管理人员进行风险因素分析
D.辅助决策者进行风险对策决策
正确答案:查看最佳答案
第17题:在监理工作过程中，工程监理企业一般不具有()。
A.工程建设重大问题的决策权
B.工程建设重大问题的建议权
C.工程建设有关问题的决策权
D.工程建设有关问题的建议权
正确答案:查看最佳答案
第18题:下列可能造成第三者责任损失的是()。
A.投资风险和进度风险
B.进度风险和质量风险
C.质量风险和安全风险
D.安全风险和投资风险
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新河北石家庄监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第19题:工程监理企业有权对承建单位的()进行监督。
A.建设行为
B.不当建设行为
C.经营活动
D.不当经营活动
正确答案:查看最佳答案
第20题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对()提出要求。
A.单车试验
B.联动试车
C.投料试车
D.性能测试
正确答案:查看最佳答案
参考解析:通用条款规定的竣工试验程序按三阶段进行:第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验，如对单车试验等的要求，包括试验前准备(选项A);第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行，如对联动试车.投料试车等的要求，包括人员.设备.材料.燃料.电力.消耗品.工具等必要条件(选项B.C);第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标.产品质量标准.运营指标.环保指标等(选项D)。
第21题:甲公司经过资产重组分立为乙.丙两家公司，乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此，以下说法正确的是()。
A.乙.丙公司之间的协议有效，无需通知合同对方当事人
B.乙.丙公司之间的协议有效，只需通知合同对方当事人即可
C.乙.丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可
D.乙.丙公司之间的归属协议，若合同对方当事人不同意，则丙公司对该合同承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新河北石家庄监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第22题:从管理理论和方法的角度看，我国的建设工程监理与国际上通称的建设项目管理是一致的。我国的建设工程监理是()。
A.建设项目管理
B.建设单位项目管理
C.建设单位或承建单位项目管理
D.专业化.社会化的建设单位项目管理
正确答案:查看最佳答案
第23题:根据《标准设计施工总承包合同》，投保工伤险和人身意外伤害险的正确做法是()。
A.承包人和分包人应投保，发包人和监理人不需要投保
B.承包人.分包人及监理人应投保，发包人不需要投保
C.承包人和监理人应投保，发包人和分包人不需要投保
D.发包人.监理人.承包人和分包人均应投保
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求分包人也投保此项保险。发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求监理人也进行此项保险。
第24题:建设工程监理的性质可概括为()
A.服务性.科学性.独立性和公正性
B.创新性.科学性.独立性和公正性
C.服务性.科学性.独立性和公平性
D.创新性.科学性.独立性和公平性
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新河北石家庄监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第25题:对监理人员的平衡，搞好各专业监理工程师的配合，属于项目监理机构内部()的协调。
A.人际关系
B.需求关系
C.组织关系
D.计划安排
正确答案:查看最佳答案
第26题:《建筑法》规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过6个月的，应当()。
A.向发证机关申请延期
B.重新办理开工报告的批准手续
C.按照国家有关规定进行公示
D.承担相应的赔偿责任
正确答案:查看最佳答案
第27题:单价合同的执行原则是工程量清单中的分部分项工程量在合同实施过程中允许有上下的浮动变化，但分部分项工程的合同单价不变，结算支付时以()为依据。
A.清单中的工程量
B.实际完成工程量
C.预算工程量
D.计划完成工程量
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新河北石家庄监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第28题:根据《建筑法》，建筑工程开工前，由()向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
A.建设单位
B.设计单位
C.施工单位
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
第29题:根据《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)，下列文件资料中，可作为监理实施细则编制依据的是()
A.工程质量评估报告
B.专项施工方案
C.已批准的可行性研究报告
D.监理月报
正确答案:查看最佳答案
第30题:下列有关流程图法的表述正确的是()。
A.流程图法能显示发生问题的损失值
B.运用流程图分析，工程项目管理人员可以明确地发现建设工程所面临的风险
C.流程图法能显示发生问题的损失发生概率
D.流程图法能显示发生问题的损失值，但无法显示发生问题的损失发生概率
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新河北石家庄监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第31题:根据《标准施工招标文件》，评标委员会发现投标报价有算数错误时，正确的处理方式是()。
A.视投标书不符合评审标准，否决其投标
B.对投标报价进行修正，修正价格须经投标人书面确认
C.直接按投标人的总报价评审，后果由投标人承担
D.要求投标人当场重新报价，按新报价评审
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标报价有算数错误的，评标委员会应对投标报价进行修订，修订的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决该投标人的投标。
第32题:建设工程定额反映了()水平。
A.企业管理
B.消耗量的价值
C.社会平均消耗
D.社会平均先进消耗
正确答案:查看最佳答案
第33题:建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定交货期限，首先应按照()履行。
A.债权人要求
B.合同有关条款
C.交易习惯
D.补充协议
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新河北石家庄监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。
第34题:项目监理机构监理的前提是()。
A.确定项目监理机构目标
B.确定监理工作内容
C.选派监理人员
D.制定工作流程和信息流程
正确答案:查看最佳答案
第35题:下列关于项目监理机构组织形式的表述中，正确的是()。
A.职能制监理组织形式最适用于小型建设工程
B.职能制监理组织形式具有较大的机动性和适应性
C.直线职能制监理组织形式的缺点是职能部门与指挥部门易产生矛盾
D.矩阵制监理组织形式的优点之一是其中任何一个下级只接受唯一上级的指令
正确答案:查看最佳答案
第36题:根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位的安全责任是()
A.编制工程概算时，应确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用
B.采用新工艺时，应提出保障施工作业人员安全的措施
C.采用新技术.新工艺时，应对作业人员进行相关的安全生产教育培训
D.工程施工前，应审查施工单位的安全技术措施
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新河北石家庄监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第37题:编制建设工程监理规划时，需要满足的要求是()。
A.监理规划的内容应当标准化.格式化
B.监理规划的编制应充分考虑有效性
C.基本构成内容应力求统一，内容应具有针对性
D.基本构成内容应具有针对性，内容应力求统一
正确答案:查看最佳答案
第38题:依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是()。
A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料
B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月
C.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周
D.委托人拒付合理化建议奖
正确答案:查看最佳答案
第39题:根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用资本金注入方式的政府投资工程，政府需要审批()
A.资金申请报告和概算
B.开工报告和施工图预算
C.初步设计和概算
D.项目建议书和开工报告
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新河北石家庄监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第40题:大型设备采购招标包括设备及伴随服务，投标人的伴随服务内容之一是()。
A.申请设备使用许可
B.设备的技术指标改进
C.设备的调试
D.设备运抵现场的保管
正确答案:查看最佳答案
参考解析:伴随服务，系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输.保险.安装.调试.提供技术援助.培训和合同中规定卖方应承担的其他义务。
第41题:根据《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)，项目监理机构应审查施工单位报审的专项施工方案，符合要求的，应由总监理工程师签认后报()
A.政府主管部门
B.建设单位
C.安全生产监督机构
D.工程监理单位
正确答案:查看最佳答案
第42题:根据《担保法》，不能作为质押担保的是()。
A.建设用地使用权
B.股权
C.注册商标专用权
D.专利权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新河北石家庄监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:可以用以质押的财产包括动产和权利。A项属于不动产，B.C.D项均属于权利。
第43题:建设工程项目管理服务合同属于()
A.委托合同
B.承揽合同
C.技术合同
D.建设工程合同
正确答案:查看最佳答案
第44题:注册监理工程师在执业活动中应履行的义务是()。
A.使用注册监理工程师称谓
B.依据本人能力从事相应的执业活动
C.本人执业活动进行解释和辩护
D.保证执业活动成果的质量，并乘担相应责任
正确答案:查看最佳答案
第45题:在实施全过程监理的建设工程上，()是建设项目的管理主体。
A.建设单位
B.设计单位
C.施工单位
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新河北石家庄监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第46题:《建设工程监理规范》规定，监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，完成后必须经()审核批准。
A.总监理工程师
B.总监理工程师授权的专业监理工程师
C.监理单位技术负责人
D.建设单位负责人
正确答案:查看最佳答案
第47题:监理单位协助建设单位选择适当的工程咨询机构，管理工程咨询合同的实施，并对咨询结果进行评估，这是建设工程监理()作用的表现。
A.有利于提高建设工程投资决策的科学化水平
B.有利于规范工程建设参与各方的建设行为
C.有利于促使承建单位保证建设工程质量和使用安全
D.有利于实现建设工程投资效益最大化
正确答案:查看最佳答案
第48题:根据《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)，项目监理机构应由()审查设备制造单位报送的设备制造结算文件。
A.监理员
B.总监理工程师代表
C.专业监理工程师
D.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新河北石家庄监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第49题:材料采购合同中，关于货款结算的正确处理方式是()。
A.先明确货款结算方式，再约定支付条件和时间
B.先明确货款支付次数，再约定支付条件和方式
C.先明确货款支付方式，再约定结算方式和次数
D.先明确货款支付条件，再约定结算方式和时间
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同内需先明确货款支付条件，是验单付款还是验货后付款，然后再约定结算方式和结算时间，结算支付的方式包括现金结算.转账结算.托收承付等。
二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第50题:与建设工程监理有关的建设工程行政法规有()。
A.建设工程质量管理条例
B.建设工程勘察设计管理条例
C.中华人民共和国土地管理法
D.中华人民共和国土地管理实施条
E.建筑工程施工许可管理办法
正确答案:查看最佳答案
第51题:在下列内容中，属于施工招标阶段目标控制任务的是()。
A.协助业主编制招标文件
B.协助业主编制标底
C.做好投标资格预审工作
D.组织评标工作
E.定标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新河北石家庄监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第52题:工程监理企业年检结论分为()。
A.合格
B.基本合格
C.基本不合格
D.不合格
E.暂不作结论
正确答案:查看最佳答案
第53题:ＰAＲＴＮEＲＩＮＧ协议需要建设工程的()共同签署。
A.业主
B.设计单位
C.承包商
D.咨询单位
E.主管单位
正确答案:查看最佳答案
第54题:在下列内容中，体现建设工程监理科学性的是()。
A.维护建设单位和承建单位的合法权益
B.有经验丰富.应变能力强的监理工程师队伍
C.与承建单位没有隶属关系和其他利害关系
D.有足够的技术.经济资料和数据
E.实事求是.创造性地开展工作
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新河北石家庄监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第55题:《建设工程质量管理条例》规定的质量责任主体，包括()。
A.县级以上建设主管部门
B.建设单位
C.勘察.设计单位
D.施工单位
E.工程监理单位
正确答案:查看最佳答案
第56题:工程咨询的全方位服务比建设项目管理中对建设项目目标的全方位控涵宽得多，还包括下列内容中的()。
A.项目策划
B.项目融资
C.组织协调
D.决策支持
E.合同管理
正确答案:查看最佳答案
第57题:建设工程监理实施原则有:()。
A.经济效益原则
B.权责一致原则
C.总监理工程师负责原则
D.公正.独立.自主原则
E.严格监理，热情服务原则
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新河北石家庄监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第58题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法，正确的有()。
A.适用于设计——施工一体化的总承包项目
B.适用于依法强制监理的项目
C.适用于所有招标项目
D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目
E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《标准设计施工总承包招标文件》适用于设计——施工一体化的总承包项目。《招标投标法实施条例》规定，编制依法必须进行招标的项目的招标文件，应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本。《标准施工招标文件》.《简明标准施工招标文件》和《标准设计施工总承包招标文件》均适用于公开招标和邀请招标。
第59题:对于一个建设工程而言，归档的含义包括()。
A.建设.勘察.设计.施工.监理等单位将本单位的建设工程文件向本单位档案管理机构移交
B.勘察.设计.施工.监理等单位将本单位的建设工程文件向建设单位档案管理机构移交
C.建设.勘察.设计.施工.监理等单位将本单位的建设工程文件向地方城建档案管理机构移交
D.建设单位将汇总的建设工程文件向地方城建档案管理机构移交
E.监理单位将汇总的建设工程文件向地方城建档案管理机构移交
正确答案:查看最佳答案
第60题:建设工程勘察合同委托的工作内容有()。
A.工程测量
B.大地测量
C.结算工程量测量
D.水文地质勘察
E.工程地质勘察
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新河北石家庄监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:建设工程勘察的内容一般包括工程测量.水文地质勘察.工程地质勘察。
第61题:关于工程设计招标范围的说法，正确的有()。
A.所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分
B.不能对施工图设计单独进行招标
C.可以采用设计全过程总发包的一次性招标
D.可以采用分单项的设计任务发包招标
E.勘察与设计应当分开招标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标，对计划复杂而又缺乏经验的项目，在必要时还要增加技术设计阶段。一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行初步设计招标，而是由中标的设计单位承担初步设计任务。招标人应依据工程项目的具体特点决定发包的工作范围，可以采用设计全过程总发包的一次性招标，也可以选择分单项或分专业的设计任务发包招标。另外，招标人可以依据工程建设项目的不同特点，实行勘察设计一次性总体招标。
第62题:在下列内容中，属于监理工程师职业道德的是()。
A.维护国家的荣誉和利益，按照“守法.诚信.公正.科学”的准则执业
B.具有廉洁奉公.为人正直.办事公道的高尚情操
C.具有科学的工作态度
D.不以个人名义承揽监理业务
E.不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项
正确答案:查看最佳答案
第63题:下列表格中属于监理单位用表的是()。
A.监理工作联系单
B.工程变更单
C.监理工程师通知单
D.工程款支付证书
E.工程临时延期审批表
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新河北石家庄监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第64题:除了促进监理人员努力钻研监理业务.提高业务之外，实行监理工程师执业资格考试的意义在于:()。
A.统一监理工程师的业务能力标准
B.有利于公正地确定监理人员是否具备监理工程师的资格
C.合理建立工程监理人才库
D.同国际接轨，开拓国际工程监理市场
E.限制外国工程咨询人员进入中国建筑市场
正确答案:查看最佳答案
第65题:监理工程师在执业中享有的权利主要包括()。
A.使用监理工程师名称
B.严格依照相关的技术标准和委托监理合同开展工作
C.依法自主执行业务
D.依法签署工程监理及相关文件并加盖执业印章
E.恪守职业道德，维护社会公共利益
正确答案:查看最佳答案
第66题:关于大型工程设备采购招标中交货期的评审内容，正确的是()。
A.设备制造厂家生产计划是否合理
B.允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差
C.如果交货时间不能接受，视为非响应投标
D.提前交货不考虑降低评标价
E.“投标资料表”中规定的备品备件能否与主机设备同时交货
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新河北石家庄监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:首先依据投标文件提供的投标人的年生产能力.近两年已承接的设备制造数量和安排生产的计划，分析投标人提出的交货时间能否按期实现。其次，允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差。第三，依据投标文件偏差表中提供的分期和全部交货的时间，评定是否可以接受。如果交货时间不能接受，视为非响应投标。第四，在可接受范围内的评定方法是，依据招标文件的货物需求一览表规定的时间为基础，每超过基础时间一周，其评标价将在投标价的基础上增加报价的某一百分比(一般为0.5%)加到评标价基础上，形成评审价格。第五，提前交货不考虑降低评标价。
第67题:下列施工合同条款中，属于合同法律关系内容的有()。
A.发包人名称
B.承包人名称
C.发承包项目名称
D.提供施工场地的约定
E.工程价款结算的约定
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。合同法律关系的内容是合同的具体要求，决定了合同法律关系的性质，它是连接主体的纽带。A项.B项属于合同法律关系的主体，C项属于合同法律关系的客体。
第68题:根据《标准施工招标文件》，关于建设工程施工评标的说法，正确的有()。
A.评标过程可分为初步评审和详细评审两个阶段
B.初步评审检查投标书是否对招标文件做出实质性响应
C.评标委员会不得主动提出对投标文件澄清或补正要求
D.初步评审有不符合评审标准的，在进行详细评审后再处理
E.招标文件没有说明的评标标准和方法不得作为评标依据
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项，在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清.说明或补正。D项，有一项不符合评审标准，作废标处理，不再进行详细评审。
第69题:风险型CM承包商对雇主委托范围的工作，()。
A.可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施
B.不得自己承担部分施工任务
C.应当全部由分包商实施
D.自己施工部分在cm工作范围内
E.自己施工部分不在cm工作范围内
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新河北石家庄监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:CM承包商对雇主委托范围的工作，可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施。但自己施工部分属于施工承包，不在CM工作范围内。
第70题:建设工程风险的分解可以按以下途径进行:()。
A.目标维
B.时间维
C.方法维
D.结构维
E.因素维
正确答案:查看最佳答案
第71题:按照《建设工程设计合同示范文本》有关违约责任规定，下列描述中不正确的是()。
A.发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作
B.设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费
C.合同生效后，设计人刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还
D.设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收该项目2%设计费
E.设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应支付该阶段的全部设计费
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项，发包人延误支付设计费，逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下一阶段工作，并书面通知发包人。C项，发包人要求终止或解除合同时，如设计人尚未开始设计工作，则不退还发包人已付定金;如设计人已进行设计工作，完成的工作量不足一半，则发包人按该阶段设计费的一半支付;如设计人已进行设计工作，完成的工作量超过一半，则发包人按该阶段设计费的全部支付。D项，设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收设计费的千分之二。
第72题:组织的特点是()。
A.可替代其他生产要素
B.不可替代其他生产要素
C.不是生产要素
D.是生产要素
E.在特定状态下是生产要素
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新河北石家庄监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第73题:总进度目标可进一步分解为()。
A.年度进度目标
B.季度进度目标
C.月进度目标
D.各阶段的进度目标
E.各自项目的进度目标
正确答案:查看最佳答案
第74题:招标人自行组织招标应具备的条件和能力有()。
A.有与招标工程规模和复杂程度相应的经历
B.有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员
C.有办理招标手续的人员和能力
D.有编制招标文件的能力
E.有组织评标的能力
正确答案:查看最佳答案
参考解析:发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标能力时，可以自行组织招标。
第75题:组织构成因素一般包括()。
A.管理模式
B.管理层次
C.管理跨度
D.管理部门
E.管理职能
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新河北石家庄监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第76题:我国《建设工程监理与相关服务收费标准》的规定中，将工程复杂程度的等级分为()。
A.简单
B.一般
C.较复杂
D.复杂
E.很复杂
正确答案:查看最佳答案
第77题:在下列工程中，属于实行强制性监理工程范围的有()。
A.项目总投资为4000万元的给水工程
B.项目总投资为2000万元的供热工程
C.建筑面积为8万ｍ2的住宅建设工程
D.建筑面积为4万ｍ2的住宅建设工程
E.总投资为1000万元的学校
正确答案:查看最佳答案
第78题:监理工作依据主要有()。
A.工程建设方面的法律法规
B.工程所在地的规定和政策
C.建设工程监理合同
D.政府批准的工程建设文件
E.其他建设工程合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新河北石家庄监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第79题:已履行项目审批手续的招标项目，开始招标前还需项目审批部门审查同意的事项有()。
A.招标文件
B.招标范围
C.招标方式
D.招标组织形式
E.中标人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按照国家有关规定，已履行项目审批.核准手续的招标项目，还需将招标范围.招标方式.招标组织形式等事项报项目审批.核准部门审查同意后才可以开始招标。教材P24。
