[点击进入浙江省杭州监理工程师测试电子题库]
一.单选题(共有80题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:在FIDIC合同条件下,承包商应提交(),说明:①根据合同应完成的所有工作的价值;②承包商认为根据合同或其他规定应支付给他的任何其他款额。
A.竣工报表
B.履约证书
C.最终付款证书
D.最终报表草案并附证明文件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--浙江省杭州监理工程师测试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:总监理工程师应在()向施工单位发出工程开工令。
A.工程开工报审表审查合格3d内
B.收到工程开工报审表后
C.开工日期7d前
D.经建设单位认可后
正确答案:查看最佳答案
第2题:下列费用中,不应列入建筑安装工程材料费的是()。
A.施工中耗费的辅助材料费用
B.施工企业自设试猃室进行试验所耗用的材料费用
C.在运输装卸过程中发生的材料损耗费用
D.在施工现场发生的材料保管费用
正确答案:查看最佳答案
第3题:某项目设备工器具购置费为1500万元,建筑安装工程费为1000万元,工程建设其他费为300万元,基本预备费为200万元,涨价预备费为100万元,建设期贷款利息为100万元,铺底流动资金为100万元,则该项目的静态投资为()万元。
A.2800
B.3000
C.3100
D.3200
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--浙江省杭州监理工程师测试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:对于重大工程项目,支付工程预付款应()。
A.预付合同金额的10%
B.预付合同金额的30%
C.按年度工程计划逐年预付
D.除暂列金额外,预付合同金额的15%
正确答案:查看最佳答案
第5题:在抽样检验方案中,将合格批判定为不合格批而错误地拒收,属于()风险。
A.第一类
B.第二类
C.第三类
D.第四类
正确答案:查看最佳答案
第6题:工程中采用新工艺.新材料的,应有()及有关质量数据。
A.施工单位组织的专家论证意见
B.权威性技术部门的技术鉴定书
C.设计单位组织的专家论证意见
D.建设单位组织的专家论证意见
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--浙江省杭州监理工程师测试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:利用随机数表.随机数生成器或随机数骰子来抽取样本的方法称之为()抽样法。
A.二次
B.机械随机
C.单纯随机
D.分层
正确答案:查看最佳答案
第8题:当某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差而需要调整进度计划时,应考虑该工作的()。
A.资源需求量
B.后续工作的限制条件
C.自由时差的大小
D.紧后工作的数量
正确答案:查看最佳答案
第9题:建筑工程施工质量验收统一标准和规范体系在使用过程中必须()使用。
A.单独
B.混合
C.配套
D.交叉
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--浙江省杭州监理工程师测试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:在施工图设计阶段,如果发现由于某专业设计原因使施工图预算超过分配的投资限额,应对()进行调整。
A.初步设计
B.施工图设计
C.设计概算
D.施工预算
正确答案:查看最佳答案
第11题:采用固定总价合同时,发包方承担的风险是()。
A.宴物工程量变化
B.工程单价变化
C.工期延误
D.工程范围变更
正确答案:查看最佳答案
第12题:设计交底的主要内容一般不包括()。
A.对施工单位.监理单位.建设单位等对设计图样疑问的解释
B.设计地震烈度是否符合当地要求
C.建筑.工艺等各专业在施工中的难点.疑点和容易发生问题的说明
D.施工图设计文件总体介绍
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--浙江省杭州监理工程师测试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:图纸会审的会议纪要应由()负责整理,与会各方会签。
A.监理单位
B.建设单位
C.施工单位
D.设计单位
正确答案:查看最佳答案
第14题:某项目总投资4400万元,年平均息税前利润595.4万元,项目资本金1840万元,利息及所得税191.34万元,则该项目的总投资收益率为()。
A.9.18%
B.13.53:%,.
C.21.96%
D.32.55%
正确答案:查看最佳答案
第15题:质量计划的主要作用是向()做出保证。
A.建设单位
B.设计单位
C.施工单位
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--浙江省杭州监理工程师测试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:工程施工前,检验批的划分方案应由()审核。
A.施工单位
B.建设单位
C.项目监理机构
D.设计单位
正确答案:查看最佳答案
第17题:监理工程师在审查施工进度计划时,发现问题后应采取的措施是()。
A.向承包单位发出整改通知书
B.向建设单位发出工作联系单
C.向承包单位发出整改联系单
D.向承包单位发出停工令
正确答案:查看最佳答案
第18题:价值工程地目标是以()实现项目必须具备的功能。
A.最少的项目投资
B.最高的项目盈利
C.最低的寿命周期成本
D.最低的项目运行成本
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--浙江省杭州监理工程师测试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:在建筑安装工程造价中,税金是指()。
A.营业税.城市维护建设税及教育费附加
B.增值税.城市维护建设税及教育费附加
C.营业税及所得税
D.增值税及所得税
正确答案:查看最佳答案
第20题:()是设计阶段监理工作的核心任务。
A.编制施工监理计划
B.编制施工进度控制表
C.组织施工队入场
D.对设计过程的造价.进度和质量三大目标进行有效控制。
正确答案:查看最佳答案
第21题:限额设计控制工作的主要内容不包括()。
A.加强设计变更管理
B.严格控制施工图预算
C.缩短设计周期
D.重视初步设计的方案选择
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--浙江省杭州监理工程师测试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:下列费用中,属于建设单位管理费的是()。
A.可行性研究费
B.工程竣工验收费
C.环境影响评价费
D.劳动安全卫生评价费
正确答案:查看最佳答案
第23题:工程网络计划的工期优化是通过(),使计算工期满足要求工期。
A.改变关键工作之间的逻辑关系
B.将关键工作压缩成非关键工作
C.压缩直接费最小的工作的持续时间
D.压缩关键工作的持续时间
正确答案:查看最佳答案
第24题:因施工原固发生工程质量事故后,质量事故技术处理方案一般应经()签认,并报建设单位批准。
A.事故调查组建议的单位
B.施工单位
C.法定检测单位
D.原设计单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--浙江省杭州监理工程师测试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:在工程网络计划中,关键工作的特点是()。
A.关键工作一定在关键线路上
B.关键工作的持续时间最长
C.关键工作的总时差最小
D.关键工作的持续时间最短
正确答案:查看最佳答案
第26题:质量管理体系审查的()可用于识别改进的机会。
A.过程
B.组织
C.结果
D.方法
正确答案:查看最佳答案
第27题:工程项目建设总进度计划中不包括的内容是()。
A.工程项目一览表
B.投资计划年度分配表
C.竣工投产交付使用表
D.工程项目进度平衡表
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--浙江省杭州监理工程师测试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:关于建设工程项目质量管理体系认证的说法中,错误的是()。
A.体系认证的对象是某一组织的质量保证体系
B.证明某一组织质量管理体系注册资格的方式是颁发体系认证证书
C.实行体系认证的基本依据等同采用国际通用质量保证标准的国家标准
D.必须通过授权的机构认证
正确答案:查看最佳答案
第29题:关于机电设备招标的说法,错误的是()。
A.可以采用公开招标或邀请招标方式
B.招标程序与施工招标基本相同
C.评审要素和量化比较的方法与施工招标基本相同
D.招标文件应对要求提供的货物.招标过程和合同条款予以说明
正确答案:查看最佳答案
参考解析:机电设备招标可以采用公开招标或邀请招标的方式。招标程序与施工招标基本相同,只是评审要素.量化比较的方法有所区别。施工招标中评标委员会按规定的量化因素和标准进行价格折算,计算出评标价并编制价格比较一览表。大型工程设备采购是在投标人报价的基础上,按照招标文件规定的评审要素进行价格量化后加到报价上,形成评标价。
第30题:按国家法律法规和建设工程合同文件的规定,()参加事故的调查与处理。
A.监理机构
B.建设单位法人
C.质量监督站
D.监理单位法人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--浙江省杭州监理工程师测试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:根据《标准施工招标文件》,当重新招标时评标委员会否决所有投标,招标人应当()。
A.再次发布招标公告进行招标
B.降低对投标人的资格要求再次招标
C.降低工程质量标准再次招标
D.采用直接发包形式委托施工任务
正确答案:查看最佳答案
参考解析:重新投标后,投标人仍少于3家或所有投标人又全部被否决,属于必须审批或核准的工程建设项目,经原审批或核准部门批准后不再进行招标,采用直接发包的形式委托施工单位完成建设任务。
第32题:某工程网络计划中,工作M的持续时间为4天,工作M的三项紧后工作的最迟.开始时间分别为第21天.第18天和第15天,则工作M的最迟开始时间是第()天。
A.11
B.14
C.15
D.17
正确答案:查看最佳答案
第33题:在选定设计单位后,应由()就设计费用及委托合同中的一些细节进行谈判.磋商,双方取得一致意见后即可签订委托设计合同。
A.监理工程师和设计单位
B.建设单位和监理单位
C.监理工程师和建设单位
D.建设单位和设计单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--浙江省杭州监理工程师测试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:按照施工过程中实施见证取样的要求,监理机构中负责见证取样工作的人员一般为()。
A.监理员
B.专业监理工程师
C.总监理工程师代表
D.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
第35题:为了确保勘察设计质量,监理工程师在对勘察设计质量进行控制时,首先应进行的工作是()。
A.对勘察设计文件的核查
B.对勘察设计过程的跟踪检查
C.对勘察设计单位资质的核查
D.对勘察设计方案的核查
正确答案:查看最佳答案
第36题:某工程施工项目招标。采用经评审的最低投标价法评标,工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元,工期9个月,仅考虑工期因素,该投标人的合同价格和评标价格分别为()。
A.1800万元,1800万
B.1800万元,1770万元
C.1830万元,1800万元
D.1830万元,1770万元
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--浙江省杭州监理工程师测试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上扣减或增加一定金额,最终形成评标价。投标人工期9个月,比10个月提前1个月,可给建设单位带来收益30万元,则评标价为1800-30=1770万元。定标签订合同时,仍以投标价作为中标的合同价。
第37题:某挖沟槽土方项目招标,工程量清单中的土方开挖工程量为200M3,投标人按施工方案计算得到的预算工程量为300M3,按企业定额该子项基价为100元/M3,则该土方开挖的单位报价应为()元/M3。
A.300
B.200
C.150
D.100
正确答案:查看最佳答案
第38题:我国现行建筑安装工程价款按月结算的对象是()。
A.单项工程
B.单位工程
C.分部分项工程
D.建设项目
正确答案:查看最佳答案
第39题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,在合同履行过程中,承包人提出合理化建议时,正确的处理程序是()。
A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示
B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更
C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示
D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--浙江省杭州监理工程师测试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:履行合同过程中,承包人可以书面形式向监理人提交改变“发包人要求”文件中有关内容的合理化建议书。监理人应与发包人协商是否采纳承包人的建议。建议被采纳并构成变更,由监理人向承包人发出变更指示。
第40题:设计概算审查通常采用()的方式。
A.集中会审
B.分项会审
C.分别会审
D.专门会审
正确答案:查看最佳答案
第41题:施工图审查合格的,审查机构应当向建设单位出具审查合格书,审查合格书应经()签发,并加盖审查机构公章。
A.专业监理工程师
B.专业审查人员
C.总监理工程师
D.法定代表人
正确答案:查看最佳答案
第42题:合同总价只有在设计和工程范围发生变更时才能随之作相应调整,除此之外一般B不得变更的合同称为()。
A.固定总价合同
B.可调总价合同
C.固定单价合同
D.可调单价合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--浙江省杭州监理工程师测试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:设计图纸是设计工作的最终成果,监理工程师应对设计图纸进行审核,施工图审核的内容着重于()。
A.工程所采用的设计方案是否符合总体方案要求
B.各专业设计是否符合预定的质量标准和要求
C.是否满足使用功能及质量要求
D.工程与所在地区的环境是否协调
正确答案:查看最佳答案
第44题:规模大且技术复杂的工程项目,承包风险较大,各项费用不易估算准确,不宜采用()合同。
A.固定单价
B.可调单价
C.固定总价
D.可调总价
正确答案:查看最佳答案
第45题:下列关于工程质量事故处理的基本要求的说法中,错误的是()。
A.安全可靠,不留隐患
B.正确确定处理范围,包括直接发生部位和相邻影响作用范围的结构或部件
C.满足建筑物的功能和使用要求
D.技术可行,经济合理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--浙江省杭州监理工程师测试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:建设工程组织流水施工时,其特点之一是()。
A.由一个专业队在各施工段上依次施工
B.同一时间段只能有一个专业队投入流水施工
C.各专业队按施工顺序应连续.均衡地组织施工
D.施工现场的组织管理简单,工期最短
正确答案:查看最佳答案
第47题:关于监理人的合同管理地位和职责的说法,正确的是()。
A.在合同规定的权限范围内,监理人可独立处理变更估价.索赔等事项
B.监理人向承包人发出的指示,承包人征得发包人批准后执行
C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令
D.监理人的指示错误给承包人造成损失,由发包人和监理人承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:监理人在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项,如单价的合理调整.变更估价.索赔等,行使通用条款和专用条款中规定的权力。发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令来实现。承包人收到监理人发出的任何指示,视为已得到发包人的批准,应遵照执行。监理人未能按合同约定发出指示.指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误,由发包人承担赔偿责任。
第48题:审查设备及安装工程概算时,应把重点集中在()的计算方面。
A.设备原价及运杂费
B.设备安装费用
C.设备购置费
D.设备清单和安装费用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--浙江省杭州监理工程师测试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:质量特性值在正常的波动范围内一般是由()原因引起的。
A.偶然性
B.系统性
C.波动性
D.整体性
正确答案:查看最佳答案
第50题:对检验批基本质量其决定性作用的主控项目,必须全部符合有关()的规定。
A.检验技术规程
B.专业工程验收规范
C.统一验收标准
D.工程监理规范
正确答案:查看最佳答案
第51题:CM模式的基本指导思想特别适用于()。
A.实施周期短,工期要求松散的小型简单建设工程
B.实施周期短,工期要求紧迫的小型复杂建设工程
C.实施周期长,工期要求紧迫的大型复杂建设工程
D.实施周期长,工期要求松散的大型简单建设工程
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--浙江省杭州监理工程师测试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:不属于企业定额作用的是()。
A.企业定额是施工企业计算和确定工程施工成本的依据
B.企业定额是施工企业进行工程投标.编制投标报价的主要依据
C.企业定额是施工企业编制施工组织设计.制订施工计划的依据
D.企业定额是编制施工图预算的依据
正确答案:查看最佳答案
第53题:根据《标准施工合同》,因承包人原因逾期竣工时,承包人应支付的逾期竣工违约金最高限额为签约合同价的()。
A.1%
B.2%
C.3%
D.5%
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人的原因造成的延期竣工,最高赔偿额为签约合同价的3%。
第54题:目前我国有土建定额.装饰定额等,它们都属于()范畴。
A.安装工程定额
B.建筑工程定额
C.公路工程定额
D.铁路工程定额
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--浙江省杭州监理工程师测试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:承包商计算索赔费用常用的方法是()。
A.总费用法
B.修正的总费用法
C.单价法
D.实际费用法
正确答案:查看最佳答案
第56题:生产能力指数法是估算生产装置投资的常用方法。若拟建项目或装置与类似项项目或装置的规模差不大,生产规模比值在()之间,则指数N的取值近似为1。
A.0.5~1
B.0.5~2
C.1~2
D.0.1~1
正确答案:查看最佳答案
第57题:工程施工中发生事故造成10人死亡,该事故属于()事故。
A.特别重大
B.重大
C.较大
D.一般
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--浙江省杭州监理工程师测试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:工程评标中,个别评标委员会成员对评标结果有异议时,正确的处理方法是()。
A.要求重新评标
B.口头说明其不同意见和理由
C.书面说明其不同意见和理由
D.要求其他成员说明同意的意见和理由
正确答案:查看最佳答案
参考解析:评标报告应当由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由,评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的,视为同意评标结果。
第59题:机电产品国际招标采购中,详细评审采用的评标方法是()。
A.经评审的最低投标价法
B.最低报价法
C.招标控制价法
D.评标价法
正确答案:查看最佳答案
参考解析:大型工业性工程的主机设备采购由于技术复杂.标的物的价格高.型号各异,因此机电设备评标通常采用评标价法进行合格标书的量化比较,评标价最低者最好。我国一些工程项目的设备采购招标,也采用综合打分法的评标比较方法。
第60题:从确定建设工程投资的依据看,编制估算指标的直接基础是()。
A.概算定额
B.预算定额
C.工程量清单
D.施工定额
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--浙江省杭州监理工程师测试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:在某大型建设工程施工过程中,由于处理地下文物造成工期延长后,所延长的工期()。
A.应由施工承包单位承担责任,采取赶工措施加以弥补
B.应经监理工程师核查证实后纳入合同工期
C.经监理工程师核查证实后,其中一半时间应纳入合同工期
D.不需监理工程师核查证实,直接纳入合同工期
正确答案:查看最佳答案
第62题:招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间,自资格预审文件停止发售之日起不得少于()日。
A.3
B.5
C.7
D.10
正确答案:查看最佳答案
参考解析:招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间,自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日。
第63题:根据投标报价的一般编制程序,()是投标报价决策前最接近的工作步骤。
A.熟悉招标文件
B.核算工程量
C.按工程量清单计算和汇总标价
D.分包工程询价
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--浙江省杭州监理工程师测试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:根据批准的初步设计安排单位工程的开竣工日期,属于建设工程进度计划体系中()内窨。
A.工程项目前期工作计划
B.单位工程施工进度计划
C.工程项目总进度计划
D.工程项目年度进度计划
正确答案:查看最佳答案
第65题:采用横道图表示建设工程进度计划的优点是()。
A.能够明确反映工作之间的逻辑关系
B.易于编制和理解进度计划
C.便于优化调整进度计划
D.能够直接反映影响工期的关键工作
正确答案:查看最佳答案
第66题:下列设计进度控制的目标中,不属于设计准备工作时间目标的是()。
A.确定规划设计条件
B.提供设计基础资料
C.选定设计单位.商签设计合同
D.确定施工图设计的交图时间
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--浙江省杭州监理工程师测试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:生产过程处于稳定状态是由于消除了()的影响。
A.偶然性因素
B.不利因素
C.系统性因素
D.控制性不利参数
正确答案:查看最佳答案
第68题:建设工程项目总进度目标论证的工作步骤:①项目的工作编码,②项目结构分析,③编制各层进度计划,④进度计划系统的结构分析,⑤编制总进度计划,排序正确的是()。
A.①②③④⑤
B.②④①③⑤
C.②④①⑤③
D.⑤③①②④
正确答案:查看最佳答案
第69题:采用直方图法分析工程质量时,出现双峰型直方图的原因是()。
A.分组组数不当
B.原材料发生变化
C.采用两种不同的方法
D.检测过程中存在人为因素
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--浙江省杭州监理工程师测试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:双峰型,是由于用两种不同方法或两台设备或两组工人进行生产,然后把两方面数据混在一起整理产生的。孤岛型,是原材料发生变化,或者临时他人顶班作业造成的。
第70题:在工程建设设计进度控制计划体系中,需要考虑设计分析和评审的工作时间安排的进度计划时()。
A.各专业详细的出图计划
B.设计作业进度计划
C.初步设计工作进度计划
D.施工图设计工作进度计划
正确答案:查看最佳答案
第71题:质量数据的收集中,抽样的具体方法中不包括()抽样。
A.分层
B.等距
C.成组
D.整群
正确答案:查看最佳答案
第72题:根据《标准施工招标文件》,“投标人须知前附表”的目的是()。
A.列明“通用合同条款”
B.明确“投标人须知”正文中的未尽事宜
C.明确“投标人须知”的修改内容
D.列明评标的方法和因素
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--浙江省杭州监理工程师测试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:“投标人须知前附表”用于进一步明确“投标人须知”正文中的未尽事宜。“评标办法前附表”用于详细列明资格审查和评标的全部方法.因素.标准和程序。
第73题:设计方案竞选方式有公开竞选和()。
A.协议竞选
B.邀请竞选
C.指定竞选
D.有条件竞选
正确答案:查看最佳答案
第74题:建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是()。
A.价格清单
B.分析软件
C.设计文件
D.计算书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:通用条款对“承包人文件”的定义是:由承包人根据合同应提交的所有图纸.手册.模型.计算书.软件和其他文件。承包人文件中最主要的是设计文件,需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容.数量和时间。A项属于设计施工总承包合同组成文件,B.D项属于“承包人文件”组成内容,但不是最重要的组成内容。
第75题:在现场施工准备的质量控制中,项目监理机构对工程施工测量放线的复核控制工作应由()负责。
A.监理单位技术负责人
B.现场监理员
C.专业监理工程师
D.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--浙江省杭州监理工程师测试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:当工程总报价确定后,通过调整工程量清单内某些项目的单价,使其不影响中标,但又能在结算时获得较好的经济效益的投标报价技巧称为()。
A.多方案报价法
B.内部协调法
C.先亏后盈法
D.不平衡报价法
正确答案:查看最佳答案
第77题:当设备制造过程发生零件质量失控或重大质量事故时。由()下达暂停制造指令,提出处理意见,并及时报建设单位。
A.监理人员
B.监理工程师
C.总监理工程师
D.设备制造单位负责人
正确答案:查看最佳答案
第78题:现行计量规范的项目编码由十二位数字构成,其中第五至第六位数字为()。
A.专业工程码
B.附录分类顺序码
C.分部工程顺序码
D.清单项目名称顺序码
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--浙江省杭州监理工程师测试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:在工程双代号网络计划中,某项工作的最早完成时间是指其()。
A.完成节点的最早时间与工作自由时差之差
B.开始节点的最早时间与工作自由时差之和
C.完成节点的最迟时间与工作总时差之差
D.开始节点的最早时间与工作总时差之和
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有40题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第80题:设备采购的原则包括()。
A.设备外形美观
B.应向信誉良好.质量稳定的商家采购
C.符合国家对特定设备采购的政策法规
D.所采购设备符合设计文件要求.质量可靠
E.价格合理.技术先进.交货及时
正确答案:查看最佳答案
第81题:在物价上涨引起的索赔中,对固定总价合同不予调整的方法适用于()的工程。
A.工期短
B.规模小
C.工期长
D.规模大
E.施工强度大
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--浙江省杭州监理工程师测试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第82题:监理工程师应对设计变更进行严格控制,同时还应注意的问题有()。
A.随时掌握国家政策.法规的变化
B.加强对设计阶段的质量控制
C.严格控制设计变更的签批手续,以明确责任,减少索赔
D.对建设单位和承包单位提出的设计变更要求要进行统筹考虑,确定其必要性
E.对施工图节点做法的可施工性应根据科学的理论做出评判
正确答案:查看最佳答案
第83题:下列影响建设工程进度的不利因素中,属于建设单位因素的有()。
A.不能及时向施工承包单位付款
B.组织协调不利,导致停工待料
C.由于使用要求改变而进行设计变更
D.提供的场地不能满足工程正常需要
E.邻近工程施工干扰
正确答案:查看最佳答案
第84题:在网络计划的工期优化方法中,选择压缩对象时宜在关键工作中考虑的因素包括()。
A.有充足的资金费用
B.缩短持续时间所需增加的费用最小的工作
C.有充足备用资源的工作
D.缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作
E.压缩关键工作的持续时间不会增加工程总费用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--浙江省杭州监理工程师测试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第85题:敏感性分析的步骤包括()。
A.选定需要分析的不确定因素
B.计算确定因素的临界点
C.计算因不确定因素变动引起的评价指标的变动值
D.计算敏感度系数并对敏感因素进行排序
E.确定进行敏感性分析的经济评价指标
正确答案:查看最佳答案
第86题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。
A.合同当事人违约
B.罢工
C.法院判决
D.仲裁机构裁定
E.地震
正确答案:查看最佳答案
参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件,E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,包括作为和不作为两种表现形式,还可分为合法行为和违法行为。此外,行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等,也是一种法律事实,也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。
第87题:关于投标人资格审查的说法,正确的有()。
A.本标段的监理人不能参加施工投标
B.由招标人进行资格审查
C.财产被接管不是否决投标资格的理由
D.类似项目业绩应当是资格审查的内容
E.资格审查一般采用合格制
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--浙江省杭州监理工程师测试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:选项A.C均属于拒绝作为资格预审申请人的12种情况的单位之一。资格预审时,由资格审查委员会进行资格审查,资格后审时由评标委员会进行资格审查。资格审查委员会按照初步审查和详细审查两个阶段依次进行。详细审查的主要审查内容包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制,应在前附表中注明。
第88题:设备安装过程的质量控制的要点是()。
A.安装过程使用的材料必须符合国家标准的规定
B.设备安装中要坚持施工人员自检,下道工序的交检
C.安装单位专职质检人员的专检及监理工程师的复检和抽检
D.安装过程中的隐蔽工程,隐蔽前必须进行检查验收,合格后方可进入下道工序
E.安装过程中所使用的材料必须有出厂合格证明及安装单位的自检结果
正确答案:查看最佳答案
第89题:持续改进作为质量管理体系的基础,其开展的活动包括()。
A.建立改进目标
B.寻找可能的解决结果
C.将更改纳入文件
D.测量.验证和分析实施的结果
E.确定.测量和分析现状
正确答案:查看最佳答案
第90题:设计标准化的要求有()。
A.当各层次标准出现矛盾时,应以管理部门的为准
B.在使用功能方面应遵守上限标准
C.在安全.卫生等方面应注意上限标准
D.施工图设计前应检查是否符合标准规范的规定
E.根据建设地点的自然.地质等条件和使用功能,制定合理的设计方案
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--浙江省杭州监理工程师测试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第91题:根据FIDIC《施工合同条件》,为了不损害承包商的合法利益,关于指定分包商的说法,正确的有()。
A.指定分包商的工作内容由工程师和承包商协商确定
B.承包商对指定分包商的违约不承担责任
C.给指定分包商支付工程款不从承包商的中标价中支出
D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费
E.招标文件中已说明指定分包商的工作内容
正确答案:查看最佳答案
参考解析:选项A,指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作,通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工,需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。选项C,给指定分包商支付的工程款,从承包商投标报价中未摊入应回收的间接费.税金.风险费的暂定金额内支出。
第92题:某招标项目由于主观原因,导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定标,则投标人有权()。
A.要求撤回投标文件
B.要求赔偿损失
C.拒绝招标人延长投标有效期的要求
D.要求将合同授予他们协商推举的中标人
E.要求退还投标保证金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:需要延长投标有效期时,招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的,其投标保证金的有效期应相应延长,但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的,则失去竞争资格,但有权收回其投标保证金。
第93题:某材料采购合同中,双方约定的采购量为100吨,合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符,下述作法中正确的有()。
A.计量98吨,则应补交2吨
B.计量98吨,则应补交1.5吨
C.计量99.8吨,则不再补交
D.计量99.8吨,则应补交0.2吨
E.计量102吨,则退还2吨
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--浙江省杭州监理工程师测试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:双方约定的合理磅差为0.5%,那么供货方的交货数量在100吨的±0.5%范围内,即99.5吨至100.5吨之间,属于在合理界限范围内,对此不按多交或少交对待,双方互不退补。故选项C正确,选项D错误。如果供货方的交货数量不在99.5吨至100.5吨之间,那么属于超过合理界限范围,此时不再考虑合理磅差和尾差因素,按实际交货数量计算多交或少交数量,多交则由采购方退回或支付溢出数量货物的货款(故选项E正确),少交则由供货方补齐或退回不足部分的货款(故选项A正确)。选项B的错误在于,一旦供货方的交货数量超过合理界限范围,则不再考虑合理磅差和尾差因素,应当将实际交货数量与约定交货数量进行比较,计算得出差额数量,而不是与合理范围的下限比较计算差额数量。
第94题:如果合同中没有类似和适用的价格,其工程变更价款的处理原则包括()。
A.由业主确定变更价格
B.由承包商确定变更价格
C.由承包商提出适当的变更价格,由监理工程师批准执行
D.由监理工程师确定变更价格
E.当监理工程师与承包商对变更价格意见不一致时,由造价管理部门裁定
正确答案:查看最佳答案
第95题:工程网络计划资源优化的目的是为了()。
A.寻求资源有限条件下的最短工期安排
B.寻求最优工期条件下的资源均衡,安排
C.寻求工期固定条件下的资源均衡安排
D.寻求最短工期条件下的资源均衡安排
E.寻求资源有限条件下的最合理工期安排
正确答案:查看最佳答案
第96题:根据我国现行规定,施工图预算的编制可采用()两种计价方法。
A.工料单价法
B.实物法
C.扩大指标法
D.功能成本法
E.综合单价法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--浙江省杭州监理工程师测试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第97题:实施见证取样的要求包括()。
A.试验室要具有相应的资质并进行备案.认可
B.见证取样的频率和数量,包括在承包单位范围内,一般所占比例为20%
C.见证取样的试验费用由承包单位支付
D.实行见证取样,绝不能代替承包单位对材料.构配件进场时必须进行的自检
E.送往实验室的样品,要填写“送验单”,送验单要盖有“见证取样”专用章,并有负责见证取样的监理工程师的签字
正确答案:查看最佳答案
第98题:同一财产向两个以上的债权人抵押的,正确处理变卖抵押财产价款的清偿顺序是()。
A.抵押权已登记的,按登记的先后顺序清偿
B.抵押权登记的顺序相同的,先主张权利的先清偿
C.抵押权已登记的先于未登记的先清偿
D.抵押权都未登记的,按照债权比例清偿
E.抵押权都未登记的,先保全的先清偿
正确答案:查看最佳答案
参考解析:同一财产向两个以上债权人抵押的,拍卖.变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿:①抵押权已登记的先于未登记的受偿;②抵押权已登记的,按照登记的先后顺序清偿;顺序相同的,按照债权比例清偿;③抵押权未登记的,按照债权比例清偿。
第99题:在影响工程质量的诸多因素中,环境因素对工程质量特性起到重要作用。下列因素属于工程作业环境条件的有()。
A.防护设施
B.水文.气象
C.施工作业面
D.组织管理体系
E.通风照明
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--浙江省杭州监理工程师测试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第100题:在检验批量为N的一批产品中,随机抽取N1件产品进行检验。发现N1中的不合格数为D1,则()。
A.d1≤c1,判定该批产品合格
B.d1≤c1,判定该批产品不合格
C.d1>c2,判定该批产品不合格
D.d1>c2,判定该批产品合格
E.c1
正确答案:查看最佳答案
第101题:根据《标准设计施工总承包合同》,承包人建议书应包括的内容有()。
A.工程设计方案
B.工程施工方案
C.工程分包方案
D.工程报价清单
E.工程质量标准
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件,包括承包人的工程设计方案和设备方案的说明;分包方案;对发包人要求中的错误说明等内容。
第102题:施工单位实施工程质量控制活动的质量记录资料有()。
A.施工现场质量管理检查记录
B.施工图设计文件审查记录
C.施工过程作业活动质量记录
D.工程材料质量记录
E.工程有关合同文件评审记录
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--浙江省杭州监理工程师测试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第103题:进度控制的组织措施主要包括()。
A.加快施工进度
B.建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络
C.建立进度协调会议制度,建立图纸审查.工程变更和设计变更管理制度
D.明确项目监理班子中进度控制部门的人员及其职责分工
E.对影响进度目标实现的干扰和风险因素进行分析
正确答案:查看最佳答案
第104题:下列属于施工图设计的深度要求的有()。
A.能据以进行施工和安装
B.能据以安排材料.设备订货和非标准设备的制作
C.能满足设备制作的要求
D.能据以进行工程验收
E.能据以编制施工图预算
正确答案:查看最佳答案
第105题:采用扩大单价法编制建筑工程概算,其适用条件是()。
A.初步设计深度不够,建筑结构不明确
B.初步设计达到一定深度,建筑结构比较明确
C.具有概算定额
D.具有类似概算指标
E.具有类似工程概算
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--浙江省杭州监理工程师测试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第106题:建设工程组织固定节拍流水施工的特点有()。
A.施工过程在各施工段上的流水节拍不尽相等
B.各专业工作对在各施工段上能够连续作业
C.相邻施工过程之间的流水步距相等
D.专业工作队数大于施工过程数
E.各施工段之间没有空闲时间
正确答案:查看最佳答案
第107题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,关于缺陷责任期及竣工后试验的说法,正确的有()。
A.承包人应负责缺陷责任期内工程的日常维护工作
B.竣工后试验应在缺陷责任期内进行
C.发包人应提前28天将竣工后试验的日期通知承包人
D.缺陷责任期内承包人有权进入工程现场修复工程缺陷
E.竣工后试验应按专用合同条款约定由发包人或承包人进行
正确答案:查看最佳答案
参考解析:缺陷责任期内,发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。(选项A)发包人在使用过程中发现工程缺陷,由承包人负责修复,直至检验合格为止。(选项D)竣工后试验是指工程竣工移交后在缺陷责任期内投入运行期间,对工程的各项功能的技术指标是否达到合同规定要求而进行的试验。(选项B)发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。(选项C)竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行。(选项E)
第108题:()属于建设工程施工阶段投资控制的经济措施。
A.编制资金使用计划,确定.分解投资控制目标。对工程项目造价目标进行风险分析,并制定出防范性对策
B.在施工过程中进行投资跟踪控制,定期地进行投资实际支出值与计划目标值的比较,发现偏差,分析产生偏差原因,纠正偏差
C.编制本阶段投资控制工作计划和工作流程图
D.协商确定工程变更的价款,审核竣工结算
E.复核工程付款账单,签发付款证书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--浙江省杭州监理工程师测试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第109题:已履行项目审批手续的招标项目,开始招标前还需项目审批部门审查同意的事项有()。
A.招标文件
B.招标范围
C.招标方式
D.招标组织形式
E.中标人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按照国家有关规定,已履行项目审批.核准手续的招标项目,还需将招标范围.招标方式.招标组织形式等事项报项目审批.核准部门审查同意后才可以开始招标。教材P24。
第110题:实施全员参与原则一般要采取的主要措施是()。
A.对员工进行职业道德的教育,教育员工要识别影响他们工作的制约条件
B.在本职工作中,让员工有一定的自主权,并承担解决问题的责任
C.把组织的总目标分解到职能部门和层次,激励员工为实现目标而努力,并评价员工的业绩
D.启发员工积极提高自身素质
E.识别质量管理体系所需要的过程
正确答案:查看最佳答案
第111题:根据《标准设计施工总承包招标文件》,关于联合体的说法,正确的有()。
A.总承包合同的承包人可以是联合体
B.联合体协议经联合体成员协商一致可以修改
C.联合体协议为总承包合同的附件
D.监理人在合同履行中仅与联合体牵头人或授权代表联系协调工作
E.联合体成员的内容分工不是总承包合同内容
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--浙江省杭州监理工程师测试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:总承包合同的承包人可以是独立承包人,也可以是联合体。发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系,由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。由于联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容,联合体协议经发包人确认后已作为合同附件,因此未经发包人同意,承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议。
第112题:通常采用的样本数据抽样法有()。
A.顺序抽样法
B.分层抽样法
C.系统抽样法
D.二次抽样法
E.单纯随机法
正确答案:查看最佳答案
第113题:工程施工过程中,应由总监理工程师签发工程暂停令的情形有()。
A.施工单位施工质量保证措施欠缺
B.施工单位拒绝项目监理机构管理
C.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工
D.施工单位采用不适当的施工工艺
E.施工单位违反工程建设强制性标准
正确答案:查看最佳答案
第114题:下列选项中,属于监理工程师在施工阶段投资控制的主要工作的是()。
A.进行工程计量
B.审核竣工结算款
C.分析可能发生索赔的原因
D.审查设计单位的设计成果
E.处理费用索赔
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--浙江省杭州监理工程师测试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第115题:建筑工程一切险的保险期终止时间可以是()之日。
A.工程动工
B.全部工程验收合格
C.工程所有人实际占有全部工程
D.施工合同约定的竣工
E.保修期满
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格之时,或实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时,以先发生者为准;但在任何情况下,不超过保险单列明的建筑期保险终止日。
第116题:对工程设备设计图纸和设计文件审核的依据是()。
A.设备监理合同.设备设计合同
B.已获批准的可行性研究报告.设计纲要.设计任务书等
C.国家颁布的法律.监理法规与行政法规
D.国家或国家部门颁布的技术标准.设计规范
E.相关企业内部的技术守则
正确答案:查看最佳答案
第117题:项目监理机构对施工单位提供的试验室进行检查的内容有()。
A.试验室的资质等级
B.试验室的试验范围
C.试验室的性质和规模
D.试验室的管理制度
E.试验人员的资格证书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--浙江省杭州监理工程师测试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第118题:监理工程师对工程项目施工进度控制的措施有()。
A.组织措施
B.技术措施
C.经济措施
D.奖励措施
E.合同措施
正确答案:查看最佳答案
第119题:下列工程设计质量管理工作中,属于工程监理单位工作的有()。
A.协助建设单位编制设计任务书
B.协助建设单位组织工程设计变更
C.审查设计单位提交的设计成果
D.将设计文件送审图机构审查
E.深化设计的协调管理
正确答案:查看最佳答案