一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:合同履行的前提和依据是()。

A.有效的合同

B.合同法

C.诚实信用原则

D.合同生效

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版注册监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:承包商按投标文件中承诺的数量和型号将施工机械投入到施工中。监理人发现承包商使用的机械影响了工程质量，要求承包商增加。根据《施工合同示范文本》，承包商对此指示()。

A.可以拒绝执行

B.应当执行，但可获得费用补偿

C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿

D.应当执行，不能获得补偿

正确答案:查看最佳答案

第2题:根据《简明施工合同》，材料和设备的供应人通常为()。

A.分包人

B.发包人

C.施工项目部

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:简明施工合同适用于工期在12个月内的中小工程施工，是对标准施工合同简化的文本，通常由发包人负责材料和设备的供应，承包人仅承担施工义务。

第3题:工程质量控制按实施主体不同分为自控主体和监控主体，()属于监控主。

A.设计单位

B.施工单位

C.工程监理单位

D.勘察单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版注册监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是()。

A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知

B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知

C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划

D.组织编制施工“合同进度计划”

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是监理人的职责。选项B，监理人征得发包人同意后，应在开工日期7天前向承包人发出开工通知；选项D，经监理人批准的施工进度计划称为“合同进度计划”。参见教材P84。

第5题:《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道，保证施工期间畅通，满足施工运输的需要是()应承担的义务。

A.承包人

B.发包人

C.总工程师

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第6题:根据《标准施工合同》，合同附件格式包括()。

A.项目经理任命书

B.合同协议书

C.工程设备表

D.建筑材料表

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版注册监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:依据材料采购合同的约定，供货方对()承担责任。

A.因使用不当导致的质量下降

B.到货检验时采购方提出的质量异议

C.因交货后保管不善导致的质量下降

D.超过合同约定时间采购方提出的质量异议

正确答案:查看最佳答案

第8题:根据《标准施工招标文件》，评标委员会发现投标报价有算数错误时，正确的处理方式是()。

A.视投标书不符合评审标准，否决其投标

B.对投标报价进行修正，修正价格须经投标人书面确认

C.直接按投标人的总报价评审，后果由投标人承担

D.要求投标人当场重新报价，按新报价评审

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标报价有算数错误的，评标委员会应对投标报价进行修订，修订的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决该投标人的投标。

第9题:施工合同订立后，任何一方都不能将合同转让给第三者，这体现了()原则。

A.公平竞争

B.平等合作

C.诺守合同

D.诚实信用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版注册监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为()。

A.公尺结算价的2%

B.签约合同价的2%

C.工程结算加的3%

D.签约合同价的3%

正确答案:查看最佳答案

第11题:采购方拒付货款，应当按照()的拒付规定办理。

A.国家财政部门结算办法

B.地方财政部门结算办法

C.中国人民银行结算办法

D.银行结算办法

正确答案:查看最佳答案

第12题:根据《标准施工合同》，不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是()。

A.不利地质条件

B.不利水文条件

C.有毒作业环境

D.不利气候条件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版注册监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:监理人接到承包商申请后的()天内，如果认为已满足竣工条件，即可提请发包人进行工程验收;若不满意，则应书面通知承包商，指出还需完成哪些工作后才达到基本竣工条件。

A.7

B.14

C.28

D.35

正确答案:查看最佳答案

第14题:关于抵押的说法，正确的是()。

A.抵押物只能由债务人提供

B.正在建造的建筑物可用于抵押

C.提单可用于抵押

D.抵押物应当转移占有

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是担保方式。选项A错误，债务人或者第三人都可以提供抵押物；选项C错误，提单可用于质押；选项D错误，抵押物不转移占有。参见教材P11。

第15题:若合同双方对解决合同争端的适用法律的选择不能取得一致意见时，一般适用()的法律。

A.业主所在国

B.承包商所在国

C.签收所在国

D.工程所在国

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版注册监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:由承包人负责采购的材料设备，到货检验时发现与标准要求不符，承包人按工程师要求进行了重新采购，最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误工期的正确方法是()。

A.费用由发包人承担，工期给予顺延

B.费用由承包人承担，工期不予顺延

C.费用由发包人承担，工期不予顺延

D.费用由承包人承担，工期给予顺延

正确答案:查看最佳答案

第17题:单位工程的观感质量应由验收人员进行现场检查，最后由()确认。

A.总监理工程师

B.建设单位代表

C.设计单位代表

D.各单位验收人员共同

正确答案:查看最佳答案

第18题:单位工程质量验收合格后，()应在规定时间内将工程验收报告和有关文件报建设行政主管部门备案。

A.施工单位

B.监理单位

C.建设单位

D.勘察设计单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版注册监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:对符合竣工验收要求的工程，发包人收到工程竣工报告后()D内，组织勘察.设计.施工.监理.质量监督机构和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案。

A.14

B.28

C.30

D.34

正确答案:查看最佳答案

第20题:定金的数额由当事人约定，但不得超过()。

A.主合同与从合同标的总额的20%

B.主合同标的额的20%

C.主合同与从合同标的总额的10%

D.主合同标的额的10%

正确答案:查看最佳答案

第21题:招标人确定中标人后()D内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

A.15

B.30

C.25

D.60

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版注册监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件的是()。

A.工程量清单

B.发包人要求

C.单位分析表

D.发包人建议

正确答案:查看最佳答案

第23题:下列关于代理的表述中，正确的是()。

A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效

B.无权代理在被代理人追认前，“代理人”可以撤销其“代理”行为

C.无权代理的法律后果由“代理人”承担

D.代理人只能在代理权限内实施代理行为

正确答案:查看最佳答案

第24题:某通用设备采购招标项目，采用经评审的最低投标价法进行评标时，则中标人应为()。

A.报价最低者

B.评标得分最低者

C.评标得分最高者

D.评标价最低者

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版注册监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是经评审的最低投标价法。采用经评审的最低投标价法，中标人应为评标价最低者。参见教材P41。

第25题:《建设工程质量管理条例》规定，设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，并注明工程()使用年限。

A.经济

B.最长

C.合理

D.法定

正确答案:查看最佳答案

第26题:在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是()招标。

A.施工

B.设备采购

C.设计

D.材料采购

正确答案:查看最佳答案

第27题:采购方验收运抵施工现场的钢管时，适宜检验供货数量的方法是()。

A.化学分析

B.理论换算法

C.经验鉴别法

D.物理试验

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版注册监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:不可预见的物质条件的风险范围不包括()

A.自然条件

B.污染物

C.水文条件

D.气候条件

正确答案:查看最佳答案

第29题:施工图设计文件审查是()对施工图进行结构安全和强制性标准.规范执行情况等进行的独立审查。

A.建设行政主管部门

B.工程质量监督机构

C.依法认定的设计审查机构

D.设计主管部门

正确答案:查看最佳答案

第30题:某工程项目开发商委托工程监理公司进行项目实施方案的成本效益分析，确定建筑设计标准，选择适用的技术规范，提出质量保障措施，从委托工作的范围来看，工程监理公司承担的服务属于()。

A.项目前期立项咨询

B.设计阶段监理

C.工程技术咨询服务

D.施工阶段监理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版注册监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:评价委员会按规定请投标人对不明确的内容作出的澄清或说明内容将作为()的组成

A.报价书

B.投标书

C.招标书

D.合同

正确答案:查看最佳答案

第32题:根据《设计施工总承包合同》，关于“发包人要求”中的错误，正确的处理方法是()。

A.将无条件补偿条款写入合同协议书

B.将有条件补偿条款写入合同附录

C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担

D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:注:本题目无正确答案。本题考查的是订立合同时需要明确的内容。选项A.B，对于发包人要求中的错误，通用条款给出了两种供选择的条款，这是属于通用条款可选项的内容，不放在合同协议书或合同附录中。选项C错误，无条件补偿条款中，承包人复核时未发现发包人的错误，实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和(或)工期延误，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。有条件补偿条款中，承包人复核时未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致增加的费用和(或)工期延误；选项D错误，应该是将无条件或有条件补偿条款写入通用条款。参见教材P114。

第33题:将建设工程合同按承发包的工程范围划分，分类不正确的是()。

A.建筑工程总承包合同

B.建筑工程设计合同

C.建筑工程承包合同

D.建筑工程分包合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版注册监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:(1)根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，下列合同责任中，属于设备采购合同伴随服务的是()。

A.提供维修所需的工具

B.交付设备

C.提供设备必要的包装

D.提供设备的易损备件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是伴随服务。合同专用条款与技术规格中约定有附加服务，卖方可能被要求提供下列中的任一项服务或所有的服务:实施或监督所供货物的现场组装和/或试运行；(2)提供货物组装和/或维修所需的工具；(3)为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；(4)在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；(5)在卖方厂家和/或在项目现场就所供货物的组装.试运行.运行.维护和修理对买方人员进行培训。参见教材P136。

第35题:按《中华人民共和国合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的确定价款或报酬时应按()的顺序履行。

A.订立合同时履行地的市场价格.合同有关条款.补充协议

B.合同有关条款.补充协议.订立合同时履行地的市场价格

C.补充协议.合同有关条款.订立合同时履行地的市场价格

D.补充协议.订立合同时履行地的市场价格.合同有关条款

正确答案:查看最佳答案

第36题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建议时，正确的处理程序是()。

A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示

B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更

C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示

D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版注册监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:履行合同过程中，承包人可以书面形式向监理人提交改变“发包人要求”文件中有关内容的合理化建议书。监理人应与发包人协商是否采纳承包人的建议。建议被采纳并构成变更，由监理人向承包人发出变更指示。

第37题:《标准施工招标文件》的适用范围是()。

A.大型复杂的工程项目

B.多元投资主体的工程项目

C.工期在一年之内的工程项目

D.跨行业的工程项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《标准施工招标文件》适用于大型复杂工程项目。《简明标准施工招标文件》适用于工期在12个月之内的工程项目。

第38题:对于质量控制点，一般要()，再制订对策和措施进行预控。

A.事先分析可能造成质量问题因

B.事先分析施工过程中的关键工序

C.分析施工过程中的薄弱环节

D.分析施工过程中质量不稳定的工序

正确答案:查看最佳答案

第39题:建设工程施工合同中非招标工程的合同价款，由当事人双方依据()协商后，填写在协议书内。

A.工程量清单

B.工程概算书

C.预算定额

D.工程预算书

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版注册监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:根据《标准施工招标文件》，“投标人须知前附表”的目的是()。

A.列明“通用合同条款”

B.明确“投标人须知”正文中的未尽事宜

C.明确“投标人须知”的修改内容

D.列明评标的方法和因素

正确答案:查看最佳答案

参考解析:“投标人须知前附表”用于进一步明确“投标人须知”正文中的未尽事宜。“评标办法前附表”用于详细列明资格审查和评标的全部方法.因素.标准和程序。

第41题:下列选项中，有关建设工程施工阶段施工进度计划的表述，不正确的是()。

A.承包人应当在专用条款约定的日期，将施工组织设计和施工进度计划提交工程师

B.工程师接到承包人提交的进度计划后，应当予以确认或者提出修改意见

C.如果工程师逾期不确认也不提出书面意见，则视为不同意

D.工程师对进度计划和对承包人施工进度的认可，不免除承包人对施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷所应承担的责任

正确答案:查看最佳答案

第42题:采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于施工组织设计评审内容的是()。

A.项目经理的任职资格

B.主要技术负责人的施工管理业绩

C.各专业人员数量的合理性

D.资源配置计划的合理性

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版注册监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审，内容包括施工组织设计.项目管理机构.投标报价和其他因素4个方面。其中，施工组织设计的评审重点:内容完整性和编制水平;施工方案与技术措施的合理性;质量管理体系的可靠性和针对性;环境保护管理体系与措施的完整性和有效性;工程进度计划与措施的科学性和合理性;资源配备计划的合理性。(选项D)项目管理机构的评审重点:项目经理.主要技术负责人的任职资格及以往的工程施工管理业绩表明能胜任本项目的工作;其他主要人员的配备是否合理，本项目施工涉及的专业能全覆盖。(选项A.B.C)

第43题:根据《标准施工合同》，表明合同终止的行为是()。

A.竣工验收合格

B.工程移交

C.竣工结算

D.结清单生效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是缺陷责任期管理。承包人收到发包人最终支付款后结清单生效。结清单生效即表明合同终止，承包人不再拥有索赔的权利。如果发包人未按时支付结清款，承包人仍可就此事项进行索赔。

第44题:关于施工招标项目标底的说法，正确的是()。

A.施工招标项目必须有标底

B.标底应当在开标时公布

C.标底应当作为评标的依据

D.一个项目可以有几个不同的标底

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是招标准备阶段的工作。标底说明属于招标文件的投标人须知中的内容，招标人可以自行决定是否编制标底，一个招标项目只能有一个标底。若招标项目设有标底，应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。参见教材P31。

第45题:建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，除法律有特殊规定外，作为合同成立的条件是()。

A.标的物交付

B.当事人之间意思表示一致

C.货款交付

D.材料设备所有权转移

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版注册监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:《建设工程勘察合同示范文本》按照委托勘察任务的不同分为(一).(二)两个版本，分别适用于()的委托任务。

A.岩土工程勘察.水文地质勘察

B.民用建设工程勘察.其他专业工程勘察

C.为设计提供勘察工作，仅涉及岩土工程

D.要求简单的勘察.要求复杂的勘察

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程勘察合同(一)适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括岩土工程勘察.水文地质勘察(含凿井).工程测量.工程物探等勘察。建设工程勘察合同(二)委托工作内容仅涉及岩土工程，包括取得岩土工程的勘察资料，对项目的岩土工程进行设计.治理和监测工作。

第47题:下列关于工程实际竣工日期的确定，不正确的是()。

A.工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期

B.工程竣工验收通过但要求整修和完善的，实际竣工日期为承包人整修和完善后送交竣工验收申请报告的日期

C.工程按发包人要求返工重作或补救后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人返工重作或补救后送交竣工验收申请报告的日期

D.发包人延误竣工验收，承包人送交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期

正确答案:查看最佳答案

第48题:风险型CM合同的计价方式是()。

A.固定总价

B.成本加酬金

C.固定单价

D.可调单价

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版注册监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是美国AIA合同文本。风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式，成本部分由雇主承担，CM承包商获取约定的酬金。参见教材P145。

第49题:某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订的合同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为()。

A.4月30日

B.5月5日

C.5月15日

D.6月14日

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:根据《建设工程委托监理合同》的规定()是监理人的权利。

A.选择施工总承包人的确认权与否决权

B.工程实际竣工日期的签认权

C.工程上使用的材料和施工质量的检验权

D.设计变更的审批权

E.工程款支付的审核和签认权

正确答案:查看最佳答案

第51题:工程师对承包商施工索赔的处理决定，承包商()。

A.必须执行

B.可以不予理睬

C.可以执行

D.可以要求工程师重新考虑

E.可以依据合同提交仲裁

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版注册监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:某材料采购合同中，双方约定的采购量为100吨，合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符，下述作法中正确的有()。

A.计量98吨，则应补交2吨

B.计量98吨，则应补交1.5吨

C.计量99.8吨，则不再补交

D.计量99.8吨，则应补交0.2吨

E.计量102吨，则退还2吨

正确答案:查看最佳答案

参考解析:双方约定的合理磅差为0.5%，那么供货方的交货数量在100吨的±0.5%范围内，即99.5吨至100.5吨之间，属于在合理界限范围内，对此不按多交或少交对待，双方互不退补。故选项C正确，选项D错误。如果供货方的交货数量不在99.5吨至100.5吨之间，那么属于超过合理界限范围，此时不再考虑合理磅差和尾差因素，按实际交货数量计算多交或少交数量，多交则由采购方退回或支付溢出数量货物的货款(故选项E正确)，少交则由供货方补齐或退回不足部分的货款(故选项A正确)。选项B的错误在于，一旦供货方的交货数量超过合理界限范围，则不再考虑合理磅差和尾差因素，应当将实际交货数量与约定交货数量进行比较，计算得出差额数量，而不是与合理范围的下限比较计算差额数量。

第53题:在施工合同中，发包人的义务通常包括()。

A.平整施工场地

B.确保施工所需水.电供应

C.提供工程进度计划

D.负责施工现场的安全保卫

E.办理施工临时用地的批准手续

正确答案:查看最佳答案

第54题:在施工合同履行过程中，如果发包人不按合同规定及时向承包人支付工程进度款，则承包人有权()。

A.立即停止施工

B.要求签订延期付款协议

C.在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工

D.追究违约责任

E.立即解除合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版注册监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:下列各险种中专门针对工程的是()。

A.机器损坏险

B.建筑工程一切险

C.货物运输险

D.安装工程一切险

E.机动车辆险

正确答案:查看最佳答案

参考解析:只有建筑工程一切险(及第三者责任险)和安装工程一切险(及第三者责任险)是专门针对工程的保险。

第56题:根据《招标投标法实施条例》，下列情形中，视为投标人相互串通的有()。

A.投标人d的投标报价与招标标底一致

B.不同投标人的投标文件由同一单位编制

C.不同投标人委托同一单位办理投标事宜

D.投标报价与招标标底一致b.不同投标人的投标文件由同一单位编制c.不同投标人委托同一单位办理投标事宜d.不同投标人的投标函格式相同

E.不同投标人的投标文件异常一致

正确答案:查看最佳答案

第57题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，设计方的合同责任有()。

A.保护设计方案.图纸.数据等知识产权

B.保证设计质量满足规定的标准和合同要求

C.施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批

D.负责向发包人和施工单位进行设计交底

E.解决施工过程出现的设计问题

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版注册监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:关于经评审的最低投标价法的说法，正确的有()。

A.该方法适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的项目评标

B.该方法一般将投标人施工组织设计审查放在初步评审阶段

C.中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同

D.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价

E.投标人可以低于成本的价格报价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，“评标价”仅是衡量投标书优劣的依据，定标签订合同时，仍以投标价作为中标的合同价。E项，如果评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

第59题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，通常有两种约定形式，需要合同双方在专用条款中约定的内容有()。

A.施工场地临时道路通行权的取得

B.材料和工程设备的提供方

C.计日工和暂估价的补偿方式

D.施工图设计文件的提供方

E.竣工后试验的责任方

正确答案:查看最佳答案

第60题:关于投标人资格审查的说法，正确的有()。

A.本标段的监理人不能参加施工投标

B.由招标人进行资格审查

C.财产被接管不是否决投标资格的理由

D.类似项目业绩应当是资格审查的内容

E.资格审查一般采用合格制

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版注册监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:选项A.C均属于拒绝作为资格预审申请人的12种情况的单位之一。资格预审时，由资格审查委员会进行资格审查，资格后审时由评标委员会进行资格审查。资格审查委员会按照初步审查和详细审查两个阶段依次进行。详细审查的主要审查内容包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制，应在前附表中注明。

第61题:建设工程施工招标初步评审过程中，应判定为废标的情形有()。

A.投标文件中大写金额与小写金额不一致的

B.投标文件中总价金额与单价金额不一致的

C.不同投标人的投标文件异常一致

D.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出的

E.不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件偏差的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:应作废标处理的情况:投标人不具备投标资格，串通投标或弄虚作假或有其他违法行为，不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件中的偏差。A.B项，评标委员会可对投标报价进行修订，修订的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决该投标人的投标。C.D项属于串通投标行为。

第62题:FIDIC施工合同条件中，业主向承包商提供支付保函()。

A.是在通用条件的条款中明确规定的

B.取决于业主主动选用

C.取决于承包商的要求

D.取决于融资机构的强制性规定

E.是在专用条件的条款中明确规定的

正确答案:查看最佳答案

第63题:根据FIDIC《施工合同条件》，为了不损害承包商的合法利益，关于指定分包商的说法，正确的有()。

A.指定分包商的工作内容由工程师和承包商协商确定

B.承包商对指定分包商的违约不承担责任

C.给指定分包商支付工程款不从承包商的中标价中支出

D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费

E.招标文件中已说明指定分包商的工作内容

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版注册监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:选项A，指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作，通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工，需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。选项C，给指定分包商支付的工程款，从承包商投标报价中未摊入应回收的间接费.税金.风险费的暂定金额内支出。

第64题:根据《标准施工合同》，合同协议书中需要明确填写的内容有()。

A.施工工程或标段

B.工程结算方式

C.质量标准

D.合同组成文件

E.变更处理程序

正确答案:查看最佳答案

第65题:关于招标有效期的说法，正确的有()。

A.投标有效期从投标截止日期开始起算

B.投标有效期对投标人有约束力

C.招标人在投标有效期内完成评标即可

D.投标有效期内应完成合同签订工作

E.投标有效期在合同订立后自动终止

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是接受投标书阶段的工作。投标有效期是对招标人和投标人均有约束力的时间期限，从投标截止日期开始起算。招标人应在有效期内完成评标.定标.签订合同的全部工作；投标人在有效期内不得要求撤销或修改其投标文件，否则将没收投标保证金。参见教材P32～33。

第66题:关于建设工程材料设备采购合同特点的说法，正确的有()。

A.采购人可以是发包人，也可以是承包人

B.可以不转移材料设备的所有权

C.供货人只能是生产厂家

D.不同合同内容繁简程度差异较大

E.合同履行与施工进度密切相关

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版注册监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:B项，建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，以转移财产所有权为目的。C项，供货人可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商。

第67题:按照《建设工程设计合同示范文本》有关违约责任规定，下列描述中不正确的是()。

A.发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作

B.设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费

C.合同生效后，设计人刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还

D.设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收该项目2%设计费

E.设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应支付该阶段的全部设计费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，发包人延误支付设计费，逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下一阶段工作，并书面通知发包人。C项，发包人要求终止或解除合同时，如设计人尚未开始设计工作，则不退还发包人已付定金;如设计人已进行设计工作，完成的工作量不足一半，则发包人按该阶段设计费的一半支付;如设计人已进行设计工作，完成的工作量超过一半，则发包人按该阶段设计费的全部支付。D项，设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收设计费的千分之二。

第68题:设计招标文件和施工招标文件均需包含的内容有()。

A.工程量清单

B.技术标准及要求

C.图纸

D.投标须知

E.评标标准和方法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A.B.C项属于施工招标文件包含的内容，设计招标文件中不包含。

第69题:根据《标准施工招标资格预审文件》，下列单位中，将被拒绝作为资格预审申请人的有()。

A.承担本标段设计任务的设计施工总承包单位

B.本标段的监理人

C.与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位

D.与招标人同属一个行政主管部门的单位

E.招标人不具备独立法人资格的附属机构

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版注册监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于指示的说法，正确的有()

A.工程师可作出口头指示

B.工程师助手可作出口头指示

C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示

D.工程师未及时补发书面指示，承包商应要求书面确认口头指示

E.工程师未在约定时间内答复书面确认要求，应视为确认了口头指示

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示，但某些特殊情况下可以在施工现场发出口头指示，承包商也应遵照执行，并在事后及时补发书面指示。

第71题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于联合体的说法，正确的有()。

A.总承包合同的承包人可以是联合体

B.联合体协议经联合体成员协商一致可以修改

C.联合体协议为总承包合同的附件

D.监理人在合同履行中仅与联合体牵头人或授权代表联系协调工作

E.联合体成员的内容分工不是总承包合同内容

正确答案:查看最佳答案

参考解析:总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体。发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。由于联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容，联合体协议经发包人确认后已作为合同附件，因此未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议。

第72题:根据《标准施工合同》，关于工程计量的说法，正确的有()。

A.单价子目已完工程量按月计算

B.总价子目的计量支付不考虑市场价格浮动

C.总价子目已完工程量按月计算

D.总价子目表中标明的工程量通常不进行现场计量

E.总价子目表中标明的工程量通常不进行图纸计量

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版注册监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:招标人编制的招标文件通常包括()

A.投标须知

B.合同条件

C.设计审查文件

D.资格审查文件

E.工程量清单

正确答案:查看最佳答案

第74题:依据《合同法》，下列合同属于建设工程合同的有()。

A.勘察合同

B.设计合同

C.监理合同

D.施工合同

E.设备采购合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按完成承包的内容进行分类，建设工程合同可以分为建设工程勘察合同.建设工程设计合同.建设工程施工合同(选项A.B.D)。选项C.E属于与建设工程相关的合同。

第75题:按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人可以()。

A.留置该工程

B.与发包人协议将该工程折价

C.自行将该工程折价

D.申请人民法院将该工程依法拍卖

E.优先受偿该工程拍卖的价款

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版注册监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷，当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是()。

A.施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构

B.通过有关调解仍未解决合同纠纷

C.施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议

D.和解无效

E.人民法院没有管辖权

正确答案:查看最佳答案

第77题:按照《招标投标法》的规定，不允许招标人在定标过程中()

A.与投标人就投标价格进行谈判

B.将中标结果通知未中标的投标人

C.强制中标人接受新的承包条件

D.在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人

E.授权评标委员会确定中标人

正确答案:查看最佳答案

第78题:同一财产向两个以上的债权人抵押的，正确处理变卖抵押财产价款的清偿顺序是()。

A.抵押权已登记的，按登记的先后顺序清偿

B.抵押权登记的顺序相同的，先主张权利的先清偿

C.抵押权已登记的先于未登记的先清偿

D.抵押权都未登记的，按照债权比例清偿

E.抵押权都未登记的，先保全的先清偿

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版注册监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖.变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿:①抵押权已登记的先于未登记的受偿;②抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿;顺序相同的，按照债权比例清偿;③抵押权未登记的，按照债权比例清偿。

第79题:设计合同承包方对所承担设计任务的建设项目应配合施工，()。

A.负责设计变更

B.负责设计交底

C.参加隐蔽工程验收

D.参与施工组织

E.参加工程竣工验收

正确答案:查看最佳答案