[点击进入2022年广东省一级建造师法律法规考题]
一.单选题(共有70题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:王某的日工资为80元。政府规定2010年10月1日至7日放假7天,其中3天属于法定休假日,4天属于前后两周的周末休息日。公司安排王某在这7天加班不能安排补休。公司应当向王某支付加班费合计()元。
A.560
B.1360
C.800
D.1120
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年广东省一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:P148第3段。休息日安排劳动者加班,应支付不低于200%的工资报酬;法定节假日安排工作的,支付不低于300%的工资报酬。
第1题:甲建设单位拖欠乙施工企业工程款,乙发函催告甲还款。乙的催告行为在提起诉讼时产生的效果是()。
A.诉讼时效的中止
B.诉讼时效的中断
C.诉讼时效的延长
D.改变法定时效期间
正确答案:查看最佳答案
第2题:某工程的设备安装工程分包给某专业设备安装公司。在施工过程中,总承包单位发现存在安全隐患,遂要求该安装公司暂停施工,但分包单位仍继续施工,导致生产安全事故。对此事故,()。
A.由监理单位承担主要责任
B.由建设单位承担主要责任
C.由分包单位承担主要责任
D.由总承包单位承担主要责任
正确答案:查看最佳答案
第3题:建设工程施工合同纠纷的合同履行地是指()。
A.施工行为地
B.施工合同签订地
C.施工单位所在地
D.施工项目业主住所地
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年广东省一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:关于总分包单位的质量责任的说法,正确的是()。
A.分包工程质量由分包单位自行向建设单位负责
B.分包单位应当接受总承包单位的质量管理
C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量各自向建设单位承担相应的责任
D.分包工程发生质量问题,建设单位只能向总承包单位请求赔偿
正确答案:查看最佳答案
第5题:由于监理工程师指令有误导致现场停工,若合同中没有相应条款,则正确说法是()。
A.由建设单位做好现场维护,所需费用由建设单位承担
B.由施工单位做好现场维护,所需费用由监理单位承担
C.由施工单位做好现场维护,所需费用由施工单位承担
D.由施工单位做好现场维护,所需费用由建设单位承担
正确答案:查看最佳答案
第6题:根据《艻动合同法》,下列情形中,用人单位不得解除劳动者劳动合同的是()。
A.在本单位连续工作满15年,且距法定退休年龄不足5年的
B.在试用期间被证明不符合录用条件的
C.严重违反用人单位的规章制度的
D.因公负伤,不在规定的医疗期内的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年广东省一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:某告诉公路项目进行招标,开标后允许()。
A.评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容
B.投标人再增加优惠条件
C.投标人撤销投标文件
D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法
正确答案:查看最佳答案
第8题:根据《仲裁法》,合议仲裁庭作出仲裁裁决应当()。
A.按照首席仲裁员的意见作出
B.按照多数仲裁员的意见作出
C.按照仲裁委员会主任的意见作出
D.按照首席仲裁员和仲裁委员会主任的共同意见作出
正确答案:查看最佳答案
第9题:施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行()安全生产教育培训,其教育培训情况记入个人工作档案。
A.l次
B.2次
C.3次
D.4次
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年广东省一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:根据最高法院司法解释,关于竣工工程质量责任的说法,正确的是()。
A.发包人拖延付款.延迟提供设计图纸或甲供材料,应承担对质量缺陷的过错责任
B.建设工程未经竣工验收投入使用后,承包人在合理使用寿命内对地基基础工程质量承担民事责任
C.建设工程未经竣工验收投入使用后,装饰工程出现质量问题的,不免除承包人的保修责任
D.建设工程竣工时发现的质量问题,如果不是承包人的原因导致的,承包人有权拒绝修复
正确答案:查看最佳答案
第11题:关于人身保险合同的说法,不正确的是()。
A.保险人对人寿保险的险费,不得用诉讼方式要求投保人支付
B.人身保险合同的受益人由被保险人或者投保人指定
C.人身保险合同的投保人可分期支付保险费费
D.人身保险合同是以人的年龄为标的的保险合同
正确答案:查看最佳答案
第12题:在招标投标中,关于履约保证金的说法,正确的是()。
A.招标文件中不得要求中标人提交履约保证金
B.履约保证金是为了保证中标人按照合同约定履行义务,完成中标项目而设立的
C.履约保证金的金额没有法律规定的限制,招标人可要求中标人提交任意金额的履约保证金
D.不鼓励施工企业以银行保函形式向建设单位提供履约担保
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年广东省一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:在乡.村庄规划区内进行乡村公共设施和公益事业建设时,应当办理()。
A.乡村建设规划许可证
B.乡村建设工程规划许可证
C.乡村建设用地规划许可证
D.土地性质变更登记手续
正确答案:查看最佳答案
第14题:下列关于法人的表述,错误的是()。
A.企业法人分立.合并的,应当向登记机关办理登记但无需公告
B.企业法人分立.合并的,其权利和义务由变更后的法人享有和承担
C.有独立经费的机关从成立之日起,具有法人资格
D.具有法人条件的事业单位.社会团体,依法不需要办理法人登记的,从成立之日起,具有法人资格
正确答案:查看最佳答案
第15题:某材料供应商由于自身原因,没有按合同约定及时提供原材料,给工程建设项目造成了经济损失,该供应商应承担()。
A.行政处分
B.违约责任
C.行政处罚
D.交纳罚金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年广东省一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:供应商没有按合同约定及时提供原料,属于合同的违约,应当承担违约责任赔偿损失。
第16题:甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工,但是乙方因为管理不善导致工程拖期,在5月20日到5月25日该地区发生洪灾,造成工期一再拖延,最后竣工时间为2010年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时,拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用,那么甲方应该计算()天的拖期违约损失。
A.15
B.16
C.17
D.21
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题虽然发生了不可抗力,但是乙方因管理不善而导致工期拖延的违约责任是不能免除的。因为不可抗力发生的时间不是在合同约定的施工期内,而是乙方违约后发生的,因此因不可抗力导致工期拖延的时间仍然是属于乙方工期的延误。因此拖期违约损失应该是5月31日减去5月10日,答案D正确。
第17题:在施工合同中,当事人对垫资利息未作约定,则()。
A.按照年利率24%计息
B.利息不予支持
C.按照中国人民银行同期同类贷款利率计息
D.垫资不予返还
正确答案:查看最佳答案
第18题:关于建筑市场行为公布的说法,正确的是().
A.行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间,公告部门应当停止对违法行为记录的公告
B.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密.商业秘密和个人隐私的记录一律不得公开
C.原行政处理决定被依法变更或撤销的,公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销,无需在公告平台上予以声明
D.企业整改经审核确实有效的,可以缩短其不良行为记录信息公布期限,但公布期限最短不得少于3个月
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年广东省一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:根据施工许可制度的要求,建设项目因故停工,()应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告。
A.工程项目部
B.施工企业
C.监理单位
D.建设单位
正确答案:查看最佳答案
第20题:关于建设工程质量保修的说法,正确的是()。
A.不同类型的建设工程,质量保修范围不同
B.合同约定的保修期不能高于法定保修期限
C.工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关
D.建设工程保修期的起始日是工程实际竣工之日
正确答案:查看最佳答案
第21题:建设单位申请领取施工许可证时必须有已经落实的建设资金。建设工期不足一年的,到位资金原则上不得少于工程合同价的()。
A.20%
B.30%
C.40%
D.50%
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年广东省一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:关于投标人的说法,正确的是()。
A.投标人发生合并,分立,破产等重大变化时,其投标无效
B.不论有没有划分标段,存在控股关系的不同单位均不得参加同一招标项目的投标
C.单位负责人为同一人的不同单位参加同一标段投标的,相关投标无效
D.投标联合体通过资格预审后需要增加成员的,应当书面告知招标人
正确答案:查看最佳答案
第23题:建设单位领取施工许可后,因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的,关于其后果的说法,正确的是()。
A.发证机关核验施工许可证
B.发证机关收回施工许可证
C.施工企业重新办理施工许可证
D.施工许可证自行废止
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是延期开工.核验.重新办理批准的规定。建设单位领取施工许可后,因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止。
第24题:根据《合同法》,债权人将合同中的权利转让给第三人的,()。
A.需经债务人同意,且需办理公证手续
B.无需经债务人同意,也不必通知债务人
C.无需债务人同意,但需办理公证手续
D.无需债务人同意,但需通知债务人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年广东省一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:根据《物权法》的规定,当事人以下列各项财产作为抵押物时,抵押权自登记时设立的是()。
A.正在建造的船舶.航空器
B.交通运输工具
C.生产设备.原材料
D.正在建造的建筑物
正确答案:查看最佳答案
第26题:建设单位和施工企业经过平等协商确定某屋面防水工程的保修期限为3年,工程竣工验收合格移交使用后的第4年屋面出现渗漏,则承担该工程维修责任的是()
A.工单位
B.建设单位
C.使用单位
D.建设单位和施工企业协商确定
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程质量的最低保修期限。屋面防水的最底保修期限为5年,3年的约定是无效的,因此施工单位应当承担维修责任。
第27题:甲施工企业与乙签订了机动车买卖合同,该车辆所有权自()时发生移转。
A.交付
B.合同成立
C.合同生效
D.车辆完成登记
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年广东省一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:下列安全生产条件中,属于取得建筑施工企业安全生产许可证条件的是()
A.制定完备的安全生产规章制度和操作流程
B.配备兼职安全生产管理人员
C.各分部分项工程有应急预案
D.管理人员每年至少进行2次安全生产教育培训
正确答案:查看最佳答案
第29题:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,属于应当注销安全生产许可证情形的是()。
A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的
B.建筑施工企业破产.倒闭.撤销的
C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的
D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权.玩忽职守颁发安全生产许可证的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是安全生产许可证的注销与撤销,ACD选项都是安全生产许可证许可撤销的情形,只有B选项,建筑施工企业的破产.倒闭.撤销的.应当将安全许可证交回安全生产许可证颁发管理机关予以注销。
第30题:关于注册商标有效期的说法,正确的是()。
A.10年,自申请之日起计算
B.10年,自核准注册之日起计算
C.20年,自申请之日起计算
D.20年,自核准注册之日起计算
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年广东省一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:负有安全生产监督管理职责的部门依法采取停止供电措施,除有危及生产安全的紧急情形外,应当提前()通知生产经营单位。
A.12小时
B.36小时
C.24小时
D.48小时
正确答案:查看最佳答案
第32题:关于施工许可制度的说法中,正确的是()。
A.中止施工满1年经核验不符合条件的,应当收回其施工许可证
B.领取施工许可证后因故不能按期竣工超过6个月的,施工许可证自行废止**
C.因故中止施工,恢复施工后1个月内应向发证机关报告
D.批准开工报告的工程因故中止施工的,应当重新办理批准手续
正确答案:查看最佳答案
第33题:关于建设工程质重保修违法行为应承担的法律责任的说法,正确的是()。
A.施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的,责令改正,处10万元以上30万元以下的罚款
B.缺陷责任期内,由承包人原因造成的缺陷,承包人负责维修并承担相应费用后,可免除对工程的一般损失略偿责任
C.缺陷责任期内,由承包人原因造成的缺陷,承包人应负责维修,并承担鉴定及维修费用
D.建筑业企业申请资质升级.资质增项,在申请之日起半年内,未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的,资质许可机关不予批准其申请
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年广东省一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:施工企业以自有的房产作抵押,向银行借款100万元,后来施工企业无力还贷,经诉讼后其抵押房产被拍卖,拍得的价款为150万元,贷款的利息及违约金为20万元,实现抵押权的费用为10万元,则拍卖后应返还施工企业的款项为()万元。
A.10
B.20
C.30
D.50
正确答案:查看最佳答案
参考解析:P37“(三)抵押的效力”第一段。拍卖所得为150万元。抵押权人就主债权100万元,利息及违约金20万元,实现抵押权的费用10万元优先受偿。
第35题:下列合同订立的原则中,可以作为合同当事人的行为准则,防止当事人滥用权利,保护当事人合法权益,维护和平衡当事人之间的利益的原则是()。
A.合法原则
B.诚实信用原则
C.公平原则
D.自愿原则
正确答案:查看最佳答案
第36题:根据《节约能源法》,房地产开发企业在销售房屋时,应当向购买人明示所售房屋的节能信息有()。
A.能效标识
B.节能措施
C.质重保修书
D.建筑节能
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年广东省一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:节能的有关要求。P196。
第37题:某商业工程项目,业主急于营业,在工程未经竣工验收情况下就开始经营使用,使用5个月后发现部分装修出现质量问题,则下列说法正确的是()。
A.施工单位有维修义务
B.业主自己承担责任
C.施工单位承担保修责任
D.业主可扣减施工单位保修金
正确答案:查看最佳答案
第38题:关于建设工程共同承包的说法,正确的是()
A.中小型工程但技术复杂的,可以采取联合共同承包
B.两个不同
C.联合体各方应当与建设单位分别签订合同,就承包工程中各自负责的部分承担责任
D.共同承担的各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
第39题:根据《建筑工程安全防护.文明施工措施费用及使用管理规定》,对建筑工程安全防护.文明施工措施费用的使用负总责的单位是()。
A.监理单位
B.建设单位
C.总承包单位
D.分包单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年广东省一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:下列关于民用建筑节能的表述正确的是()。
A.对不符合节能强制性标准的项目,建设行政主管部门不得颁发建设工程规划许可证
B.对既有建筑实施节能改造,优先采用遮阳.改善通风等低成本改造措施
C.国家要求在新建建筑中必须安装和使用太阳能等可再生资源利用系统
D.企业可以制定高于国家.行业能耗标准的企业节能标准
正确答案:查看最佳答案
第41题:根据有关规定,对于违法发包.转包.分包.挂靠等违法行为进行行政处罚的追溯期限为2年,其起算时间应为()。
A.工程开工之日
B.合同签订之日
C.竣工验收之日
D.工程交付之日
正确答案:查看最佳答案
第42题:关于建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主持权利的说法,正确的是()。
A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的,应予支持
B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题,承包人均应当承担责任
C.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任
D.承包人的保修责任可以免除
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年广东省一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》实行工程总承包的,对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案,应当由()组织召开专家论证会。
A.建设单位
B.总承包单位
C.设计单位
D.分包单位
正确答案:查看最佳答案
第44题:关于仲裁裁决执行效力的说法,正确的是()。
A.一方当事人不履行仲裁裁决的,另一方当事人应当向作出裁决的仲裁机构申请执行
B.仲裁裁决只在国内生效
C.当事人申请执行仲裁裁决的案件,由被执行人所在地或者被执行财产所在地的基层人民法院管辖
D.申请仲裁裁决强制执行的期间为2年
正确答案:查看最佳答案
第45题:根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行力法》关于施工企业负责任人施工现场带班制度的说法,正确的是()。
A.建筑施工企业负责人,是指企业的法定代表人.总经理,不包括主管质量安全和生产工作的副总工程师
B.建筑施工企业负责人要定期带班检查,毎月检查时间不少于其工作日的20%
C.有分公司的企业集团负责人因故不能到现场的,可口头委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查
D.建筑拖工企业负责人带班检查时,应认真做好检查记录,并分别在企业和工程项目存档备查
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年广东省一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》的规定,属于承揽业务不良行为认定标准是()。
A.以他人名义投标或以其他方式弄虚作假,骗取中标的
B.未取得资质证书承揽工程的,或超越本单位资质等级承揽工程的
C.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的
D.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的
正确答案:查看最佳答案
第47题:关于项目经理的说法,正确的是()。
A.项目经理的权利来自于企业法人的授权
B.施工项目可以设有项目经理
C.项目经理具有相对独立的法人资格
D.由项目经理签字的材料款项未及时支付,材料供应商应以项目经理为被告进行起诉
正确答案:查看最佳答案
第48题:根据《招标投标法》规定,在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,投标人()。
A.不得补充.修改.替代或者撤回已经提交的投标文件
B.撤回已经提交的投标文件的,其投标保证金将被没收
C.可以补充修改或者撤回已经提交的投标文件,并书面通知招标人
D.须经过招标人同意才可以补充.修改.替代已经提交的投标文件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年广东省一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:关于人身保险合同的说法,正确的是()
A.保险合同只能由被保险人和保险人签订
B.受益人由被保险人或投保人指定
C.被保险人或受益人必须是投保人
D.保险人可以用诉讼方式要求投保人支付保险费
正确答案:查看最佳答案
第50题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》关于竣工工程质量责任的说法,正确的是()。
A.发包人指定分包人分包专业工程,应由分包人对承包人承担责任
B.建设工程未经竣工验收投入使用后,承包人在合理使用寿命内对地基基础工程质量承担民事责任
C.建设工程末经竣工验收投入使用,不免除承包人的保修责任
D.建设工程竣工时发现的质量问题,如果不是承包人的原因导致的,承包人有权拒绝修复
正确答案:查看最佳答案
第51题:关于留置的说法,正确的是()。
A.留置权属于债权
B.债权人不负责保管留置物
C.建设工程合同可以适用留置权
D.留置权基于法定而产生
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年广东省一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:关于工程建设标准的说法,正确的是()
A.国家标准和行业标准均是强制性标准
B.工程建设国家标准由国务院工程建设主管部门审查批准
C.公布国家标准后,原有的行业标准继续实施
D.国家标准的复审一般是在颁布后5年进行一次
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是工程建设国家标准。A选项,国家标准和行业标准既有强制性标准又有推荐性标准,C选项,公布国家标准后,原有的行业标准应当自行废止。D选项,国家标准的复审一般是在实施后5年进行一次。颁布日期是标准发布的时间,实施日期是标准开始生效的时间。
第53题:下列关于建设用地使用权转让的说法,错误的是()。
A.当事人应当采取书面形式订立相应的合同
B.使用期限由当事人约定,但不得超过建设用地使用权的剩余期限
C.应当向登记机构申请变更登记
D.附着于该土地上的建筑物.构筑物及其附属设施不随之转让
正确答案:查看最佳答案
第54题:甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了等级,乙将自己的土地使用权让给丙。
A.甲的地役权因办理等级而设立
B.乙转让土地使用权应经甲同意
C.土地所有权人设立地役权不必经乙同意
D.甲的地役权对丙具有约束力
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年广东省一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考察的是地役权,选项A地役权自合同生效时成立,选项B乙转让土地使用权不用经过甲同意,C选项,土地上已设立土地承包经营权.建设用地使用权.宅基地使用权的权力的,未经用益物权人同意,土地所有认不得设立地役权,即土地所有权人设立地役权需要经过乙同意,D选项。地役权与其他用益物权一并转让。部分转让的,转让部分涉及地役权的,转让供役地的,地役权对受让人具有约束力。
第55题:甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同,后因供电局无故断电,乙公司无法按时完全成生产任务致使交货延迟,给甲施工企业造成了损失。关于该案责任承担的说法,正确的是()
A.供电局向甲施工企业承担责任
B.供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任
C.乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任
D.公司向甲施工企业承担责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:违约责任,是指合同当事人因违反合同义务所承担的责任,《合同法》规定,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行.采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第56题:根据《大气污染防治法》,我国颁发主要大气污染物排放许可证的机构是()。
A.国务院环保部门
B.各级地方政府环保部门
C.酸雨控制区内的任人民政府环保部门
D.大气污染排放总量控制区内的人民政府
正确答案:查看最佳答案
第57题:关于地方性法规批准和备案的说法,正确的是()
A.设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案
B.自治州的单行条例报送备案时,应当说明作出变通的情况
C.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准
D.治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年广东省一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:关于建设工程竣工验收,说法正确的是()。
A.建设工程竣工验收应当由建设行政主管部门组织,建设.设计.施工.监理单位参加
B.施工单位申请建设工程竣工验收时应当已完成设计和合同约定的主要工作
C.建设单位应当对配套建设的环境保护设施进行竣工验收,编制验收报告,并依法向社会公开
D.不符合节能强制性标准的建筑工程,已经建成的,2年内不得投入生产.使用
正确答案:查看最佳答案
第59题:关于有效投标价格的说法,正确的是()。
A.投标报价低于成本
B.投标报价高于最高投标限价
C.投标人提供备选价格
D.投标报价高于其他投标人报价
正确答案:查看最佳答案
第60题:可以撒销建筑业企业资质的情形是()
A.企业取得资质后不再符合相应资质条件的
B.企业取得资质后发生重大安全事故的
C.资质许可机关违反法定程序准予资质许可的
D.资质证书有效期到期后未及时办理续期手续的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年广东省一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:在施工监理过程中,工程监理单位发现存在重大安全事故隐患,要求施工单位停工整改,而施工单位拒不整改或者不停止施工,监理单位应当()。
A.继续要求施工单位整改
B.要求施工单位停止施工
C.及时向有关主管部门报告
D.协助施工单位消除隐患
正确答案:查看最佳答案
第62题:根据《建筑工程安全防护.文明施工措施费用及使用管理规定》,对建筑工程安全防护.文明施工措施费用的使用负总责的单位是()。
A.监理单位
B.建设单位
C.总承包单位
D.分包单位
正确答案:查看最佳答案
第63题:关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法,正确的是()。
A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行暴(同音字)破作业
B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行暴(同音字)破作业,必须经国务院批准
C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行暴(同音字)破作业的,应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准
D.在省.自治区.直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行暴(同音字)破作业的,必须经国务院文物行政部门批准
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年广东省一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:某施工合同约定由施工单位负责采购材料,合同履行过程中,由于材料供应商违约而没有按期供货,导致施工没有按期完成。此时应当由()追究违约责任。
A.建设单位直接向材料供应商
B.建设单位向施工单位追究责任,施工单位向材料供应商
C.建设单位向施工单位追究责任,施工单位向项目经理
D.建设单位不追究施工单位的责任,施工单位应向材料供应商
正确答案:查看最佳答案
第65题:根据《房屋建筑工程和市政机场设施工程实行见证取样和送检的规定》,下列试块.试件和材料必须实施见证取样和送检的是()。
A.用于承重结构的混凝土试块
B.用于墙体混凝土使用的掺加剂
C.用于砌筑结构的钢筋及连接接头试件
D.用于防水工程的水泥制品
正确答案:查看最佳答案
第66题:关于规划许可证和施工许可证的领取,说法正确的是()。
A.以划拨方式取得土地后应当办理建设用地规划许可
B.申请领取施工许可证时,应当报送安全施工措施并进行审批
C.申请领取施工许可证前应当确定施工企业,可以直接发包的工程采用招标发包,可以邀请招标的采用公开招标,确定的施工企业无效
D.发证机关收到申请,发现申请人证明文件不全时,应当当场或5日内一次告知需要补正的全部内容
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年广东省一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:某建筑工程已经达到其设计使用年限,业主想继续使用,则()。
A.不能继续使用,必须拆除
B.继续使用即可
C.向建设主管部门缴纳一定费用后可继续使用
D.委托鉴定,重新界定使用期
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建设工程质量管理条例》规定,建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的,产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察.设计单位鉴定,并根据鉴定结果采取加固.维修等措施,重新界定使用期。
第68题:根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》,属于建筑施工企业负责人的是()。
A.实际控制人
B.副总工程师
C.主管经营的副总经理
D.项目经理
正确答案:查看最佳答案
第69题:关于劳动合同效力的说法,正确的是()。
A.用人单位投资人发生变更,原劳动合同继续有效
B.存在用人单位免除自己的法定责任,排除劳动者权利条款的,劳动合同全部无效
C.用人单位发生合并或者分立,须与劳动者重新签订劳动合同
D.劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的,以在先的时间为劳动合同的生效时间
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年广东省一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第70题:关于申请领取施工许可证的说法,正确的有()。
A.应当委托监理的工程已委托监理后才能申请领取施工许可证
B.领取施工许可证是确定建筑施工企业的前提条件
C.法律.行政法规和省.自治区.直辖市人民政府规章可以规定申请施工许可证的其他条件
D.在申请领取施工许可证之前需要楼市建设资金
E.在城市.镇规划区的建筑工程,需要同时取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证后,才能申请办理施工许可
正确答案:查看最佳答案
第71题:关于安全专项施工方案审核的说法,正确的有()。
A.专项方案应当由施工企业技术部门组织本企业施工技术.安全.质量等部门的专项技术人员进行审核
B.专项方案经审核合格的。由施工企业安全部门负责人签字
C.实行施工总承包的,专项方案应当由总承包企业技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字
D.不需专家论证的专项方案,经施工企业审核合格后报监理单位,由项目总监理工程师审核签字
E.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工企业组织召开专家论证会
正确答案:查看最佳答案
第72题:关于施工现场工人生活居住区问题,下列说法错误的有()。
A.生活区的选址应当符合安全性要求
B.现场的生活区可以与作业区合并设置
C.现场的生活区和办公区必须分开设置
D.现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证
E.工人宿舍可以设置在已通过中间验收的未竣工建筑物内
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年广东省一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:某教学楼工程发包人,拟提前一个月竣工。正确的是()。
A.在不违反强制性标准的前提下,发包人通过监理人下达监理通知单即可要求承包人提前竣工
B.发包人应当与承包人达成提前竣工协议,作为合同文件组成
C.提前竣工协议应当包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施
D.提前竣工协议应经过主管部门批改方能生效
E.如因学生开学原因,教学楼未经竣工验收提前使用的,应当以实际竣工验收合格之日作为工程竣工日,确定承包人工期责任
正确答案:查看最佳答案
第74题:关于人民法院调解民事案件的说法,正确的有()。
A.人民法院进行调解,只能由审判员一人进行调解
B.人民法院只能在双方当事人都同意的情况下进行调解
C.调解达成协议,人民法院应当制作调解书
D.能够即时履行的案件,人民法院可以不制作调解书
E.调解书一经制作,即发生法律效力
正确答案:查看最佳答案
第75题:根据我国《合同法》的规定,要约是希望和他人订立合同的意思表示,该意思表示应当符合规定是()。
A.内容具体确定
B.要约是一种行为
C.承担责任
D.表明经受合同的承诺
E.表明经受要约人承诺,要约人要受到要约的约束
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年广东省一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:关于仲裁协议效力的说法,正确的有()
A.合同无效,仲裁协议亦无效
B.仲裁协议有效,当事人也可以向法院提出诉讼
C.仲裁委员会有权裁决超出仲裁协议约定范围的争议
D.有效仲裁协议排除法院的司法管辖权
E.有效的仲裁协议对双方当事人均有约束力
正确答案:查看最佳答案
第77题:关于施工项目投标保证金的说法,正确的有()。
A.招标人在招标文件中可以要求投标人提交投标保证金
B.投标保证金有效期应当与投标有效期一致
C.中标人无正当理由不与招标人订立合同,取消其中标资格,投标保证金不予退还
D.两阶段进行招标的项目,投标保证金应当在第一阶段提出
E.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%,但最高不得超过80万元人民币
正确答案:查看最佳答案
第78题:关于安全专项施工方案实施的说法,正确的是()。
A.①起重吊装.②桩基础工程.③土方开挖.④土方回填.⑤脚手架均需编制专项施工方案
B.超过一定规模的危大工程专项方案,施工单位应当组织专家论证
C.施工单位应当在施工现场显著部位设置安全警示标志,在危险部位公告危大工名称和具体责任人
D.危大工程发生险情或事故,施工单位应当立即采取应急处置措施,并报告工程所在地主管部门
E.危大工程验收合格的,由项目经理和总监理工程师签字确认,方可进入下一道工序
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年广东省一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:建设工程施工合同中发包人的义务包括()。
A.及时检查隐蔽工程
B.按照约定提供原材料.设备
C.交付竣工验收合格的建设工程
D.要求压缩合同约定工期
E.支付价款
正确答案:查看最佳答案
第80题:下列工程建设国家标准中,属于强制性标准的有()。
A.工程建设规划.施工等通用的综合标准
B.工程建设重要的通用的制图方法标准
C.工程建设重要的通用的试验检验和评定方法标准
D..工程建设重要的通用的信息管理标准
E.工程建设通用的有关安全和环境保护的标准
正确答案:查看最佳答案
第81题:建设单位拟装修其办公楼,其中涉及承重结构变动,则下列表述正确的有()。
A.建设单位将装修方案报有关主管部门批准后,方可施工
B.建设单位在委托原设计单位提出设计方案后,方可施工
C.建设单位在委托相应资质等级设计单位提出设计方案后,方可施工
D.建设单位提出装修方案后,即可要求承包单位施工
E.建设单位可直接将装修任务发包给劳务公司
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年广东省一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第82题:根据《招标投标法》,可以确定中标人的主体是()。
A.经招标人搜权的招标代理机构
B.建设行政主管部门
C..经招标人授权的评标委员会
D.招标投标有形市场
正确答案:查看最佳答案
第83题:我国的法律体系通常包括宪法.民法.商法.经济法和()。
A.合同法与招标投标法
B.刑法
C.劳动法
D.诉讼与非诉讼程序法
E.社会法
正确答案:查看最佳答案
第84题:下列情形之中,视为投标人相互串通投标的有()
A.不同投标人的投标文件相互混装
B.属于同一集团.协会.商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标
C.招标人授电投标人撤换.修改投标文件
D.不同投标人委托同一单位办理投标
E.单位负责人为同一人或者存在控股.管理关系的不同单位参加同一招标项目不同阶段的投标。
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年广东省一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第85题:按照《招标投标法实施条例》的规定,下列投标应该被否决的有()。
A.投标文件未经投标单位负责人签字
B.投标人提交投标文件后,又在投标截止日期前一天,书面提出报价降低2%
C.投标报价低于成本或高于招标文件设定的最高投标限价
D.投标文件中明显报价计算错误,评委会书面通知该投标人。投标人书面澄清,并未超出投标文件的范围,也未改变投标文件的实质性内容
E.投标联合体没有提交共同投标协议
正确答案:查看最佳答案
第86题:买卖合同租赁合同.运输合同.仓储合同的共同特点有()。
A.必须具备一定的形式和手续
B.不以交付标的物为合同成立要件
C.在交付标的物后合同才能成立
D.当事人交付标的物属于履行合同
E.合同自当事人双方意思表示一致时成立
正确答案:查看最佳答案
参考解析:买卖合同.租赁合同.运输合同.仓储合同均属于诺成合同,当事人意思表示一致即成立,不以交付标的物为成立要件。交付标的物属于履行合同,故选项B.D.E正确。
第87题:下列争议中,属于劳动争议范围的是()。
A.家庭与家政服务人员之间的争议
B.个体工匠与学徒之间的争议
C.因确认劳动关系发生的争议
D.因工作时间发生的争议
E.因终止劳动合同发生的争议
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年广东省一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第88题:下列关于工程总承包的表述中,符合现行建设法规的有()。
A.总承包分为工程总承包和施工总承包
B.具有工程勘察.设计或施工总承包资质的企业,可在其资质等级许可的工程项目范围内开展工程总承包业务
C.工程总承包是按合同约定对工程项目的勘察.设计.采购.施工.监理.试运行等全过程或若干阶段的承包
D.总承包单位和分包单位就总承包工程对建设单位负连带责任
E.具有勘察.设计资质的企业,可以进行施工总承包
正确答案:查看最佳答案
第89题:根据《城市建设档案管理规定》,施工企业一般应提交的档案资料有()。
A.工程技术档案资料
B.竣工图
C.工程检验评定资料
D.工程结算资料
E.材料采购合同
正确答案:查看最佳答案
第90题:按照《节约能源法》.《循环经济促进法》的规定,我国目前主要采取的节能激励措施包括()。
A.安排专项节能财政资金
B.给予节能产业税收优惠
C.对节能项目信贷支持
D.节能价格策略
E.限制高能耗进口
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年广东省一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第91题:施工企业必须在变更10日内到原安全生产许可证颁发管理机关办理生产安全许可证变更手续情形有()。
A.企业股东变更
B.企业名称变更
C.企业法人变更
D.企业设立分公司
E.企业注册地址变更
正确答案:查看最佳答案
第92题:下列属于工程建设国家标准中强制性标准的有()。
A.工程建设通用的有关安全.卫生和环境保护的标准
B.工程建设重要的通用的建筑模数和制图方法标准
C.工程建设重要的行业专用的试验.检验和评定方法等标准
D.工程建设重要的通用的信息技术标准
E.工程建设勘察.规划.设计.施工(包括安装)及验收等行业专用的综合性标准
正确答案:查看最佳答案
参考解析:工程建设国家标准分为强制性标准和推荐性标准。下列标准属于强制性标准:(1)工程建设勘察.规划.设计.施工(包括安装)及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准;(2)工程建设通用的有关安全.卫生和环境保护的标准;(3)工程建设重要的通用的术语.符号.代号.量与单位.建筑模数和制图方法标准;(4)工程建设重要的通用的试验.检验和评定方法等标准;(5)工程建设重要的通用的信息技术标准;(6)国家需要控制的其他工程建设通用的标准。强制性标准以外的标准是推荐性标准。
第93题:行政责任的承担方式主要包括行政处罚和行政处分。下列属于行政处罚的种类是()。
A.没收违法所得
B.责令停业整顿
C.撤职
D.警告
E.降级
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年广东省一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第94题:某建筑公司为承揽文物保护单位的修缮.重建项目,则其申领文物保护工程资质证书应当具备的条件包括()。
A.有取得文物博物执业资格的人员
B.有取得文物博物专业技术职务的人员
C.有文物修缮.重建方而的工程业绩
D.有从谁文物保护工程所需的技术设备
E.有建设行政主管部门颁发的资质证书
正确答案:查看最佳答案
第95题:下列劳动合同条款中,属于选择条款的有()
A.社会保险
B.试用期
C.保守商业秘密
D.补充保险
E.休息休假
正确答案:查看最佳答案
第96题:施工单位的“安管人员”主要是(),须经建设行政主管部门或者其他部门考核合格,并取得安全生产考核合格证书。
A.主要负责人
B.项目负责人
C.专职安全生产管理人员
D.特种作业人员
E.施工作业人员
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年广东省一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第97题:《民事诉讼法》规定,起诉必须符合的条件有()。
A.有明确的被告
B.有具体的诉讼请求.事实和理由
C.仲裁协议无效
D.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖
E.原告是与本案有直接利害关系的公民.法人和其他组织
正确答案:查看最佳答案
第98题:下列建设工程合同中,属于无效合同的有()。
A.施工企业超越资质等级订立的合同
B.发包人胁迫施工企业订立的合同
C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同
D.供应商欺诈施工单位订立的采购合同
E.施工企业与发包人订立的重大误解合同
正确答案:查看最佳答案
第99题:根据《注册建造师管理规定》,下列情形中,不予注册的有()。
A.钱某取得资格证书3年后申请注册
B.赵某因工伤丧失了民事行为能力
C.孙某与原单位解除劳动关系后申请变更注册
D.周某申请在两个单位分包注册
E.李某已满60岁但仍担任单位的咨询顾问
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年广东省一级建造师法律法规考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!