[点击进入2022版北京市二级注册建造师历年题库]
一.单选题(共有60题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:关于申请领取施工许可证的条件的说法,正确的是()。
A.有保证工程进度的基本制度
B.建设工程所需投资已经全部到位
C.依法必须实行监理的工程已经委托了监理单位
D.已经与施工企业签订了合作协议
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版北京市二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:需要拆迁的,拆迁进度符合施工要求,只有制度不行;建设资金已经落实,不要求到位;已经确定施工企业,必须是有资质的施工企业,还得签订工程承包合同,合作协议不行。P47
第1题:关于无资质承揽工程的法律规定,下列表述中正确的是()。
A.无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同都是无效合同
B.当作为无资质的“实际施工人”的利益受到损害时,不能向合同相对方主张权利
C.当无资质的“实际施工人”以合同相对方为被告起诉时,法院不应受理
D.无资质的“实际施工人”不能以发包人为被告主张权利
正确答案:查看最佳答案
第2题:在某实行工程总承包的建设工程的施工中,总承包单位将专业工程分包给具有相应资质的分包单位,在施工过程中分包单位不接受总承包单位的质量管理,造成分包工程存在很大的质量缺陷,承担主要责任的应该是()。
A.分包单位
B.建设单位
C.总承包单位
D.总承包单位与分包单位承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建设工程安全生产管理条例>进一步规定,分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理,分包单位不服从管理导致生产安全事故的,由分包单位承担主要责任。总承包单位依法对施工现场的安全生产负总责,这就要求分包单位必须服从总承包单位的安全生产管理。在许多工地上,往往有若干分包单位同时在施工,如果缺乏统一的组织管理,很容易发生安全事故。因此,分包单位要服从总承包单位对施工现场的安全生产规章制度.岗位操作要求等安全生产管理。否则,一旦发生施工安全生产事故,分包单位要承担主要责任。
第3题:工程建设活动,必须执行强制性标准。该规定具体含义是指()。
A.工程建设中不能约定采用推荐性标准
B.工程建设活动不得违反强制性标准
C.工程建设中的新技术新工艺新材料,不符合强制性标准规定的,经过专家委员会论证方可采用
D.工程建设中,只有我国强制性标准未作规定的,才允许采用国际标准或国外
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版北京市二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:下列关于注册建造师信用档案的表述中,错误的是()。
A.信用档案信息,主要由本人及其聘用单位向注册机关提供
B.信用档案的内容包括其基本情况.业绩.良好行为.不良行为等
C.信用档案中的不良行为记录,以建设单位和监理单位提供的信息为准
D.信用档案信息按有关规定向社会公示
正确答案:查看最佳答案
参考解析:注册建造师信用档案应当包括注册建造师的基本情况.业绩.良好行为.不良行为等内容。违法违规行为.被投诉举报处理.行政处罚等情况应当作为注册建造师的不良行为记入其信用档案。注册建造师信用档案信息按照有关规定向社会公示。
第5题:施工企业项目经理部经营活动的法律后果由()。
A.项目经理承担
B.企业法人承担
C.企业法定代表人承担
D.项目经理部与企业法人共同承担
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系。项目经理部行为的法律后果由企业法人承担。
第6题:根据《招标投标法》,中标通知书自()发生法律效力。
A.发出之日
B.作出之日
C.盖章之日
D.收到之日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版北京市二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标通知书发出后,招标人改变中标结果的,或者中标人放弃中标项目的,应当依法承担法律责任。P81
第7题:下列关于建筑业企业资质申请的表述中,正确的是()。
A.首次申请建筑业企业资质,不考核企业工程业绩,其资质等级按最低资质等级核定
B.增项申请建筑业企业资质,考核原有资质范围内已有的工程业绩
C.已取得工程设计资质的企业首次申请同类别建筑业企业资质,其所申请的资质等级可高于现有的工程设计资质等级
D.刚注册设立的建筑业企业,在资质等级未定的情况下,可先挂靠一家同类企业承包工程
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A.B.C.D选项表述了企业资质申请中常见的四种情况,其中A选项符合规定,即首次申请时不考核工程业绩,但以最低等级核定,因此,B选项显然错误。C选项错在高于二字上,应为不得超过现有工程设计资质等级。D选项错在挂靠二字上。
第8题:行政机关未提出书面答复.提交当初作出具体行政行为的证据,行政复议机关可以作出()的决定。
A.责令其提交
B.维持该具体行政行为
C.撤销该具体行政行为
D.驳回复议申请
正确答案:查看最佳答案
参考解析:被申请人不按照法律规定提出书面答复,提交当初作出具体行政行为的证据.依据和其他材料的,视为该具体行政行为没有证据.依据,决定撤销该具体行政行为。
第9题:当事人对人民法院作出的财产保全裁定不服的,可以()
A.提出上诉
B.提起再审
C.申请复议一次
D.不予执行
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版北京市二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:裁定经送达当事人,即发生法律效力,当事人不服的,可以申请复议一次。
第10题:监理工程师发现施工现场料堆偏高,有可能滑塌,存在安全事故隐患,则监理工程师应当()。
A.要求施工单位整改
B.要求施工单位停止施工
C.向安全生产监督行政主管部门报告
D.向建设工程质量监督机构报告
正确答案:查看最佳答案
参考解析:工程监理单位在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患的,应当要求施工单位整改;情况严重的,应当要求施工单位暂时停止施工,并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的,工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。本题中监理工程师发现施工现场料堆偏高,有可能滑塌,存在安全事故隐患,应当要求施工单位整改。
第11题:下列属于行政处罚行为的是()。
A.拘役
B.罚金
C.撤职
D.没收违法所得
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查行政处罚的种类。根据《行政处罚法》第8条的规定,行政处罚的种类包括:(1)警告;(2)罚款;(3)没收违法所得.没收非法财物;(4)责令停产停业;(5)暂扣或者吊销许可证.暂扣或者吊销执照;(6)行政拘留;(7)法律.行政法规规定的其他行政处罚。根据上述规定,本题应选D。拘役.罚金属于刑罚;行政拘留.罚款才属于行政处罚;撤职属于行政处分
第12题:招标人要求中标人提供履约保证金,中标人应当提交且履约保证金不得超过中标合同金额的()。
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版北京市二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查履约保证金金额。《招标投标法实施条例》规定,招标文件要求中标人提交履约保证金的,中标人应当按照招标文件的要求提交。履约保证金不得超过中标合同金额的10%。
第13题:李某在乙建筑设计单位任职期间,设计公司受到甲建设单位的委托进行建筑大厦的图纸设计工作,乙建筑设计公司将此项工作交予李某负责完成,经过李某呕心沥血的工作,该设计顺利完成,就该大厦设计图纸的著作权,下列说法正确的是()。
A.该著作权归属于李某
B.该著作权归属于建筑设计单位
C.李某和建筑设计单位共同拥有该著作权
D.该著作权归属于甲建设
正确答案:查看最佳答案
参考解析:李某的设计属于利用单位的物质技术条件创作,单位承担责任的条件下完成的特殊职务作品,这种著作权的归属为个人享有署名权,单位享有著作权的其它权利。所以C项正确。
第14题:某建设单位发包的工程由乙包工头借用甲施工企业的资质中标并签订施工合同,工程竣工验收质量合格,乙包工头要求按合同约定支付工程款,则()。
A.合同无效,不应支付工程款
B.合同无效,应参照合同约定支付工程款
C.合同有效,不应支付工程款
D.合同有效,应参照合同约定支付工程款
正确答案:查看最佳答案
参考解析:没有资质的实际施工人借用建筑施工企业的名义所签订的合同属于违反《合同法》的规定,即违反法律.行政法规的强制性规定,该合同应认定无效。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定:建设工程施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予以支持。故选项B正确。
第15题:关于抵押的说法,正确的是()。
A.当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围
B.抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变
C.转让抵押物的价款只需高于担保债权即可
D.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版北京市二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是抵押权.质押.留置权.定金的规定。选项B,抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变;选项C,没有此项规定,对于转让抵押物,需要征得抵押权人的同意;选项D,不可以单独转让。
第16题:关于专职安全生产管理人员配备要求的说法,正确的是()。
A.按建筑施工总承包企业资质管理要求,资质等级越高则专职安全生产管理人员配备越多
B.建筑施工企业经营规模较小的,可以不配置专职安全生产管理人员
C.建筑施工企业的分支机构不必配备专职安全生产管理人员
D.作业难度大的施工作业班组必须配备专职安全生产管理人员
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建筑施工总承包资质序列企业:特级资质不少于6人;一级资质不少于4人;二级和二级以下资质企业不少于3人。采用新技术.新工艺.新材料或者致害因素多.施工作业难度大的工程项目,项目专职安全生产管理人员的数量应当根据施工实际情况,在以上规定的配备标准上增加。
第17题:下列情形中,当事人不享有法定解除权的是()。
A.运输建材的货车途中遭遇泥石流,货物全部损毁
B.施工合同签订后,承包人向发包人明确表示届时将不履行合同
C.发包人拒不支付工程款,承包人催告后仍不支付
D.施工单位夜间施工扰民,被行政主管部门责令停工,致使工期延误
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《合同法》规定:有下列情形之一的,当事人可以解除合同:(1)因不可抗力致使不能实现合同目的;(2)在履行期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;(3)当时事一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行;(4).当事人一方迟延履行债务或者其他违约行为致使不能实现合同目的;(5)法律规定的其他情形。
第18题:(1)下列事项中,属于施工生产安全事故调查组职责的是()。
A.查明事故发生的间接经济损失
B.追究责任人的法律责任
C.提交事故调查报告
D.提出对受伤人员的赔偿方案
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版北京市二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:事故调查组履行下列职责:查明事故发生的经过.原因.人员伤亡情况及直接经济损失;(2)认定事故的性质和事故责任;(3)提出对事故责任者的处理建议;(4)总结事故教训,提出防范和整改措施;(5)提交事故调查报告。P247
第19题:引起债权债务关系发生的最主要.最普遍的根据是()。
A.合同
B.扶养
C.不当得利
D.无因管理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程债的产生和常见种类。合同之债,是债发生最主要.最普遍的依据;当事人之间因产生了合同法律关系,也就产生了权利义务关系,便设立了债的关系。
第20题:甲.乙之间存在债权债务关系,甲将其享有的债权全部转移给丙时,应当釆取的措施是()。
A.不必通知乙,也不必经乙同意
B.应当通知乙,并经乙同意
C.应当通知乙,但不必经乙同意
D.应当经乙同意,但履行时不必通知乙
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查合同转让。合同转让是指合同当事人一方依法将合同权利.义务全部或者部分转让给他人,有三种类型:合同权利转让;合同义务转让;合同权利义务概括转让。债权转让,是指在不改变合同权利义务内容基础上,享有合同权利的当事人将其权利转让给第三人享有。债权转让无需征得债务人同意,但是要通知债务人,自通知到达债务人时就发生转让。选项C正确。
第21题:某建设工程项目的发包方和承包商之间发生工程款结算的纠纷,双方最终依据施工合同中约定的仲裁条款通过仲裁的方式解决了纠纷,上述纠纷属于()。
A.民事纠纷
B.行政纠纷
C.刑事附带民事纠纷
D.程序纠纷
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版北京市二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:民事纠纷是平等主体间的有关人身.财产权的纠纷,建设方和施工方的合同纠纷属于两个平等主体之间的纠纷,因此,选项A正确。
第22题:某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同,()施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两个部件,并有意转租该塔吊,关于施工企业义务的说法,正确的是()。
A.施工企业应当对塔吊部件进行维修
B.施工企业应当对塔吊做相应改造
C.施工企业转租塔吊后应当将相关情况通知租赁公司
D.施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承租人应当妥善保管租赁物,()因保管不善造成租赁物毁损.灭失的,应当承担损害赔偿责任。
第23题:施工企业的项目负责人应当对()负责。
A.本单位的安全生产
B.建设工程项目的安全施工
C.本单位安全生产所需资金
D.危险性较大的专项施工方案确定
正确答案:查看最佳答案
参考解析:施工单位的项目负责人应当对建设工程项目的安全施工负责。
第24题:《劳动法》规定,女职工生育享受不少于()天的产假。
A.90
B.98
C.120
D.128
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版北京市二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考核的是女职工的特殊保护。《劳动法》规定,禁止安排女职工从事矿山井下.国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处.低温.冷水作业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动。不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。对怀孕7个月以上的女职工,不得安排其延长工作时间和夜班劳动。女职工生育享受不少于90天的产假。不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动,不得安排其延长工作时间和夜班劳动。
第25题:根据最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》的有关规定,人民法院对于证据较多或者复杂疑难的案件,应当组织当事人在答辩期届满后.()交换证据。
A.开庭审理前
B.法庭辩论前
C.终审判决前
D.举证期限届满前
正确答案:查看最佳答案
参考解析:我国民事诉讼中的证据交换,是指在诉讼答辩期届满后开庭审理前。在法院的主持下,当事人之间相互明示其持有证据的过程。证据交换制度的设立,有利于当事人之间明确争议焦点,集中辩论;有利于法院尽快了解案件争议焦点,集中审理;有利于当事人尽快了解对方的事实依据,促进当事人进行和解和调解。
第26题:施工企业发生以下情形,建设单位请求解除施工合同,人民法院应予支持的是()。
A.已经完成的建设工程质量不合格的
B.不履行合同约定的协助义务的
C.将承包的建设工程非法转包.违法分包的
D.合同约定的期限内没有完工的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A是不合格且拒绝修复的,B是承包人解除施工合同的情形,D没有完工且在发包人催告的合理期限仍没有完工。P126
第27题:甲建设单位与乙设计单位签订设计合同,约定设计费用200万元,甲按约定向乙支付了定金50万元。如果乙在规定期限内不履行设计合同,应该返还给甲()。
A.50万元
B.80万元
C.90万元
D.100万元
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版北京市二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是抵押权.质权.留置权.定金的规定。给付定金的一方不履行约定的债务的,无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的,应当双倍返还定金。定金的数额由当事人约定,但不得超过主合同标的额的20%。50+200×20%=90万元。
第28题:下列与工程建设有关的法律.法规.部门规章中,()属于行政法规范畴。
A.中华人民共和国建筑法
B.建设工程安全生产管理条例
C.建造师执业资格制度暂行规定
D.建筑业企业资质等级标准
正确答案:查看最佳答案
参考解析:行政法规是国家最高行政机关即国务院所制定的规范性文件
第29题:根据《刑法》规定,投标人相互串通投标,损害招标人或其他投标人利益,情节严重的,处3年以下有期徒刑或者(),并处或单处()。
A.拘留;罚款
B.罚金;吊销营业执照
C.拘役;罚金
D.拘役;没收违法所得
正确答案:查看最佳答案
第30题:根据《建设工程安全生产管理条例》,施工起重机械和整体提升脚手架.模板等自升式架设施安装完毕后,应当由(),并出具合格证明。
A.安装单位质检合格
B.建设单位检查验收
C.建设行政主管部门检查验收
D.监理单位检查验收
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版北京市二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是施工现场安全防护和安全费用的规定。参见教材P215
第31题:二级建造师在注册有效期内变更执业单位时,应当及时办理()手续。
A.备案
B.变更
C.重新注册
D.认证
正确答案:查看最佳答案
参考解析:在注册有效期内,变更执业单位者,应当及时办理变更手续。因变更注册申报不及时影响注册建造师执业.导致工程项目出现损失的,由注册建造师所在聘用企业承担责任,并作为不良行为记入企业信用档案。
第32题:张某为甲公司的业务员,手中有甲公司的介绍信和盖好公章的合同,后来张某离开甲公司,并未将介绍信与合同交回。之后张某又与客户刘某以甲公司的名义签订了一份合同,而刘某一直以为张某是甲公司的业务员。这份合同的效力应该认定为()。
A.无效,属于欺诈合同
B.无效,责任应由张某承担
C.有效,责任应由张某承担
D.有效,责任应由甲公司承担
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程代理行为及其法律关系。本题属于表见代理,即指行为人虽无权代理,但由于行为人的某些行为,造成了足以使善意相对人相信其有代理权的表象,而与善意相对人进行的.由本人承担法律后果的代理行为。所以本题中,合同有效,后果由被代理人甲公司承担。除非能证明客户刘某知道张某已不是甲公司的业务员,或张某与刘某有串通,则刘某不是善意相对人,则该代理行为无效。
第33题:关于工程建设标准的说法,正确的是()。
A.国家标准和行业标准均是强制性标准
B.工程建设国家标准由国务院或其授权机关批准发布
C.公布国家标准后,原有的行业标准继续实施
D.国家标准的复审一般是在公布后10年进行一次
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版北京市二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:适用《产品质量法》调整的是()
A.建筑工程
B.设备安装工程
C.销售用预制件
D.装修工程
正确答案:查看最佳答案
参考解析:适用于《产品质量法》的产品:经过加工.制作,用于销售的产品;设工程使用的建筑材料,建筑构配件和设备。
第35题:甲施工单位项目经理受高额回扣的诱惑,从乙供应商处购进了一批质次价高的劣质钢材。后来被建设单位发现,要求甲施工单位返工,甲施工单位因此遭受了巨大损失,那么,甲施工单位的损失应由()承担。
A.项目经理与建设单位
B.项目经理与乙供应商
C.项目经理与甲施工单位
D.施工单位与乙供应商
正确答案:查看最佳答案
参考解析:在该案例中,项目经理没有按要求履行自身义务,同供应商串通,为施工单位提供劣质钢材,导致施工单位遭受巨大损失,项目经理应与供应商共同承担施工单位损失。
第36题:2015年10月在甲工程项目施工中,施工企业经项目经理签字的材料款,未能按时支付,则承担法律责任的主体为()。
A.施工企业
B.项目经理
C.建设单位
D.项目经理部
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版北京市二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:项目经理部不具有法人资格,不能独立承担民事责任,项目经理是施工企业法定代表人在项目上的授权代表,其在行使职权时产生的法律后果应当由施工企业承担。显然,A项正确。
第37题:关于国家所有的不可移动文物范围的说法,正确的是()。
A.纪念建筑物属于国家所有
B.近代现代代表性建筑属于国家所有
C.石刻属于国家所有
D.古文化遗址属于国家所有
正确答案:查看最佳答案
参考解析:古文化遗址.古墓葬.石窟寺属于国家所有。国家指定保护的纪念建筑物.古建筑.石刻.壁画.近代现代代表性建筑等不可移动文物,除国家另有规定的以外,属于国家所有。国有不可移动文物的所有权不因其所依附的土地所有权或者使用权的改变而改变。P196-197
第38题:甲建筑工程公司委托王某购买一批建筑材料并负责运回到施工工地。在运输途中发生了洪水,造成了时间延误和部分材料损毁。在这种情况下王某()。
A.承担材料毁损的责任
B.承担时间延误的责任
C.承担全部责任
D.不承担任何责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《合同法》第311条规定不可抗力发生时,承运人不承担货物毁损的责任和时间延误的后果。
第39题:下列民事行为属于代理的是()。
A.由于事务繁忙,甲委托王某代其邀请张三赴宴
B.乙雇佣李四为其修缮房屋
C.丙委托中介为其征婚
D.丁企业委托律师事务所代其办理营业执照
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版北京市二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:代理,是指代理人在代理权限内,以被代理人的名义实施民事法律行为。
第40题:人民法院在审理行政诉讼案件中,下列仅作为参照处理的规定是()。
A.法律
B.行政法规
C.地方性法规
D.规章
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查行政诉讼的审理。人民法院审理行政诉诊案件,以法律.行政法规.地方性法规为依据,参照行政规章(包括部门规章和地方政府规章)。
第41题:关于二级建造师执业范围的说法,正确的是()
A.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人,项目均为小型工程施工项目的除外
B.注册建造师担任施工项目负责人期间,经受聘企业同意,可以变更注册另一企业。
C.发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的,办理书面交接手续后可以更换施工项目负责人
D.因非承包人原因致使工程项目停工超过120日,注册建造师可同时担任另一工程施工项目负责人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:考查二级建造师执业岗位范围。教材P69。A项跟项目规模无关,B项不得同时在两个企业执业,D项缺少建设单位同意。
第42题:《固体废物污染环境防治法》规定,转移固体废弃物,应向()的省环保部门报告,并应经接受地省环保部门的许可。
A.移人地
B.移出地
C.途经地
D.接受地
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版北京市二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:转移固体废物出省.自治区.直辖市行政区域贮存.处置的,应当向固体废物移出地的省.自治区.直辖市人民政府环境保护行政主管部门提出申请。移出地的省.自治区.直辖市人民政府环境保护行政主管部门应当商经接受地的省.自治区.直辖市人民政府环境保护行政主管部门同意后,方可批准转移该固体废物出省.自治区.直辖市行政区域。未经批准的,不得转移。
第43题:甲某与某建筑施工企业签订了劳动合同,其劳动合同期限为6个月,则甲的试用期应在()的期间范围内确定。
A.15日
B.1个月
C.2个月
D.3个月
正确答案:查看最佳答案
参考解析:劳动合同期限3个月以上不满1年的,试用期不得超过1个月;劳动合同期限1年以上不满3年的,试用期不得超过2个月;3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同,试用期不得超过6个月。
第44题:甲将闲置不用的工程设备出售给乙,双方约定3天后交付设备,次日,甲又将该设备卖给丙,并向丙交付了该设备。经查,丙不知甲与乙之间有合同关系。关于甲.乙.丙之间的合同效力的说法,正确的是()。
A.甲与乙.丙之间的合同均有效
B.甲与乙之间的合同无效,甲与丙之间的合同有效
C.甲与乙.丙之间的合同均无效
D.甲与乙之间的合同先生效后失效,甲与丙之间的合同有效
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是物权的设立.变更.转让.消灭和保护。甲与乙,甲与丙之间的合同均是有效的,但由于甲丙之间交付了设备,根据《物权法》,动产物权权的设立和转让,自交付时发生效力。因此甲丙之间已转让了物权,但并不等于甲乙之间的合同失效。正确的处理是,甲乙之间已转让物权,所以设备归丙所有,但甲乙之间合同有效,根据此合同,甲向乙承担违约责任。
第45题:根据《建设工程价款结算暂行办法》,实行总承包的政府投资单项工程项目竣工总结算的审查人是()。
A.发包人
B.总承包人
C.同级审计部门
D.同级财政部门
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版北京市二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总(承)包人编制,发包人可直接进行审查,也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查。政府投资项目,由同级财政部门审查。
第46题:下列设备中,属于特种设备的是()
A.风机
B.水泵
C.压缩机
D.储气罐
正确答案:查看最佳答案
参考解析:考查内容:《特种设备安全监察条例》特种设备是指涉及生命安全.危险性较大的锅炉.压力容器.压力管道.电梯.起重机械.客运索道.大型游乐设施和场(厂)内专用机动车辆,同时也包括其附属的安全附件.安全保护装置和与安全保护装置相关的设施。
第47题:关于财产保险合同的说法,正确的是()。
A.保险合同不可以转让
B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费
C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性
D.被保险人应当与投保人一致
正确答案:查看最佳答案
第48题:在我国法律体系中,《侵权责任法》属于()。
A.民法商法
B.社会法
C.经济法
D.诉讼法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版北京市二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《民法通则》.《合同法》.《物权法》.《侵权责任法》.《公司法》.《招标投标法》等属于民法商法。
第49题:根据《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释》,谢列情形中,造成建设工程质量缺陷,发包人应当承担过错责任的是()。
A.未申领施工许可证
B.延迟提供设计文件
C.拖欠工程款
D.直接指定分包人分包专业工程
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设单位相关的质量责任和义务。建设单位指定分包的工程应片得总包的同意
第50题:某施工单位违反国家规定,在施工中偷工减料,使用了不合格的建筑材料.构配件和设备,降低工程质量并且导致建筑工程坍塌,致使多人重伤.死亡。该施工单位的行为已经构成()。
A.重大劳动安全事故罪
B.工程重大安全事故罪
C.重大责任事故罪
D.强令违章冒险作业罪
正确答案:查看最佳答案
参考解析:工程重大安全事故罪:(1)违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的行为。(2)重大责任事故罪:生产作业中违反安全管理规定,或者强令他人违章冒险作业,因而发生重大伤亡事故或其他严重后果。(3)重大劳动安全事故罪:安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人,处以此罪名。
第51题:关于代理的说法,正确的是()。
A.经被代理人同意的转代理,代理人不再承担责任
B.同一代理事项有数位代理人的,应当推选牵头人
C.作为委托人的法人.非法人组织终止,委托代理终止
D.表见代理是有权代理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版北京市二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A选项错误,转委托代理经被代理人同意或者追认的,代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任。P13B选项错误,熟人为同一代理事项代理人的,应当共同行使代理权,但是当事人另有约定的除外。P11C选项正确,作为被代理人或代理人的法人.非法人组织终止属于委托代理终止的情形之一。P12D选项错误,表见代理是指行为人虽无权代理,但该代理行为有效。P14
第52题:按照诉讼的地域管辖规定,因合同纠纷提起的诉讼,可由()的人民法院管辖。
A.被告亲属所在地
B.被告住所地
C.原告住所地
D.合同签字地
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《民事讼诉法》规定,因合同纠纷提起的诉讼,由被告住所所在地或者合同履行地人民法院管辖。
第53题:施工企业取得法人资格的时间为()之日。
A.注册资金到位
B.公司成立
C.营业执照的签发
D.营业执照的领取
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是法人的分类。施工企业以营业为目的,属于营利法人。营利法人经依法登记成立。营业执照签发日期为营利法人的成立日期。
第54题:根据《民事诉讼法》,下列案件纠纷均适用专属管辖的有()。
A.建设施工合同.房屋买卖.土地所有权
B.货物运输.港口作业.土地所有权
C.房屋买卖.土地使用权转让.租赁合同
D.房屋买卖.土地所有权.借款合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版北京市二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:专属管辖,是指法律规定某些特殊类型的案件专门由特定的法院管辖。专属管辖是排他性管辖,排除了诉讼当事人协议选择管辖法院的权利。专属管辖与一般地域管辖和特殊地域管辖的关系是:凡法律规定为专属管辖的诉讼,均适用专属管辖。《民事诉讼法》中规定了3种适用专属管辖的案件,其中因不动产纠纷提起的诉论,由不动产所在地人民法院管辖,如房屋买卖纠纷.土地使用权转让纠纷等。《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法)的解释》中规定,建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖。不动产已登记的,以不动产登记簿记载的所在地为不动产所在地;不动产未登记的,以不动产实际所在地为不动产所在地。
第55题:两家施工企业协商后同时参加一个项目的投标,给建设单位造成重大损失,则该两家施工企业直接责任人应承担的刑事责任是()。
A.徇私舞弊罪
B.玩忽职守罪
C.串通投标罪
D.重大责任事故罪
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标人相互串通投标报价,损害招标人或者其他投标人利益,情节严重的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标,损害国家.集体.公民的合法利益的,依照以上规定处罚。
第56题:根据《建设工程施工许可管理办法》,对于未取得施工许可且不符合开工条件的项目责令停止施工,应对()处以罚款。
A.勘察单位
B.建设单位和施工企业
C.设计单位
D.建设单位和监理单位
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是办理施工许可证或开工报告违法行为应承担的法律责任。对于不符合开工条件的,责令停止施工,并对建设单位和施工单位分别处以罚款。
第57题:在下列担保方式中,只能由债务人而非第三人提供担保的是()。
A.抵押
B.保证
C.质押
D.留置
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版北京市二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是抵押权.质权.留置权.定金的规定。抵押.质押担保中,其担保人既可以是债务人自身,也可以是债务人以外的第三人;保证方式中的保证人必须是债务人以外的第三人;而留置属于法定担保物权,被留置的担保物只能属于债务人自己,不可留置债务人以外第三人的物。选项D正确。
第58题:对于起重吊装工程,施工企业编制专项施工方案后,经()签字后实施。
A.施工企业项目经理.现场监理工程师
B.施工企业技术负责人.建设单位负责人
C.施工企业技术负责人.总监理工程师
D.建设单位负责人.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建设工程安全生产管理条例》规定,对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具安全验算结果,经施工单位技术负责人.总监理工程师签字后实施,由专职安全生产管理人员进行现场监督:(1)基坑支护与降水工程;(2)土方开挖工程;(3)模板工程;(4)起重吊装工程;(5)脚手架工程;(6)拆除.暴(同音字)破工程;(7)国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。对以上所列工程中涉及深基坑.地下暗挖工程.高大模板工程的专项施工方案,施工单位还应当组织专家进行论证.审查。
第59题:下列关于联合体投标各方资质条件的表述不正确的是()。
A.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力
B.国家有关规定投标人资格条件的,联合体各方均应当具备规定的相应资格条件
C.招标文件对投标人资格条件有规定的,联合体各方均应当具备规定的相应资格条件
D.由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较高的单位确定资质等级
正确答案:查看最佳答案
参考解析:联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力;国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的,联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定资质等级。
二.多选题(共有20题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第60题:根据《建设工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》,属于合法分包的是()。
A.经建设单位认可,施工企业将其承包的部分工程分包给个人
B.施工企业将工程分包给未申领安全生产许可证的企业
C.施工总承包企业将钢结构工程分包给具体相应资质的企业
D.专业分包企业将其承包的专业工程中的劳务作业分包
E.劳务分包企业将其承包的劳务再分包
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版北京市二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:安全生产中从业人员的权利包括()。
A.了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素.防范措施和事故应急措施
B.对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评.检举.控告
C.获得符合国家标准或行业标准的劳动防护用品
D.接受安全生产教育培训
E.发现事故隐患立即向本单位负责人报告
正确答案:查看最佳答案
参考解析:施工作业人员应当享有的安全生产权利包括:(1)批评.检举.控告权及拒绝违章指挥权;(2)施工安全防护用品的获得权;(3)施工安全生产的知情权和建议权;(4)紧急避险权(5)获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利;(6)请求民事赔偿权;(7)依靠公会维权和被派遣劳动者的权利。A项属于施工安全生产的知情权和建议权,B属于批评.检举.控告权及拒绝违章指挥权;C属于施工安全防护用品的获得权。DE属于施工作业人员的安全生产义务。
第62题:取得安全生产许可证应具备的条件包括()。
A.制定完备的安全生产规章制度和操作规程
B.资金投入符合安全生产要求
C.依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费
D.企业生产过程未发生过安全事故
E.按规定配备专职安全生产管理人员
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定,建筑施工企业取得安全生产许可证,应当具备下列安全生产条件:(1)建立.健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程;(2)保证本单位安全生产条件所需资金的投入;(3)设置安全生产管理机构,按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员;……(7)依法参加工伤保险,依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险,为从业人员交纳保险费;……条例并未就D选项作出规定。故选项A.B.C.E正确。
第63题:建设单位因急于投产,擅自使用了未经竣工验收的工程。使用过程中,建设单位发现了一些质量缺陷,遂以质量不符合约定为由将施工单位诉到人民法院,则下列情形中,能够获得人民法院支持的有()。
A.因建设单位使用不当造成防水层损坏
B.因工人操作失误造成制冷系统损坏
C.因百年一遇的台风造成屋面损毁
D.使用中地基基础出现非正常沉陷
E.使用中主体某处大梁出现裂缝
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版北京市二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题涉及的考点是未经竣工验收的工程出现质量问题的处理。《最高人民法院关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后,又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的,不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。
第64题:关于招标代理机构的说法,正确的有()。
A.招标人委托招标的,招标人有权自行选择招标代理机构
B.工程招标代理机构可以参与同一招标工程的投标
C.招标代理机构是社会中介组织
D.未经招标人同意,招标代理机构不得向他人转让代理业务
E.工程招标代理机构可以与招标工程的投标人有合作经营关系
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核点为招标代理机构的委托。招标人委托招标的,招标人有权自行选择招标代理机构,任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构。未经招标人同意,工程招标代理机构不得向他人转让代理业务。工程招标代理机构不得与被代理招标工程的投标人有隶属关系.合作经营关系或其他利益关系。
第65题:关于建筑业企业资质法定条件的说法,正确的有()。
A.有符合规定的净资产
B.必须自行拥有一定数量的大中型机械设备
C.企业净资产以企业申请资质前3年总资产的平均值为准考核
D.除各类别最低等级资质外,取消关于注册建造师等人员的指标考核
E.有符合规定的在建工程业绩
正确答案:查看最佳答案
第66题:建设工程施工合同履行过程中可能会出现以下原因所造成的损失,应由承包人承担损失的包括()。
A.因承包人采购的原材料未按照约定时间运到现场,导致窝工.停工的损失
B.承包人将主体工程分包给某分包商,分包商承揽的工程不符合质量标准造成的损失
C.发包方中途变更设计造成的损失
D.发包方采购的材料经承包方验收入库后,工地出现偷盗造成材料损失
E.发生不可抗力事件后,发包方采购且经承包方验收入库的材料出现损毁
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版北京市二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题中承包人承担损失的判断是以承包人是否违反国家法律法规和合同的有关规定为依据的,题目中A属于承包人的责任,B属于承包人违法分包,须与分包商承担连带赔偿责任,C属于发包方的责任,D属于承包人保管不善的责任,E中需要明确,发包方采购的材料经承包方验收入库后的材料本应由承包人负责看管,但是出现不可抗力事件后,可以免责,故选项A.B.D正确。
第67题:关于劳动合同订立的说法,正确的有()。
A.试用期包含在劳动合同期限内
B.固定期限劳动合同不能超过10年
C.商业保险是劳动合同的必备条款
D.劳动关系自劳动合同订立之日起建立
E.建立全日制劳动关系,应当订立书面劳动合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A试用期包含在劳动合同期限内,正确;B固定期限劳动合同可以是1年,2年,也可以是5年,10年,甚至更长时间,所以B错误;C社会保险是必备条款,商业保险是选择条款,C错误;D用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系,D错误;E建立劳动关系,应当订立书面劳动合同,E正确。P129-132
第68题:某工程项目招标投标出现的下列情形中,应当视为投标人互相串通投标的有()。
A.两份投标文件载明的项目经理均为李某
B.两份投标文件的投标报价规律性差异
C.投标人使用伪造的许可证
D.两个投标人均委托某咨询办理投标事宜
E.投标人提供虚假的财务状况或业绩
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《招标投标法实施条例》第四十条规定,有下列情形之一的,视为投标人相互串通投标:(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈现规律性差异;(5)不同投标人的投标文件相互混装;(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
第69题:招标人在发出中标通知书前,由评标委员会对中标候选人进行再次审查确认的情况有()。
A.中标候选人财务状况发生较大变化,可能影响其履约能力
B.中标候选人未缴纳履约保证金
C.中标候选人放弃中标2015年二建答案
D.中标候选人存在违法行为,可能影响其履约能力
E.中标候选人经营发生较大变化,可能影响其履约能力
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版北京市二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第70题:某建设工程因中途停建,建设单位与施工企业拟解除施工合同,根据《合同法》,该施工合同解除后,不影响合同中()条款的效力。
A.全国履行
B.履约担保
C.结算和清理
D.争议解决
E.竣工验收
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同解除,不影响合同中结算和清理条款以及纠纷解决条款的效力。
第71题:下列合同中,属于可撤销合同的有()。
A.项目经理越权订立的合同
B.材料员私自出售废旧钢材
C.因重大误解订立的合同
D.以欺诈手段订立的损害了国家利益的合同
E.在订立合同时显失公平
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是可撤销合同的种类。《合同法》规定,下列合同,当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销:(1)因重大误解订立的;(2)在订立合同时显失公平的。一方以欺诈.胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立的合同,受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。当事人请求变更的,人民法院或者仲裁机构不得撤销。
第72题:在下列情形下,用人单位不得解除劳动合同的有()。
A.劳动者被依法追究刑事责任
B.女职工在孕期.产期.哺乳期
C.患病或者负伤,在规定的治疗期内的
D.因工负伤并被确认丧失劳动能力
E.劳动者不能胜任工作,经过培训,仍不能胜任工作
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版北京市二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:为了保护一些特殊群体劳动者的权益,《劳动合同法》第42条规定,劳动者有下列情形之一的,用人单位不得依照该法第40条.第41条的规定解除劳动合同:(1)从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查,或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的;(2)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;(3)患病或者非因工负伤,在规定的医疗期内的;(4)女职工在孕期.产期.哺乳期的;(5)在本单位连续工作满15年,且距法定退休年龄不足5年的;(6)法律.行政法规规定的其他情形。故BCD选项正确。
第73题:根据《招标投标法》及相关规定,下列说法不正确的有()。
A.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的项目必须招标
B.个人投资的项目不需要招标
C.对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目,招标人可以分两阶段进行招标
D.投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件并对实质性内容进行响应
E.符合工程招标范围,重要材料釆购单项合同估算价在100万元人民币以上的项目必须招标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查必须招标的项目范围和规模标准.可以不进行招标的施工.设计项目。在复习时,考生应对必须招标项目的含义进行理解。必须招标项目可以从两个层次界定:第一,要符合《招标投标法》第三条规定必须招标项目范围;第二,在符合必须招标项目范围基础上,还应该达到相应的规模标准。只有这两个层次全部符合,才能称之为依法必须招标项目。根据上面的界定,E的表述是规范合理的,E正确。A项中的工程可能不属于必须招标的项目范围,那么其规模标准是否达到就不太重要。B项中的个人投资的项目,如果投资的属于"大型基础设施.公用事业等,关系社会公共利益.公众安全的项目"且达到规模标准要求,也应依法招标。故本题选A.B。
第74题:在城市市区范围内,建筑施工过程中使用机械设备,()可能产生环境噪声污染的,施工企业必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的()。
A.项目名称
B.施工场所和期限
C.产生噪声的原因
D.可能产生的环境噪声值
E.所采取的环境噪声污染防治措施
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《环境噪声污染防治法》规定,在城市市区范围内,()建筑施工过程中使用机械设备,可能产生环境噪声污染的,施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称.施工场所和期限.可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。
第75题:下列可以不进行招标的建筑工程项目有()。
A.抢险救灾项目
B.利用扶贫资金以工代赈项目
C.必须向原中标人采购工程,否则不能满足功能配套要求的项目
D.采用不可替代的专有技术
E.建筑面积500平方米的社区医院
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版北京市二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:社区医院虽然规模很小,但是属于关系社会公共利益.公众安全的公用事业项目的范围,必须进行招标。
第76题:下列合同中,属于可变更,可撤销合同的有()
A.建设单位因对工程内容存在重大误解而订立的合同
B.施工企业采取欺诈手段订立的损害国家利益的合同
C.总承包单位将施工图深化设计风险转移给分包单位的合同
D.建设单位为偷税而订立的施工合同
E.村民胁迫施工企业订立的供货合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:1.因重大误解订立的合同2.显失公平的合同.3.因欺诈胁迫而订立的合同.4.乘人之危而订立的合同
第77题:(1)根据《劳动合同法》,劳动者有下列情形之一,用人单位可以解除劳动合同的是()。
A.劳动者不能胜任工作
B.劳动者在试用期内不符合录用条件
C.劳动者严重违反用人单位的规章制度
D.劳动者被依法追究刑事责任
E.劳动者患病
正确答案:查看最佳答案
参考解析:用人单位单方解除:在试用期间被证明不符合录用条件的;(2)严重违反用人单位的规章制度的;(3)严重失职,营私舞弊,给用人单位造成重大损害的;(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响,或者经用人单位提出,拒不改正的;(5)因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的;(6)被依法追究刑事责任的。P135
第78题:关于法律效力层级,下列说法正确的有()。
A.《建设工程安全生产管理条例》和《工程建设项目施工招标投标办法》处于同一层级
B.《招标投标法卖施条例》和《建设工程安全生产管理条例》处于同一层级
C.《北京市招标投标条例》和《北京市建设工程招标投标监督管理规定》处于同一层级
D.《工程建设项目施工招标办法》和《评示委员会和评标方法暂行规定》处于同一层级
E.《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《北京市建设工程招标投标监督管理规定》处于同一层级
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版北京市二级注册建造师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查法的效力层级。在我国,宪法居于最高法律地位,其次是法律.行政法规等。A选项半《建设工程安全生产管理条例》属于行政法规,《工程建设项目施工招标投标办法》属于部门规章,行政法规高于部门规章,A错误。《招标投标法实施条例》和《建设工程安全生产管理条例》均属于行政法规,处于同一层级,B正确。《北京市招标投标条例》属于地方性法规;《北京市建设工程招标按标监督管理规定》属于地方政府规章,同一个地方的地方性法规高于地方政府规章,C错误。《工程建设项目施工招标办法》和《评标委员会和评标方法暂行规定》均属于部门规章,效力相同,D正确。《政府釆购货物和服务招标投标管理办法》属于部门规章,《北京市建设工程招标投标监督管理规定》属于地方政府规章,二者效力相同,E正确。
第79题:·对于可撤销合同,具有撤销权的当事人(),撤销权消灭。
A.自知道或者应当知道权利受到侵害之日起一年内没有行使撤销权
B.自知道或者应当知道撤销事由之日起六个月内没有行使撤销权的
C.自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权的
D.知道撤销事由后明确表示放弃撤销权的
E.知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是可撤销合同。可变更可撤销合同中撤销权的消灭:当事人知道或应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权的;当事人知道后明确表示或以自己的行为放弃撤销权的。