一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:国有工程监理企业改制为有限责任公司应当遵循一定的程序，在资产评估后的步骤是()。

A.清产核资

B.股权设臵

C.产权界定

D.提出改制申请

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新疆维吾尔自治区监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:监理企业履行委托监理合同时发生的成本是()。

A.监理辅助人员的办公费.通信费.差旅费.快报费

B.管理人员的工资.资金.补助和津贴

C.办公使用的水.电.气.环卫.保安费用

D.工程监理企业应交纳的各种税金

正确答案:查看最佳答案

第2题:工程监理单位的服务对象是()。

A.施工单位

B.建设行政主管部门

C.建设单位

D.建设工程

正确答案:查看最佳答案

第3题:根据《建设工程文件归档整理规范》(GBT50128-2001)，《工程暂停令》在建设单位和工程监理单位的保管期限分别是()

A.长期.短期

B.长期.长期

C.短期.长期

D.短期.短期

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新疆维吾尔自治区监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:下列不属于要约邀请的是()

A.拍卖公告

B.招标公告

C.招股说明书

D.投标文件

正确答案:查看最佳答案

第5题:下列选项中，监理工程师应与质量或安全事故责任主体承担连带责任的是()。

A.违章指挥或发出错误指令，引起安全事故的

B.发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或暂停施工的

C.施工单位拒不整改时，未及时向有关主管部门报告

D.未依照法律.法规和工程建设强制性标准实施监理

正确答案:查看最佳答案

第6题:发包人应及时完成施工场地的征用.移民.拆迁工作并按时移交，关于施工场地的移交说法正确的是()。

A.可以一次移交完成，也可以分次移交

B.只能一次移交完成，不可以分次移交

C.只能分次移交完成，不可以一次移交

D.以不影响单位工程的竣工为原则

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新疆维吾尔自治区监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:施工场地的移交可以一次完成，也可以分次移交，以不影响单位工程的开工为原则。

第7题:如果对建设工程的功能和重量要求较高，就需要投入较多的资金和需要较长的建设时间，这说明建设工程质量目标与投资和进度目标存在()关系。

A.对立

B.统一

C.既对立又统一

D.既不对立又不统一

正确答案:查看最佳答案

第8题:大型设备采购招标包括设备及伴随服务，投标人的伴随服务内容之一是()。

A.申请设备使用许可

B.设备的技术指标改进

C.设备的调试

D.设备运抵现场的保管

正确答案:查看最佳答案

参考解析:伴随服务，系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输.保险.安装.调试.提供技术援助.培训和合同中规定卖方应承担的其他义务。

第9题:根据《设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是()。

A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人

B.承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体

C.发包人同意分包的工作，由发包人和承包人共同承担责任

D.分包人的资格能力应由发包人审核

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新疆维吾尔自治区监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。承包人不得将设计和施工的主体.关键性工作的施工分包给第三人。分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查。承包人和分包人是分包合同的当事人，不包括发包人，因此由承包人和分包人对分包工作共同承担责任。

第10题:建设单位在选择工程监理单位最重要的原则是“基于能力的选择”。建设工程监理评标办法中，通常情况下评标要素不包括()。

A.建设工程监理大纲

B.建设工程监理费用报价

C.试验检测仪器设备及其应用能力

D.专业监理工程师的综合能力和业绩

正确答案:查看最佳答案

第11题:目标计划与目标控制之间表现出的基本关系是()。

A.作用不同的主辅关系

B.同时出现的并列关系

C.先后出现的流程关系

D.交替出现的循环关系

正确答案:查看最佳答案

第12题:对项目总监理工程师质量控制的考核时间为()。

A.月末

B.季末

C.工程各阶段末

D.合同约定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新疆维吾尔自治区监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:建设工程采用设计-施工总承包方式的不足是()。

A.工程质量控制难度大

B.工程进度控制难度大

C.工程造价控制难度大

D.建设单位承担较大风险

正确答案:查看最佳答案

第14题:在建设工程监理组织协调中，主要用于外部协调的方法是()。

A.会议协调法

B.交谈协调法

C.书面协调法

D.访问协调法

正确答案:查看最佳答案

第15题:建设工程监理的行为主体是()。

A.建设单位

B.总监理工程师

C.施工单位

D.工程监理企业

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新疆维吾尔自治区监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:根据《建设工程质量管理条例》，建设工程发包单位()。

A.不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得压缩合同约定的工期

B.不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期

C.不得暗示承包方以低于成本的价格竞标，不得压缩合同约定的工期

D.不得暗示承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期

正确答案:查看最佳答案

第17题:承包人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险赔偿应由()支付。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.发包人和承包人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险赔偿应由负有投保义务的一方当事人支付。

第18题:建设工程监理的()是由建设工程监理要达到的基本目的决定的。

A.服务性

B.科学性

C.公平性

D.独立性

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新疆维吾尔自治区监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:根据《建设工程文件归档整理规范》(GBT50128-2001)，建设单位需要永久保管的文件资料是()

A.检验批质量验收记录

B.质量事故报告及处理意见

C.工程竣工决算审核意见

D.分部(子分部)工程质量验收记录

正确答案:查看最佳答案

第20题:监理有限责任公司的账目()。

A.必须公开

B.应当公开

C.可以公开

D.可以不公开

正确答案:查看最佳答案

第21题:不属于企业定额作用的是()。

A.企业定额是施工企业计算和确定工程施工成本的依据

B.企业定额是施工企业进行工程投标.编制投标报价的主要依据

C.企业定额是施工企业编制施工组织设计.制订施工计划的依据

D.企业定额是编制施工图预算的依据

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新疆维吾尔自治区监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)的附录A是用来明确约定()的。

A.相关服务工作内容和范围

B.项目监理机构改人员及其职责

C.项目监理设备配置数量和时间

D.监理服务酬金及支付时间

正确答案:查看最佳答案

第23题:建设工程质量控制要避免不断提高质量目标的倾向，确保基本质量目标的实现，并尽量发挥其对投资目标和进度目标实现的积极作用，这表明对建设工程质量应进行()控制。

A.前馈

B.系统

C.全过程

D.全方位

正确答案:查看最佳答案

第24题:由国务院根据宪法和法律制定的规范工程建设活动的各项法规为()。

A.建设工程法律

B.建设工程行政法规

C.建设工程部门规章

D.建设工程单行条例

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新疆维吾尔自治区监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:()往往是设备工程监理的主要工作对象。

A.小型设备工程

B.中型设备工程

C.大型设备工程

D.大中型设备工程

正确答案:查看最佳答案

第26题:按照()一经营活动基本准则，监理单位应当为业主提供与其监理水平相适应的技术服务。

A.守法

B.诚信

C.公正

D.科学

正确答案:查看最佳答案

第27题:在控制流程中转换与对比两个环节之间的环节是()。

A.投入

B.产出

C.反馈

D.纠正

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新疆维吾尔自治区监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人的工作的是()。

A.现场地上障碍物的拆除工作

B.勘察现场设备机具的布置和架设

C.完成通水.通电及道路平整作业

D.提供水上作业用船

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A.C.D项属于发包人的责任中“为勘察人提供现场工作条件”的内容。

第29题:决定建设工程价值和使用价值的主要阶段是()。

A.可行性研究阶段

B.设计阶段

C.施工阶段

D.使用阶段

正确答案:查看最佳答案

第30题:承包人应针对某些工程的施工编制专项施工方案。其中，还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性的是()。

A.深基坑工程

B.高空作业工程

C.深水作业工程

D.大暴(同音字)破工程

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新疆维吾尔自治区监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:承包人应针对深基坑工程.地下暗挖工程.高大模板工程.高空作业工程.深水作业工程.大暴(同音字)破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险性较大的分部分项工程的专项施工，还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。

第31题:工程监理单位不按照委托监理合同的约定履行监理义务，对应当监督检查的项目不检查或者不按照规定检查，给建设单位造成损失的，应当()。

A.处以罚款

B.吊销其资质证书

C.承担相应的赔偿责任

D.承担连带赔偿责任

正确答案:查看最佳答案

第32题:风险管理过程中，()的结果主要在于确定各种风险事件发生的概率及其对建设工程目标影响的严重程度。

A.风险识别

B.风险分析与评价

C.风险对策的决策

D.风险对策的实施

正确答案:查看最佳答案

第33题:关于投标保证金的说法，正确的是()。

A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金

B.投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理

C.投标保证金有效期应当长于投标有效期

D.投标保证金有效期从提交之日起计算

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新疆维吾尔自治区监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额.担保形式递交投标保证金。投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理。投标保证金有效期与投标有效期一致，从提交投标文件截止之日起计算。

第34题:工程设计招标通常采用的评标方法是()。

A.最低投标价法

B.经评审的最低投标价法

C.综合评估法

D.评标价法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:鉴于工程项目设计招标的特点，不过分追求投标价的高低，而更多关注于方案的技术先进性.所达到的技术指标.方案的合理性，以及对工程项目投资效应的影响等方面的因素，以此做出一个综合判断。同时，某些评审要素难以用金额表示。因此，工程建设项目设计招标评标方法通常采用综合评估法。

第35题:实行项目法人责任制的工程项目中，下列属于项目法人单位项目总经理的职权是()。

A.筹措建设资金

B.审核上报项目初步设计和概算文件

C.提出项目开工报告

D.编制项目财务预算.决算

正确答案:查看最佳答案

第36题:质量控制的具体措施不包括()。

A.质量控制的组织措施

B.质量控制的技术措施

C.质量控制的经济措施

D.质量控制的标准措施

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新疆维吾尔自治区监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:《建设工程监理规范》规定，总监理工程师应由()的人员担任。

A.3年以上监理工作经验

B.3年以上同类工程监理工作经验

C.5年以上监理工作经验

D.5年以上同类工程监理工作经验

正确答案:查看最佳答案

第38题:关于建设工程监理文件资料卷内排列要求的说法，正确的是()。

A.请示在前，批复在后

B.主件在前，附件在后

C.定稿在前，印本在后

D.图纸在前，文字在后

正确答案:查看最佳答案

第39题:根据《标准施工合同》，承包人办理“建筑工程一切险”后需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是()。

A.直接与保险人协商一致后，通知发包人

B.直接与保险人协商一致后，通知监理人

C.应事先征得发包人同意，并通知监理人

D.应事先征得监理人同意，并通知发包人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新疆维吾尔自治区监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:无论是由承包人还是发包人办理保险，均必须以发包人和承包人的共同名义投保，以保障双方均有出现保险范围内的损失时，可从保险公司获得赔偿。因此，承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

第40题:下列有关流程图法的表述正确的是()。

A.流程图法能显示发生问题的损失值

B.运用流程图分析，工程项目管理人员可以明确地发现建设工程所面临的风险

C.流程图法能显示发生问题的损失发生概率

D.流程图法能显示发生问题的损失值，但无法显示发生问题的损失发生概率

正确答案:查看最佳答案

第41题:关于建筑材料采购招标的说法，错误的是()。

A.同类材料可以一次招标分期交货，投标人对应供货总量报价

B.不同材料分几个合同包一次招标，投标人可自主选择一个或几个合同包报价

C.一个合同包内含有几种类型的材料，允许投标人只针对其中一种类型材料报价

D.不同材料可以分阶段招标，投标人只针对本次招标报价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:同类材料.设备通常为一次招标分期交货，不同设备材料可以分阶段采购。每次招标时，可依据设备材料的性质只发1个合同包或分成几个合同包同时招标。投标人投标的基本单位是合同包，可以投1个或其中的几个合同包，但不能仅对1个合同包中的某几项进行投标。

第42题:关于法律事实的说法，正确的是()。

A.法律事实不包括事件

B.罢工属于法律事实中的行为

C.法院判决不属于法律事实中的行为

D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新疆维吾尔自治区监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件，罢工属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。

第43题:()应投保现场监理人员的意外伤害保险。

A.业主

B.监理人

C.施工方

D.设计方

正确答案:查看最佳答案

第44题:关于评标委员会的说法，正确的是()。

A.评标委员会成员的名单应当保密

B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定

C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3

D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标委员会成员一般应于开标前确定，成员名单(在中标结果确定前)应当保密。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术.经济等方面的专家组成，其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。评标委员会的专家应当从评标专家库内相关专业的专家名单中随机抽取，但对技术复杂.专业性强或者国家有特殊要求的招标项目，可以由招标人直接确定。

第45题:在EＰC模式条件下，工程的期中付款应()。

A.由工程师审查工程量和承包商的结算报告，再决定和签发支付证书

B.先由工程师签发支付证书，再由业主向承包商支付

C.由业主直接按照合同规定支付

D.由工程师直接按照合同规定支付

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新疆维吾尔自治区监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:采用流程图法进行风险识别的关键在于找出()不同的风险因素或风险事件。

A.各组织或各目标

B.各目标或各主体

C.各主体或各步骤

D.各步骤或各阶段

正确答案:查看最佳答案

第47题:某建设工程采购的砂石材料，采用现场交货的到货检验方式，其数量验收可采用的方法是()。

A.外观检验法

B.衡量法

C.经验鉴别法

D.物理检验法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:数量检验方法包括衡量法.理论换算法.查点法。质量验收的方法包括经验鉴别法.物理试验.化学分析。

第48题:不属于监理实施细则编制要求的是()。

A.内容全面

B.针对性强

C.可操作性强

D.总监理工程师编制

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新疆维吾尔自治区监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:造成损失的偶发事件，即造成损失的外在原因或直接原因，称为()。

A.风险因素

B.风险事件

C.风险原因

D.损失机会

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:衡量建设工程风险概率的方法有()。

A.主观概率法

B.客观概率法

C.相对比较法

D.绝对比较法

E.概率分布法

正确答案:查看最佳答案

第51题:非计划性风险自留可能由下列原因产生:()。

A.缺乏风险意识

B.风险评价失误

C.风险决策延误

D.风险决策实施延误

E.非基金储备不足

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新疆维吾尔自治区监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:关于风险型CM合同模式的说法，正确的有()。

A.cm承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务

B.cm承包商不参与设计阶段合同履行的管理

C.cm承包商在施工阶段与分包商签订分包合同

D.cm承包商在施工阶段承担分包合同协调管理责任

E.cm承包商赚取总包.分包合同的差价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:风险型CM承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务但不参与合同履行的管理，施工阶段相当于总承包商，与分包商.供货商签订分包合同，承担各分包合同的协调管理职责，在保证工程按设定的最大费用前提下完成工程施工任务。CM承包商不赚取总包.分包合同的差价，这是与总承包后再分包的主要差异之一。

第53题:在施工合同关系中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有()。

A.项目经理是施工企业的代理人

B.项目经理是项目经理部的代理人

C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任

D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任

E.项目经理应对其行为承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目经理是施工企业的代理人。根据代理的特征，由被代理人对代理行为承担民事责任。项目经理部属于法人的职能部门，不能够成为合同法律关系主体，不能够成为被代理人。

第54题:工程监理企业年检结论分为()。

A.合格

B.基本合格

C.基本不合格

D.不合格

E.暂不作结论

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新疆维吾尔自治区监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:在下列内容中，属于设计阶段质量控制任务的是()。

A.配合设计单位优化设计

B.确定设计质量标准

C.限额设计

D.审查阶段性设计成果

E.对设计方案进行技术经济分析

正确答案:查看最佳答案

第56题:坚持建设程序在以下几方面有重要意义:()。

A.加快建设进度，提早发挥投资效益

B.依法管理工程建设，保证正常建设秩序

C.科学决策，保证投资效果

D.顺利实施建设工程，保证工程质量

E.顺利开展建设工程监理

正确答案:查看最佳答案

第57题:在下列内容中，体现建设工程监理科学性的是()。

A.维护建设单位和承建单位的合法权益

B.有经验丰富.应变能力强的监理工程师队伍

C.与承建单位没有隶属关系和其他利害关系

D.有足够的技术.经济资料和数据

E.实事求是.创造性地开展工作

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新疆维吾尔自治区监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:监理工程师的法律责任的表现行为主要有()。

A.违法行为

B.违约行为

C.违规行为

D.违纪行为

E.违背职业道德的行为

正确答案:查看最佳答案

第59题:工程设计合同履行过程中，发包人的责任有()。

A.监督设计人有序开展设计工作

B.提供必要的现场工作条件

C.负责与设计相关的外部协调工作

D.保护设计人的知识产权

E.控制工程设计概算

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人的责任包括:按时向设计人提供设计依据文件和基础资料，为设计人提供必要的现场工作条件，组织鉴定.验收并报批(外部协调工作)，支付设计费用，保护设计人的知识产权。

第60题:从国际工程市场的情况来看，工程咨询有以下发展趋势:()。

A.向全过程和全方位服务方向发展

B.逐渐取代工程承包

C.与工程承包相互渗透.相互融合

D.带动本国工程设备.材料和劳务出口

E.促进国际间工程领域的交流和合作

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新疆维吾尔自治区监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:勘察人作为建设工程勘察合同当事人，应当具备的条件包括()。

A.必须具备法人资格

B.必须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照

C.必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书.工程勘察收费资格证书

D.必须在其核准的经营范围内从事建设活动，超越其经营范围订立的建设工程勘察合同如违反禁止经营.限制经营.特许经营的相关规定则为无效合同

E.必须在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察业务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:必须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，并且必须在其核准的经营范围内从事建设活动，超越其经营范围订立的建设工程勘察合同为无效合同。

第62题:在下列风险中，属于按风险产生原因划分的风险是()。

A.投机风险

B.政治风险

C.基本风险

D.经济风险

E.自然风险

正确答案:查看最佳答案

第63题:根据《标准设计施工总承包合同》，关于竣工后试验的说法，正确的有()。

A.发包人应将竣工后试验的日期提前21天通知承包人

B.发包人在场的情况下承包人进行竣工后试验

C.竣工后试验由监理人组织发包人和承包人进行

D.监理人在竣工后试验合格时向承包人签发工程接收证书

E.发包人提供竣工后试验所必需的电力.设备.燃料.仪器.劳力.材料等

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新疆维吾尔自治区监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:C项，竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行，并不是由监理人组织。D项，工程经竣工验收合格，监理人经发包人同意后向承包人签发工程接收证书。

第64题:在以下内容中，属于ＰAＲＴＮEＲＩＮＧ模式特征的是:()。

A.共同的目标

B.出于自愿

C.高层管理的参与

D.承包商承担大部分风险

E.信息的共享

正确答案:查看最佳答案

第65题:下列合同法律关系主体中，属于法人的有()。

A.某商业银行北京分行

B.某股份有限公司

C.尚未完成改制的某国有企业

D.某项目经理部

E.某施工企业法定代表人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法人以外的其他组织主要包括:法人的分支机构(选项A).不具备法人资格的联营体.合伙企业.个人独资企业等。选项D属于法人的职能部门，不能够成为合同法律关系主体。选项E，法定代表人是自然人。

第66题:建设工程项目施工招标中，对资格预审申请文件进行审查时，属于资格审查委员会审查内容的是()。

A.同类工程施工经历

B.财务状况

C.企业信誉

D.项目经理资质要求

E.环境管理体系

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新疆维吾尔自治区监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:资格审查委员会在详细审查阶段审查的内容一般包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。E项，环境管理体系属于评标委员会在详细审查阶段审查的内容。

第67题:EＰC模式的基本特征是()。

A.业主承担大部分风险

B.承包商承担大部分风险

C.总价合同

D.单价合同

E.业主或业主代表管理工程实施

正确答案:查看最佳答案

第68题:工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括()。

A.在原定设计范围内的内容，设计人根据设计审查结论进行必要的修改和调整补充

B.设计人进行设计交底时，监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工

C.经过批准的设计文件确需修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改

D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批

E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计

正确答案:查看最佳答案

参考解析:经过批准的设计文件不得随意变更，发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察.设计单位修改，经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。

第69题:采用两阶段招标的项目，关于第二阶段的说法，正确的有()。

A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标

B.第二阶段评标不再召开投标书问题澄清会

C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰

D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价

E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新疆维吾尔自治区监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:在第二阶段，评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改，未达到要求的标书将予淘汰。对投标书中的不明确之处，召开澄清问题会要求投标人予以说明，并形成书面文件作为投标书的组成部分。优秀的建设方案是发包人采取两阶段招标法的最主要目的。第二阶段评标的重点依然是对优秀技术方案的选择。只有技术标通过的投标人，评标委员会才会对其商务标进行审查，然后分析报价组成的合理性。

第70题:中外合资与中外合作监理企业在以下几个方面肯定不同:()。

A.组织形式

B.组织结构

C.出资方式

D.回收投资的期限

E.分配利润和分担风险的依据

正确答案:查看最佳答案

第71题:施工监理服务收费调整系数包括()。

A.专业调整系数

B.工程复杂程度调整系数

C.高程调整系数

D.监理企业资质调整系数

E.工程所在地区调整系数

正确答案:查看最佳答案

第72题:同一财产向两个以上的债权人抵押的，正确处理变卖抵押财产价款的清偿顺序是()。

A.抵押权已登记的，按登记的先后顺序清偿

B.抵押权登记的顺序相同的，先主张权利的先清偿

C.抵押权已登记的先于未登记的先清偿

D.抵押权都未登记的，按照债权比例清偿

E.抵押权都未登记的，先保全的先清偿

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新疆维吾尔自治区监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖.变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿:①抵押权已登记的先于未登记的受偿;②抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿;顺序相同的，按照债权比例清偿;③抵押权未登记的，按照债权比例清偿。

第73题:关于大型工程设备采购招标中交货期的评审内容，正确的是()。

A.设备制造厂家生产计划是否合理

B.允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差

C.如果交货时间不能接受，视为非响应投标

D.提前交货不考虑降低评标价

E.“投标资料表”中规定的备品备件能否与主机设备同时交货

正确答案:查看最佳答案

参考解析:首先依据投标文件提供的投标人的年生产能力.近两年已承接的设备制造数量和安排生产的计划，分析投标人提出的交货时间能否按期实现。其次，允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差。第三，依据投标文件偏差表中提供的分期和全部交货的时间，评定是否可以接受。如果交货时间不能接受，视为非响应投标。第四，在可接受范围内的评定方法是，依据招标文件的货物需求一览表规定的时间为基础，每超过基础时间一周，其评标价将在投标价的基础上增加报价的某一百分比(一般为0.5%)加到评标价基础上，形成评审价格。第五，提前交货不考虑降低评标价。

第74题:建设工程监理规划的作用有()。

A.指导项目监理机构全面开展监理工作

B.监理规划是建设监理主管机关对监理单位监督管理的依据

C.监理规划是业主确认监理单位履行合同的主要依据

D.监理规划指导具体监理业务的开展

E.监理规划是监理单位内部考核的依据和重要的存档资料

正确答案:查看最佳答案

第75题:在下列内容中，属于ＰAＲＴＮEＲＩＮＧ模式要素的是()。

A.友好

B.信任

C.合作

D.共享

E.参与

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新疆维吾尔自治区监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:按照《建设工程设计合同示范文本》有关违约责任规定，下列描述中不正确的是()。

A.发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作

B.设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费

C.合同生效后，设计人刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还

D.设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收该项目2%设计费

E.设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应支付该阶段的全部设计费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，发包人延误支付设计费，逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下一阶段工作，并书面通知发包人。C项，发包人要求终止或解除合同时，如设计人尚未开始设计工作，则不退还发包人已付定金;如设计人已进行设计工作，完成的工作量不足一半，则发包人按该阶段设计费的一半支付;如设计人已进行设计工作，完成的工作量超过一半，则发包人按该阶段设计费的全部支付。D项，设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收设计费的千分之二。

第77题:工程设计招标中，投标人资格的审查内容有()。

A.投标人持有的资格证书

B.企业专业技术人员的数量

C.同类工程设计经历

D.待定行业工程设计经历

E.项目所在地区设计经历

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对投标人的资格审查包括:1.资质审查，应初步审查投标人所持有的资质证书是否与招标文件的要求相一致。2.能力审查，通常要进一步审查人员的技术力量，主要考察设计负责人的资格和能力，以及各类设计人员的专业覆盖面.人员数量和各级职称人员的比例等是否满足完成工程设计的需要。3.经验审查，同类工程的设计经历是非常重要的内容。

第78题:按国际上的理解，咨询工程师可能是指()。

A.保险经纪人

B.建筑师

C.结构工程师

D.生产企业的工程师

E.工程咨询公司

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新疆维吾尔自治区监理工程师历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:损失控制措施的作用表现在以下几方面:()。

A.避免损失的发生

B.降低损失发生的概率

C.降低损失的严重性

D.使损失后果减少到零

E.遏制损失的进一步发展

正确答案:查看最佳答案