一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:关于赢得值法及其应用的说法，正确的是()。

A.赢得值法有四个基本参数和三个评价指标

B.投资(进度)绩效指数反映的是绝对偏差

C.投资(进度)偏差仅适合对同一项目作偏差分析

D.进度偏差为正值，表示进度延误

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版海南省监理工程师在线考试模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由()转交原设计单位修改工程设计文件。

A.施工单位

B.建设单位

C.监理单位

D.建设行政主管部门

正确答案:查看最佳答案

第2题:发包人应及时完成施工场地的征用.移民.拆迁工作并按时移交，关于施工场地的移交说法正确的是()。

A.可以一次移交完成，也可以分次移交

B.只能一次移交完成，不可以分次移交

C.只能分次移交完成，不可以一次移交

D.以不影响单位工程的竣工为原则

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工场地的移交可以一次完成，也可以分次移交，以不影响单位工程的开工为原则。

第3题:承包人发现合同条款不够明确或技术规范过于苛刻时，应采用的报价方法是()。

A.不平衡报价法

B.多方案报价法

C.突然降价法

D.先亏后盈法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版海南省监理工程师在线考试模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:工程项目建成后不可能像一般工业产品那样依靠最后的检验来判断产品质量，或将产品拆卸.解体来检查其内在质量，这体现了工程质量()的特点。

A.影响因素多

B.波动大

C.终检的局限性

D.评价方法特殊性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程项目的终检无法进行工程内在质量的检验，发现隐蔽的质量缺陷。因此，工程项目的终检存在一定的局限性。

第5题:发生工程质量事故后，《工程暂停令》由()签发。

A.工程质量监督机构

B.总监理工程师

C.建设单位技术负责人

D.设计单位技术负责人

正确答案:查看最佳答案

第6题:在建设工程施工过程中，为了加快施工进度，可采取的组织措施包括()。

A.改进施工工艺

B.采用更先进的施工机械

C.增加每天的施工时间

D.改善劳动条件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版海南省监理工程师在线考试模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:建筑安装工程中，周转使用材料的摊销费用应计入()。

A.其他直接费

B.材料费

C.间接费

D.现场经费

正确答案:查看最佳答案

第8题:进行旁站监理时，项目监理机构应根据工程特点和施工单位报送的施工组织设计确定关键部位和关键环节，下列不属于关键部位和关键环节的是()。

A.影响主体结构安全的

B.完工后无法检测其质量的

C.返工会造成重大损失的

D.施工技术特别复杂的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目监理机构应根据工程特点和施工单位报送的施工组织设计，将影响工程主体结构安全的.完工后无法检测其质量的或返工会造成较大损失的部位及其施工过程作为旁站的关键部位.关键工序，安排监理人员进行旁站，并应及时记录旁站情况。

第9题:采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于施工组织设计评审内容的是()。

A.项目经理的任职资格

B.主要技术负责人的施工管理业绩

C.各专业人员数量的合理性

D.资源配置计划的合理性

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版海南省监理工程师在线考试模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审，内容包括施工组织设计.项目管理机构.投标报价和其他因素4个方面。其中，施工组织设计的评审重点:内容完整性和编制水平;施工方案与技术措施的合理性;质量管理体系的可靠性和针对性;环境保护管理体系与措施的完整性和有效性;工程进度计划与措施的科学性和合理性;资源配备计划的合理性。(选项D)项目管理机构的评审重点:项目经理.主要技术负责人的任职资格及以往的工程施工管理业绩表明能胜任本项目的工作;其他主要人员的配备是否合理，本项目施工涉及的专业能全覆盖。(选项A.B.C)

第10题:质量管理体系评审的目的是使体系能够()。

A.持续改进

B.有效识别

C.制定方针

D.质量经营

正确答案:查看最佳答案

第11题:关于投标中对投标文件质疑的说法，正确的是()。

A.投标人可以主动要求进行说明

B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容

C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明

D.投标人的说明应当采用书面形式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清.说明，也不接受投标人主动提出的澄清.说明或补正。投标人书面回答的澄清.说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。

第12题:关于标准施工招标文件的说法，错误的是()。

A.标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为

B.标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用

C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为

D.标准施工招标文件具有强制性

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版海南省监理工程师在线考试模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:标准施工招标文件是一个完整的约束招标投标主体行为的文件体系，规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为，具有强制性。

第13题:某项目建筑安装工程投资为2000万元，基本预备费为60万元，设备购置费为300万元，涨价预备费为20万元，贷款利息为50万元，则上述投资中属于静态投资的为()万元。

A.2300

B.2360

C.2380

D.2430

正确答案:查看最佳答案

第14题:工程质量事故发生后，项目监理机构应及时签发工程暂停令，要求施工单位采取()的措施。

A.抓紧整改.早日复工

B.防止事故信息非正常扩散

C.对事故责任人进行监管

D.防止事故扩大并保护好现场

正确答案:查看最佳答案

第15题:质量管理体系审查的()可用于识别改进的机会。

A.过程

B.组织

C.结果

D.方法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版海南省监理工程师在线考试模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:采用相关图法分析工程质量时，散布点形成由左向右向下的一条直线带，说明两变量之间的关系为()。

A.负相关

B.不相关

C.正相关

D.弱正相关

正确答案:查看最佳答案

第17题:在一个单位工程中有多个承包单位参加施工时，应按()将单位工程的进度目标进行分解。

A.项目组成

B.承包单位

C.施工阶段

D.专业项目

正确答案:查看最佳答案

第18题:承包单位提出的技术修改要求，经相关各方同意后还须经()批准才实施。

A.设计代表

B.承包单位技术负责人

C.总监理工程师

D.专业监理工程师

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版海南省监理工程师在线考试模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:施工单位从银行贷款2000万元，月利率为0.8%，按月复利计息，两月后应一次性归还银行本息共计()万元。

A.2008.00

B.2016.00

C.2016.09

D.2032.13

正确答案:查看最佳答案

第20题:监理工程师按委托监理合同要求对设计工作进度进行监控时，其主要工作内容有()。

A.编制阶段性设计进度计划

B.定期检查设计工作实际进展情况

C.协调设计各专业之间的配合关系

D.建立健全设计技术经济定额

正确答案:查看最佳答案

第21题:检验批抽样样本应随机抽取，满足分布均匀.具有代表性的要求。当采用计数抽样时，检验批的容量为16～25之间，检验批最小的抽样数量为()。

A.2

B.3

C.5

D.8

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版海南省监理工程师在线考试模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:监理工程师在工程质量控制过程中，自始至终要把坚持()原则作为工程质量控制的基本原则。

A.质量第一

B.以人为核心

C.以预防为主

D.质量标准

正确答案:查看最佳答案

第23题:下列投标控制工作中，属于监理工程师的工作是()。

A.确定投资目标

B.确定资金使用计划

C.结算已完工程费用

D.提出投资目标调整建议

正确答案:查看最佳答案

第24题:承包人应提前()天将申请竣工试验的通知送达监理人，监理人应在()天内确定竣工试验的具体时间。

A.7，14

B.21，14

C.14，21

D.14，7

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版海南省监理工程师在线考试模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人，监理人应在14天内确定竣工试验的具体时间。

第25题:经项目监理机构审查合格的工程项目施工组织设计，应由()签认。

A.监理单位技术负责人

B.总监理工程师

C.建设单位项目负责人

D.总监理工程师代表

正确答案:查看最佳答案

第26题:对检验批基本质量其决定性作用的主控项目，必须全部符合有关()的规定。

A.检验技术规程

B.专业工程验收规范

C.统一验收标准

D.工程监理规范

正确答案:查看最佳答案

第27题:下列不属于法人分类的是()。

A.社团法人

B.行政法人

C.基金法人

D.事业法人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版海南省监理工程师在线考试模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:法人可以分为企业法人和非企业法人两大类，非企业法人包括行政法人.事业法人.社团法人。

第28题:《标准施工合同》中的“合同工期”是指()。

A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限

B.合同协议书中写明的施工总日历天数

C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限

D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同工期指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算，至工程接收证书中写明的实际竣工日(即提交竣工验收申请报告日)止。

第29题:建筑企业的最终产品检验评定是指()的检验评定。

A.分项工程

B.分部工程

C.主要工种

D.单位工程

正确答案:查看最佳答案

第30题:工程建设的()阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平。

A.可行性研究

B.项目决策

C.勘察设计

D.施工

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版海南省监理工程师在线考试模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:根据《标准施工合同》，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是()。

A.采用无条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效

B.采用有条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效

C.采用无条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效

D.采用有条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:预付款担保采用银行保函形式，担保期限自预付款支付给承包人起，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止。

第32题:某工程由于承包人原因未在约定的工期内竣工，若该工程在原约定竣工日期后继续施工，则采用价格指数调整其价格差额时，现行价格指数应采用()。

A.原约定竣工日期的价格指数

B.实际竣工日期的价格指数

C.实际竣工日期前42d的价格指数

D.原约定竣工日期和实际竣工日期价格指数中较低的一个

正确答案:查看最佳答案

第33题:编制初步施工总进度计划时，应尽量安排以()的单位工程为主导的全工地性流水作业。

A.工程技术复杂.工期长

B.工程量大.工程技术相对简单

C.工程造价大.工期长

D.工程量大.工期长

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版海南省监理工程师在线考试模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:大型临时设备在使用前，承包单位必须取得()的审查批准，办好相关手续后，监理工程师方可批准投入使用。

A.当地劳动安全部门

B.省(自治区.直辖市)劳动安全部门

C.本单位安全部门

D.本单位上级安全主管部门

正确答案:查看最佳答案

第35题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是()。

A.指定分包商直接与业主订立合同

B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分

C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费

D.指定分包商对其违约独立承担责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:指定分包商由雇主或工程师选定，与承包商签订合同。指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作，通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工，需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费。承包商对指定分包商的违约不承担责任。

第36题:不属于企业定额作用的是()。

A.企业定额是施工企业计算和确定工程施工成本的依据

B.企业定额是施工企业进行工程投标.编制投标报价的主要依据

C.企业定额是施工企业编制施工组织设计.制订施工计划的依据

D.企业定额是编制施工图预算的依据

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版海南省监理工程师在线考试模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:下列建设工程合同不属于按完成承包的内容分类的是()。

A.工程施工承包合同

B.建设工程施工合同

C.建设工程勘察合同

D.建设工程设计合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按承发包的不同范围和数量分类:建设工程设计施工总承包合同.工程施工承包合同.施工分包合同。按完成承包的内容分类:建设工程勘察合同.建设工程设计合同.建设工程施工合同。

第38题:在下列质量控制的统计分析方法中，需要听取各方意见，集思广益，相互启发的是()。

A.排列图法

B.因果分析图法

C.直方图法

D.控制图法

正确答案:查看最佳答案

第39题:设计交底的主要内容一般不包括()。

A.对施工单位.监理单位.建设单位等对设计图样疑问的解释

B.设计地震烈度是否符合当地要求

C.建筑.工艺等各专业在施工中的难点.疑点和容易发生问题的说明

D.施工图设计文件总体介绍

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版海南省监理工程师在线考试模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:监理工程师对勘察现场作业质量进行控制时，应检查原始记录表格是否经()签字。

A.有关作业人员

B.现场监理人员

C.项目负责人

D.专业监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第41题:项目监理机构审查施工单位报送的工程材料.构配件.设备报审表时，应重点审查()。

A.采购合同

B.技术标准

C.质量证明文件

D.设计文件要求

正确答案:查看最佳答案

第42题:当各层次标准出现矛盾时，应以上级标准或管理部门的为准，在使用功能方面应遵守()标准。

A.上限

B.下限

C.上限或下限

D.上级

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版海南省监理工程师在线考试模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:根据设计要求，在施工过程中对某屋架结构进行破坏性试验，以提供和验证设计数据，则该项费用应在()中支出。

A.业主方的研究试验费

B.施工方的检验试验费

C.业主方的管理费

D.勘察设计费

正确答案:查看最佳答案

第44题:判明生产过程是否处于稳定状态的方法称为()。

A.控制图法

B.相关图法

C.直方图法

D.因果分析图法

正确答案:查看最佳答案

第45题:根据《标准设计施工总承包合同》，投保工伤险和人身意外伤害险的正确做法是()。

A.承包人和分包人应投保，发包人和监理人不需要投保

B.承包人.分包人及监理人应投保，发包人不需要投保

C.承包人和监理人应投保，发包人和分包人不需要投保

D.发包人.监理人.承包人和分包人均应投保

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版海南省监理工程师在线考试模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求分包人也投保此项保险。发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求监理人也进行此项保险。

第46题:工程量清单的十二位项目编码中，一至二位表示()。

A.专业工程码

B.分类顺序码

C.分部工程顺序码

D.清单项目名称顺序码

正确答案:查看最佳答案

第47题:下列因素中，属于设计进度影响因素的是()。

A.季节变化

B.施工方案变更

C.业主未能及时提供场地

D.建设意图及要求改变

正确答案:查看最佳答案

第48题:分包工程开工前，项目监理机构应审核施工单位报送的分包单位资格报审表及有关资料，应由()审批并签署意见。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师代表

C.监理员

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版海南省监理工程师在线考试模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:施工过程中，若出现需返工弥补的工程质量问题，监理工程师应及时()。

A.签发监理通知

B.签发工程暂停令

C.通知建设单位

D.报告政府主管部门

正确答案:查看最佳答案

第50题:工程从规划.勘察.设计.施工到整个产品使用寿命周期内的成本和消耗的费用，指的是工程质量特性中的()。

A.安全性

B.可靠性

C.经济性

D.与环境的协调性

正确答案:查看最佳答案

第51题:工程施工过程中，同一项目重复利用同一抽样对象已有检验成果的实施方案时，应事先报()认可。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.项目监理机构

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版海南省监理工程师在线考试模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:下列进度计划中，属于金蛇单位计划系统的是()。

A.设计准备工作进度计划

B.设计总进度计划

C.工程项目总进度计划

D.施工准备工作计划

正确答案:查看最佳答案

第53题:工程竣工结算编制与核对的责任分工是()。

A.发包人编制，承包人核对

B.造价咨询人编制，承包人核对

C.承包人编制，发包人核对

D.监理机构编制，发包人核对

正确答案:查看最佳答案

第54题:在下面的双代号网络图中，H工作有()个先行工作。

A.1

B.3

C.4

D.6

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版海南省监理工程师在线考试模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:在利用S曲线比较建设工程实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的右侧，则该实际进展点与计划S曲线在纵坐标方向的距离表示该工程()。

A.实际进度超前的时间

B.实际超额完成的任务量

C.实际进度拖后的时间

D.实际拖欠的任务量

正确答案:查看最佳答案

第56题:网络计划中某项工作进度拖延的时间在该项工作的总时差以外表示的意思是()。

A.不会对总工期产生影响，而只对后续工期产生影响

B.对后续工期和总工期都产生影响

C.对总工期产生影响，而只对后续工期无影响

D.对后续工期和总工期都无影响

正确答案:查看最佳答案

第57题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建议时，正确的处理程序是()。

A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示

B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更

C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示

D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版海南省监理工程师在线考试模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:履行合同过程中，承包人可以书面形式向监理人提交改变“发包人要求”文件中有关内容的合理化建议书。监理人应与发包人协商是否采纳承包人的建议。建议被采纳并构成变更，由监理人向承包人发出变更指示。

第58题:目前我国有土建定额.装饰定额等，它们都属于()范畴。

A.安装工程定额

B.建筑工程定额

C.公路工程定额

D.铁路工程定额

正确答案:查看最佳答案

第59题:某工程有5个施工过程，划分为3个施工殷组织固定节拍流水施工，流水节拍为2天，施工过程之间的组织间目间歇合计为4天。该工程的流水施工工期是()天。

A.12

B.18

C.20

D.26

正确答案:查看最佳答案

第60题:某工程网络计划中工作M的总时差和自由时差分别为5天和3天，该计划执行过程中经检查发现只有工作M的实际进度拖后4天，则工作M的实际进度()。

A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行

B.将其紧后工作的最早开始时间推迟1天，并使总工期延长1天

C.不影响其后续工作的正常进行，但使总工期延长1天

D.不影响总工期，但将其紧后工作的最早开始时间推迟1天

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版海南省监理工程师在线考试模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:某工程网络计划中工作B的持续时间为5天，其两项紧前工作的最早完成时间分别为第6天和第8天，则工作B的最早完成时间为第()天。

A.6

B.8

C.11

D.13

正确答案:查看最佳答案

第62题:从确定建设工程投资的依据看，编制估算指标的直接基础是()。

A.概算定额

B.预算定额

C.工程量清单

D.施工定额

正确答案:查看最佳答案

第63题:采用直方图法分析工程质量时，出现孤岛型直方图的原因是()。

A.组数或组距确定不当

B.不同设备生产的数据混合

C.原材料发生变化

D.人为去掉上限下限数据

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版海南省监理工程师在线考试模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:当设备制造过程发生零件质量失控或重大质量事故时。由()下达暂停制造指令，提出处理意见，并及时报建设单位。

A.监理人员

B.监理工程师

C.总监理工程师

D.设备制造单位负责人

正确答案:查看最佳答案

第65题:施工质量事故的技术处理方案按规定程序和要求核签以后，监理工程师应要求施工单位制订详细的()付诸实施。

A.施工组织设计

B.施工进度计划

C.施工方案设计

D.施工整改计划

正确答案:查看最佳答案

第66题:对于涉及工程结构设计文件修改的设计变更，应由()进行修改。

A.施工图审查机构

B.有相应资质的设计单位

C.监理机构

D.原设计单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版海南省监理工程师在线考试模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:总监理工程师组织专业监理工程师审查施工单位提出的工程变更申请，提出审查意见。对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由建设单位转交原设计单位修改工程设计文件。必要时，项目监理机构应建议建设单位组织设计.施工等单位召开论证工程设计文件修改方案的专会议。

第67题:盈亏平衡分析又称平衡点分析。它是将成本划分为固定成本和变化成本，假定产销量一致，根据产量.成本.售价和利润相互间的函数关系，进行预测分析的()。

A.经济方法

B.管理方法

C.财务方法

D.技术方法

正确答案:查看最佳答案

第68题:建设单位负责采购设备时，控制质量的首要环节是()。

A.编制设备监造方案

B.选择合格的供货厂商

C.确定主要技术参数

D.选择适宜的运输方式

正确答案:查看最佳答案

第69题:利用经济评价指标评判项目的可行性时，说法错误的是()。

A.财务内部收益率≥行业基准收益率，方寨可行

B.静态投资回收期>行业基准投资回收期，方案可行

C.财务净现值>o，方案可行

D.总投资收益率≥行业基准投资收益率，方案可行

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版海南省监理工程师在线考试模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:下列对于招标控制价理解正确的是()。

A.国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，并应编制招标控制价

B.投标人的投标报价高于招标控制价的，如果属于合理范围之内，不应予以拒绝

C.招标控制价在招标文件中公布时，只公布招标控制价总价

D.工程造价咨询人可以同时接受招标人和投标人对同一工程的招标控制价和投标报价的编制

正确答案:查看最佳答案

第71题:在国外项目管理咨询公司中，工程师的根本任务是进行()。

A.控制进度

B.控制质量

C.控制投资

D.项目管理

正确答案:查看最佳答案

第72题:项目监理机构发现工程施工存在质量缺陷后，应发出()，要求施工单位进行处理。

A.工程暂停令

B.监理通知单

C.工作联系单

D.监理报告

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版海南省监理工程师在线考试模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:某分部工程双代号时标网络计划如图所示，其中工作G的总时差和自由时差()天。

A.分别为0和1

B.分别为0和2

C.均为1

D.均为0

正确答案:查看最佳答案

第74题:造成3人以上10人以下死亡的工程质量事故属于()。

A.一般事故

B.较大事故

C.重大事故

D.特别重大事故

正确答案:查看最佳答案

第75题:建设工程施工通常按流水施工方式组织，是因其具有()的特点。

A.使各专业工作队能够连续施工

B.单位时问内所需用的资源量较少

C.施工现场的组织.管理工作简单

D.同一施工过程的不同施工段可以同时施工

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版海南省监理工程师在线考试模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:技术复杂的建设工程项目，招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法，错误的是()。

A.评标委员会检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作出响应性修改

B.投标人在澄清问会后，应以书面形式对投标书的不明之处加以说明

C.技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人

D.技术标未通过，但商务报价及优惠条件对项目有利的，可参加第二阶段评标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:第二阶段招标，投标人按招标文件的要求报送分别包封的“修改技术标”和“商务标”。凡在第一阶段被淘汰的标书，不允许投标人修改后再参加第二次投标。评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改，对投标书中的不明确之处，召开澄清问会要求投标人予以说明，并形成书面文件作为投标书的组成部分。开启技术标被选中的投标人的商务标;技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人。

第77题:有3个施工过程A，B，C，在平面上划分为3个施工段，其流水节拍，则流水的组织方式应为()。

A.无节奏流水

B.异节奏流水

C.等节奏流水

D.难以确定

正确答案:查看最佳答案

第78题:承包商计算索赔费用常用的方法是()。

A.总费用法

B.修正的总费用法

C.单价法

D.实际费用法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版海南省监理工程师在线考试模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:下列建设工程勘察设计业务分包行为中，不属于违法分包的是()。

A.分包建设工程主体部分的勘察设计业务

B.未经发包方书面同意分包建设工程勘察设计业务

C.经发包方书面同意分包建设工程除主体部分的勘察设计业务

D.分包给不具备相应资质条件的单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程勘察设计单位不得将所承揽的建设工程勘察设计业务转包。除建设工程主体部分的勘察.设计外，经发包方书面同意，承包方可以将建设工程其他部分的勘察.设计分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察.设计单位。

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:实施全员参与原则一般要采取的主要措施是()。

A.对员工进行职业道德的教育，教育员工要识别影响他们工作的制约条件

B.在本职工作中，让员工有一定的自主权，并承担解决问题的责任

C.把组织的总目标分解到职能部门和层次，激励员工为实现目标而努力，并评价员工的业绩

D.启发员工积极提高自身素质

E.识别质量管理体系所需要的过程

正确答案:查看最佳答案

第81题:监理工程师在进行工程项目建设的总体方案审核时，审核的重点包括()。

A.设计依据

B.设计参数

C.设计规模

D.设备及结构的选型

E.项目组成及布局

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版海南省监理工程师在线考试模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第82题:关于工程网络计划工期优化的说法，有()。

A.应分析调整各项工作z间的逻辑关系

B.应有步骤地将关键工作压缩威非关键工作

C.应将备条关键线路的总持续时间压缩相同数值

D.应考虑质量.安全和资源等因素选择压缩对象

E.应压缩非关键线路上自由时差大的工作

正确答案:查看最佳答案

第83题:下列工程质量事故情形中，属于规定的特别重大事故的有()。

A.死亡30人

B.死亡20人

C.直接经济损失1亿元

D.重伤80人

E.直接经济损失8000万元

正确答案:查看最佳答案

第84题:控制工程建设进度的合同措施包括()。

A.分解工程项目并建立编码体系

B.分段发包.提前施工

C.确定进度协调工作制度

D.合同工期与进度计划的协调

E.定期向业主提供进度比较报告

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版海南省监理工程师在线考试模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第85题:设备安装过程的质量控制的要点是()。

A.安装过程使用的材料必须符合国家标准的规定

B.设备安装中要坚持施工人员自检，下道工序的交检

C.安装单位专职质检人员的专检及监理工程师的复检和抽检

D.安装过程中的隐蔽工程，隐蔽前必须进行检查验收，合格后方可进入下道工序

E.安装过程中所使用的材料必须有出厂合格证明及安装单位的自检结果

正确答案:查看最佳答案

第86题:采用扩大单价法编制建筑工程概算，其适用条件是()。

A.初步设计深度不够，建筑结构不明确

B.初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确

C.具有概算定额

D.具有类似概算指标

E.具有类似工程概算

正确答案:查看最佳答案

第87题:按照《建设工程设计合同示范文本》有关违约责任规定，下列描述中不正确的是()。

A.发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作

B.设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费

C.合同生效后，设计人刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还

D.设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收该项目2%设计费

E.设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应支付该阶段的全部设计费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版海南省监理工程师在线考试模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:A项，发包人延误支付设计费，逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下一阶段工作，并书面通知发包人。C项，发包人要求终止或解除合同时，如设计人尚未开始设计工作，则不退还发包人已付定金;如设计人已进行设计工作，完成的工作量不足一半，则发包人按该阶段设计费的一半支付;如设计人已进行设计工作，完成的工作量超过一半，则发包人按该阶段设计费的全部支付。D项，设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收设计费的千分之二。

第88题:在工程招标投标阶段，工程量清单的主要作用有。

A.为招标人编制投资估算文件提供依据

B.为投标人投标竞争提供一个平等基础

C.招标人可据此编制招标控制价

D.投标人可据此调整清单工程量

E.投标人可按其表述的内容填报相应价格

正确答案:查看最佳答案

第89题:对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有()。

A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人

B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人

C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答

D.解答应说明问的来源

E.在标前会上给予解答并记入会议纪要

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人应以书面形式予以解答，并发送给每一位投标人，但不应涉及问的来源。招标人也可以在规定的时间和地点召开的投标预备会(答疑会)上，对投标人提出的问予以澄清，并将会议记录发给每一位投标人。

第90题:静态投资包括()。

A.设备工器具购置费

B.建筑安装工程费

C.工程建设其他费用和基本预备费

D.建设期贷款利息

E.固定资产投资方向调节税及利息

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版海南省监理工程师在线考试模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:在施工阶段，监理工程师应进行计量的项目有()。

A.工程量清单中的全部项目

B.各种原因造成返工的全部项目

C.合同文件中规定的项目

D.超出合同工程范围施工的项目

E.工程变更项目

正确答案:查看最佳答案

第92题:下列文件中，属于工程材料质量证明文件的有()。

A.材料供货合同

B.出厂合格证

C.质量检验报告

D.质量验收标准

E.性能检测报告

正确答案:查看最佳答案

第93题:建设工程勘察设计的质量控制的依据是()。

A.法律.法规

B.工程建设的技术标准

C.招标文件

D.项目批准文件

E.勘察设计合同文件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版海南省监理工程师在线考试模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第94题:关于分析偏差对后续工作及总工期的影响，具体分析步骤为()。

A.比较实际进度与计划进度

B.分析出现进度偏差的工作是否为关键工作

C.分析进度偏差是否大于总时差

D.分析进度偏差是否大于自由时差

E.重新编制进度计划网络图

正确答案:查看最佳答案

第95题:下列可能导致工程质量缺陷的因素中，属于施工与管理不到位的有()。

A.采用不正确的结构方案

B.未经设计单位同意擅自修改设计

C.技术交底不清d.施工方案考虑不周全e.图纸未经会审参考

D.施工方案考虑不周全

E.图纸未经会审参考d

正确答案:查看最佳答案

第96题:根据《标准施工招标文件》，关于综合评估法评标的说法，正确的有()。

A.适用于招标人对招标项目的技术.性能有专门要求的招标项目

B.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分，按得分从高到低顺序推荐中标人

C.评审的综合评分相等时，投标报价最接近标底的优先

D.初步评审分为形式评审.资格评审和响应性评审三个方面

E.投标人投标报价明显低于成本，且不能合理说明的，不能成为中标人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版海南省监理工程师在线考试模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:C项，综合评分相等时，以投标报价低的优先;投标报价也相等的，由招标人自行确定。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。

第97题:持续改进作为质量管理体系的基础，其开展的活动包括()。

A.建立改进目标

B.寻找可能的解决结果

C.将更改纳入文件

D.测量.验证和分析实施的结果

E.确定.测量和分析现状

正确答案:查看最佳答案

第98题:工程设计招标中，投标人资格的审查内容有()。

A.投标人持有的资格证书

B.企业专业技术人员的数量

C.同类工程设计经历

D.待定行业工程设计经历

E.项目所在地区设计经历

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对投标人的资格审查包括:1.资质审查，应初步审查投标人所持有的资质证书是否与招标文件的要求相一致。2.能力审查，通常要进一步审查人员的技术力量，主要考察设计负责人的资格和能力，以及各类设计人员的专业覆盖面.人员数量和各级职称人员的比例等是否满足完成工程设计的需要。3.经验审查，同类工程的设计经历是非常重要的内容。

第99题:关于建设工程多级网络计划系统的说法，正确的有()。

A.计划系统由不同层次网络计划组成

B.处于同一层级的网络计划相互关联和搭接

C.能够使用一个网络图来表达工程的所有工作内容

D.进度计划通常采用自顶向下，分级编制的方法

E.能够保证建设工程所需资源的连续性

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版海南省监理工程师在线考试模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第100题:下列属于施工图设计的深度要求的有()。

A.能据以进行施工和安装

B.能据以安排材料.设备订货和非标准设备的制作

C.能满足设备制作的要求

D.能据以进行工程验收

E.能据以编制施工图预算

正确答案:查看最佳答案

第101题:《工程建设标准强制性条文》中规定()。

A.不符合现行强制性标准的勘察报告不得报出

B.不符合强制性条文规定的设计不得审批

C.不符合强制性标准的材料.半成品.设备不得进场

D.不符合强制性标准的工程质量，必须处理，否则不得验收使用

E.不符合强制性标准的验收组织不得进行工程验收

正确答案:查看最佳答案

第102题:在网络计划的费用优化方法中，当需要缩短关键工作的持续时间时，其缩短值的确定必须符合的原则有()。

A.缩短后工作的持续时间不能小于其最短持续时间

B.缩短后工作的持续时间小于最短持续时间

C.缩短持续时间的工作不能变成非关键工作

D.缩短持续时间的工作要变成关键工作

E.缩短后工作的直接费用率小于间接费用率

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版海南省监理工程师在线考试模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第103题:编制标底价格应遵循的原则有()。

A.标底价格一般应控制在批准的总概算(或修正概算)及投资估算的限额内

B.标底价格应考虑市场价格变化因素，应力求与市场的实际变化吻合

C.标底价格包括不可预见费(特殊情况).间接费.措施费等

D.按企业级别取费

E.一个工程只能编制一个标底

正确答案:查看最佳答案

第104题:监理工程师在施工阶段进行投资控制的经济措施有()。

A.分解投资控制目标

B.进行工程计量

C.严格控制设计变更

D.审查施工组织设计

E.审核竣工结算

正确答案:查看最佳答案

第105题:FIDIC合同条件下的变更可包括()。

A.实施工程的顺序或时间安排的改变

B.任何工作内容的质量或其他特性的改变

C.任何部分工程的标高.位置和尺寸的改变

D.交他人实施的任何工作的删减

E.合同中包括的.一定构成变更的任何工作内容的数量改变

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版海南省监理工程师在线考试模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第106题:工程网络计划资源优化的目的是为了()。

A.寻求资源有限条件下的最短工期安排

B.寻求最优工期条件下的资源均衡，安排

C.寻求工期固定条件下的资源均衡安排

D.寻求最短工期条件下的资源均衡安排

E.寻求资源有限条件下的最合理工期安排

正确答案:查看最佳答案

第107题:施工进度计划初始方案编制完成后，需要检查的内容有()。

A.备工作项目的施工顺序.平行搭接和技术间歇是否合理

B.主要工种的工人是否满足连续.均衡施工的要求

C.主要分部工程的工程量是否准确

D.总工期是否满足合同约定

E.主要机具.材料的利用是否均衡和充静

正确答案:查看最佳答案

第108题:通过比较实际进度S曲线和计划进度S线，可以获得()的信息。

A.工程项目实际进展状况

B.工程项目实际进度超前或拖后的时间

C.工程项目实际超额或拖欠的任务量

D.后期工程进度预测

E.各项工作的最早开始时间和最迟开始时间

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版海南省监理工程师在线考试模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第109题:项目监理机构编制的施工进度控制工作细则的主要内容包括()。

A.施工进度控制目标实现的风险分析

B.进度控制人员的职责分工

C.与进度控制有关的各项工作流程

D.施工图设计文件交付时间目标

E.进度控制的组织措施

正确答案:查看最佳答案

第110题:某工作计划进度与实际进度如下所示，图中标明该工作()。

A.在第1周内按计划正常进行

B.在第2周末拖欠5%的任务量

C.在第3周后半周末按计划进行

D.第5周内实际进度拖后5%

E.截至检查日期实际进度拖后

正确答案:查看最佳答案

第111题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。

A.合同当事人违约

B.罢工

C.法院判决

D.仲裁机构裁定

E.地震

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版海南省监理工程师在线考试模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件，E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，包括作为和不作为两种表现形式，还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。

第112题:进口设备采用装运港船上交货时，买方的责任有()。

A.承担货物装船前的切费用

B.承担货物装船后的切费用

C.负责租船或订能，支付费用

D.负责办理保险及支付保险费

E.提供出口国有关方面签发的证件

正确答案:查看最佳答案

第113题:事故调查分析报告的内容，一般应包括()。

A.发生质量事故的时间.地点.情况

B.事故性质

C.工程施工资料

D.事故原因及事故评估

E.事故责任，事故涉及的人员与主要责任者的情况

正确答案:查看最佳答案

第114题:如果合同中没有类似和适用的价格，其工程变更价款的处理原则包括()。

A.由业主确定变更价格

B.由承包商确定变更价格

C.由承包商提出适当的变更价格，由监理工程师批准执行

D.由监理工程师确定变更价格

E.当监理工程师与承包商对变更价格意见不一致时，由造价管理部门裁定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版海南省监理工程师在线考试模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第115题:进口设备抵岸价的构成部分有()。

A.设备到岸价

B.外贸手续费

C.设备运杂费

D.进口设备增值税

E.进口设备检验鉴定费

正确答案:查看最佳答案

第116题:按照FIDIC《施工合同条件》的规定，承包商可以索赔费用和利润的情况有()。

A.业主终止合同

B.业主接受或使用部分工程

C.工作测出的数量超过工程量表的10％

D.工程变更

E.法规改变

正确答案:查看最佳答案

第117题:关于工程设计招标范围的说法，正确的有()。

A.所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分

B.不能对施工图设计单独进行招标

C.可以采用设计全过程总发包的一次性招标

D.可以采用分单项的设计任务发包招标

E.勘察与设计应当分开招标

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--新版海南省监理工程师在线考试模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:建设工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标，对计划复杂而又缺乏经验的项目，在必要时还要增加技术设计阶段。一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行初步设计招标，而是由中标的设计单位承担初步设计任务。招标人应依据工程项目的具体特点决定发包的工作范围，可以采用设计全过程总发包的一次性招标，也可以选择分单项或分专业的设计任务发包招标。另外，招标人可以依据工程建设项目的不同特点，实行勘察设计一次性总体招标。

第118题:建设工程勘察合同委托的工作内容有()。

A.工程测量

B.大地测量

C.结算工程量测量

D.水文地质勘察

E.工程地质勘察

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程勘察的内容一般包括工程测量.水文地质勘察.工程地质勘察。

第119题:实施见证取样的要求包括()。

A.试验室要具有相应的资质并进行备案.认可

B.见证取样的频率和数量，包括在承包单位范围内，一般所占比例为20%

C.见证取样的试验费用由承包单位支付

D.实行见证取样，绝不能代替承包单位对材料.构配件进场时必须进行的自检

E.送往实验室的样品，要填写“送验单”，送验单要盖有“见证取样”专用章，并有负责见证取样的监理工程师的签字

正确答案:查看最佳答案