一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:在建设工程勘察合同的履行中，关于发包人支付勘察费用的做法正确的是()。

A.合同生效后5天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金

B.勘察外业工作结束后，发包人向勘察人支付约定勘察费的某一百分比

C.提交勘察成果资料后15天内，发包人应一次付清全部工程费用

D.发包人未按合同规定时间拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的0.2%逾期违约金

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:勘察费用的阶段支付:合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金;勘察外业工作结束后，发包人向勘察人支付约定勘察费的某一百分比;提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

第1题:根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是()。

A.保证法律关系只有两方参加

B.对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保证其利益

C.如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理

D.债权人应当在要求债务人之前要求保证人履行债务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，保证只能由第三人提供，因此保证法律关系至少有三方参加。B项，一般保证:只有当债务人确实不能履行债务时，债权人才可以要求保证人承担保证责任;连带责任保证:只要债务人在债务履行期届满没有履行债务，债权人即可以要求保证人承担保证责任，当然也可以要求债务人履行债务。可见连带责任保证比一般保证更能保证债权人利益。由此，D项也是错误的。

第2题:将风险分为纯风险和投机风险是按()进行的分类。

A.风险产生的原因

B.风险的影响范围

C.风险造成的后果

D.风险分析的依据

正确答案:查看最佳答案

第3题:根据《建设工程监理规范》，旁站是指项目监理机构对施工现场()进行的监督活动。

A.危险性较大的分部工程施工质量

B.危险性较大的分部工程施工安全

C.关键部位或关键工序施工质量

D.关键部位或关键工序施工安全

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:用于监理人员和辅助人员的其他专项开支，如差旅费.医疗费等，属于工程监理费中的()。

A.直接成本

B.间接成本

C.经营性业务支出

D.附加费

正确答案:查看最佳答案

第5题:根据《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)，项目监理机构应审查施工单位报审的专项施工方案，符合要求的，应由总监理工程师签认后报()

A.政府主管部门

B.建设单位

C.安全生产监督机构

D.工程监理单位

正确答案:查看最佳答案

第6题:申请外商投资建设工程监理企业乙级资质的，由()审批。

A.国务院有关部门

B.工商行政管理部门

C.国务院建设主管部门

D.企业所在地省.自治区.直辖市人民政府建设主管部门

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:根据《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)，下列监理职责中，属于监理员职责的是()

A.处置生产安全事故隐患

B.复核工程计量有关数据

C.验收分部分项工程质量

D.审查阶段？？

正确答案:查看最佳答案

第8题:工程监理人员对数据和信息的加工从()开始。

A.选择

B.鉴别

C.核对

D.合并

正确答案:查看最佳答案

第9题:在委托监理的建设工程中，监理单位与承建单位不得有隶属关系和其他利害关系，这个要求反映了建设工程监理的()。

A.服务性

B.科学性

C.独立性

D.公正性

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:风险被分为纯风险和投机风险，这是按()来分类的。

A.风险的后果

B.风险的影响范围

C.风险的产生原因

D.风险的性质

正确答案:查看最佳答案

第11题:因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起()天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

A.7

B.14

C.28

D.90

正确答案:查看最佳答案

参考解析:由题意可知答案为90天。

第12题:材料采购合同中，关于货款结算的正确处理方式是()。

A.先明确货款结算方式，再约定支付条件和时间

B.先明确货款支付次数，再约定支付条件和方式

C.先明确货款支付方式，再约定结算方式和次数

D.先明确货款支付条件，再约定结算方式和时间

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:合同内需先明确货款支付条件，是验单付款还是验货后付款，然后再约定结算方式和结算时间，结算支付的方式包括现金结算.转账结算.托收承付等。

第13题:工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，()。

A.有权要求设计单位改正

B.有权自行改正后通知设计单位

C.应当报告建设单位后自行改正

D.应当报告建设单位要求设计单位改正

正确答案:查看最佳答案

第14题:由国务院根据宪法和法律制定的规范工程建设活动的各项法规为()。

A.建设工程法律

B.建设工程行政法规

C.建设工程部门规章

D.建设工程单行条例

正确答案:查看最佳答案

第15题:设计施工总承包合同模式下，关于竣工后试验的说法不正确的是()。

A.竣工后试验按专用条款的约定可以由发包人或承包人负责进行

B.由承包人负责进行的，承包人应提前21天将竣工后试验的日期通知发包人

C.由发包人负责进行的，发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人

D.由发包人负责进行的，如果承包人未能按时出席竣工后试验，发包人可自行进行试验，承包人应对检验数据予以认可

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:竣工后试验不论是由发包人或承包人负责进行，均由发包人提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。

第16题:施工单位承租的机械设备和施工机具及配件使用前，应由施工总承包单位.分包单位.出租单位和()共同进行验收。

A.建设单位

B.监理单位

C.安装单位

D.检测单位

正确答案:查看最佳答案

第17题:一方以欺诈.胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，属于可变更或者撤销合同还是属于无效合同，取决于()。

A.该合同违背真实意思的程度

B.该合同是否损害了国家利益

C.该合同的形式是否符合法律程序

D.视具体情况而定

正确答案:查看最佳答案

第18题:不属于企业定额作用的是()。

A.企业定额是施工企业计算和确定工程施工成本的依据

B.企业定额是施工企业进行工程投标.编制投标报价的主要依据

C.企业定额是施工企业编制施工组织设计.制订施工计划的依据

D.企业定额是编制施工图预算的依据

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:建设单位在组织工程竣工验收前，应当()。

A.先对工程进行验收

B.先对工程进行预验收

C.提请城建档案管理部门对工程档案进行验收

D.提请城建档案管理部门对工程档案进行预验收

正确答案:查看最佳答案

第20题:《建设工程安全生产管理条例》规定，对安全防护用具.机械设备.施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用的施工单位，责令限期改正;逾期未改正的，责令停业整顿，并处()罚款。

A.10万元以上30万元以下

B.5万元以上30万元以下

C.10万元以上20万元以下

D.5万元以上20万元以下

正确答案:查看最佳答案

第21题:在建设工程监理组织协调中，主要用于外部协调的方法是()。

A.会议协调法

B.交谈协调法

C.书面协调法

D.访问协调法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:按风险潜在损失形态划分，可将风险划分为()。

A.财产风险和责任风险

B.地区风险和特殊风险

C.投机风险和人身风险

D.基本风险和经济风险

正确答案:查看最佳答案

第23题:比较承发包模式和施工总分包模式，工程合同数量关系有:平行承发包模式合同数量()施工总分包模式合同数量。

A.多于

B.少于

C.等于

D.数量不固定

正确答案:查看最佳答案

第24题:主要任务是直接调动和组织人力.物力.财力等具体活动内容的人员应为()人员。

A.决策层

B.协调层

C.执行层

D.操作层

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:下面表述中错误的一项为()。

A.监理单位编制监理大纲目的之一是承揽到监理工作

B.监理单位编制监理大纲目的之二是为今后开展监理工作制定基本的方案

C.监理实施细则的作用是指导本专业或本子项目具体监理业务的开展

D.监理大纲.监理规划.监理实施细则互相关联，必须齐全，缺一不可

正确答案:查看最佳答案

第26题:质权是一种约定的担保物权，以()为特征。

A.约定保证期间

B.债权人优先受偿

C.转移占有

D.转让需办理登记

正确答案:查看最佳答案

参考解析:质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保。

第27题:分部工程所包含的分项工程全部自检合格后，施工单位应向项目监理机构报送()。

A.《分部工程报验表》

B.《监理通知回复单》

C.施工组织设计或(专项)施工方案报审表

D.《工程开工报审表》

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:工程监理企业只能在核定的业务范围内开展经营活动，这是其经营活动基本准则()的要求。

A.守法

B.诚信

C.公正

D.科学

正确答案:查看最佳答案

第29题:监理工程师对勘察.设计单位的管理水平，重点考查()。

A.是否达到了与其资质等级相应的要求水平

B.是否具备相应的人员数量

C.是否具备相应的设备装备

D.是否承接了相应的工程类别

正确答案:查看最佳答案

第30题:监理人需要更换总监理工程师时，需要提前()天向委托人报告，并经其同意后方可更换。

A.7

B.14

C.21

D.28

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:信息分类体系应建立在对基本概念和划分的透彻理解基础上，这表明建设工程的信息分类应具有()。

A.兼容性

B.逻辑性

C.稳定性

D.实用性

正确答案:查看最佳答案

第32题:对于需要进行抽样检查的工程材料，应在材料采购合同中约定的内容有()。

A.抽检比例和取样方法

B.抽检数量和检测方法

C.检测方法和抽检比例

D.取样方法和抽检数量

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于抽样检查的产品，还应约定抽检的比例和取样的方法，以及双方共同认可的检测单位。

第33题:关于法律事实的说法，正确的是()。

A.法律事实不包括事件

B.罢工属于法律事实中的行为

C.法院判决不属于法律事实中的行为

D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件，罢工属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。

第34题:根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程项目中，必须实行监理的是()

A.总投资额为1亿元的服装厂改建项目

B.总投资额为400万美元的联合国环境署援助项目

C.总投资额为2500万元的垃圾处理项目

D.建筑面积为4万平方米的住宅建设项目

正确答案:查看最佳答案

第35题:决定建设工程价值和使用价值的主要阶段是()。

A.可行性研究阶段

B.设计阶段

C.施工阶段

D.使用阶段

正确答案:查看最佳答案

第36题:现阶段建设工程监理的特点不包括()。

A.建设工程监理的服务对象具有单一性

B.建设工程监理属于强制执行的制度

C.建设工程监理具有监督功能

D.市场准人的单一控制

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是()。

A.中标人在签订合同时提出附加条件

B.投标人在投标截止日期前撤回投标文件

C.中标人拒绝订立合同

D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正

正确答案:查看最佳答案

参考解析:下列情况发生时，投标保证金将被没收:一是投标人在投标有效期内撤销或修改投标文件;二是中标人无正当理由拒签合同协议书，或根据规定接受对错误的修正;三是中标人在签订合同时向招标人提出附加条件或者未按照招标文件要求提交履约担保;四是投标人采用不正当的手段骗取中标。

第38题:技术复杂的建设工程项目，招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法，错误的是()。

A.评标委员会检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作出响应性修改

B.投标人在澄清问题会后，应以书面形式对投标书的不明之处加以说明

C.技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人

D.技术标未通过，但商务报价及优惠条件对项目有利的，可参加第二阶段评标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:第二阶段招标，投标人按招标文件的要求报送分别包封的“修改技术标”和“商务标”。凡在第一阶段被淘汰的标书，不允许投标人修改后再参加第二次投标。评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改，对投标书中的不明确之处，召开澄清问题会要求投标人予以说明，并形成书面文件作为投标书的组成部分。开启技术标被选中的投标人的商务标;技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人。

第39题:如果监理工程师出现工作过失，违反了合同约定，由()向建设单位承担违约责任。

A.工程监理企业

B.总监理工程师

C.监理工程师

D.工程监理企业和监理工程师共同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:对监理人员的平衡，搞好各专业监理工程师的配合，属于项目监理机构内部()的协调。

A.人际关系

B.需求关系

C.组织关系

D.计划安排

正确答案:查看最佳答案

第41题:我国九部委联合发布的《标准施工招标文件》(2007年版)规定，除专用合同条款另有约定外，建筑工程一切险的投保人应当是()。

A.发包人

B.承包人以发包人和承包人的共同名义

C.分包人

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第42题:总监理工程师对外应向()负责。

A.业主

B.监理单位

C.项目

D.承包单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:确定清单项目综合单价的重要依据是()，在编制的工程量清单中必须对其进行准确和全面的描述。

A.项目编码

B.项目名称

C.计量单位

D.项目特征

正确答案:查看最佳答案

第44题:组织管理者的重要任务就在于使组织结构活动的整体效应大于其局部效应之和，这是()原理的表现。

A.要素有用性

B.动态相关性

C.主观能动性

D.规律效应性

正确答案:查看最佳答案

第45题:主动控制是一种()控制，可以解决传统控制过程中存在的时滞影响。

A.事前

B.前馈

C.开环

D.面对未来的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:为了有效控制建设工程质量.造价.进度三大目标，可采取的技术措施是()

A.审查.论证建设工程施工方案

B.动态跟踪建设工程合同执行情况

C.建立建设工程目标控制工作考评机制

D.进行建设工程变更方案的技术经济分析

正确答案:查看最佳答案

第47题:《建设工程文件归档整理规范》规定，监理单位应短期保存的监理文件是()。

A.项目监理机构总控制计划

B.供货单位资质材料

C.有关造价控制的监理通知

D.工程竣工总结

正确答案:查看最佳答案

第48题:下列对建设工程目标控制的要求中，属于进度全方位控制的是()。

A.对整个建设工程所有目标进行控制

B.在工程建设的早期就编制进度计划

C.对整个建设工程所有工作内容的进度进行控制

D.确保基本质量目标的实现以免影响进度

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:预测性信息是按照()划分的一种信息。

A.信息性质

B.信息范围

C.信息时间

D.对信息的期待性

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:工程咨询的全方位服务比建设项目管理中对建设项目目标的全方位控涵宽得多，还包括下列内容中的()。

A.项目策划

B.项目融资

C.组织协调

D.决策支持

E.合同管理

正确答案:查看最佳答案

第51题:根据注册内容的不同，监理工程师的注册分为()。

A.专业注册

B.执业注册

C.初始注册

D.续期注册

E.变更注册

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:在下列风险中，属于按风险产生原因划分的风险是()。

A.投机风险

B.政治风险

C.基本风险

D.经济风险

E.自然风险

正确答案:查看最佳答案

第53题:同一财产向两个以上的债权人抵押的，正确处理变卖抵押财产价款的清偿顺序是()。

A.抵押权已登记的，按登记的先后顺序清偿

B.抵押权登记的顺序相同的，先主张权利的先清偿

C.抵押权已登记的先于未登记的先清偿

D.抵押权都未登记的，按照债权比例清偿

E.抵押权都未登记的，先保全的先清偿

正确答案:查看最佳答案

参考解析:同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖.变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿:①抵押权已登记的先于未登记的受偿;②抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿;顺序相同的，按照债权比例清偿;③抵押权未登记的，按照债权比例清偿。

第54题:在下列内容中，体现建设工程监理科学性的是()。

A.维护建设单位和承建单位的合法权益

B.有经验丰富.应变能力强的监理工程师队伍

C.与承建单位没有隶属关系和其他利害关系

D.有足够的技术.经济资料和数据

E.实事求是.创造性地开展工作

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:保险作为风险转移的方式之一，其缺点是()。

A.转移代价高

B.机会成本增加

C.保险谈判较为困难

D.可能转移失败

E.投保人可能心理麻痹而疏于损失控制计划

正确答案:查看最佳答案

第56题:项目法人责任制是项目法人对()，实行全过程负责的制度。

A.项目的策划.资金筹措

B.项目评估

C.建设实施

D.生产经营.偿还债务

E.资产的保值增值

正确答案:查看最佳答案

第57题:进度控制的具体措施有()。

A.技术措施

B.组织措施

C.经济措施

D.激励措施

E.合同措施

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:根据《标准设计施工总承包合同》，承包人在编制进度款支付分解表时，对拟支付的款项进行分解应考虑的因素有()。

A.工程效率

B.费用性质

C.计划发生时间

D.相应工程量

E.人员安排

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批。承包人应根据价格清单的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素，对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。

第59题:下列施工合同条款中，属于合同法律关系内容的有()。

A.发包人名称

B.承包人名称

C.发承包项目名称

D.提供施工场地的约定

E.工程价款结算的约定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。合同法律关系的内容是合同的具体要求，决定了合同法律关系的性质，它是连接主体的纽带。A项.B项属于合同法律关系的主体，C项属于合同法律关系的客体。

第60题:我国《建设工程监理与相关服务收费标准》的规定中，将工程复杂程度的等级分为()。

A.简单

B.一般

C.较复杂

D.复杂

E.很复杂

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:与平行发包或陆续发包方式相比，对发包人而言，建设项目总承包模式的优点包括()。

A.简化了对设计.招标.实施过程管理的工作内容

B.采用固定工期.固定费用方式，建设的预期目标容易实现

C.最大程度保证设计方案最优

D.减少了设计变更和承包人的索赔

E.加强了实施阶段发包人对承包人的监督和检查

正确答案:查看最佳答案

参考解析:总承包方式的优点:单一的合同责任;固定工期.固定费用;可以缩短建设周期;减少设计变更;减少承包人的索赔。总承包方式的缺点:设计不一定是最优方案;减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。

第62题:从项目监理机构的角度出发，属于近外层关联单位的有()。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.政府主管部门

E.工程毗邻单位

正确答案:查看最佳答案

第63题:除了目标分解结构应当与组织分解结构相对应之外，建设工程目标分解应遵循以下原则:()。

A.能分能合

B.按工程部位分解

C.统一分解的层次

D.区别对待，有粗有细

E.有可靠的数据来源

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法，正确的有()。

A.适用于设计——施工一体化的总承包项目

B.适用于依法强制监理的项目

C.适用于所有招标项目

D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目

E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《标准设计施工总承包招标文件》适用于设计——施工一体化的总承包项目。《招标投标法实施条例》规定，编制依法必须进行招标的项目的招标文件，应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本。《标准施工招标文件》.《简明标准施工招标文件》和《标准设计施工总承包招标文件》均适用于公开招标和邀请招标。

第65题:工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括()。

A.在原定设计范围内的内容，设计人根据设计审查结论进行必要的修改和调整补充

B.设计人进行设计交底时，监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工

C.经过批准的设计文件确需修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改

D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批

E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计

正确答案:查看最佳答案

参考解析:经过批准的设计文件不得随意变更，发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察.设计单位修改，经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。

第66题:我国现阶段建设工程监理表现出以下特点:()。

A.服务对象具有单一性

B.属于国家强制推行的制度

C.具有监督功能

D.市场准入采用双重控制

E.以建设项目管理学作为理论基础

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:关于工程设计招标范围的说法，正确的有()。

A.所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分

B.不能对施工图设计单独进行招标

C.可以采用设计全过程总发包的一次性招标

D.可以采用分单项的设计任务发包招标

E.勘察与设计应当分开招标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标，对计划复杂而又缺乏经验的项目，在必要时还要增加技术设计阶段。一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行初步设计招标，而是由中标的设计单位承担初步设计任务。招标人应依据工程项目的具体特点决定发包的工作范围，可以采用设计全过程总发包的一次性招标，也可以选择分单项或分专业的设计任务发包招标。另外，招标人可以依据工程建设项目的不同特点，实行勘察设计一次性总体招标。

第68题:坚持建设程序在以下几方面有重要意义:()。

A.加快建设进度，提早发挥投资效益

B.依法管理工程建设，保证正常建设秩序

C.科学决策，保证投资效果

D.顺利实施建设工程，保证工程质量

E.顺利开展建设工程监理

正确答案:查看最佳答案

第69题:组织设计原则包括()。

A.主观能动原则

B.专业分工与协作统一原则

C.权责一致原则

D.才职相称原则

E.弹性原则

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:建设工程的质量风险和安全风险都会引起()。

A.返工费用

B.医疗费

C.造成工期延误的损失

D.第三者责任损失

E.对工程使用造成的损失

正确答案:查看最佳答案

第71题:建设工程合同管理的基本方法包括()。

A.严格执行建设工程合同管理法律法规

B.普及相关法律知识，培训合同管理人才

C.推进建筑领域的改革

D.建立合同管理目标制度

E.推行合同示范文本制度

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程合同管理的基本方法包括:严格执行建设工程合同管理法律法规，普及相关法律知识.培训合同管理人才，设立合同管理机构.配备合同管理人员，建立合同管理目标制度，推行合同示范文本制度。

第72题:甲乙签订一份总价为200万元的大型机电设备合同，甲依约定向乙交付了价值100万元的设备产品后，延迟交付剩余的设备，则乙收取误期赔偿费的下列行为中正确的是()。

A.每延误一周，收取1万元误期赔偿费

B.每延误一周，收取0.5万元误期赔偿费

C.如延迟了10周，总共收取10万元误期赔偿费

D.最多收取10万元误期赔偿费

E.最多收取5万元误期赔偿费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:每延误一周，按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.5%计收误期赔偿费，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为合同价格的5%。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同的规定终止合同。

第73题:工程监理企业经营活动应当遵循的基本准则有()。

A.守法

B.诚信

C.公正

D.独立

E.科学

正确答案:查看最佳答案

第74题:在一个组织中，下列哪句话是正确的()。

A.有职位就有职权

B.有职权就有职位

C.有职权就有职责

D.有职责就有职权

E.有职责就有职位

正确答案:查看最佳答案

第75题:中外合资与中外合作监理企业在以下几个方面肯定不同:()。

A.组织形式

B.组织结构

C.出资方式

D.回收投资的期限

E.分配利润和分担风险的依据

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:下列表格中属于监理单位用表的是()。

A.监理工作联系单

B.工程变更单

C.监理工程师通知单

D.工程款支付证书

E.工程临时延期审批表

正确答案:查看最佳答案

第77题:在风险管理理论中，将风险因素分为()。

A.自然风险因素

B.主观风险因素

C.道德风险因素

D.心理风险因素

E.生理风险因素

正确答案:查看最佳答案

第78题:工程设计招标中，投标人资格的审查内容有()。

A.投标人持有的资格证书

B.企业专业技术人员的数量

C.同类工程设计经历

D.待定行业工程设计经历

E.项目所在地区设计经历

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--安徽省监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:对投标人的资格审查包括:1.资质审查，应初步审查投标人所持有的资质证书是否与招标文件的要求相一致。2.能力审查，通常要进一步审查人员的技术力量，主要考察设计负责人的资格和能力，以及各类设计人员的专业覆盖面.人员数量和各级职称人员的比例等是否满足完成工程设计的需要。3.经验审查，同类工程的设计经历是非常重要的内容。

第79题:《建筑法》调整的行为是()。

A.各类房屋建筑的建造

B.各类房屋建筑附属设施的建造

C.线路.管道的安装活动

D.与房屋建筑配套的线路.管道的安装活动

E.与房屋建筑配套的设备安装活动

正确答案:查看最佳答案