[点击进入浙江省注册监理工程师预习题]
一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:施工合同履行期间,一方当事人因不可抗力导致其履行合同义务受到阻碍时,下列说法不正确的是()。
A.应立即通知合同另一方当事人和监理人
B.如果没有采取有效措施导致损失扩大,应对全部损失承担责任
C.如果不可抗力的影响持续时间较长,应及时提交中间报告,并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告
D.不能按期竣工的,应合理延长工期
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--浙江省注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:根据《担保法》,抵押权自抵押合同生效时设立的是以()为抵押财产的合同。
A.建设用地使用权
B.土地承包经营权
C.正在建造的建筑物
D.机械.车辆
正确答案:查看最佳答案
参考解析:抵押物为不动产:抵押权自登记时设立;抵押物为动产:抵押权自抵押合同签订时设立。A.B.C项均属于不动产,D项属于动产。
第2题:在施工招标投标中,下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是()。
A.中标人在签订合同时提出附加条件
B.投标人在投标截止日期前撤回投标文件
C.中标人拒绝订立合同
D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正
正确答案:查看最佳答案
参考解析:下列情况发生时,投标保证金将被没收:一是投标人在投标有效期内撤销或修改投标文件;二是中标人无正当理由拒签合同协议书,或根据规定接受对错误的修正;三是中标人在签订合同时向招标人提出附加条件或者未按照招标文件要求提交履约担保;四是投标人采用不正当的手段骗取中标。
第3题:评标过程中,如果评标委员会经过评审,认为所有投标都不符合招标文件的要求,可以()。
A.直接发包
B.否决所有投标
C.内部定标
D.选择投标书中报价最低者中标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--浙江省注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷,没有强制执行效力的文书是()。
A.人民法院的判决
B.仲裁机构的裁决
C.经过公证的还款协议
D.经过鉴证的还款协议
正确答案:查看最佳答案
第5题:招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间,自资格预审文件停止发售之日起不得少于()日。
A.3
B.5
C.7
D.10
正确答案:查看最佳答案
参考解析:招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间,自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日。
第6题:公开招标时,对招标人和投标人均有法律约束力的投标有效期,应从()起算。
A.发布招标公告日
B.开始资格预审日
C.发售招标文件日
D.投标截止日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--浙江省注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:投标有效期是对招标人和投标人均有约束力的时间期限,从投标截止日期开始起算。
第7题:施工过程中,如果发包人需要撤换工程师,应至少于易人前()天以书面形式通知承包人,并继续履行前任作出的书面承诺。
A.7
B.14
C.28
D.30
正确答案:查看最佳答案
第8题:在进行大型工程设备的采购招标过程中,投标人()情形属于没有进行实质性响应,其投标将被否决。
A.按照招标文件按时交纳投标保证金,但是金额不足
B.有法定代表人的签字和盖章
C.投标人业绩超出招标文件的要求
D.按照招标文件要求逐页签字
正确答案:查看最佳答案
第9题:为了明确划分由于政策F法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任,《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指()。
A.投标截止日前第14天
B.投标截止日前第28天
C.招标公告发布之日前第14天
D.招标公告发布之日前第28天
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--浙江省注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:工程施工过程中,对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时,应由监理人按照()的原则商定或确定。
A.成本加酬金
B.成本加利润
C.成本加规费
D.直接成本加间接成本
正确答案:查看最佳答案
第11题:合同工程竣工前的工程设备试运行,应由()组织。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.设备供应商
正确答案:查看最佳答案
第12题:某通用设备采购招标项目,采用经评审的最低投标价法进行评标时,则中标人应为()。
A.报价最低者
B.评标得分最低者
C.评标得分最高者
D.评标价最低者
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--浙江省注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:采用经评审的最低投标价法进行评标时,中标人应为评标价最低者。采用综合评估法进行评标时,中标人应为评标得分最高者。
第13题:()是投标人编制投标文件和报价的依据。
A.投标人须知
B.招标公告
C.图纸
D.招标文件
正确答案:查看最佳答案
第14题:在施工图不完整或当准备发包的工程项目内容.技术经济指标一时尚不能明确.具体地予以规定时,往往采用()计价方式。
A.可调总价合同
B.固定总价合同
C.估算工程量单价合
D.成本加酬金合同
正确答案:查看最佳答案
第15题:承包人应针对某些工程的施工编制专项施工方案。其中,还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性的是()。
A.深基坑工程
B.高空作业工程
C.深水作业工程
D.大暴(同音字)破工程
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--浙江省注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:承包人应针对深基坑工程.地下暗挖工程.高大模板工程.高空作业工程.深水作业工程.大暴(同音字)破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险性较大的分部分项工程的专项施工,还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。
第16题:合同有效期,即()
A.自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日起
B.自施工日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止
C.自施工日起至缺陷责任期的最后一天止
D.自合同签字日期至缺陷责任期的最后一天止
正确答案:查看最佳答案
第17题:工程施工过程中,对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时,应由监理人按照()的原则商定或确定。
A.成本加酬金
B.成本加利润
C.成本加规费
D.直接成本加间接成本
正确答案:查看最佳答案
第18题:《建设工程质量管理条例》规定,设计文件应当符合国家规定的设计深度要求,并注明工程()使用年限。
A.经济
B.最长
C.合理
D.法定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--浙江省注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:施工过程中由于种种原因停工,复工时必须有()的复工指令方可复工。
A.业主代表
B.施工单位负责人
C.监督站负责人
D.监理工程师
正确答案:查看最佳答案
第20题:监理单位应在建设工程施工完成以后参加业主组织的工程竣工验收,签署()意见.
A.业主
B.总监理工程师
C.承包单位
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
第21题:()适用范围比较宽,其风险可以得到合理的分摊,能鼓励承包商提高工效,节约成本。
A.总价合同
B.单价合同
C.成本加酬金合同
D.计量估价合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--浙江省注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指()。
A.投标截止日
B.开标之日
C.中标通知书发出之日
D.投标截止日28天
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是订立合同时需要明确的内容。通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28天。参见教材P79。
第23题:监理工程师对承包人自身原因造成工程实际进度滞后于计划进度,而修改后的进度计划的确认是()。
A.要求承包人在合理的状态下施工
B.监理工程师对工程延期的批准
C.作为承包人进行工期索赔的依据
D.对承包人赶工措施的批准
正确答案:查看最佳答案
第24题:某单位采用货样买卖方式签订了设备采购合同,关于采购方式及合同的说法,正确的是()。
A.该合同属于即时买卖合同
B.货样应留存在供货人处
C.当事人可以在合同中对货样进行说明
D.采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的,供货人可按货样交付货物
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--浙江省注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A项,货样买卖属于非即时买卖合同。B项,凭样品买卖的当事人应当封存样品,并可以对样品质量予以说明。D项,凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的,即使交付的标的物与样品相同,出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的通常标准。
第25题:设计评标时,设计进度计划评审的审查重点在于进度计划是否()。
A.满足边设计边施工的要求
B.有利于加快施工进度
C.与工程勘察实际进度同步
D.满足招标人制定的项目建设进度计划要求
正确答案:查看最佳答案
参考解析:评标投标书内的设计进度计划,看其能否满足招标人制定的项目建设总进度计划要求。大型复杂的工程项目为了缩短建设周期,初步设计完成后进行施工招标,在施工阶段陆续提供施工图。此时应重点审查设计进度是否能满足施工进度要求,避免妨碍或延误施工的顺利进行。
第26题:行为人没有代理权.超越代理权或者代理权终止后以被代理人的名义订立的合同,()。
A.由被代理人和代理人承担连带责任
B.由行为人承担责任
C.经被代理人追认,对被代理人不发生效力,由行为人承担责任
D.未经被代理人追认,对被代理人不发生效力,由行为人承担责任
正确答案:查看最佳答案
第27题:设计施工总承包合同模式下,对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误,承包人在复核时未能发现,导致承包人费用增加和延误工期,则()。
A.发包人承担费用并延长工期,支付合理利润
B.承包人承担费用和延误的工期
C.发包人承担费用并延长工期,无须支付利润
D.发包人和承包人共同承担费用,并延长工期
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--浙江省注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:关于工程变更的说法,错误的是()。
A.工程变更包括改变有关工程的施工时间和顺序。
B.任何工程变更均需由工程师确认并签发工程变更指令。
C.施工中承包方不得擅自对原工程设计进行变更。
D.工程师同意采用承包方合理化建议,所发生的费用全部由业主承担
正确答案:查看最佳答案
第29题:施工合同履行过程中,由承包人采购的材料,使用前已按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后,工程师发现由于材料原因已完工程的质量不符合标准要求,工程师要求拆除重做。则下列关于损失承担的表述中,正确的是()。
A.费用由承包人承担,由此延误的工期不予顺延
B.费用由承包人承担,由此延误的工期可以顺延
C.费用由发包人承担,由此延误的工期不予顺延
D.费用由发包人承担,由此延误的工期可以顺延
正确答案:查看最佳答案
第30题:《标准施工招标文件》的适用范围是()。
A.大型复杂的工程项目
B.多元投资主体的工程项目
C.工期在一年之内的工程项目
D.跨行业的工程项目
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--浙江省注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是施工合同标准文本。国家发展和改革委员会.财政部.建设部.铁道部.交通部.信息产业部.水利部.明用航空总局.广播电影电视总局9部委联合颁发的适用于大型复杂工程项目的《标准施工招标文件》(2007年版)中包括施工合同标准文本(以下简称“标准施工合同”)。参见教材P75。
第31题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于工程师助手的说法,正确的是()。
A.工程师助手不得向承包商发出口头指示
B.工程师助手在授权范围内的指示效力低于工程师的指示效力
C.工程师助手可以根据施工合同的规定直接行使工程师的权力
D.承包商对工程师助手的指示有疑义时,可以直接请工程师确认.取消或改变
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项,工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示,但某些特殊情况下可以在施工现场发出口头指示,承包商也应遵照执行,并在事后及时补发书面指示。B项,助手在授权范围内向承包人发出的指示,具有与工程师指示同样的效力。C项,助手只能行使工程师付托的权力,完成工程师指派的任务。
第32题:下列不属于建筑工程质量验收标准.规范编制指导思想的是()。
A.强化验收
B.完善手段
C.加强评定
D.过程控制
正确答案:查看最佳答案
第33题:根据《标准施工合同》,工程预付款担保采用的形式是()。
A.第三方保证
B.动产质押
C.既有建筑物抵押
D.银行保函
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--浙江省注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:标准施工合同规定的预付款担保采用银行保函形式。
第34题:对于一般的单价合同,如发包人在原招标文件中未明确工程量变更部分的限度,则谈判时应要求()确定一个“增减量幅度”当超过该幅度时。可对工程单价调整。
A.发包人
B.承包人
C.发包人与承包人
D.造价管理部门
正确答案:查看最佳答案
第35题:项目监理人员应参加由()组织的设计技术交底会,总监理工程师应对设计技术交底会议纪要进行签认。
A.总承包单位
B.建设单位
C.设计单
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
第36题:施工企业以自己的资产为抵押向银行借款后,由于资金链断裂无力还款,在依法拍卖该房房产时尚欠银行500万元本金.20万元利息.50万元违约金,拍卖房产得款400万元,拍卖费用10万元,则施工企业欠银行的债务为()万元。
A.0
B.100
C.150
D.180
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--浙江省注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:下列选项中,()是发包人为了帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难,提前给付的一笔款项。
A.暂列金额
B.保留金
C.预付款
D.暂估价
正确答案:查看最佳答案
第38题:建设工程总承包合同的履行不包括()。
A.合同应明确双方责任
B.建设工程总承包合同订立后,双方都应按合同的规定严格履行
C.总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包,但不得倒手转包
D.建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位,但是除总承包合同中约定的工程分包外,必须经发包人认可
正确答案:查看最佳答案
第39题:施工企业以自己的资产为抵押物向银行借款后,由于资金链断裂无力还款,在依法拍卖该房产时尚欠银行600万元本金.30万元利息.50万元违约金,拍卖房产得款500万元,拍卖费用10万元,则施工企业欠银行的债务()。
A.还有100万元
B.还有150万元
C.还有190万元
D.全部消灭
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--浙江省注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:关于监理人的合同管理地位和职责的说法,正确的是()。
A.在合同规定的权限范围内,监理人可独立处理变更估价.索赔等事项
B.监理人向承包人发出的指示,承包人征得发包人批准后执行
C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令
D.监理人的指示错误给承包人造成损失,由发包人和监理人承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:监理人在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项,如单价的合理调整.变更估价.索赔等,行使通用条款和专用条款中规定的权力。发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令来实现。承包人收到监理人发出的任何指示,视为已得到发包人的批准,应遵照执行。监理人未能按合同约定发出指示.指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误,由发包人承担赔偿责任。
第41题:依据FIDIC《施工合同条件》的规定,工程师颁发的工程接收证书表明()。
A.缺陷通知期开始
B.工程照管责任移交
C.可以办理竣工结算
D.承包合同的全部义务已完成
正确答案:查看最佳答案
第42题:建设工程施工过程中,监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的,主要原因是()。
A.有大量的隐蔽工程
B.施工中未及时进行质量检查
C.工程质量的评价方法具有特殊性
D.工程质量具有较大的波动性
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--浙江省注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:评标委员会推荐的中标候选人应当限定在(),并标明排列顺序。
A.l-2人
B.l-3人
C.1-4人
D.1-5人
正确答案:查看最佳答案
第44题:根据《标准施工招标资格预审文件》,应在资格预审初步审查阶段对投标申请人审查的内容是()。
A.提供资料的有效性和完整性
B.企业资质条件
C.拟派项目经理资格
D.企业类似工程业绩
正确答案:查看最佳答案
第45题:招标人确定中标人后()天内,应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。
A.7
B.15
C.20
D.30
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--浙江省注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:公开招标存在缺点的核心是()。
A.招标时间长.费用高
B.评标工作量大
C.申请投标人较多
D.要设置资格预审程序
正确答案:查看最佳答案
第47题:对于具有持续影响的索赔事件,承包人提出索赔要求的方式正确的是()。
A.在引起索赔事件发生后28天内,向监理人递交索赔通知书
B.在引起索赔事件发生后28天内,向监理人递交索赔意向通知书,并且在发出索赔意向通知书后28天内,向监理人递交索赔通知书
C.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔意向通知,在索赔事件影响结束后的28天内,向监理人递交最终索赔意向通知书,并且在发出最终索赔意向通知书后28天内,向监理人递交索赔通知书
D.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知,在索赔事件影响结束后的28天内,向监理人递交最终索赔通知书
正确答案:查看最佳答案
第48题:债务人或者第三人不转移其财产的占有,将该财产作为债权的担保是()。
A.定金
B.抵押
C.质押
D.留置
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--浙江省注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:对分包商主要通过分包合同明确双方的(),保证分包商能及时地按质按量地完成合同责任。
A.责权利关系
B.法律义务关系
C.分包责任关系
D.利益分配关系
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第50题:下列合同法律关系主体中,属于法人的有()。
A.某商业银行北京分行
B.某股份有限公司
C.尚未完成改制的某国有企业
D.某项目经理部
E.某施工企业法定代表人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是合同法律关系的构成。法人是具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人可以分为企业法人和非企业法人两大类,非企业法人包括行政法人.事业法人.社团法人。企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。选项A,属于其他组织;选项E,法人的法定代表人是自然人。参见教材P5~6。
第51题:某招标项目由于主观原因,导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定标,则投标人有权()。
A.要求撤回投标文件
B.要求赔偿损失
C.拒绝招标人延长投标有效期的要求
D.要求将合同授予他们协商推举的中标人
E.要求退还投标保证金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--浙江省注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:需要延长投标有效期时,招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的,其投标保证金的有效期应相应延长,但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的,则失去竞争资格,但有权收回其投标保证金。
第52题:指定分包商的特点主要表现为()。
A.业主选择实施该部分工程的施工单位
B.指定分包商与业主签订合同
C.承包商负责指定分包商施工的协调管理
D.指定分包商的工程款从暂定金额内支付
E.指定分包商的违约行为视为承包商违约
正确答案:查看最佳答案
第53题:在施工合同履行过程中,如果发包人不按合同规定及时向承包人支付工程进度款,则承包人有权()。
A.立即停止施工
B.要求签订延期付款协议
C.在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工
D.追究违约责任
E.立即解除合同
正确答案:查看最佳答案
第54题:分包商应立即执行的变更指令包括()的书面指令。
A.业主直接送达
B.工程师直接送达
C.工程师代表直接送达
D.承包商代表直接送达
E.经承包商代表确认工程师发布
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--浙江省注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:施工合同示范文本规定,因()等原因导致竣工时间延长,经工程师确认后可以顺延工期。
A.不可抗力
B.工程量增加
C.承包商基础施工超挖
D.设计变更
E.工程师延误提供所需指令
正确答案:查看最佳答案
第56题:根据《标准施工合同》,承包人的施工安全责任有()。
A.赔偿工程对土地占用所造成的第三者财产损失
B.编制施工安全措施规程
C.制定施工安全操作规程
D.配备必要的安全生产和劳动保护措施
E.赔偿施工现场所有人员工伤事故损失
正确答案:查看最佳答案
第57题:工程施工专业分包人与劳务分包人的区别有()。
A.保险责任不同
B.安全生产管理职责不同
C.劳务人员管理方式不同
D.施工组织不同
E.施工质量责任期限不同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--浙江省注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:合同生效应当具备的条件是()
A.当事人具有相应的民事权利能力
B.当事人具有相应的民事行为能力
C.意思表示真实
D.违反社会公共利益
E.不违反法律法规
正确答案:查看最佳答案
第59题:根据《担保法》,保证合同对担保范围设有约定时,保证担保的范围包括()。
A.主债权及利息
B.违约金
C.行政罚款
D.损害赔偿金
E.实现债权的费用
正确答案:查看最佳答案
第60题:关于保证担保方式的说法,正确的有()。
A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式
B.当事人没有约定保证方式的,按一般保证承担保证责任
C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人
D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任
E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--浙江省注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:保证的方式有两种,即一般保证和连带责任保证。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的,则按照连带责任保证承担保证责任。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁,并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前,对债权人可以拒绝承担担保责任。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的,债权人可以要求债务人履行债务,也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。可见连带责任保证的责任重于一般保证的责任。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。②国家机关。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的,保证人应当对全部债务承担责任。
第61题:某材料采购合同中,双方约定的采购量为100吨,合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符,下述作法中正确的有()。
A.计量98吨,则应补交2吨
B.计量98吨,则应补交1.5吨
C.计量99.8吨,则不再补交
D.计量99.8吨,则应补交0.2吨
E.计量102吨,则退还2吨
正确答案:查看最佳答案
参考解析:双方约定的合理磅差为0.5%,那么供货方的交货数量在100吨的±0.5%范围内,即99.5吨至100.5吨之间,属于在合理界限范围内,对此不按多交或少交对待,双方互不退补。故选项C正确,选项D错误。如果供货方的交货数量不在99.5吨至100.5吨之间,那么属于超过合理界限范围,此时不再考虑合理磅差和尾差因素,按实际交货数量计算多交或少交数量,多交则由采购方退回或支付溢出数量货物的货款(故选项E正确),少交则由供货方补齐或退回不足部分的货款(故选项A正确)。选项B的错误在于,一旦供货方的交货数量超过合理界限范围,则不再考虑合理磅差和尾差因素,应当将实际交货数量与约定交货数量进行比较,计算得出差额数量,而不是与合理范围的下限比较计算差额数量。
第62题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,关于缺陷责任期及竣工后试验的说法,正确的有()。
A.承包人应负责缺陷责任期内工程的日常维护工作
B.竣工后试验应在缺陷责任期内进行
C.发包人应提前28天将竣工后试验的日期通知承包人
D.缺陷责任期内承包人有权进入工程现场修复工程缺陷
E.竣工后试验应按专用合同条款约定由发包人或承包人进行
正确答案:查看最佳答案
参考解析:缺陷责任期内,发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。(选项A)发包人在使用过程中发现工程缺陷,由承包人负责修复,直至检验合格为止。(选项D)竣工后试验是指工程竣工移交后在缺陷责任期内投入运行期间,对工程的各项功能的技术指标是否达到合同规定要求而进行的试验。(选项B)发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。(选项C)竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行。(选项E)
第63题:建设工程材料设备采用非即时买卖合同的种类有()。
A.货样买卖
B.分期交付买卖
C.试用买卖
D.异地交付买卖
E.分期付款买卖
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--浙江省注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:非即时买卖合同的表现有很多种。在建设工程材料设备采购合同比较常见的是货样买卖.试用买卖.分期交付买卖和分期付款买卖等。
第64题:根据《标准施工合同》,有关索赔的表述中,正确的有()。
A.索赔要求的提出不需经对方同意
B.发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付
C.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔意向通知书
D.监理人的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准
E.承包人必须执行监理人的索赔处理决定
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是索赔管理。选项B,承包人接受索赔处理结果,发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付;选项E,监理人的索赔处理决定不是最终的处理结果,可以按照合同争议解决。
第65题:工程设计招标中,投标人资格的审查内容有()。
A.投标人持有的资格证书
B.企业专业技术人员的数量
C.同类工程设计经历
D.待定行业工程设计经历
E.项目所在地区设计经历
正确答案:查看最佳答案
参考解析:对投标人的资格审查包括:1.资质审查,应初步审查投标人所持有的资质证书是否与招标文件的要求相一致。2.能力审查,通常要进一步审查人员的技术力量,主要考察设计负责人的资格和能力,以及各类设计人员的专业覆盖面.人员数量和各级职称人员的比例等是否满足完成工程设计的需要。3.经验审查,同类工程的设计经历是非常重要的内容。
第66题:甲乙签订一份总价为200万元的大型机电设备合同,甲依约定向乙交付了价值100万元的设备产品后,延迟交付剩余的设备,则乙收取误期赔偿费的下列行为中正确的是()。
A.每延误一周,收取1万元误期赔偿费
B.每延误一周,收取0.5万元误期赔偿费
C.如延迟了10周,总共收取10万元误期赔偿费
D.最多收取10万元误期赔偿费
E.最多收取5万元误期赔偿费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--浙江省注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:每延误一周,按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.5%计收误期赔偿费,直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为合同价格的5%。一旦达到误期赔偿费的最高限额,买方可考虑根据合同的规定终止合同。
第67题:采购方的违约体现在()。
A.逾期付款
B.产品的质量缺陷
C.提前交付货物
D.不按合同约定接收货物
E.交货数量与合同不符
正确答案:查看最佳答案
参考解析:B.C.E项属于供货方的行为表现。
第68题:FIDIC施工合同条件中,业主向承包商提供支付保函()。
A.是在通用条件的条款中明确规定的
B.取决于业主主动选用
C.取决于承包商的要求
D.取决于融资机构的强制性规定
E.是在专用条件的条款中明确规定的
正确答案:查看最佳答案
第69题:如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值,工程因保险事件的损害师,正确做法有()。
A.保险公司按投保的保险金额所占b百分比赔偿实际损失
B.分比赔偿实际损失b.损失赔偿的不足部分由保险事件的风险责任方负责赔偿
C.永久工程损失赔偿的不足部分由发包人承担
D.已完成工程损失由承包人承担
E.施工设备和进场材料损失由保险公司承担
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--浙江省注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第70题:工程设计合同签订后,设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动,应遵循的原则包括()。
A.在原定设计范围内的内容,经发包人同意,设计人可以进行必要的修改和调整补充
B.监理人提出的设计变更要求,经过设计人进行修改后即可交付施工
C.经过批准的设计文件需要修改,发包人先报经原审批机关批准,再委托原设计人修改
D.经过修改的设计文件,发包人应重新向设计管理部门报批
E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计
正确答案:查看最佳答案
第71题:工程项目建设过程中,发包人要求承包人提供的担保通常有()。
A.施工投标保证
B.施工合同履约保证
C.施工合同支付保证
D.工程预付款保证
E.施工合同工程款垫支保证
正确答案:查看最佳答案
第72题:发包人违反合同规定时,处理方法正确的是()。
A.承包人应向发包人发出通知要求纠正
B.承包人有权立即暂停施工
C.暂停施工28天后发包人仍不纠正违约行为,承包人可向发包人发出解除合同通知
D.承包人解除合同的行为不免除发包人承担的违约责任
E.承包人解除合同的行为不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--浙江省注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:(1)根据《招标投标法实施条例》,投标保证金不予退还的情形有()。
A.投标人撤回已提交的投标文件
B.投标人撤销已提交的投标文件
C.投标人拒绝延长投标有效期
D.中标人拒绝订立合同
E.中标人拒绝提交履约保证金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是接受投标书阶段的工作。招标过程中出现下列情形之一时,招标人有权没收该投标人的投标保证金:投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件;(2)中标人在收到中标通知书后,无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履釣担保。参见教材P33。
第74题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》,设计方的合同责任有()。
A.保护设计方案.图纸.数据等知识产权
B.保证设计质量满足规定的标准和合同要求
C.施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批
D.负责向发包人和施工单位进行设计交底
E.解决施工过程出现的设计问题
正确答案:查看最佳答案
第75题:(1)建设工程合同的特征有()。
A.合同主体的严格性
B.合同订立的短暂性
C.合同标的的特殊性
D.合同履行期限的长期性
E.合同形式的非要式性
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--浙江省注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是建设工程合同的特征。建设工程合同的特征包括:合同主体的严格性;(2)合同标的的特殊性;(3)合同履行期限的长期性;(4)计划和程序的严格性;(5)合同形式的特殊要求。参见教材P2~3。
第76题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,关于竣工验收及竣工后试验的说法,正确的有()。
A.承包人应在竣工试验通过后按合同约定进行工程设备试运行
B.承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人
C.工程验收合格后,发包人直接向承包人签发工程接收证书
D.竣工后试验通常在缺陷责任期内工程安全稳定运行一段时间后进行
E.工程接收证书中注明的实际竣工日期以验收合格的日期为准
正确答案:查看最佳答案
第77题:下列关于监理招标的特点,说法正确的是()
A.招标宗旨是对监理单位能力的选择
B.报价占主要地位
C.报价占次要地位
D.邀请的投标人较多
E.邀请的投标人较少
正确答案:查看最佳答案
第78题:根据《标准施工合同》,关于工程计量的说法,正确的有()。
A.单价子目已完工程量按月计算
B.总价子目的计量支付不考虑市场价格浮动
C.总价子目已完工程量按月计算
D.总价子目表中标明的工程量通常不进行现场计量
E.总价子目表中标明的工程量通常不进行图纸计量
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--浙江省注册监理工程师预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:施工过程中发生安全事故后,承包人采取的措施一般包括()。
A.向发包人报告
B.及时采取减损措施
C.保护事故现场
D.妥善保管有关证据
E.通知有关部门
正确答案:查看最佳答案