[点击进入2022年新疆维吾尔乌鲁木齐一级建造师法律法规在线考试模拟试题]
一.单选题(共有70题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:施工企业甲与砖厂乙签订了透水砖的采购合同,数量10万块,总价款5万元。后来,砖厂乙因故将3万元的债权转让给砖厂丙,并通知了施工企业甲。依据《合同法》的规定,施工企业甲对砖厂乙3万元债权的抗辩权应向()主张。
A.乙
B.丙
C.乙或丙均可
D.乙或丙均不可
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新疆维吾尔乌鲁木齐一级建造师法律法规在线考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:据《合同法》中关于债权转让效力的规定,由于债权已经转让,3万元的债权已经由丙代替,所以,甲的抗辩权就不能再向乙行使了,而要向丙行使。正确答案为B。
第1题:合同中具有相对独立性,效力不受合同无效.变更或者终止影响的条款是()条款。
A.违约责任
B.解决争议
C.价款或酬金
D.数量和质量
正确答案:查看最佳答案
第2题:无效合同从()之日起就不具备法律效力。
A.确认
B.订立
C.履行
D.谈判
正确答案:查看最佳答案
第3题:关于工程建设强制性标准的说法,正确的是()。
A.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查
B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文
C.工程建设中拟采用的新技术.新材料,可不受强制性标准的限制
D.工程建设中采用国际标准或者国外标准,可不受强制性标准的限制
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新疆维吾尔乌鲁木齐一级建造师法律法规在线考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:关于建筑市场诚信行为信息公告变更的说法,正确的是()。
A.对发布有误的信息,由发布该信息的省.自治区和直辖市建设行政主管部门提出修改意见,并报国务院建设行政主管部门批准
B.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符合,可向公告部门提出出面符合申请
C.行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间,公告部门依法不停止对违法行为的记录的公告,但行政处理决定被依法停止执行的除外
D.原行政处理决定被依法变更或撤销的,公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销,无需再公告平台上予以声明
正确答案:查看最佳答案
第5题:下列情形中,属于弄虚作假.骗取中标的情形是()。
A.共同抬高投标报价
B.借用他人资质证书
C.行贿评标专家谋取高分
D.低价中标.高价索赔
正确答案:查看最佳答案
第6题:关于民事纠纷和解的说法去,正确的是()。
A.当事人达成和解协议的,进行中的诉讼程序自行终结
B.和解协议具有强制执行力
C.和解可以与仲裁.诉讼程序相结合
D.和解只能发生在在诉讼或仲裁程序中
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新疆维吾尔乌鲁木齐一级建造师法律法规在线考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:根据《文物保护实施条例》,关于文物保护单位保护范围的说法,正确的是()。
A.设区的市文物保护单位由设区的市文物行政部门划定保护范围
B.自治州及文物保护单位由自治州城乡规划行政部门划定保护范围
C.全国重点文物保护单位由国务院文物行政部门划定必要的保护范围
D.县级文物保护单位由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是文物保护单位的保护范围,全国重点文物保护单位和省级文物保护单位自核定公布之日起1年内,由省.自治州级和县级文物保护单位自核定公布之日起1年内,由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围。
第8题:承包商为了追赶工期,向水泥厂紧急发函要求按市场价格订购200吨硅酸盐水泥,并要求三日内运抵施工现场。承包商的订购行为()。
A.属于要约邀请,随时可以撤消
B.属于要约,在水泥运抵施工现场前可以撤回
C.属于要约,在水泥运抵施工现场前可以撤消
D.属于要约,而且不可撤消
正确答案:查看最佳答案
第9题:2017年3月1日甲施工企业向乙钢材商发出采购单购买一批钢材。要求乙在3月5日前承诺。3月1日,乙收到甲的采购单,3月2日,甲再次发函至乙取消本次采购。乙收到两份函件后,3月4日,乙发函至甲表示同意履行3月1日的采购单。关于该案的说法,正确的是()
A.甲3月2日的行为属于要约邀请
B.乙3月4日的行为属于新要约
C.甲的要约已经撤销
D.甲乙之间买卖合同成立
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新疆维吾尔乌鲁木齐一级建造师法律法规在线考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:根据《立法法》,下列事项中必须由法律规定的是()
A.税率的确定
B.环境保护
C.历史文化保护
D.加施工许可证的申请条件
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考察的始发的形式。税种的设立.税率的确定和税收征收基本制度只能由法律规定。
第11题:对于可撤销合同,下列情况不可能出现的是()。
A.当事人要求继续履行
B.双方协商一致变更合同后,法院却要求撤销该合同
C.当事人请求撤销合同后,法院要求变更合同
D.当事人向法院或仲裁机构申请撤销合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同属于可变更.可撤销合同,撤销权人可以要求继续履行合同.变更合同或者撤销合同,但是撤销权人如果请求变更合同,那么法院或仲裁机构不得撤销,如果请求撤销合同,人民法院则可以变更合同
第12题:下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中,错误的是()。
A.建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准,降低建设工程质量
B.建设单位不得任意压缩合理工期
C.建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构
D.建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新疆维吾尔乌鲁木齐一级建造师法律法规在线考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:甲公司与乙运输公司签订了多式联运合同,应甲要求,乙开具了可转让多式联运单据。甲隐瞒了所运物品为危险物等相关信息,也未履行妥善包装的义务,且不久就将这份合同转让给了丙公司。运输期间该物品发生自燃,导致运输工具损毁。对此,下列说法中正确的是()。
A.丙应对此承担损害赔偿责任
B.乙应赔偿甲的损失
C.甲应对此承担损害赔偿责任
D.乙应赔偿丙的损失
正确答案:查看最佳答案
参考解析:因托运人托运货物时的过错,造成多式联运经营人损失的,即使托运人已经转让多式联运单据,托运人仍然应当承担损害赔偿责任。因此,甲公司应承担损害赔偿责任。
第14题:以下符合建设工程节能管理规定的是()。
A.注册建造师不执行节能强制标准的,吊销资格证书
B.既有建筑节能改造,主要是围护结构和供热系统改造
C.国家鼓励对无毒无害的固体废物进行填埋.焚烧
D.施工单位应当对进场的防水材料进行节能性能查验
正确答案:查看最佳答案
第15题:下列管辖不是《民事诉讼法》规定的民事案件管辖的是()。
A.级别管辖
B.地域管辖
C.仲裁管辖
D.移送管辖
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新疆维吾尔乌鲁木齐一级建造师法律法规在线考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:根据《企业所得税法》,下列企业中属于非居民企业的是()。
A.在北京市工商局登记注册的企业
B.在美国注册但实际管理机构在上海的外资独资企业
C..在美国注册的企业设在上海的办事处
D.北京市工商场注册但在非洲开展工程承包的企业
正确答案:查看最佳答案
第17题:杨先生报名参加了某公司M产品的试用活动,试用期为3个月。试用期内,使用者可以根据试用情况决定购买或者拒绝购买M产品。杨先生试用M产品3个月,始终未表示是否购买。对此,下列说法中正确的是()。
A.该公司不能视其为购买
B.杨先生有权继续试用
C.该公司可以视其为购买
D.被视为购买的杨先生应拒绝付费
正确答案:查看最佳答案
参考解析:试用买卖的买受人在试用期内可以购买标的物,也可以拒绝购买。试用期间届满,买受人对是否购买标的物未作表示的,视为购买。因此,该公司可以视杨先生为购买。
第18题:下列不属于合同应具有的特征是()。
A.合同是一种法律行为
B.合同当事人的法律地位平等
C.合同可以设立.变更.终止民事权利义务
D.合同的成立无须两个以上的当事人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新疆维吾尔乌鲁木齐一级建造师法律法规在线考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:关于调解与和解,以下说法正确的是()。
A.和解与调解的区别在于是否有第三人参加
B.诉讼阶段当事人达成的和解协议,具有强制执行效力
C.在人民法院执行程序中,当事人不能再进行和解
D.当事人按约定对纠纷申请仲裁后,就不能再通过和解方式解决争议
正确答案:查看最佳答案
第20题:某商业中心在竣工交付使用后,由于区域地震造成墙体裂缝,则修复费用应由()承担。
A.设计单位
B.施工单位
C.产权单位
D.建设单位
正确答案:查看最佳答案
第21题:投标人相互串通投标报价,损害招标人或者其他投标人利益,情节严重的,()。
A.处3年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金
B.处3年以上7年以下有期徒刑,并处或者单处罚金
C.处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金
D.处5年以上10年以下有期徒刑,并处罚金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新疆维吾尔乌鲁木齐一级建造师法律法规在线考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:建设单位领取施工许可后,因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的,关于其后果的说法,正确的是()。
A.发证机关核验施工许可证
B.发证机关收回施工许可证
C.施工企业重新办理施工许可证
D.施工许可证自行废止
正确答案:查看最佳答案
第23题:某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动,这个行为属于()。
A.法定代理
B.委托代理
C.指定代理
D.表见代理
正确答案:查看最佳答案
第24题:按照《标准化法》的规定,下列()不可以分为强制性标准和推荐性标准。
A.技术标准
B.行业标准
C.地方标准
D.企业标准
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新疆维吾尔乌鲁木齐一级建造师法律法规在线考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:某工程施工合同约定承包人对基础工程垫资,时间为3个月,发包人对垫付资金按照银行定期3个月存款利率的2倍支付利息,后发包人未按照合同约定支付利息,承包人将其诉至法院。银行3个月定期存款利息为2.4%,同期贷款利率为6%,则法院对垫资利息的处理正确的是()。
A.不予支持
B.按照2.4%支付利息
C.按照4.8%支付利息
D.按照6%支付利息
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按照《解释》规定:当事人对垫资和垫资利息有约定的,承包人请求按照约定返还垫资及其利息的,应予以支持,但是当约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外,当事人对垫资利息没有约定的,承包人请求支付利息的,不予支持。本题中,合同中有约定,且低于同期贷款利率,因此应予以支持,选C。
第26题:在仲裁程序中,当事人对仲裁协议的效力有异议的,应当在()提出。
A.答辩期内
B.仲裁案件庭审结束前
C.仲裁案件裁决作出前
D.仲裁庭首次开庭前
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是仲裁协议效力的确认。当事人对仲裁协议的效力有异议的,应当在仲裁庭首次开庭前提出。
第27题:保证分为一般保证和连带责任保证,以下关于保证方式的说法正确的是()。
A.当事人没有明确约定保证方式,保证人应按一般保证承担责任
B.连带责任保证的债务人在债务履行期届满没有履行债务时,债权人即可要求保证人承担责任
C.一般保证的债务人经审判应履行债务后,债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任
D.主合同的债务人经审判应履行债务,且债务人财产依法强制执行仍不能履行,债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新疆维吾尔乌鲁木齐一级建造师法律法规在线考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:根据《建设工程质量管理条例》,建设单位在申领许可证之前,应当按照有关规定办理()
A.开工报告手续
B.监理单位的委托手续
C.保证安全施工措施的审批手续
D.工程质量监督手续
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是申请领取施工许可证的条件,AB选项没有,C选项应当是建设工程安全施工措施通过审查,不是办理审批手续。D选项是正确的。
第29题:根据《劳务派遣暂行规定》,被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害,关于申请工伤认定的说法,正确的是()。
A.用工单位申请,劳务派遣单位协助
B.被派遣劳动者申请,劳务派遣单位协助
C.劳务派遣单位申请,用工单位协助
D.被派遣劳动者申请,劳动行政部门协助
正确答案:查看最佳答案
第30题:下列不属于合同解除的特征是()。
A.合同的解除适用于合法的有效合同
B.合同解除须具备法律规定的条件
C.合同的解除须有解除的行为
D.合同解除后,合同还具有法律效力
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新疆维吾尔乌鲁木齐一级建造师法律法规在线考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:某住宅工程,总承包单位经建设单位同意将装修工程分包给某分包单位施工。工程竣工验收发现:混凝土基础工程出现渗漏,部分房间地面石材出现大面积花斑。对上述质量问题的责任承担说法正确的是()。
A.由总承包单位对上述两个问题承担责任,分包单位不承担责任
B.由总承包单位与分包单位承担连带责任
C.总承包单位对基础混凝土问题承担责任,分包单位对地面石材问题承担责任
D.总承包单位对基础混凝土问题承担责任,总包单位与分包单位对地面石材问题承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
第32题:《绿色施工导则》中节能措施规定,施工用电及照明设计以满足最低照度为原则,照度不应超过最低照度的()。
A.10%
B.20%
C.30%
D.40%
正确答案:查看最佳答案
第33题:某建设单位欲新建一座大型综合市场,于2006年3月20日领到工程施工许可证。开工后因故于2006年10月15日中止施工。根据建筑法施工许可制度的规定,该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2006年()。
A.10月15日
B.10月22日
C.11月14日
D.12月14日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新疆维吾尔乌鲁木齐一级建造师法律法规在线考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《建筑法》第10条规定:在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起一个月内,向发证机关报告。
第34题:甲公司连续与乙公司签订了三份钢筋买卖合同,并按照合同的约定分别向乙公司的三个子公司发送了货物,但乙公司及其三个子公司一直未支付货款。关于本案支付货款主体的说法,正确的是()。
A.甲公司只能要求乙公司的三个子公司付款,无权要求乙公司付款
B.甲公司只能要求乙公司付款,无权要求乙公司的三个子公司付款
C.甲公司有权要求乙公司及其三个子公司对所欠货款承担连带责任
D.甲公司有权要求乙公司付款,并要求其三个子公司承担补充付款责任
正确答案:查看最佳答案
第35题:《城市房地产开发经营管理条例》属于()。
A.行政法规
B.法律
C.部门规章
D.自治条例
正确答案:查看最佳答案
第36题:张某继承了一套商铺,在办理产权登记前就以300万元的价格卖给了李某,并由李某使用。张某在办理了产权登记后,又以380万元的价格将这套商铺卖给王某,并办理了过户手续。对此,下列选项中正确的说法是()。
A.张某与李某间的买卖合同无效
B.张某与王某间的买卖合同无效
C.这两个买卖合同均有效
D.张某办理产权登记前不享有所有权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新疆维吾尔乌鲁木齐一级建造师法律法规在线考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:某施工企业与预制构件厂签订了预制构件加工合同,构件加工过程中施工企业要求变更构件设计,对方同意变更。但加工构件超过60%时,该施工企业提出解除合同。关于该施工企业权利的说法。正确的是()。
A.可随时解除合同
B.享有留置权
C.不得单方变更设计
D.可请求法院撒销合同
正确答案:查看最佳答案
第38题:根据《建筑起重机械安全监督管理规定》,关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法,正确的是()
A.安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书
B.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查
C.建筑起重器械安装完毕后,建设主管部门应当参加验收
D.建筑起重机械安装完毕后,安装单位应当自检,出具自检合格证明
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是机械设备等单位向相关的安全责任。A选项,实行总承包的,应当由总承包与安装单位签订安全协议书,B选项,施工总承包需要进行安全专项方案的审核,C选项,建筑起重机械安装完毕后,施工单位应当组织出租.安装.监理单位等单位进行验收。
第39题:下列建筑施工企业安全生产许可证违法行为中,应当承担“吊销安全生产许可证”法律责任的违法行为是()
A.取得安全生产许可后,发生较大安全事故的
B.转让安全生产许可证擅自进行生产的
C.未取得安全生产许可证擅自进行生产的
D.为取得安全生产许可有效期满未办理延期手续,继续从事建筑施工活动的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新疆维吾尔乌鲁木齐一级建造师法律法规在线考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是转让安全生产许可证应承担的责任,转让安全生产许可证的,没收违法所得,处10万元以上50万元以下的罚款。
第40题:某施工合同约定,工程通过竣工验收后2个月内,结清所有工程款。2017年9月1日工程通过竣工验收,但直到2017年9月20日施工企业将工程移交建设单位,之后建设单位直未支付工程余款。2018年5月1日,施工企业将建设单位起诉至人民法院,要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日为()
A.2017年9月21日
B.2017年11月21日
C.2018年5月2日
D.2017年11月2日
正确答案:查看最佳答案
第41题:工程监理人员发现工程设计不符合工程质量标准或合同约定的质量要求的,()。
A.有权要求设计单位改正
B.无权要求设计单位改正
C.应当报告建设单位要求设计单位改正
D.应当通知设计单位改正
正确答案:查看最佳答案
第42题:以市场主导,以守法.守信.守德.综合实力为基础进行综合评价的是()。
A.政府对市场主体的守法诚信评价
B.社会中介信用机构的综合信用评价
C.市场主体的自我综合信用评价
D.行政协会协助政府部门的综合信用评价
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新疆维吾尔乌鲁木齐一级建造师法律法规在线考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:根据《文物保护法》,属于受国家保护的文物的是()。
A.与历史事件有关的史迹
B.具有历史价值的壁画
C.古脊椎动物化石
D.古人类化石
正确答案:查看最佳答案
第44题:某工程的设备安装工程分包给某专业设备安装公司。在施工过程中,总承包单位发现存在安全隐患,遂要求该安装公司暂停施工,但分包单位仍继续施工,导致生产安全事故。对此事故,()。
A.由监理单位承担主要责任
B.由建设单位承担主要责任
C.由分包单位承担主要责任
D.由总承包单位承担主要责任
正确答案:查看最佳答案
第45题:关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法,正确的是()
A.建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于该月的25%
B.建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录仅在工程项目上存档备查即可
C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时,建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查。
D.对于有分公司的企业集团,集团负责人因故不能到现场的,必须书面委托集团公司所在地分公司负责人进行带班检查。
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新疆维吾尔乌鲁木齐一级建造师法律法规在线考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是施工单位负责人施工现场带班制度。选项A,建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于其工作日的25%,选项B建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录应分别在企业和工程项目上存档备查。选项D,对于有分工司的企业集团,集团负责人因故不能到现场的,必须书面委托工程所在地分公司负责人进行带班检查。
第46题:某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝,经查是由于设计缺陷造成。原施工单位进行维修之后应向()主张维修费用。
A.建设单位
B.设计单位
C.物业管理单位
D.大楼使用者
正确答案:查看最佳答案
第47题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后,建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的,其费用.工期和利润的承担原则是()。
A.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期
B.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用建设单位承担延误的工期
C.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润
D.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期
正确答案:查看最佳答案
第48题:根据《建设工程质量管理条例》,关于设计单位权利的说法,正确的是()
A.为节约投資成本,设计单位可不依据勘察成果文件进行设计
B.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成
C.有特殊要求的专用设备,设计单位可以指定生产厂商或供应商
D.设计深度由设计单位酌定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新疆维吾尔乌鲁木齐一级建造师法律法规在线考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:当分包工程发生安全事故给建设单位造成损失时,关于责任承担的说法,正确的是()
A.建设单位可以要求分包单位和总承包单位承担无限连带责任
B.建设单位与分包单位无合同关系,无权向分包单位主张权利
C.总承包单位承担责任超过其应承担份额的,有权向有责任的分包单位追偿
D.分包单位只对总承包单位承担责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:P101“四.总分包的连带责任”,这题每年都考,但是有越出越烂的迹象。
第50题:根据《环境保护法》,企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚,可以按日连续处罚。关于“按日连续处罚”的说法,正确的是()
A.责令改正,拒不改正的,可以按原处罚数额按日连续处罚
B.是否可以按日连续处罚,与是否责令改正无关
C.责令改正,拒不改正的,可以重新确定处罚数额按日连续处罚
D.方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类
正确答案:查看最佳答案
第51题:某建筑设计注册执业人员在施工图纸设计过程中,严重违反民用建筑节能强制性标准的规定,造成严重后果,按照《民用建筑节能条例》的规定,可由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书,()内不予注册。
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新疆维吾尔乌鲁木齐一级建造师法律法规在线考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:企业收入总额中,不征收企业所得税的收入是()。
A.利息收入
B.财政拨款
C.接收捐款收入
D.租金收入
正确答案:查看最佳答案
第53题:企业收入总额中,不征收企业所得税的收入是()
A.利息收入
B.接收捐款收入
C.财政拨款
D.租金收入
正确答案:查看最佳答案
第54题:当事人对人民法院委托鉴定部门所作的鉴定结论有异议申请重新鉴定时,其所提出的证据证明(),人民法院应与准许重新鉴定。
A.当事人对鉴定人员不满意的
B.鉴定程序有轻微瑕疵的
C.鉴定结论有缺陷的
D.鉴定结论明显依据不足的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新疆维吾尔乌鲁木齐一级建造师法律法规在线考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:关于行政调解的说法。正确的是()
A.行政调解属于诉讼内调解
B.行政调解达成的协议具有强制约束力
C.行政调解应当事人的申请方可启动
D.行政机关可以对不属于其职权管辖范围内的纠纷进行调解
正确答案:查看最佳答案
第56题:劳动者的下列情形中,用人单位可以随时解除劳动合同的是()。
A.在试用期后被证明不符合录用条件
B.严重违反用人单位的规章制度
C.被起诉有大量欠债
D.经常生病不能从事岗位工作
正确答案:查看最佳答案
第57题:关于工程质量检测的说法,正确的是()。
A.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构
B.检测报告必须由检测机构法定代表人签署
C.检测机构是不具有独立法人资格的非营利性中介机构
D.检测数据和检测报告仅供施工企业参考
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新疆维吾尔乌鲁木齐一级建造师法律法规在线考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:关于代理的说法,正确的是()。
A.经被代理人同意的转代理,代理人不再承担责任
B.同一代理事项有数位代理人的,应当推选牵头人
C.作为委托人的法人.非法人组织终止的,委托代理终止
D.表见代理是有权代理
正确答案:查看最佳答案
第59题:关于建设工程专利权保护范围的说法,正确的是()。
A.实用新型以申请时所附的说明书为准
B.建设工程发明以其附图为准
C.外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准
D.三类专利均以权利要求的内容为准
正确答案:查看最佳答案
第60题:根据《民事诉讼法》的规定,因不动产纠纷提起的诉讼,由()人民法院管辖。
A.原告住所地
B.被告所在地
C.合同签订地
D.不动产所在地
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新疆维吾尔乌鲁木齐一级建造师法律法规在线考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:关于施工企业进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业的说法,正确的是()
A.施工企业应当与建设单位共同制定应急预案
B.施工企业应当在开工日3日前通知管道所属单位
C.施工企业通知管道所属单位时应采用书面形式
D.建设单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是施工现场的安全防护,A选项,施工企业应当与管道所属单位共同制定应急预案,B选项,施工企业应当在开工7日前书面通知管道所属单位,D选项,管道所属单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导。
第62题:甲公司业务员王某开出后,为报复家公司,用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份购销合同。乙公司并不知情,并按时将货送至甲公司所在地。甲公司拒绝引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法,正确的是()。
A.王某的行为为无权代理,合同无效
B.王某的行为为表见代理,合同无效
C.王某的行为为表见代理,合同有效
D.王某的行为为委托代理,合同有效
正确答案:查看最佳答案
第63题:在没有乙建筑公司委托的情况下,甲某以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥,下列说法中,正确的是()。
A.甲某的行为属表见代理,该合同有效
B.甲某的行为属无权代理,该合同无效
C.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权,如果乙建筑公司不支付水泥货款,乙建筑公司就要承担违约责任
D.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权,如果乙建筑公司不支付水泥货款,甲某就要承担违约责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新疆维吾尔乌鲁木齐一级建造师法律法规在线考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》,良好行为记录信息的公布期限一般为()。
A.6个月
B.1年
C.2年
D.3年
正确答案:查看最佳答案
第65题:建筑市场主体的诚信评价,包括政府对市场主体的诚信评价和社会中介信用机构的信用评价,前者是()。
A.以守法.守信.守德和综合实力为基础的综合评价
B.以守法为基础.根据违法行为的行政处罚记录的诚信评价
C.以建筑市场主体行为为依据,对社会关注的焦点.热点问题的评价
D.市场主导.以建筑市场信用平台的记录为基础的评价
正确答案:查看最佳答案
第66题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,关于施工企业不良行为记录的说法,正确的是()。
A.超越本单位资质承揽工程的行为属于承揽业务不良行为
B.工程竣工验收后,不向建设单位出具质量保证书的行为属于工程安全不良行为
C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场拆卸施工起重机械的行为属于资质不良行为
D.将承包的工程转包或违法分包的行为属于承揽业务不良行为
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新疆维吾尔乌鲁木齐一级建造师法律法规在线考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:王某与母亲生活在不同的城市。在母亲生日之际,王某通过一家购物网站订送了鲜花,以示祝福。这类买卖合同的交付方式属于()。
A.现实交付
B.指示交付
C.占有改定
D.简易交付
正确答案:查看最佳答案
第68题:甲装饰公司拖欠某劳务合同10万元工程款,劳务公司多次索要无果,当决定起诉时发现,甲装饰公司已经分立为乙装饰公司和丙运输公司,而乙.丙两个公司对10万元工程欠款的偿还事宜未做明确约定,劳务公司便以乙装饰公司为被告诉至法院,法院受理后通知丙公司应诉。此时,丙公司作为当事人属于()。
A.共同诉讼人
B.原告
C.有独立请求权的第三人
D.无独立请求权的第三人
正确答案:查看最佳答案
第69题:下列关于工伤认定及工伤待遇说法不正确的是()。
A.职工认为是工伤,用人单位不认为是工伤的,由用人单位承担举证责任
B.职工因工伤需停工留薪的,停工期间一般不超过12个月
C.生活不能自理的工伤职工在停工留薪需要护理的,由所在单位负责
D.不接受劳动能力鉴定也可以继续享受工伤保险待遇
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新疆维吾尔乌鲁木齐一级建造师法律法规在线考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第70题:某工程项目施工过程中发生了不可抗力,工程受到了损害,则构成施工单位免责的条件包括()。
A.在合理期限内提供证明
B.不能履行义务方应及时通知对方
C.免责程度限于不可抗力的影响程度
D.受损害方没有及时采取补救措施而使损害扩大的部分
E.因施工单位责任迟延履行义务期间发生不可抗力使对方受到的损害
正确答案:查看最佳答案
第71题:下列情形中,依法可以不招标的项目有()。
A.需要使用不可替代的施工专有技术的项目
B.采购人的全资子公司能够自行建设的
C.需要向原中标人采购工程,否则将影响施工或者功能配套要求的
D.只有少量潜在投标人可供选择的项目
E.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设的
正确答案:查看最佳答案
第72题:下列投标行为中,属于弄虚作假骗取中标的有()。
A.使用伪造.变造的许可证件
B.提供虚假的财务状况或者业绩
C.提供虚假的信用状况
D.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历.劳动关系证明
E.不同投标人的投标文件相互混装
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新疆维吾尔乌鲁木齐一级建造师法律法规在线考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:下列关于竣工日期的说法中,正确的有()。
A.建设工程竣工验收合格的,以提交竣工验收报告之日为竣工日期
B.建设工程竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期
C.发包人收到竣工验收报告后拖延验收的,以提交竣工验收报告之日为竣工日期
D.建设工程经竣工验收不合格后再验收的,以提交最终竣工验收报告之日为竣工日期
E.建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有之日为竣工日期
正确答案:查看最佳答案
第74题:当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩中,不能得到法院支持的请求权有().
A.延付或拒付租金请求权
B.寄存财务被丢失的赔偿请求权
C.兑付国债本息请求权
D.基于投资关系产生的缴付出资请求权
E.支付工程款请求权
正确答案:查看最佳答案
第75题:关于竣工验收时应当提交的档案资料的说法,正确的有()。
A.建设单位应当在建设工程竣工验收后,及时向建设行政主管部门或其他有关部门移交建设项目档案
B.施工企业应当在合同中明确要求勘察.设计.监理等单位分别提供各环节文件资料
C.施工企业应当按照归档要求制定统一目录
D.工程检验评定资料应当由施工企业提交
E.工程检验评定资料无需在竣工时提交
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新疆维吾尔乌鲁木齐一级建造师法律法规在线考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:《绿色施工导则》中关于对临时用地指标.临时用地保护的规定说法正确的是()。
A.临时设施的占地面积应按用地指标所需的最低面积设计。要求平面布置合理.紧凑,在满足环境.职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角,临时设施占地面积有效利用率不大于90%。
B.应对深基坑施工方案进行优化,减少土方开挖和回填量,最大限度地减少对土地的扰动,保护周边自然生态环境。
C.红线外临时占地应尽量使用荒地.废地,少占用农田和耕地。工程完工后,及时对红线外占地恢复原地形.地貌,使施工活动对周边环境的影响降至最低。
D.利用和保护施工用地范围内原有绿色植被。对于施工周期较长的现场,可按建筑永久绿化的要求,安排场地新建绿化。
E.施工场地道路按照永久道路和临时道路相结合的原则布置
正确答案:查看最佳答案
第77题:关于工程质量检测机构职责的说法,正确的有()
A.检测机构出具的检测报告应由检测机构法定代表人或授权的签字人签署
B.检测机构对涉及结构安全的所有检测结果应及时报告建设主管部门
C.检测机构对发现的违反强制性标准的愔况应及时报告建设主管部门
D.检测机构应当对检测结果不合格的项目建立单独的项目台账
E.检测机构对发现的项目参与方的违规行为应及时报告建设单位
正确答案:查看最佳答案
第78题:关于地役权,下列表述正确的是()。
A.当事人应当采用书面形式订立地役权合同
B.地役权合同应包括解决争议的方法
C.地役权自地役权合同签订时设立
D.地役权自地役权合同生效时设立
E.未经登记,不得对抗善意第三人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新疆维吾尔乌鲁木齐一级建造师法律法规在线考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:法人是建设工程活动中的基本主体,下列关于施工企业法人和项目经理部的相关叙述中,错误的是()。
A.项目经理部是施工企业为了完成某项建设工程施工任务而设立的组织
B.项目经理部是一次性的具有弹性的现场生产组织机构
C.项目经理部是由一个项目经理与技术.生产.材料.成本等管理人员组成的项目管理班子
D.项目经理部具有法人资格
E.项目经理是企业法人授权在建设工程项目的管理者,而项目经理部行为的法律后果由项目经理承担
正确答案:查看最佳答案
第80题:工程建设国家标准的制定程序主要包括以下()阶段。
A.准备
B.草拟
C.征求意见
D.报批
E.备案
正确答案:查看最佳答案
第81题:根据《建设工程质量管理条例》的规定,以下对施工单位质量责任和义务的正确表述是()。
A.施工单位不得转包或违法分包工程
B.承包单位应当履行工程质量保修义务
C.施工单位应当按照国家有关规定组织竣工验收
D.按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不得擅自修改工程设计
E.领取施工许可证之前,应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新疆维吾尔乌鲁木齐一级建造师法律法规在线考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第82题:根据《物权法》的规定,当事人下列各项财产作为抵押物时,抵押权自抵押合同生效时设立的是()。
A.正在建造的船舶.航空器
B.交通运输工具
C.生产设备.原材料
D.正在建造的建筑物
E.建设用地使用权
正确答案:查看最佳答案
第83题:物权的保护方法包括()。
A.请求确认权利
B.请求排除妨害
C.支付违约金
D.请求恢复原状
E.赔礼道歉.消除影响
正确答案:查看最佳答案
第84题:《建设工程质量管理条例》规定,建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时,应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的()。
A.保修范围
B.保修期限
C.保修费用
D.保修责任
E.维修所使用的材料
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新疆维吾尔乌鲁木齐一级建造师法律法规在线考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第85题:甲从自己承包的土地上出入不便,遂与乙书面约定在乙承包的土地上开辟一条道路供甲通行,但没有进行登记。关于该约定性质和效力的说法,正确的有()。
A.该约定属于有关相邻关系的约定
B.该约定属于土地承包合同
C.该约定属于地役权合同
D.没有进行登记不影响改约定的合同效力
E.如果甲将其承包的土地转移给他人,受让人有权在乙承包的土地上通行
正确答案:查看最佳答案
第86题:在行政复议期间,行政机关不停止执行具体的行政行为,但可以停止执行的是()。
A.被申请人认为需要停止执行的
B.行政复议机关认为需要停止执行的
C.申请人申请停止执行,行政复议机关认为要求合理,决定停止执行的
D.超越或者滥用职权的
E.具体行政行为明显不当的
正确答案:查看最佳答案
第87题:某公司将其所有的一处房产出租后,因资金紧张又将该房产抵押给银行以获取贷款。当银行借款偿还期届满时,该公司因无力清偿,便将该房产作价折抵给银行。银行在获得该房产所有权后决定自行处置,故向原承租人发出解除租赁合同的书面通知。但原承租人认为租赁合同尚未到期,因而拒绝搬出。对此,下列表述中合理的说法是()。
A.银行无权解除租赁合同
B.抵押厂房的行为无效
C.银行有权解除租赁合同
D.该公司有权抵押房产
E.原承租人有权继续使用房屋直到租赁期满
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新疆维吾尔乌鲁木齐一级建造师法律法规在线考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:根据《物权法》第190条规定,“订立抵押合同前抵押财产已出租的,原租赁关系不受该抵押权的影响。”因此,本题中某公司对房产的租赁行为和抵押行为有效,且租赁权设定于抵押权之前,银行无权解除租赁合同,原承租人有权继续使用该房屋,直到租赁期满为止。
第88题:下列不符合工程质量检测的规定的是()。
A.检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构
B.检测机构不得转包检测业务
C.检测机构和检测人员推荐或者监制建筑材料.构(配)件和设备
D.质量检测业务由工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测
E.检测结果利害关系人对检测结果发生争议的,由双方共同认可的检测机构复检,复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案
正确答案:查看最佳答案
第89题:某公司注册商标于2013年12月31日到期,下列说法中正确的是()。
A.如公司需要继续使用该商标,应当在2013年申请续展注册
B.如公司未能在2013年提出续展申请,该商标将被注销
C.如公司未能在2013年提出续展申请,可以给予6个月的宽展期
D.如公司未能在2014年6月30日前提出续展申请,其注册商标将被注销
E.公司可以在到期前提出续展注册,续展注册的有效期为20年。
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据《商标法》规定,注册商标有效期满,需要继续使用的,应当在期满前12个月内申请续展注册;在此期间未能提出申请的,可以给予6个月的宽展期。宽展期满仍未提出申请的,注销其注册商标。每次续展注册的有效期为10年。
第90题:行政行为有()情形,人民法院判决撤销或者部分撤销,并可以判决被告重新作出行政行为。
A.主要证据不足的
B.适用法律.法规错误的
C.违反法定程序的
D.超越职权的
E.违反地方政府规定的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新疆维吾尔乌鲁木齐一级建造师法律法规在线考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第91题:根据我国现行的有关规定,对女职工的特殊保护规定主要包括()。
A.不得安排女职工在经期从事高温.低温.冷水作业和国家规定的第四级体力劳动强度的劳动
B.不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的劳动
C.不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动,不得安排其延长工作时间和夜班劳动
D.女职工生育享受不少于98天的产假
E.女职工终止妊娠可最短享受15天和最长42天产假
正确答案:查看最佳答案
第92题:民事合同纠纷诉讼管辖中,确定“被告住所地”和“合同履行地”是非常关键的一项工作。以下说法正确的是()。
A.交付不动产的,不动产所在地为合同履行地
B..给付货币的,接受货币一方所在地为合同履行地
C.公民提起的民事诉讼,被告住所地是公民的当前居住地
D.对法人提起的民事诉讼,被告住所地即法人的注册登记地
E.其他标的,履行义务一方所在地为合同履行地
正确答案:查看最佳答案
第93题:下列法律责任中,属于行政处罚的有()
A.减低资成等级
B.罚金
C.记过
D.没收财产
E.罚款
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新疆维吾尔乌鲁木齐一级建造师法律法规在线考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第94题:根据《劳动法》,关于妇女.未成年人劳动保护的说法,正确的有()。
A.企业应当为未成年工定期进行健康检查
B.企业不得聘用未满18周岁的未成年人
C.企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动
D.企业不得安排妇女从事高处.低温.冷水作业
E.企业不得安排妇女从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动
正确答案:查看最佳答案
第95题:表见代理除需符合代理的一般条件外,还需具备的特别构成要件包括()。
A.须本人存在过失
B.须相对人为善意
C.须被代理人丧失民事行为能力
D.须相对人主观故意
E.须存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由
正确答案:查看最佳答案
第96题:下列纠纷解决途径中,可以获得具有强制执行效力的法律文书是()
A.诉讼
B.法院调解
C.和解
D.行政调解
E.仲裁
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新疆维吾尔乌鲁木齐一级建造师法律法规在线考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第97题:关于仲裁开庭与裁决的说法,正确的有()
A.当事人协议不开庭的,仲裁庭可以根据仲裁申请书.答辩书以及其他材料作出裁决
B.被申请人在开庭审理时末经仲裁庭许可中途退庭的,仲裁庭不可缺席审理并作出裁决
C.仲裁裁决是由仲裁庭作出的具有强制执行效力的法律文书
D.仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或地区均可得到承认和执行
E.申请仲裁裁决强制执行时效的中断适用法律有关诉讼时效中断的规定
正确答案:查看最佳答案
第98题:关于工程总承包的说法正确的是()。
A.装配式建筑必须采用工程总承包模式
B.工程总承包一般包含设计-采购-施工总承包或者设计-施工总承包
C.工程总承包评标可以采用综合评估法
D.建设单位可自行对工程总承包项目进行管理
E.工程总承包企业不得与项目管理单位有利害关系
正确答案:查看最佳答案
第99题:对动产物权的设立和转让的说法中,正确的是()。
A.动产物权以占有和交付为公示手段
B.动产物权的设立和转让,应当依照法律规定交付
C.机动车等物权的设立.变更.转让和消灭,未经登记,不得对抗第三人
D.动产物权的设立和转让,自交付时发生效力,但法律另有规定的除外
E.船舶.航空器等物权的设立.变更.转让和消灭,未经登记,不得对抗善意第三人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年新疆维吾尔乌鲁木齐一级建造师法律法规在线考试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!