[点击进入2022版甘肃省兰州二级注册建造师考试题型]
一.单选题(共有60题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:下列关于解决合同纠纷方式的说法中,正确的是()。
A.对仲裁裁决不服可以再向人民法院起诉
B.协商是解决纠纷的重要方式,和解协议具有强制执行的效力
C.当事人可以经调解程序解决合同争议
D.对法院一审判决不服,可向仲裁机构申请仲裁
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版甘肃省兰州二级注册建造师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查仲裁相关内容。仲裁和诉讼作为解决合同纠纷的两种方式,当事人只能选择其中一种(或裁或审制度)。"仲裁实行一裁终局的制度。裁决做出后,当事人就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉的,仲裁委员会或人民法院不予以受理"。所以A和D都是错误的。和解协议有法律效力,但没有强制执行力。所以B答案也是错的。
第1题:施工单位偷工减料,降低工程质量标准,导致整栋建筑倒塌,12名工人被砸死。该行为涉嫌触犯()。
A.重大责任事故罪
B.重大劳动安全事故罪
C.工程重大安全事故罪
D.以其他方式危害公共安全罪.
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《刑法》第137条规定,建设单位.设计单位.施工单位.工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的,对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役。并处罚金;后果特别严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处罚金。本题中施工单位“偷工减料,降低工程质量标准”属于工程重大安全事故罪的客观表现。
第2题:招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响资格投标文件编制的,招标人应当在投标截止时间至少()日前,以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
A.3
B.5
C.7
D.15
正确答案:查看最佳答案
参考解析:招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的,应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前,以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
第3题:合同履行中如果价款或报酬不明确,应按照规定的价格履行。该规定的价格是()。
A.订立合同时履行地的市场价格
B.订立合同时履行地的政府定价
C.订立合同时履行地的政府指导价
D.履行合同时履行地的市场价格
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版甘肃省兰州二级注册建造师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:按照合同约定的时间.金额和支付条件支付工程价款,是发包人的主要合同义务,也是承包人的主要合同权利。《合同法》规定,价款或者报酬不明确的,按照订立合同时履行地的市场价格履行;依法应当执行政府定价或者政府指导价的,按照规定履行。故选项A正确。
第4题:下列情形中,当事人不享有法定解除权的是()。
A.运输建材的货车途中遭遇泥石流,货物全部损毁
B.施工合同签订后,承包人向发包人明确表示届时将不履行合同
C.发包人拒不支付工程款,承包人催告后仍不支付
D.施工单位夜间施工扰民,被行政主管部门责令停工,致使工期延误
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《合同法》规定:有下列情形之一的,当事人可以解除合同:(1)因不可抗力致使不能实现合同目的;(2)在履行期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;(3)当时事一方迟延履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行;(4).当事人一方迟延履行债务或者其他违约行为致使不能实现合同目的;(5)法律规定的其他情形。
第5题:某建筑工程,业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后,在合同约定保险期限内发生地震,造成部分建筑物损坏,业主向保险公司提出索赔。则应由()。
A.保险公司承担全部损失
B.保险公司承担除外责任以外的全部损失
C.业主自行承担全部损失
D.业主和保险公司协商分担损失
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程一切险。自工程动工或用于保险的材料.设备运抵工地之时起始,至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书为止。移交后,遇到不可预料的损失由业主自行承担。
第6题:关于规划许可证的说法正确的是()。
A.在乡村规划区内进行公益事业建设无须办理规划许可
B.出让土地的建设用地规划许可证由县级以上人民政府审批
C.以划拨方式取得土地后应当办理用地规划许可
D.建设工程规划类许可证可以向省级人民政府确定的镇人民政府申请办理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版甘肃省兰州二级注册建造师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:南于银行储蓄员的失误,导致某储户存折上多出54000元现金,储户没有表态便离开现场,下午结帐时银行发现款数不对,经查账发现该储户的帐目可能有问题,根据住址找到该储户,则储户的行为属于()。
A.不当得利
B.无因管理
C.合同
D.侵权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:不当得利是指没有法律上或者合同上的依据,有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害,因此在得利者与受害者之间形成债的关系。得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。不当得利产生的债被称为不当得利之债。
第8题:注册证书和执业印章是注册建造师的执业凭证,下列表述正确的是()
A.由受聘单位保管,由注册建造师本人使用
B.由注册建造师本人保管.使用
C.注册证书由单位保管.使用,执业印章由注册建造师本人保管使用
D.执业印章由单位保管.使用,注册证书由注册建造师本人保管使用
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据《注册建造师管理规定》第十条规定,,注册证书和执业印章是注册建造师的执业凭证,由注册建造师本人保管.使用。注册证书与执业印章有效期为3年。
第9题:某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同,施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两个部件,并有意转租该塔吊。关于施工企业义务的说法,正确的是()。
A.施工企业应当对塔吊部件进行维修
B.施工企业应当对塔吊做相应改造
C.施工企业转租塔吊后应当将相关情况通知租赁公司
D.施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版甘肃省兰州二级注册建造师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:承租人应当妥善保管租赁物,因保管不善造成租赁物损坏.灭失的,应当承担损害陪产责任。承租人经出租人同意,可以将租赁物转租给第三人。P165
第10题:关于建设工程分包的说法,正确的是()
A.实行施工总承包的,建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成
B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业
C.总承包单位可以将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位
D.总承包单位未经建设单位同意,将其承包的部分建设工程交由其他企业完成
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建筑法》规定,建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位。禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人,禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。施工总承包的,建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。
第11题:根据《安全生产法》,生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡等损失,应当依法承担赔偿责任,拒不承担的,由()依法强制执行。
A.人民法院
B.人民政府
C.建设行政主管部门
D.安全生产监督管理部门
正确答案:查看最佳答案
第12题:根据《招标投标法实施条例》,履约保证金的上限是中标合同金额的()
A.2%
B.5%
C.10%
D.20%
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版甘肃省兰州二级注册建造师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:履约保证金不得超过中标合同金额的10%。P89
第13题:根据《民事诉讼法》,关于证据的说法,正确的是()。
A.书证只能提交原件
B.涉及商业秘密的证据需要在法庭出示的,应当在公开开庭时出示
C.经过公证证明的文书,人民法院可以作为认定事实的根据
D.证据应当在法庭上出示,并由当事人互相质证
正确答案:查看最佳答案
参考解析:证据应当在法庭上出示,并由当事人互相质证。对涉及国家秘密.商业秘密和个人隐私的证据应当保密,需要在法庭出示的,不得在公开开庭时出示。未经质证的证据,不能作为认定案件事实的依据。
第14题:关于标的物的损毁风险的承担,说法错误的是()。
A.标的物损毁的风险,在标的物交付之前由出卖人承担
B.在途标的物,除当事人另有约定外,损毁.灭失的风险自合同成立时起由买受人承担
C.出卖人按约定未交付有关标的物的资料的,直接导致标的物损毁风险的转移
D.对于需要运输的标的物,当事人没有约定交付地点或者约定不明确,出卖人将标的物交付给第一承运人后,标的物毁损.灭失的风险由买受人承担
正确答案:查看最佳答案
参考解析:出卖人按约定未交付有关标的物资料的,不会影响标的物损毁风险的转移。
第15题:关于租赁合同法律特征的表述中,不正确的是()。
A.租赁合同是诺成合同
B.租赁合同是双务合同
C.租赁合同是有偿合同
D.租赁合同是转移租赁物所有权的合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版甘肃省兰州二级注册建造师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考核的是租赁合同的法律特征。租赁合同是转移租赁物使用收益权的合同,也是诺成合同和双务.有偿合同。
第16题:关于垫资的说法,正确的是()。
A.法律.行政法规明确禁止垫资行为
B.垫资的法律性质是工程欠款
C.当事人约定垫资利息的,其利率最高为同期银行贷款利率的4倍
D.当事人对垫资利息未作约定的,法院不予支持利息
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当事人对垫资和垫资利息有约定,承包人请求按照约定返还垫资及其利息的,应予支持,但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的,按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定,承包人请求支付利息的,不予支持。
第17题:根据《建筑工程施工许可管理办法》的规定,限额以下的小型工程是指工程投资额在()万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程。
A.10
B.15
C.20
D.30
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建筑工程施工许可管理办法》规定,工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程,可以不申请办理施工许可证。
第18题:关于承接工程业务的说法,正确的是()。
A.企业承揽分包工程,应当取得相应建筑业企业资质
B.不具有相应资质等级的施工企业,可以采取同一专业联合承包的方式满足承揽工程业务要求
C.施工企业与项目经理部签订内部承包协议,属于允许他人以本企业名义承揽工程
D.自然人可以成为承揽分包工程业务的主体
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版甘肃省兰州二级注册建造师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:施工单位应当依法取得相应等级的资质证书,并在其资质等级许可的范围内承揽工程。P53
第19题:预制件定件合同总价款100万元,施工企业向预制件厂支付定金50万元,预制件厂不履行合同,则应当共计返还()万元。
A.50
B.100
C.70
D.150
正确答案:查看最佳答案
参考解析:应该是50+20=70
第20题:关于《建设工程质量管理条例》规定的正常使用条件下建设工程最低保修期限,下列表述正确的是()。
A.供热与供冷系统为2年
B.给排水管道为5年
C.房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为50年
D.外墙面的防渗漏为5年
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建设工程质量管理条例》规定,在正常使用条件下,建设工程的最低保修期限为:(1)基础设施工程.房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(2)屋面防水工程.有防水要求的卫生间.房间和外墙面的防渗漏,为5年;(3)供热与供冷系统,为2个采暖期.供冷期;(4)电气管线.给排水管道.设备安装和装修工程,为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。
第21题:36甲.乙两建筑公司组成一个联合体去投标,在共同投标协议中约定:如果在施工过程中出现质量问题而遭遇建设单位索赔,各自承担索赔额的50%。后来甲建筑公司施工部分出现质量问题,建设单位索赔20万元。则下列说法正确的是()。
A.由于是甲公司的原因导致,故建设单位只能向甲公司主张权利
B.因约定各自承担50%,故乙公司只应对建设单位承担10万元的赔偿责任
C.如果建设单位向乙公司主张,则乙公司应先对20万元索赔额承担责任
D.只有甲公司无力承担,乙公司才应先承担全部责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版甘肃省兰州二级注册建造师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《建筑法》规定,共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。题中甲.乙公司都负有清偿全部债务的义务,如果建设单位向乙单位主张,乙应当先行承担赔偿责任,赔偿后乙有权要求甲按照投标协议的约定偿付其应当承担的份额。
第22题:建设单位和施工企业经过平等协商确定某屋面防水工程的保修期限为3年,工程竣工验收合格移交使用后的第4年屋面出现渗漏,则承担该工程维修责任的是()。
A.施工单位
B.建设单位
C.使用单位
D.建设单位和施工企业协商确定
正确答案:查看最佳答案
第23题:建设单位组织竣工验收,对不符合民用建筑节能强制性标准的,不得出具()报告。
A.竣工验收合格
B.建筑节能合格
C.建筑节能达标
D.能耗验收合格
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设单位组织竣工验收,应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验;对不符合民用建筑节能强制性标准的,不得出具竣工验收合格报告。P291
第24题:甲委托乙采用一种原材料并签订了材料采购委托合同,()经甲同意,乙将原材料采购事务转委托给丙。关于该委托中承担责任的说法,正确的是()。
A.乙对丙的行为承担责任
B.乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担责任
C.甲与乙对丙的行为承担连带责任
D.乙对丙的选任及其对丙的指示,由甲与乙承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版甘肃省兰州二级注册建造师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《民法总则》规定,代理人需要转委托第三人代理的,应当取得被代理人的同意或者追认。转委托代理经被代理人同意或者追认的,()被代理人可以就代理事务直接指示转委托的第三人,代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任。
第25题:下列不属于刑法规定的附加刑的是()。
A.没收财产
B.拘役
C.罚金
D.剥夺政治权利
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《刑法》规定,刑罚分为主刑和附加刑。主刑包括:①管制;②拘役;③有期徒刑;④无期徒刑;⑤死刑。附加刑包括:①罚金;②剥夺政治权利;③没收财.产;④驱逐出境。
第26题:关于劳动合同效力的说法,正确的是()
A.存在用人单位免除自己的法定责任.排除劳动者权利条款的,劳动合同全部无效
B.用人单位发生合并或者分立,须与劳动者重新签订劳动合同
C.用人单位投资人发生变更,原劳动合同继续有效
D.劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的,以在先的时间为劳动合同的生效时间
正确答案:查看最佳答案
参考解析:考查劳动合同订立的注意事项。选项A,用人单位免除自身责任的,属于部分无效。选项B,用人单位发生合并或者分立的,新单位继承原合同。选项D,签章时间不一致的,以在后的时间为生效时间,教材P131.
第27题:未经批准在电力设施保护区内修建建筑物,危及电力设施安全的,由()责令停止作业,恢复原状并赔偿损失。
A.建筑管理部门
B.电力管理部门
C.建筑物上级管理部门
D.市政管理部门
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版甘肃省兰州二级注册建造师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:考查内容:在电力保护区施工作业的规定。未经批准或未采取安全措施在电力设施周围或在依法规定的电力设施保护区内进行作业,危及电力设施安全的,由电力管理部门责令停止作业,恢复原状并赔偿损失。
第28题:某买卖合同约定甲向乙供货,并约定甲向承运人再交付货物即视为家完成交付,在货物交付运输期间,乙将该货物转卖给丁并通知丙向丁交费,但乙和丁对于货物毁损.灭失的风险没有约定。关于本案例中货物毁损.灭失风险承担的说法,正确的是()。
A.乙与丁的买卖合同成立时,货物毁损.灭失的风险由丁承担
B.甲向丙交付货物后,货物毁损.灭失的风险由丙承担
C.甲与乙的买卖合同成立,货物毁损.灭失的风险即由乙承担
D.丙向丁交付货物后,货物损毁.灭失的风险由乙承担
正确答案:查看最佳答案
第29题:根据《实施工程建设强制性标准监督规定》,下列情形中不属于强制性标准监督检查内容的是()。
A.工程项目规划.勘察.设计.施工阶段是否符合强制性标准
B.工程项目使用的材料.设备是否符合强制性标准
C.工程管理人员是否熟悉强制性标准
D.工程项目的安全.质量是否符合强制性标准
正确答案:查看最佳答案
参考解析:强制性标准监督检查的内容包括:1)工程技术人员是否熟悉.掌握强制性标准;2)工程项目的规划.勘察.设计.施工.验收等是否符合强制性标准的规定;3)工程项目采用的材料.设备是否符合强制性标准的规定;4)工程项目的安全.质量是否符合强制性标准的规定;5)工程项目采用的导则.指南.手册.计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定。P266
第30题:关于代理的说法,正确的是().
A.经被代理人同意的转代理,代理人不再承担责任
B.同一代理事项有数位代理人的,应当推选牵头人
C.作为委托人的法人.非法人组织终止的,委托代理终止
D.表见代理是有权代理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版甘肃省兰州二级注册建造师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A错误,代理人对第三人的选任/指示承担责任;B错误,数人为同一代理事项的代理人的,应共同行使代理权;D错误,实质是无权代理。
第31题:代签工程建设合同必须采用()。
A.口头形式
B.书面形式
C.口头或书面形式
D.口头或书面之外的形式
正确答案:查看最佳答案
参考解析:委托代理可采用口头形式委托,也可采用书面形式委托,如果法律明确规定必须采用书面
第32题:某施工企业与材料供应商订立的合同中约定了违约金5万元,同时约定由施工企业支付供应商定金4万元。后来供应商未能交货,施工企业为最大限度围护自身利益,可以要求供应商支付()万元。
A.13
B.9
C.8
D.5
正确答案:查看最佳答案
第33题:在债的发生根据中,引起债权债务关系发生的最主要.最普遍的根据是()。
A.合同
B.侵权行为
C.不当得利
D.无因管理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版甘肃省兰州二级注册建造师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:合同是引起债权债务关系发生的最主要.最普遍的根据。
第34题:《建设工程安全生产管理条例》规定,设计单位应当按照法律.法规和工程建设()标准进行设计,防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
A.推荐性
B.国际
C.强制性
D.企业
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是设计单位的安全责任。《建设工程安全生产管理条例》规定,设计单位应当按照法律.法规和工程建设强制性标准进行设计,防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
第35题:下列法律中,属于民法商法的是()。
A.政府采购法
B.公司法
C.招标投标法
D.劳动法
正确答案:查看最佳答案
参考解析:民法是规定并调整平等主体的公民间.法人间及公民与法人间的财产关系和人身关系的法律规范的总称。商法是调整市场经济关系中商人及其商事活动的法律规范的总称。我国采用的是民商合一的立法模式。商法被认为是民法的特别法和组成部分。选项A.C属于经济法;选项D属于社会法。
第36题:李某向王某借款10万元,约定3年一次还本付息,年利率为5‰李某提前1年将10万元归还王某,按照约定应支付利息()。
A.0.5万元
B.1.0万元
C.1.5万元
D.1.6万元
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版甘肃省兰州二级注册建造师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:对于借款人提前还款的,一般应按照实际借款的期间计算利息,除非当事人另有约定。本题实际借款期间为2年,每年利息0.5万元,因而2年利息为1万元。
第37题:根据《绿色实施导则》,施工现场500KM以内生产的建筑材料用量应当占建筑材料总重量的()以上。
A.50%
B.60%
C.80%
D.70%
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《绿色施工导则》规定,应就地取材,()施工现场500KM以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的70%以上。
第38题:根据《建设工程安全生产管理条例》,()在城市市区内的施工现场未实行封闭围挡的,一般情况下可能承担的法律责任是()。
A.处以20万元罚款
B.责令施工企业限期改正
C.吊销施工企业营业执照
D.降低施工企业资质等级
正确答案:查看最佳答案
第39题:使用他人知识产权必须经权利人同意,这体现了知识产权的()。
A.期限性
B.地域性
C.专有性
D.财产权和人身权的双重性
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版甘肃省兰州二级注册建造师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:权利人对智力成果享有专有权,其他人若要利用这一成果必须经过权利人同意,否则构成侵权。
第40题:关于无效施工合同工程款结算的说法,正确的是()。
A.施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,不予支持
B.施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予以支持
C.施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格,修复后的建设工程经竣工验收不合格,承包人请求支付工程价款的,不予支持
D.施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格,修复后的建设工程经竣工验收合格,发包人请求承包人承担修复费用的,不予支持
正确答案:查看最佳答案
第41题:施工单位在电缆保护区实施暴(同音字)破作业时,制定暴(同音字)破施工方案应()。
A.邀请地方建设管理部门参与
B.报当地电力管理部门批准
C.及时与地下电缆管理部门沟通
D.邀请地下电缆管理部门派员参加
正确答案:查看最佳答案
参考解析:暴(同音字)破施工时应-邀请地下电缆管理部门参加。A选项,暴(同音字)破作业不需要邀请地方建设管理部门参与;B选项,在暴(同音字)破施工方案编制完成之后应报当地电力管理部门批准;C选项,在暴(同音字)破作业遇到有地下电缆的情况下,应及时与点下电缆管理部门沟通,获得地下电缆埋设的准确位置。
第42题:根据《物权法》,下列财产不能作为担保物的是()。
A.生产设备
B.建设用地使用权
C.正在建设的建筑物
D.集体所有的宅基地
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版甘肃省兰州二级注册建造师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是抵押权.质押.留置权.定金的规定。耕地.宅基地.自留地.自留山等集体所有的土地使用权不得抵押。
第43题:诉讼时效是指权利人在法定期间内,未向人民法院提起诉讼请求保护其权利时,法律规定消灭其()的制度。
A.起诉权
B.胜诉权
C.申诉权
D.请求权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:诉讼时效是指权利人在法定期间内,未向人民法院提起诉讼请求保护其权利时,法律规定消灭其胜诉权的制度。
第44题:“绿色施工”是指工程建设中,在保证质量.安全等基本要求和技术进步,最大限度的节约资源与减少对环境实现“四节一环保”,其中“四节”是指()。
A.节电.节能.节水.节材
B.节能.节地.节水.节材
C.节能.节水.节油.节材
D.节能.节电
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是施工合理使用与节约能源的规定。四节一环保:节能,节地,节水,节水,节材和环境保护。参见教材P180
第45题:某必须招标的建设项目,共有三家单位投标,三家都未按招标文件要求提交投标保证金,则关于对投标的处理是否需要重新发包,下列说法中正确的是()。
A.评标委员会可以否决全部投标,招标人应当重新招标
B.评价委员会可以否决全部投标,招标人可以直接发包
C.评价委员会必须否决全部投标,招标人应当重新招标
D.评价委员会必须否决全部投标,招标人可以直接发包
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版甘肃省兰州二级注册建造师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:评标委员会经评审,认为所有投标都不符合招标文件要求的,可以否决所有投标。依法必须进行招标的项目的所有投标被否决的,招标人应当依法重新招标。故选A。
第46题:根据《环境影响评价法》,在项目建设。运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形时,应由()组织环境影响的后评价。
A.建设项目审批部门
B.原环评文件审批部门
C.建设单位
D.建设行政主管部门
正确答案:查看最佳答案
参考解析:项目的建设与运作过程中,产生于审批的环境影响评价文件不符的情况,应由建设单位组织环境影响后评价,并报原环境影响评价文件审批部门和建设项目审批部门备案。
第47题:关于民事诉讼上诉的说法,正确的是()。
A.上诉期为10日
B.上诉时应当递交上诉书
C.上诉状应当向第二审人民法院提出
D.当事人向原审人民法院上诉的,原审法院应当受理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当事人不服地方人民法院第一审判决的,有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉;不服地方人民法院第一审裁定的,有权在裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉。上诉状应当通过原审法院提出,并按照对方当事人的人数提出副本。当事人直接向第二审人民法院上诉的,第二审人民法院应当在5日内将上诉状移交原审人民法院。
第48题:下列法律中,属于行政法的是()。
A.《审计法》
B.《侵权责任法》
C.《反垄断法》
D.《城乡规划法》
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版甘肃省兰州二级注册建造师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考核的是行政法。《行政处罚法》.《行政复议法》.《行政许可法》.《环境影响评价法》.《城市房地产管理法》.《城乡规划法》.《建筑法》等属于行政法。
第49题:法律效力等级是正确适用法律的关键,下述法律效力排序正确的是()
A.国际条约>宪法>司法解释>行政法规
B.法律>行政法规>部门规章>地方性法规
C.部门规章>行政法规>地方性法规>地方政府规章
D.宪法>法律>行政法规>地方政府规章
正确答案:查看最佳答案
参考解析:宪法是每一个民主国家最根本的法的渊源,其法律地位和效力是最高的;法律的效力低于宪法但高于其他法;行政法规的效力低于宪法和法律;地方性法规的效率低于法律和行政法规;行政规章包括部门规章和地方政府规章,部门规章的效力低于法律.行政法规,地方政府规章的效力低于法律.行政法规及同级或上级地方性法规。国际条约是我国法的一种形式,对所有国家机关.社会组织和公民都具有法律效力。
第50题:甲企业向乙银行借款100万元,由丙企业做保证人。合同签订3个月后,甲与乙协商,将贷款金额增加到150万元,甲和乙通知了丙,丙未予答复。后甲到期不能偿还债务。关于该案中的保证责任承担的说法,正确的是()。
A.丙应承担150万元的保证责任,因为丙对甲和乙的通知未予答复,视为默认
B.丙不再承担担保责任,因为甲与乙变更合同条款未得到丙的同意
C.丙不再承担保证责任,保证合同因甲.乙变更了合同的金额条款而致合同无效
D.丙对100万应承担保证责任,增加的50万元不承担保证责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程保证担保的方式和责任。保证期间,债权人与债务人协议变更主合同的,应当取得保证人书面同意,未经保证人书面同意的,保证人不再承担保证责任。之前签订的100万的保证合同依然有效,新增加的部分,丙对此无保证责任。
第51题:小李应聘到建筑施工企业,双方于6月10日签订为期三年的劳动合同,其中约定试用期3个月,次日合同开始履行。8月17日,王某拟解除劳动合同,则()。
A.必须取得用人单位同意
B.口头通知用人单位即可
C.应提前3日以书面形式通知用人单位
D.应提前30日以书面形式通知用人单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版甘肃省兰州二级注册建造师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:在试用期内,劳动者提前3日以书面形式通知用人单位,可以解除劳动合同。转正以后劳动者须提前30日一书面形式通知用人单位,可以解除劳动合同。本题中试用期为3个月,则转正时间为9月10日,王某8月17日解除劳动合同,处于试用期内,提前3日以书面形式通知用人单位。
第52题:下列权利证书中,不可以进行质押的是()。
A.股权证书
B.存单
C.仓单
D.房屋产权证书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:可以进行质押的质物是动产或权利,D项属于不动产,不可以进行质押。
第53题:公安部.住房和城乡建设部《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知》规定,施工单位应当建立施工现场消防组织,制定灭火和应急疏散预案,并至少()组织一次演练。
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
正确答案:查看最佳答案
参考解析:公安部.住房和城乡建设部《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知》规定,施工单位应当建立施工现场消防组织,制定灭火和应急疏散预案,并至少每半年组织一次演练。
第54题:当事人协议选择国内的仲裁机构仲裁后,一方对仲裁协议的效力有异议请求人民法院裁定的,由()管辖。
A.被告所在地的中级人民法院
B.该仲裁委员会所在地的中级人民法院
C.被告所在地的基层人民法院
D.该仲裁委员会所在地的基层人民法院
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版甘肃省兰州二级注册建造师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件,由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖;仲裁协议约定的仲裁机构不明确的,由仲裁协议签订地或者被申请人住所地的中级人民法院管辖。
第55题:甲企业与乙企业发生合同纠纷,甲企业委托丙律师代理诉讼,委托书委托权限中约定"丙律师为全权代理人"。丙律师在诉讼中有权实施的行为是()。
A.提出反诉
B.提出和解
C.提出管辖权争议
D.提出上诉
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查诉讼代理过程中授权委托书与委托代理权限。委托权限分为一般授权与特别授权。一般授权,委托代理人仅有程序性的诉讼权利。特别授权可以行使实体性的诉讼权利,即代为承认.放弃.变更诉讼请求,进行和解,提起反诉或者上诉。若授权委托书仅写"全权代理"而无具体授权的情形,视为诉讼代理人没有获得特别授权,无权行使实体性诉讼权利。题目中授权委托书仅写"丙律师为全权代理人"而无具体授权,则丙律师只为一般代理,对于提出和解.提起反诉.提出上诉等美体权利并无代理权,故C正确。
第56题:按照《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,下列选项中属于施工单位资质不良行为的是()。
A.以他人名义投标
B.允许他人以本单位名义承揽工程
C.违法向他人分包工程
D.转让安全生产许可证
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建筑市场施工单位不良行为记录认定标准共分为5大类,AC选项属于承揽业务不良行为,D选项属于工程安全不良行为。本题选项中只有B选项属于资质不良行为。
第57题:设备采购合同约定,任何一方不履行合同应当支付违约金5万元。采购人按照约定向供应商交付定金8万元,合同履行期限届满,供应商未能交付设备,则采购人能获得法院支持的最高请求额是()万元。
A.16
B.5
C.8
D.13
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版甘肃省兰州二级注册建造师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:当事人既约定违约金,又约定定金的,()一方违约时,对方可以选择适用违约金或者定金条款。本题中:违约金5万元。5万元违约金和8万元定金二选一:①8万元定金,双倍返还:16万②违约金+定金=5+8=13万元。所以选择A选项。《担保法》规定,当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后,定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的,无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的,应当双倍返还定金。
第58题:关于用人单位向劳动者支付报酬的说法,正确的是()。
A.劳动者依法参加社会活动期间,用人单位应当依法支付工资
B.劳动报酬中的货币工资不包括津贴.补贴和奖金
C.用人单位支付的工资可以以实物或者有价证券等形式代替货币形式支付
D.劳动者在婚丧假期间,用人单位可以不支付工资
正确答案:查看最佳答案
第59题:根据《建筑法》及相关法规,建设单位应当办理施工许可证是工程是()。
A.国务院批准开工报告的工程
B.城镇市政基础设施工程
C.建筑面积200m2以上的工程
D.工程投资额在20万元以上的工程
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有20题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第60题:关于不动产物权的设立.变更.转让.消灭的说法中,正确的有()。
A.不动产物权的变更登记,自记载于不动产登记簿时发生效力
B.不动产物权的转让,经依法登记,发生效力
C.不动产登记,由申请人所在地的登记机构办理
D.依法属于集体所有的自然资源,所有权可以不登记
E.不动产物权的设立和消灭,未经登记,不发生效力,但法律另有规定的除外
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版甘肃省兰州二级注册建造师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:不动产物权的设立.变更.转让和消灭,应当依照法律规定登记,自记载于不动产登记簿时发生效力。经依法登记,发生效力;未经登记,不发生效力,但法律另有规定的除外。依法属于国家所有的自然资源,所有权可以不登记。不动产登记,由不动产所在地的登记机构办理。
第61题:在城市市区范围内,建筑施工过程中使用机械设备,()可能产生环境噪声污染的,施工企业必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的()。
A.项目名称
B.施工场所和期限
C.产生噪声的原因
D.可能产生的环境噪声值
E.所采取的环境噪声污染防治措施
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《环境噪声污染防治法》规定,在城市市区范围内,()建筑施工过程中使用机械设备,可能产生环境噪声污染的,施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称.施工场所和期限.可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。
第62题:甲建设单位与乙施工单位签订施工合同,并约定因合同履行产生的纠纷由被告住所地法院管辖。事后,双方另行达成补充协议,又约定合同纠纷由A仲裁委员会裁决。施工中双方因工程质量引发纠纷,甲认为诉讼管辖约定无效,向仲裁委员会申请仲裁。但乙认为双方既约定诉讼又约定仲裁的,仲裁协议无效。则,乙对仲裁协议效力的异议,根据《仲裁法》规定其应当在()。
A.仲裁庭首次开庭前向a仲裁委员会提出
B.仲裁庭首次开庭前向仲裁协议签订地的中级法院提出
C.仲裁裁决作出前向a仲裁委员会提出
D.仲裁裁决作出前向仲裁委员会所在地中级法院提出
E.仲裁庭首次开庭前向仲裁委员会所在地的中级法院提出
正确答案:查看最佳答案
第63题:关于建设工程保险的说法,正确的有()。
A.工程开工前,承包商应为建设工程办理保险,支付保险费用
B.建筑工程一切险的被保险人可以是业主,也可以是承包商或者分包商
C.工程开工前,业主应为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险
D.建筑工程一切险的保险期限可以超过保险单明细表中列明的保险生效日和终止日15天
E.安装工程一切险的保险期内,一般应包括一个试车考核期
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版甘肃省兰州二级注册建造师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是建设工程一切险。工程开工前,发包方(业主)应为建设工程办理保险,支付保险费用。承包方应为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险。保险期限不能超过保险生效日及终止日。
第64题:公民的监督权包括()
A.控告权
B.建议权
C.申诉权
D.起诉权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:公民的监督权包括建议权.检举控告权.申诉权。起诉权为诉讼权利。
第65题:下列属于保证担保范围的有()。
A.主债权
B.抵押权
C.主债权的利息
D.违约金
E.损害赔偿金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金和实现债权的费用。
第66题:下列关于分包的说法中,正确的有()
A.招标人可以直接指定分包人
B.经招标人同意,中标人将中标项目的非关键性工作分包给他人完成
C.中标人和招标人可以在合同中约定将中标项目的部分非主体工作分包给他人完成
D.中标人为节约成本可以自行决定将中标项目的部分非关键性工作分包给他人完成
E.经招标人同意,接受分包的人可将项目再次分包他人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版甘肃省兰州二级注册建造师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是建设工程分包的规定。《招标投标法》也规定,中标人按照合同约定或者经招标人同意,可以将中标项目的部分非主体,非关键性工作分包给他人完全成。接受分包的人应当具备相应的资格条件,并不得再次分包。P97。
第67题:甲公司将其有权处分的在建工程抵押给银行。银行同时要求甲提供担保,未约定保证方式,借款到期后,甲无力偿还银行贷款,则该银行有权()。
A.直接变卖该工程
B.直接转移占有该工程
C.直接与甲协议以工程折价受偿
D.向法院起诉拍卖该工程后优先受偿
E.直接要求保证人代为清偿债务
正确答案:查看最佳答案
第68题:关于违约金和定金的表述中,正确的有()。
A.当事人可以依照《担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保
B.债务人履行债务后,定金应当抵作价款或者收回
C.给付定金的一方不履行约定的债务的,无权要求返还定金
D.收受定金的一方不履行约定的债务的,应当双倍返还定金
E.当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方可以同时适用违约金和定金条款
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是违约金和定金。当事人可以依照《担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后,定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的,无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的,应当双倍返还定金。当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适用违约金或者定金条款
第69题:下列有关招标投标签订合同的说明,正确的有()。
A.应当在中标通知书发出之日起30天内签订合同
B.招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议
C.招标人和中标人可以通过合同谈判对原招标文件.投标文件的实质性内容做出修改
D.如果招标文件要求中标人提交履约担保,招标人应向中标人提供工程款支付担保
E.中标人不与招标人订立合同的,应取消其中标资格,但投标保证金应予以退还
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版甘肃省兰州二级注册建造师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:根据我国《招标投标法》的规定,招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30天内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同,招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议,A.B正确,C项错误。招标文件要求中标人提交履约担保的,招标人应向中标人提供同等数额的工程款支付担保,D项正确。中标人不与招标人订立合同的,投标保证金不予以退还,并取消其中标资格,E项错误。
第70题:关于施工企业项目经理部的说法,正确的是()。
A.项目经理部具有法人资格
B.项目经理经施工企业授权管理施工项目
C.项目经理部是施工企业组建的非常设下属机构
D.项目经理是施工企业的内部岗位
E.项目经理部自行承担施工行为的法律后果
正确答案:查看最佳答案
第71题:施工企业乙经建设单位甲同意,将部分非主体工程分包给施工企业丙,丙又将其中部分工程违法分包给施工企业丁。后丁因工作失误致使工程不合格,甲欲索赔。关于责任承担的说法,正确的有()。
A.甲有权要求乙承担民事责任
B.甲有权要求丙承担民事责任
C.甲无权要求丙承担民事责任
D.乙应当项甲承担民事责任,并无权向丙追偿
E.丙向乙承担民事责任后,有权向丁追偿
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题综合考核总.分包的连带责任以及法分包的责任承担。乙与丙之间属于合法分包行为,故乙和丙对甲承担连带责任,所以选项AB正确,D错。丙与丁之间属于再分包的违法行为,对因违法分包的工程不符合规定质量标准造成的损失,丙与丁承担连带赔偿责任,故选项E正确。
第72题:关于民法的说法,正确的是()。
A.商法是民法的特别法
B.民法不调整人身关系
C.《建筑法》不属于民法
D.合同法与民法是并列关系
E.经济法是民法的组成部分
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版甘肃省兰州二级注册建造师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:根据《合同法》,免除施工单位违约责任的情形有()。
A.施工单位因安全事故隐患,被监理工程师责令暂停施工,致使工期延误
B.因拖欠农民工工资,部分农民工停工抗议,致使工期延误
C.地震导致已完工程被暴(同音字)破拆除重建,造成建设单位费用增加
D.由于战争,施工耽误暂停施工,致使工期延误
E.因迟延履行而遭遇洪水,导致工期延误
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是违约责任的免除。《合同法》规定,因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。本法所称不可抗力,是指不能预见.不能避免并不能克服的客观情况。P123.
第74题:法律关系的终止,分为()。
A.权利终止
B.自然终止
C.义务终止
D.违约终止
E.协议终止
正确答案:查看最佳答案
参考解析:(1)民事法律关系的终止包括:自然终止。(2)协议终止。(3)违约终止。
第75题:下列责任中,属于行政处罚的有()。
A.罚金
B.责令停产停业
C.暂扣或者吊销执照
D.行政拘留
E.赔偿损失
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版甘肃省兰州二级注册建造师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是建设工程行政处罚的种类及承担方式。行政处罚有:警告.罚款.没收违法所得.没收非法财物.责令停产停业.暂扣或者吊销许可证(执照).行政拘留。
第76题:行为内容合法是法律行为的成立要件之一。该要件要求行为人实施的民事行为()。
A.不违反法律
B.不违反行政法规
C.不得违背社会公德
D.不得损害社会公共利益
E.不得违背风俗习惯
正确答案:查看最佳答案
第77题:下列招标情形中,属于不合理条件限制.排斥潜在投标人或者投标人的有()。
A.就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息
B.设定的资格.技术.商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应
C.限定或者指定特定的专利.商标.品牌.原产地或者供应商
D.对不同的潜在投标人或者投标人采取相同的资格审查或者评标标准
E.依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩.奖项作为加分条件或者中标条件
正确答案:查看最佳答案
第78题:下列责任中,属于行政处罚的有
A.责令停产停业
B.罚金
C.暂扣或者吊扣执照
D.赔偿损失
E.治安拘留
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版甘肃省兰州二级注册建造师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:修女更正处罚种类包括:警告罚款没收违法所得.没收非法财物责令停产停业暂扣或吊销许可证和执照行政拘留,治安拘留是行政处罚之一其他行政处罚
第79题:根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,施工单位应当()。
A.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议
B.建立.健全本单位安全生产责任制
C.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程
D.保证本单位安全生产条件所需资金的投入
E.对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查,并做好安全检查记录
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度,制定安全生产规章制度和操作规程,保证本单位安全生产条件所需资金的投入,对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查,并做好安全检查记录。