[点击进入2022版湖北省武汉监理工程师历年题库]
一.单选题(共有80题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:根据《建设工程工程量清单计价规范》,当实际工程量比招标工程量清单中的工程量增加15%以上时,对综合单价进行调整的方法是()。
A.增加后整体部分的工程量的综合单价调低
B.增加后整体部分的工程量的综合单价调高
C.超出约定部分的工程量的综合单价调低
D.超出约定部分的工程量的综合单价调高
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版湖北省武汉监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:在投标有效期内出现特殊情况,招标人以书面形式通知投标人延长投标有效期时,投标人的正确做法是()。
A.同意延长,并相应延长投标保证金的有效期
B.同意延长,并要求修改投标文件
C.同意延长,但拒绝延长投标保证金的有效期
D.拒绝延长,但无权收回投标保证金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:需要延长投标有效期时,招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长,其投标保证金的有效期应相应延长,但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长,则失去竞争资格,但有权收回其投标保证金。
第2题:关于赢得值法及其应用的说法,正确的是()。
A.赢得值法有四个基本参数和三个评价指标
B.投资(进度)绩效指数反映的是绝对偏差
C.投资(进度)偏差仅适合对同一项目作偏差分析
D.进度偏差为正值,表示进度延误
正确答案:查看最佳答案
第3题:建设工程进度控制的技术措施,不包括()。
A.编制进度控制工作细则,指导监理人员实施进度控制
B.采用网络计划技术及其他科学适用的计划方法
C.对建设工程进度实施静态控制
D.审查承包商提交的进度计划,使承包商能在合理的状态下施工
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版湖北省武汉监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:某工程采用的预拌混凝土由承包人提供,双方约定承包人承担的价格风险系数<=5%。承包人投标时对预拌混凝土的投标报价为308元/M3,招标人的基准价格为310元/M3,实际采购价为327元/M3。发包人在结算时确认的单价应为()元/M3。
A.308.00
B.309.49
C.310.00
D.327.00
正确答案:查看最佳答案
第5题:为了有效地控制建设工程施工进度,建立施工进度控制目标体系时应()。
A.首选确定短期目标,然后在逐步明确总目标
B.首先按施工阶段确定目标,然后综合考虑确定总目标
C.将施工进度总目标从不同角度层层分解
D.将施工进度总目标直接按计划期分解
正确答案:查看最佳答案
第6题:在建设工程竣工决算中,不计入新增固定资产价值的有()。
A.已经投入生产或交付使用的建筑安装工程造价
B.勘察设计费
C.施工机构迁移费
D.其他在建的建筑安装工程造价
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版湖北省武汉监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间,自资格预审文件停止发售之日起不得少于()日。
A.3
B.5
C.7
D.10
正确答案:查看最佳答案
参考解析:招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间,自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日。
第8题:在工程网络计划中,某项工作的最早完成时间与其紧后工作的最早开始时间之间的差值称为这两项工作之间的()。
A.时间间隔
B.间隔时间
C.时差
D.时距
正确答案:查看最佳答案
第9题:()是建设工程进度控制的总目标。
A.建设项目按预定的时间动用
B.建设项目按预定的时间提前交付使用
C.资源优化配置
D.建设工期
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版湖北省武汉监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:对两个条件基本相同的施工图预算进行审查,宜采用的审查方法是()。
A.对比审查法
B.分组计算审查法
C.标准预算审查法
D.重点审查法
正确答案:查看最佳答案
第11题:根据ISO质量管理体系标准,工程质量单位应以()为框架,制定具体的质量目标。
A.质量计划
B.质量方针
C.质量策划
D.质量要求
正确答案:查看最佳答案
第12题:进行旁站监理时,项目监理机构应根据工程特点和施工单位报送的施工组织设计确定关键部位和关键环节,下列不属于关键部位和关键环节的是()。
A.影响主体结构安全的
B.完工后无法检测其质量的
C.返工会造成重大损失的
D.施工技术特别复杂的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版湖北省武汉监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:项目监理机构应根据工程特点和施工单位报送的施工组织设计,将影响工程主体结构安全的.完工后无法检测其质量的或返工会造成较大损失的部位及其施工过程作为旁站的关键部位.关键工序,安排监理人员进行旁站,并应及时记录旁站情况。
第13题:当建设单位要求工程变更时,可将《工程变更单》报送给()。
A.上级建设主管部门
B.监理机构
C.设计单位
D.施工单位
正确答案:查看最佳答案
第14题:工程监理单位协助建设单位组织设计方案评审时,对总体方案评审的重点是()。
A.设计规模
B.施工进度
C.设计深度
D.材料选型
正确答案:查看最佳答案
第15题:项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报检表后,应由()签署审查意见
A.总监理工程师
B.**单位技术负责人
C.专业监理工程师
D.监理员
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版湖北省武汉监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:某项目,建安工程费3000万元,设备工器具购置费4000万元,工程建设其他费用600万元,建设期利息200万元,铺底流动资金160万元,建设期间...准税种的税额45万元,则该项目的静态投资为()万元。
A.7000
B.7600
C.7700
D.7805
正确答案:查看最佳答案
第17题:关于净现值指标的说法,正确的是()。
A.该指标全面考虑了项目在整个计算期内的经济状况
B.该指标未考虑资金的时间价值
C.该指标反映了项目投资中单位投资的使用效率
D.该指标直接说明了在项目运营期各年的经营成果
正确答案:查看最佳答案
第18题:关于工程网络计划的说法,正确的是()。
A.关键线路上工作的总时差均为零
B.关键线路上的工作均为关键工作
C.一个网络计划中只有一条关键线路
D.关键线路在网络计划执行过程中不会发生转移
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版湖北省武汉监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:下列选项中,不属于物资储备计划的编制依据的是()。
A.物资需求计划
B.物资供应计划
C.储备定额
D.供应方式和储备条件
正确答案:查看最佳答案
第20题:编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时,必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的()。
A.申请人须知前附表
B.资格审查办法
C.投标人须知前附表
D.资格预审公告
正确答案:查看最佳答案
参考解析:编制施工招标项目的资格预审文件时,必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》中的“申请人须知”和“资格审查办法”;编制施工招标项目的招标文件时,必须不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“投标人须知”.“评标办法”和“通用合同条款”。
第21题:施工过程出现质量缺陷时,监理工程师应立即向施工单位发出(),要求其对质量问题进行补救处理。
A.暂停令
B.工作联系单
C.会议纪要
D.监理通知
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版湖北省武汉监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:某公司开发项目投资100万元,资金时间价值率为20%,计划五年内等额回收,则每年应回收资金额为()万元。
A.33.438
B.34.438
C.35.538
D.36.438
正确答案:查看最佳答案
第23题:对建筑材料.构件和建筑安装物进行一般鉴定检查所发生的费用属于()。
A.建设单位的检验试验费
B.建设单位的管理费
C.措施费
D.材料费
正确答案:查看最佳答案
第24题:某工程施工项目招标。采用经评审的最低投标价法评标,工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元,工期9个月,仅考虑工期因素,该投标人的合同价格和评标价格分别为()。
A.1800万元,1800万
B.1800万元,1770万元
C.1830万元,1800万元
D.1830万元,1770万元
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版湖北省武汉监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上扣减或增加一定金额,最终形成评标价。投标人工期9个月,比10个月提前1个月,可给建设单位带来收益30万元,则评标价为1800-30=1770万元。定标签订合同时,仍以投标价作为中标的合同价。
第25题:下列实际进度检测工作中,属于对实际进度数据进行加工处理工作的是()。
A.定期收集进度报表资料
B.现场实测实量已完工程量
C.进行实际进度与计划进度的对比分析
D.确定本期已累计完成的工作量
正确答案:查看最佳答案
第26题:下列因素中,属于设计进度影响因素的是()。
A.季节变化
B.施工方案变更
C.业主未能及时提供场地
D.建设意图及要求改变
正确答案:查看最佳答案
第27题:招标人修改招标文件的时间距投标截止时间不足()天,应相应延长投标截止时间。
A.5
B.10
C.15
D.20
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版湖北省武汉监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:如果修改招标文件的时间距投标截止日期不足15天,相应延长投标截止日期。
第28题:检验批抽样样本应随机抽取,满足分布均匀.具有代表性的要求。当采用计数抽样时,检验批的容量为16~25之间,检验批最小的抽样数量为()。
A.2
B.3
C.5
D.8
正确答案:查看最佳答案
第29题:施工企业的流动施工津贴是包含在其直接费中人工费的()。
A.生产工人基本工资
B.生产工人工资性补贴
C.生产工人辅助工资
D.职工福利费
正确答案:查看最佳答案
第30题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于工程师助手的说法,正确的是()。
A.工程师助手不得向承包商发出口头指示
B.工程师助手在授权范围内的指示效力低于工程师的指示效力
C.工程师助手可以根据施工合同的规定直接行使工程师的权力
D.承包商对工程师助手的指示有疑义时,可以直接请工程师确认.取消或改变
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版湖北省武汉监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A项,工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示,但某些特殊情况下可以在施工现场发出口头指示,承包商也应遵照执行,并在事后及时补发书面指示。B项,助手在授权范围内向承包人发出的指示,具有与工程师指示同样的效力。C项,助手只能行使工程师付托的权力,完成工程师指派的任务。
第31题:为了建立能够独立承担民事责任的主体制度,在工程建设领域推行的管理制度是()。
A.项目法人责任制
B.招标投标制
C.工程监理制
D.合同管理制
正确答案:查看最佳答案
参考解析:我国建设领域推行项目法人负责制.招标投标制.工程监理制和合同管理制。其中,项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。
第32题:在下列质量控制的统计分析方法中,需要听取各方意见,集思广益,相互启发的是()。
A.排列图法
B.因果分析图法
C.直方图法
D.控制图法
正确答案:查看最佳答案
第33题:在工程预付款的额度中,包工包料的工程原则上预付比例不低于合同金额的()。
A.10%
B.20%
C.30%
D.40%
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版湖北省武汉监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:下列工作内容中,属于进度监测系统过程的是()。
A.分析进度偏差产生的原因
B.提出调整进度计划的措施
C.现场实施检查工程进度情况
D.分析j进度偏差对总工期的影响
正确答案:查看最佳答案
第35题:关于平行施工组织方式的说法,正确的是()。
A.专业工作队能够保持连续施工
B.单位时间内投入的资源量较均衡
C.能充分利用工作面且工期短
D.专业工作队能够最大限度地搭接施工
正确答案:查看最佳答案
第36题:工程质量检测中,检测机构完成检测业务后,应当及时出具检测报告,检测报告经建设单位或监理单位确认后,由()归档。
A.建设单位
B.监理单位
C.施工单位
D.设计单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版湖北省武汉监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:编制物资供应计划时,在实际工作中首先应考虑()的平衡。
A.数量
B.质量
C.时间
D.库存量
正确答案:查看最佳答案
第38题:利用赢得值法进行进度综合分析时,进度偏差等于()。
A.计划工作预算投资一计划工作实际投资
B.计划工作预算投资一已完工作预算投资
C.已完工作预算投资一计划工作实际投资
D.已完工作预算投资一计划工作预算投资
正确答案:查看最佳答案
第39题:公开招标时,对招标人和投标人均有法律约束力的投标有效期,应从()起算。
A.发布招标公告日
B.开始资格预审日
C.发售招标文件日
D.投标截止日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版湖北省武汉监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:投标有效期是对招标人和投标人均有约束力的时间期限,从投标截止日期开始起算。
第40题:某工程设计招标项目,项目估算价为200万元,则投标保证金额不得超过()。
A.2
B.4
C.10
D.20
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标保证金的金额不得超过招标项目估算价的2%。
第41题:经返修或加固的分项.分部工程,虽然改变了外形尺寸但仍能满足安全使用的要求,可以按技术处理方案和()进行验收。
A.设计单位意见
B.协商文件
C.建设单位意见
D.质量监督部门意见
正确答案:查看最佳答案
第42题:根据《建设G工程监理规范》,工程施工采用新技术.新工艺时,应由()组织必要的专题论证。
A.施工单位
B.监理单位
C.建设单位
D.施工单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版湖北省武汉监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:关于投标中对投标文件质疑的说法,正确的是()。
A.投标人可以主动要求进行说明
B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容
C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明
D.投标人的说明应当采用书面形式
正确答案:查看最佳答案
参考解析:在评标过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明,或者对细微偏差进行补正。评标委员会不得暗示或者诱导投标人做出澄清.说明,也不接受投标人主动提出的澄清.说明或补正。投标人书面回答的澄清.说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。
第44题:关于监理单位质量方针的说法,正确的是
A.质量方针应由管理者代表制定
B.质量方针应由技术负责人制定
C.质量方针应由最高管理者发布
D.质量方针应由管理者代表发布
正确答案:查看最佳答案
第45题:关于设计文件变更的说法,正确的是()。
A.监理人可修改施工承包人发现的设计图纸错误
B.发包人可要求监理人修改不重要的设计
C.监理人发现的设计图纸错误应通过发包人要求设计人修改
D.设计审批部门对设计文件不审批的风险由设计人承担
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版湖北省武汉监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A项,经过批准的设计文件不得随意变更,发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。B项,如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时,应当首先报经原审批机关批准,然后由原建设工程勘察.设计单位修改,经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。D项,发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建,均视为发包人应承担的风险。
第46题:工程监理宴施过程中,总监理工程师应签发工程暂停令的情形是()。
A.施工单位未经批准擅自施工
B.施工存在质量事故隐患
C.施工单位采用不适当施工工艺
D.施工单位未按施工方案施工
正确答案:查看最佳答案
第47题:下列关于定金的表述中,错误的是()。
A.定金从合同签订之日生效
B.定金数额不得超过主合同标的额的20%
C.收受定金的一方不履行约定的债务的,应当双倍返还定金
D.定金合同要采用书面形式,并在合同中约定交付定金的期限
正确答案:查看最佳答案
参考解析:定金自实际交付时生效。
第48题:目前我国有土建定额.装饰定额等,它们都属于()范畴。
A.安装工程定额
B.建筑工程定额
C.公路工程定额
D.铁路工程定额
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版湖北省武汉监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:生产能力指数法是估算生产装置投资的常用方法。若拟建项目或装置与类似项项目或装置的规模差不大,生产规模比值在()之间,则指数N的取值近似为1。
A.0.5~1
B.0.5~2
C.1~2
D.0.1~1
正确答案:查看最佳答案
第50题:当控制图上的点子围绕中心线(平均值线)呈周期性变化时,说明生产过程()。
A.正常
B.基本正常
C.不正常
D.有时正常,有时不正常
正确答案:查看最佳答案
第51题:根据现行工程量计量规范,清单项目的工程量应以()为准进行计算。
A.完成后的实际值
B.形成工程实体的净值
C.定额工程量数量
D.对应的施工方案数量
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版湖北省武汉监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:设计施工总承包合同模式下,工程在缺陷责任期内,因施工质量问出现重大缺陷,发包人通知承包人进行维修,承包人不能在合理时间内进行维修,发包人委托其他单位进行修复,修复费用()承担。
A.发包人
B.承包人
C.使用人
D.以上都不
正确答案:查看最佳答案
参考解析:缺陷责任期内出现的工程缺陷,由承包人负责修复,直至检验合格为止。承包人不能在合理时间内修复的缺陷,发包人可自行修复或委托其他人修复。修复费用和利润由缺陷原因的责任方承担。
第53题:建筑工程管理(CM)方法的特点是()。
A.使设计与施工能够充分搭接,实现分期分批交付使用
B.待施工图设计全部完成后,再分阶段施工,分期分批交付使用
C.分阶段进行施工图设计,待工程全部竣工后一并交付使用
D.使设计与施工能够充分搭接,待工程全部竣工后一并交付使用
正确答案:查看最佳答案
第54题:承包商未按合同约定时间完成工程,应对其的处罚是()。
A.拒绝签署付款凭证
B.进行误期损失赔偿
C.取消承包人资格
D.追究民事责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版湖北省武汉监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:采用S形曲线比较法进行实际进度与计划进度比较时,下列哪一项()是可以明显地看出的。
A.某一工作的实际进度情况
B.某一工作完成工作量情况
C.项目总的实际进展情况
D.导致进度拖延的原因
正确答案:查看最佳答案
第56题:质量事故调查组提出的质量事故处理意见经相关单位研究并完成技术处理方案后由()审核签认。
A.调查组负责人
B.监理工程师
C.设计单位技术负责人
D.施工单位技术负责人
正确答案:查看最佳答案
第57题:在工程建设中,勘察单位的()对本企业的勘察质量全面负责。
A.法定代表人
B.项目审核人
C.项目审定人
D.项目负责人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版湖北省武汉监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:勘察单位的法定代表人对本企业的勘察质量全面负责,项目负责人对项目勘察文件负主要质量责任,项目审核人.审定人对其审核.审定项目的勘察文件负审核.审定的质量责任。
第58题:某施工企业定额水平高于当地现行的预算定额水平,这说明该企业的()。
A.市场竞争力较强
B.市场竞争力较弱
C.生产要素价格较高
D.生产要素成本较高
正确答案:查看最佳答案
第59题:通过改变某些工作间逻辑关系的方法调整进度计划时,应选择()。
A.具有工艺逻辑关系的有关工作
B.超过计划工期的非关键线路上的有关工作
C.可以增加资源投入的有关工作
D.持续时间可以压缩的有关工作
正确答案:查看最佳答案
第60题:下列关于工程网络计划关键工作的表述中,正确的是()。
A.双代号网络计划中关键工作两端的节点必为关键节点
B.工程网络计划中关键工作的自由时差与总时差全部为零
C.单代号网络计划中关键工作与其紧后工作之间的时间间隔为零
D.单代号搭接网络计划中关键工作与其紧后工作之间的搭接时距最长
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版湖北省武汉监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对()提出要求。
A.单车试验
B.联动试车
C.投料试车
D.性能测试
正确答案:查看最佳答案
参考解析:通用条款规定的竣工试验程序按三阶段进行:第一阶段,承包人进行适当的检查和功能性试验,保证每一项工程设备都满足合同要求,并能安全地进入下一阶段试验,如对单车试验等的要求,包括试验前准备(选项A);第二阶段,承包人进行试验,保证工程或区段工程满足合同要求,在所有可利用的操作条件下安全运行,如对联动试车.投料试车等的要求,包括人员.设备.材料.燃料.电力.消耗品.工具等必要条件(选项B.C);第三阶段,当工程能安全运行时,承包人应通知监理人,可以进行其他竣工试验,包括各种性能测试,以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标,如对性能测试及其他竣工试验的要求,包括产能指标.产品质量标准.运营指标.环保指标等(选项D)。
第62题:工程竣工结算编制与核对的责任分工是()。
A.发包人编制,承包人核对
B.造价咨询人编制,承包人核对
C.承包人编制,发包人核对
D.监理机构编制,发包人核对
正确答案:查看最佳答案
第63题:用来比较实际进度与计划进度的香蕉曲线法中,组成香蕉曲线的L两条线分别是按各项工作的()安排绘制的。
A.最早开始时间和最迟开始时间
B.最迟开始时间和最迟完成时间
C.最早开始时间和最早完成时间
D.最早开始时间和最迟完成时间
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版湖北省武汉监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:监理工程师在勘察阶段质量控制工作的要点之一是()。
A.勘察实施方案的制定
B.勘察工作方案的审查
C.勘察成果的技术交底
D.勘察工作的总结报告
正确答案:查看最佳答案
第65题:工程评标中,个别评标委员会成员对评标结果有异议时,正确的处理方法是()。
A.要求重新评标
B.口头说明其不同意见和理由
C.书面说明其不同意见和理由
D.要求其他成员说明同意的意见和理由
正确答案:查看最佳答案
参考解析:评标报告应当由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由,评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的,视为同意评标结果。
第66题:某分部工程有3个施工过程,分为4个施工**组织加快的成倍节拍流水施工,各施工过程的流水节拍分别为6天.4天和8天,则该分部工程地流水施工工期是()天。
A.18
B.24
C.34
D.42
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版湖北省武汉监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:承包人应提前()天将申请竣工试验的通知送达监理人,监理人应在()天内确定竣工试验的具体时间。
A.7,14
B.21,14
C.14,21
D.14,7
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人,监理人应在14天内确定竣工试验的具体时间。
第68题:确定施工进度控制目标时,可将()作为主要依据。
A.工程量清单
B.工程难易程度
C.已完工程实际进度
D.单位工程施工组织设计
正确答案:查看最佳答案
第69题:设计概算的编制依据的审查不包括()。
A.合法性审查
B.合理性审查
C.时效性审查
D.适用范围审查
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版湖北省武汉监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第70题:工程结算时的工程量应以招标人或由其授权委托的监理工程师核准的()为依据。
A.清单中的工程量
B.预算工程量
C.实际完成量
D.计划完成量
正确答案:查看最佳答案
第71题:我国现阶段物资供应体制中,建设物资供应的主要渠道是()。
A.国家统配
B.部门统配
C.市场采购
D.国外订货
正确答案:查看最佳答案
第72题:在建筑工程施工质量验收时,对涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行()检测。
A.抽样
B.全数
C.无损
D.见证取样
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版湖北省武汉监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:适用于砂石基层.碎(砾)石基层.沥青结合料基层和面层的压实度测定方法是()。
A.环刀法
B.直接称量法
C.水袋法
D.灌砂法
正确答案:查看最佳答案
第74题:根据有关标准,对有抗震设防要求的主体结构,纵向受力钢筋在最大力下的总伸长L率不应小于()。
A.3%
B.5%
C.7%
D.9%
正确答案:查看最佳答案
第75题:2013年真题:工程网络计划中,关键工作是指()的工作。
A.最迟完成时间与最早完成时间的差值最小
B.双代号时标网络计划中无波形线
C.单代号网络计划中时间间隔为零
D.双代号网络计划中两端节点均为关键节点
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版湖北省武汉监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:一般而言,为了方便合同管理和计价,需要纳入分部分项工程工程量清单项目综合单价中的暂估价最好是()。
A.机械费
B.人工费
C.材料费
D.管理费
正确答案:查看最佳答案
第77题:建设工程项目施工采用公开招标的,招标人应在()。
A.行业协会网站发布招标公告
B.行业协会网站发布投标邀请书
C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告
D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:实行公开招标的,应在国家或地方指定的报刊.信息网或其他媒介,同时在中国工程建设和建筑业信息网上发布招标公告。邀请招标,只向邀请对象(3个以上符合资质条件的投标人)发出投标邀请书即可,不必公开发布招标信息。
第78题:建设单位负责采购的主要设备进场后,应由()三方共同进行开箱检查。
A.建设单位.供货单位.施工单位
B.供货单位.施工单位.项目监理机构
C.建设单位.施工单位.项目监理机构
D.供货单位.设计单位.施工单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版湖北省武汉监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:某监理公司计划第5年末购置一套20万元的检测设备,拟在这5年内每年末等额存入一笔资金到银行作为专用基金,银行存款年利率为10%,按复利计算,则每年等额存入的资金额应不少于()万元。
A.2.876
B.2.976
C.3.176
D.3.276
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有40题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第80题:表现为在整个抽样过程中只有一次随机抽样特点的质量数据收集方法是()。
A.全数检验
B.分层抽样
C.整群抽样
D.多阶段抽样
E.等距抽样
正确答案:查看最佳答案
第81题:在工程项目固定资产投资中,工程建设其他投资指的是()。
A.土地使用费
B.与项目建设有关的其他费用
C.项目勘察设计费
D.联合试运费和生产准备费
E.与未来企业生产经营有关的其他费用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版湖北省武汉监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第82题:依据《合同法》,下列合同属于建设工程合同的有()。
A.勘察合同
B.设计合同
C.监理合同
D.施工合同
E.设备采购合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按完成承包的内容进行分类,建设工程合同可以分为建设工程勘察合同.建设工程设计合同.建设工程施工合同(选项A.B.D)。选项C.E属于与建设工程相关的合同。
第83题:下列文件中,需要由总监理工程师签署意见的有()。
A.开工报审表
B.检验批验收记录
C.分项工程验收记录
D.分部工程报验表
E.施工控制测量成果报验表
正确答案:查看最佳答案
第84题:只要承包商能提出合理的证据,一般可获得监理工程师及业主的同意。下列承包商提出工期索赔的原因主要包括()。
A.在现场发现有价值的文物
B.不利的自然条件
C.有关放线的资料不准
D.合同双方差距大
E.物价上涨
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版湖北省武汉监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第85题:采用两阶段招标的项目,关于第二阶段的说法,正确的有()。
A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标
B.第二阶段评标不再召开投标书问澄清会
C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰
D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价
E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审
正确答案:查看最佳答案
参考解析:在第二阶段,评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改,未达到要求的标书将予淘汰。对投标书中的不明确之处,召开澄清问会要求投标人予以说明,并形成书面文件作为投标书的组成部分。优秀的建设方案是发包人采取两阶段招标法的最主要目的。第二阶段评标的重点依然是对优秀技术方案的选择。只有技术标通过的投标人,评标委员会才会对其商务标进行审查,然后分析报价组成的合理性。
第86题:工程设计招标中,投标人资格的审查内容有()。
A.投标人持有的资格证书
B.企业专业技术人员的数量
C.同类工程设计经历
D.待定行业工程设计经历
E.项目所在地区设计经历
正确答案:查看最佳答案
参考解析:对投标人的资格审查包括:1.资质审查,应初步审查投标人所持有的资质证书是否与招标文件的要求相一致。2.能力审查,通常要进一步审查人员的技术力量,主要考察设计负责人的资格和能力,以及各类设计人员的专业覆盖面.人员数量和各级职称人员的比例等是否满足完成工程设计的需要。3.经验审查,同类工程的设计经历是非常重要的内容。
第87题:设计标准是国家经济建设的重要技术规范,是进行()的重要依据。
A.工程建设验收
B.工程建设勘察
C.工程建设监理
D.工程建设设计
E.工程建设施工
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版湖北省武汉监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第88题:用单价法编制施工图预算的步骤包括()。
A.套预算定额基价
B.做工料分析表
C.计算工程量
D.编制说明.填写封面
E.复核及统计汇总单位工程所需的各类人工工日消耗量
正确答案:查看最佳答案
第89题:在施工过程中,承包商能够提出工程延期的条件包括()。
A.分包商返工
B.施工机械发生故障
C.公用供电网停电八小时以上
D.施工场地未按时提供
E.建设单位未按合同规定时间提供施工图
正确答案:查看最佳答案
第90题:已履行项目审批手续的招标项目,开始招标前还需项目审批部门审查同意的事项有()。
A.招标文件
B.招标范围
C.招标方式
D.招标组织形式
E.中标人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版湖北省武汉监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:按照国家有关规定,已履行项目审批.核准手续的招标项目,还需将招标范围.招标方式.招标组织形式等事项报项目审批.核准部门审查同意后才可以开始招标。教材P24。
第91题:下列选项中,属于监理工程师在施工阶段投资控制的主要工作的是()。
A.进行工程计量
B.审核竣工结算款
C.分析可能发生索赔的原因
D.审查设计单位的设计成果
E.处理费用索赔
正确答案:查看最佳答案
第92题:工程质量事故处理后,应对处理结果进行检查.鉴定和验收,并做出处理结论。事故处理的结论一般是()等几种。
A.事故己排除,可以继续施工
B.隐患已消除,结构安全有保证
C.经修补处理,一般能满足使用要求
D.事故已处理,结构基本安全
E.对耐久性的结论
正确答案:查看最佳答案
第93题:根据《标准设计施工总承包合同》,承包人建议书应包括的内容有()。
A.工程设计方案
B.工程施工方案
C.工程分包方案
D.工程报价清单
E.工程质量标准
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版湖北省武汉监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件,包括承包人的工程设计方案和设备方案的说明;分包方案;对发包人要求中的错误说明等内容。
第94题:某材料采购合同中,双方约定的采购量为100吨,合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符,下述作法中正确的有()。
A.计量98吨,则应补交2吨
B.计量98吨,则应补交1.5吨
C.计量99.8吨,则不再补交
D.计量99.8吨,则应补交0.2吨
E.计量102吨,则退还2吨
正确答案:查看最佳答案
参考解析:双方约定的合理磅差为0.5%,那么供货方的交货数量在100吨的±0.5%范围内,即99.5吨至100.5吨之间,属于在合理界限范围内,对此不按多交或少交对待,双方互不退补。故选项C正确,选项D错误。如果供货方的交货数量不在99.5吨至100.5吨之间,那么属于超过合理界限范围,此时不再考虑合理磅差和尾差因素,按实际交货数量计算多交或少交数量,多交则由采购方退回或支付溢出数量货物的货款(故选项E正确),少交则由供货方补齐或退回不足部分的货款(故选项A正确)。选项B的错误在于,一旦供货方的交货数量超过合理界限范围,则不再考虑合理磅差和尾差因素,应当将实际交货数量与约定交货数量进行比较,计算得出差额数量,而不是与合理范围的下限比较计算差额数量。
第95题:下列费用属于建设项目静态投资的是()。
A.勘察设计费
B.建设期贷款利息
C.新开征税费
D.建设单位管理费
E.汇率变动部分
正确答案:查看最佳答案
第96题:下列可能导致工程质量缺陷的因素中,属于施工与管理不到位的有()。
A.采用不正确的结构方案
B.未经设计单位同意擅自修改设计
C.技术交底不清d.施工方案考虑不周全e.图纸未经会审参考
D.施工方案考虑不周全
E.图纸未经会审参考d
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版湖北省武汉监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第97题:通过比较实际进度S曲线和计划进度S线,可以获得()的信息。
A.工程项目实际进展状况
B.工程项目实际进度超前或拖后的时间
C.工程项目实际超额或拖欠的任务量
D.后期工程进度预测
E.各项工作的最早开始时间和最迟开始时间
正确答案:查看最佳答案
第98题:在设计展开阶段监理工程师要审核设计文件质量,主要是对()内容的审核。
A.规范符合性
B.结构安全性
C.施工可行性
D.图纸规范性
E.方案的风险性
正确答案:查看最佳答案
第99题:在招标过程中,对于那些紧急工程,如灾后恢复工程,要求尽快开工且工期较紧的工程,可能仅有实施方案,没有图纸,对这些工程采用()等合同比较合理。
A.固定价
B.总价
C.可调价
D.成本加奖罚
E.成本加固定金额酬金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版湖北省武汉监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第100题:现场经费定额是指为施工准备.组织施工生产和管理所发生的费用的消耗标准,包括()定额。
A.企业管理费
B.临时设施费
C.现场管理费
D.财务费
E.劳动保险费
正确答案:查看最佳答案
第101题:()是评价项目施工质量的依据。
A.工程验收资料
B.合同文件
C.质量检验评定标准
D.施工质量检测数据
E.设计图纸文件
正确答案:查看最佳答案
第102题:下列记录中,属于监理服务“产品”的有()。
A.旁站记录
B.材料设备验收记录
C.培训记录
D.不合格品处理记录
E.管理评审记录
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版湖北省武汉监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第103题:在工程项目施工图设计阶段,监理工程师应对设计文件进行审查,审查的内容包括()。
A.设计文件的规范化
B.结构的安全性
C.施工工艺的先进性
D.施工机械化程度
E.施工的可行性
正确答案:查看最佳答案
第104题:施工图预算审查的内容包括()。
A.施工图是否符合设计规范
B.施工图是否满足项目功能要求
C.施工图预算的编制是否符合相关法律.法规
D.工程量计算是否准确
E.s施工图预算是否超过概算
正确答案:查看最佳答案
第105题:项目监理机构在设计阶段和施工阶段进度控制的任务有()。
A.编制工程项目总进度计划
B.编制监理进度计划
C.审查设计进度计划
D.审查施工进度计划
E.确定工期总目标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版湖北省武汉监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第106题:监理工程师在下达工程开工令之前,要特别考虑的问题有()等,以避免由于上述问题缺乏准备而造成工程延期。
A.征地.拆迁问题是否已解决
B.设计图纸能否及时提供
C.设备.材料供应是否充足
D.付款方面有无问题
E.施工进度是否安排合理
正确答案:查看最佳答案
第107题:如果合同中没有类似和适用的价格,其工程变更价款的处理原则包括()。
A.由业主确定变更价格
B.由承包商确定变更价格
C.由承包商提出适当的变更价格,由监理工程师批准执行
D.由监理工程师确定变更价格
E.当监理工程师与承包商对变更价格意见不一致时,由造价管理部门裁定
正确答案:查看最佳答案
第108题:当利用S曲线比较法时,通过比较计划S曲线和实际S曲线,可以获得的信息有()。
A.工程项目实际进度比计划进度超前或拖后的时间
B.工程项目中各项工作实际完成的任务量
C.工程项目实际进度比计划进度超额完成或拖欠的任务量
D.工程项目中各项工作实际进度比计划进度超前或拖后的时间
E.预测后期工程进度
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版湖北省武汉监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第109题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》,设计方的合同责任有()。
A.保护设计方案.图纸.数据等知识产权
B.保证设计质量满足规定的标准和合同要求
C.施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批
D.负责向发包人和施工单位进行设计交底
E.解决施工过程出现的设计问
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项.C项属于发包人的合同责任。
第110题:阶段性设计进度计划包括()。
A.年.季.月度设计进度计划
B.设计准备工作进度计划
C.初步设计工作进度计划
D.技术设计工作进度计划
E.施工图设计进度计划
正确答案:查看最佳答案
第111题:工程地质勘察包括的工作内容有()。
A.选址勘察
B.详细勘察
C.水质勘察
D.环境勘察
E.施工勘察
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版湖北省武汉监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:工程地质勘察,包括选址勘察.初步勘察.详细勘察以及施工勘察。
第112题:确定流水步距时,一般应满足的基本要求包括()。
A.各施工过程按各自流水速度施工,始终保持工艺先后顺序
B.相邻施工过程的流水步距必须相等
C.各施工过程的专业工作队投入施工后尽可能保持连续作业
D.相邻两个施工过程在满足连续施工的条件下,能最大限度地实现合理搭接
E.相邻两个专业工作队在满足连续施工的条件下,尽可能少搭接
正确答案:查看最佳答案
第113题:根据我国现行规定,施工图预算的编制可采用()两种计价方法。
A.工料单价法
B.实物法
C.扩大指标法
D.功能成本法
E.综合单价法
正确答案:查看最佳答案
第114题:工程监理单位控制设备制造过程质量的主要内容有()。
A.控制设计变更
B.k控制加工作业条件
C.处置不合格零件
D.明确设备制造过程的要求
E.检查工序产品
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版湖北省武汉监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第115题:按照《建设工程项目总承包管理规范》的规定,建设工程项目总承包是指对工程项目的()的全过程或部分过程进行承包。
A.勘察
B.设计
C.采购
D.施工
E.试运行
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设工程项目总承包是指对工程项目的设计.采购.施工.试运行的全过程或部分过程进行承包。
第116题:设备采购的原则包括()。
A.设备外形美观
B.应向信誉良好.质量稳定的商家采购
C.符合国家对特定设备采购的政策法规
D.所采购设备符合设计文件要求.质量可靠
E.价格合理.技术先进.交货及时
正确答案:查看最佳答案
第117题:在施工过程质量控制中,监理工程师应督促承包单位严格遵守(),按报经批准的施工计划文明施
A.合同技术条件
B.施工技术规程规范
C.工程质量标准
D.节约投资
E.节约材料
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版湖北省武汉监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第118题:检验批检查的资料主要包括()。
A.工程测量.放线记录
B.验收申请报告
C.新材料的施工记录
D.隐蔽工程检查记录
E.施工过程记录和施工过程检查记录
正确答案:查看最佳答案
第119题:关于建设工程设计合同内容约定的说法,正确的有()。
A.项目建议书应由承包人完成
B.设计依据的标准应由发包人提出
C.发包人应为设计人提供现场服务
D.设计合同的违约金属于法定而无须约定
E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式
正确答案:查看最佳答案
参考解析:订立设计合同时应约定的内容包括:1.委托设计项目的内容2.发包人应向设计人提供的文件资料,包括项目建议书等设计依据文件和资料.设计依据的标准等项目设计要求3.工作开始和终止时间4.设计费用的支付5.发包人应为设计人提供现场的服务6.设计人应交付的设计资料和文件7.违约责任,包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等8.合同争议的最终解决方式,约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。