[点击进入2022版河北省监理工程师考题]
一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:《招标投标法》规定的招标方式分为()。
A.公开招标和邀请招标
B.邀请招标和议标
C.公开招标.邀请招标和议标
D.公开招标和议标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版河北省监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:关于工程师处理索赔问题的权力的表述中,不正确的是()。
A.对合理的索赔要求,工程师有权将它纳入工程进度付款中,签发付款证书,发包人应在合同规定的期限内支付
B.对承包人的索赔报告进行审查分析,反驳承包人不合理的索赔要求,或索赔要求中不合理的部分
C.在工程师与承包人共同协商确定给承包人的工期和费用的补偿量达不成一致时,工程师无权单方面做出处理决定
D.在承包人提出索赔意向通知以后,工程师有权检查承包人的现场同期记录
正确答案:查看最佳答案
第2题:承包人未按合同约定办理某项保险,导致受益人未能得到保险人的赔偿,原应从该项保险得到的保险赔偿应由()支付。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.发包人和承包人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险,导致受益人未能得到保险人的赔偿,原应从该项保险得到的保险赔偿应由负有投保义务的一方当事人支付。
第3题:由承包人负责采购的材料设备,到货检验时发现与标准要求不符,承包人按工程师要求进行了重新采购,最后达到了标准要求。处理由此发生的费用和延误工期的正确方法是()。
A.费用由发包人承担,工期给予顺延
B.费用由承包人承担,工期不予顺延
C.费用由发包人承担,工期不予顺延
D.费用由承包人承担,工期给予顺延
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版河北省监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:承包商签订合同后,将合同的一部分分包给第三方承担时,()。
A.应征得业主同意
B.可不经过业主同意
C.自行决定后通知业主
D.自行决定后通知监理工程师
正确答案:查看最佳答案
第5题:可作为抵押物进行抵押的财产是()。
A.抵押人所有的房屋
B.抵押人有权使用的集体土地所有权
C.依法被查封的财产
D.抵押人所有的支票
正确答案:查看最佳答案
第6题:关于建设工程设计合同履行的说法,正确的是()。
A.保证设计质量是发包人的责任
B.保护双方知识产权是双方的共同责任
C.外部协调工作应由承包人自行完成
D.设计人不承担参加工程验收的责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版河北省监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是设计合同履行管理。选项A错误,保证设计质量是设计人的责任;选项C错误,外部协调工作是发包人的责任;选项D错误,为了保证建设工程的质量,设计人应按合同约定参加工程验收工作。参见教材P70。
第7题:开标时判定为无效的投标文件,应当()。
A.不再进入评标
B.在初评阶段淘汰
C.在详评阶段淘汰
D.在定标阶段淘汰
正确答案:查看最佳答案
第8题:下列承担缔约过失责任的情形中,不属于故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况的是()。
A.故意隐瞒标的物的瑕疵
B.施工企业不具有相应的资质等级而谎称具有
C.代理人隐瞒无权代理这一事实而与相对人进行磋商
D.假借订立合同故意破坏竞争对手与其他企业进行的联合投标
正确答案:查看最佳答案
第9题:施工合同履行过程中,发现在有放射.毒害性环境中施工时,承包人准备采取的相应安全防护措施()。
A.需经工程师认可,费用由承包人承担
B.需经工程师认可,费用由发包人承担
C.不需工程师认可,费用由承包人承担
D.不需工程师认可,费用由发包人承担
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版河北省监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:第一次工地会议纪要应由()负责起草,并经与会各方代表会签。
A.总监理工程师
B.专业监理工程师
C.项目监理机构
D.建设单位代表
正确答案:查看最佳答案
第11题:下列关于设计施工总承包合同的承包人,说法不正确的是()。
A.按合同的约定承担工程项目的设计.招标.采购.施工.试运行和缺陷责任期的质量缺陷修复责任
B.可以是独立承包人,也可以是联合体
C.对于联合体承包人,监理人应协调联合体各成员全面履行合同
D.未经发包人同意,联合体承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议
正确答案:查看最佳答案
参考解析:对于联合体承包人,发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系,由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。
第12题:在项目招标中,中标通知书发出后,中标人拒绝与招标人订立书面合同时,()。
A.中标人不承担合同责任
B.招标人应退还其投标保证金
C.招标人可没收其投标保证金,如果招标人的损失小于保证金,则小于部分应退还中标人
D.招标人可没收其投标保证金,如招标人的损失大于保证金,则可继续向中标人追索差额
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版河北省监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:工程师有权通知承包人修改进度计划是在()的情况下。
A.只在实际进度滞后计划进度
B.只在实际进度超前计划进度
C.不论在实际进度超前还是滞后进度计划
D.在实际进行不能保证按时完成
正确答案:查看最佳答案
第14题:承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本,此时监理单位()。
A.应从业主方获得附加监理酬金
B.应从业主方获得额外监理酬金
C.应从承包方获得合理化建议的奖金
D.不应从任何一方获得额外奖励或酬金
正确答案:查看最佳答案
第15题:监理人接到承包商申请后的()天内,如果认为已满足竣工条件,即可提请发包人进行工程验收;若不满意,则应书面通知承包商,指出还需完成哪些工作后才达到基本竣工条件。
A.7
B.14
C.28
D.35
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版河北省监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:某材料采购合同中,双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货,采购方为避免停工待料,不得不以较高价格紧急采购,为此多付价款20万元(无其他损失),若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额为()。
A.10万元
B.20万元
C.30万元
D.50万元
正确答案:查看最佳答案
参考解析:若违约金不足以偿付采购方所受到的实际损失时,可以修改违约金的计算方法,使实际受到的损害能够得到合理的补偿。
第17题:招标人确定中标人后()天内,应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。
A.7
B.15
C.20
D.30
正确答案:查看最佳答案
第18题:下面表述中错误的一项为()。
A.监理单位编制监理大纲目的之一是承揽到监理工作
B.监理单位编制监理大纲目的之二是为今后开展监理工作制定基本的方案
C.监理实施细则的作用是指导本专业或本子项目具体监理业务的开展
D.监理大纲.监理规划.监理实施细则互相关联,必须齐全,缺一不可
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版河北省监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:某工程项目招标过程中,甲投标人研究招标文件后,以书面形式提出质疑问题。招标人对此问题给予了书面解答,则该解答()。
A.只对甲投标人有效
B.对全体投标人有效,但无须发送给其他投标人
C.应发送给全体投标人,并说明问题来源
D.应发送给全体投标人,但不说明问题来源
正确答案:查看最佳答案
第20题:甲公司与乙公司订立了一份总货款额为20万元的设备供货合同。合同约定的违约金为货款总值的10%。同时,甲公司向乙公司给付定金5000元,后乙公司违约,给甲公司造成损失2万元。乙公司应依法向甲公司支付()。
A.2万元
B.2.5万元
C.3万元
D.3.5万元
正确答案:查看最佳答案
第21题:下列关于中标人选定原则的说法,不正确的是()。
A.设计招标应为设计方案最优者
B.监理招标应为施工管理和协调能力最优者
C.施工招标为投标报价最低者
D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版河北省监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:某项目的招标人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员,具有编制招标文件和组织评标的能力,则招标人()。
A.可以采用直接委托方式发包
B.可以自行招标,但应当备案
C.可以自行招标,无需备案
D.必须委托中介机构代理招标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员,具有编制招标文件和组织评标能力时,可以自行组织招标。无论自行招标还是委托招标,均需按规定向建设行政主管部门办理招标备案后方可进行。
第23题:在勘察合同履行过程中,为了保证勘察工作顺利开展,下列准备工作中属于勘察人工作的是()。
A.现场地上障碍物的拆除工作
B.勘察现场设备机具的布置和架设
C.完成通水.通电及道路平整作业
D.提供水上作业用船
正确答案:查看最佳答案
第24题:施工合同示范文本规定,因不可抗力的发生,经工程师确认后由发包人承担责任的情形是()。
A.永久工程的损坏和延误的工期
B.承包人的停工损失
C.承发包双方的人员伤亡
D.承包人提供的施工设备的损坏和延误的工期
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版河北省监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:下列关于工程实际竣工日期的确定,不正确的是()。
A.工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期
B.工程竣工验收通过但要求整修和完善的,实际竣工日期为承包人整修和完善后送交竣工验收申请报告的日期
C.工程按发包人要求返工重作或补救后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人返工重作或补救后送交竣工验收申请报告的日期
D.发包人延误竣工验收,承包人送交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期
正确答案:查看最佳答案
第26题:施工合同履行过程中发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更,应由()
A.原设计单位同意
B.发包人和承包人协商解决
C.报规划管理部门审批
D.总监理工程审核批准
正确答案:查看最佳答案
第27题:在建设工程施工合同示范文本中,许多条款涉及“费用”这一术语,其含义是指()
A.不应由发包人承担的经济支出
B.不应由发包人和承包人承担的经济支出
C.不应由承包人承担的经济支出
D.不包含在合同价款之内,应由发包人或承包人承担的经济支出
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版河北省监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:建设工程合同纠纷由()的仲裁委员会仲裁。
A.工程所在地
B.仲裁申请人所在地
C.纠纷发生地
D.双方协商选定
正确答案:查看最佳答案
第29题:在工程项目的设计成果完成后,由()负责组织签订.验收和向设计审批部门报批。
A.设计人
B.监理人
C.审图机构
D.发包人
正确答案:查看最佳答案
第30题:一般保证的保证人未约定保证期间的,保证期间为主债务履行期届满之日起()。
A.3个月
B.6个月
C.12个月
D.24个月
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版河北省监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:施工过程中的作业技术交底工作应由()进行。
A.设计单位代表
B.施工单位主管技术人员
C.专业监理工程师
D.施工单位项目经理
正确答案:查看最佳答案
第32题:某项目采用综合评估法,下列评审工作中,不属于初步评审阶段工作内容的是()。
A.形式评审
B.资格评审
C.响应性评审
D.施工方案合理性评审
正确答案:查看最佳答案
参考解析:综合评估法初步评审阶段包含形式评审.资格评审和响应性评审三个方面,详细评审阶段包含对施工组织设计的评审。
第33题:用评标法评标时,能够转换成价格的评审要素,不能从投标价中减去的是()。
A.技术建设带来的效益
B.工期提前带来的效益
C.开标后投标人提出的优惠价
D.为招标单位人员进行与项目相关的技术培训费用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版河北省监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:某甲级工程监理企业在资质年检时,取得监理工程师注册证书的人员为20人,其他各项均达到标准要求,其年检结论应当为()。
A.合格
B.基本合格
C.不合格
D.基本不合格
正确答案:查看最佳答案
第35题:在大型工程设备采购招标中,关于评标的说法,正确的是()。
A.投标保证金额不足,属于细微偏差
B.备品备件的价格可以单独报价
C.单价计算的结果与总价不一致,属于重大偏差
D.评标时不应考虑运费问题
正确答案:查看最佳答案
参考解析:未提交投标保证金或金额不足属于实质性偏差。单价计算的结果与总价不一致,属于细微偏差。大型工程设备采购招标中,评审要素包括运输费.交货期.付款条件.零部件和备品备件.售后服务费用.运营费和维护费.设备性能和生产率等,其中备品备件的价格可以包含在投标价内,也可以单独报价。
第36题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定,工程索赔事件发生后的28天内,承包人应向工程师递交()。
A.索赔事件发生的原因和证据资料
B.索赔的依据
C.索赔意向通知
D.索赔报告
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版河北省监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:合同履行的前提和依据是()。
A.有效的合同
B.合同法
C.诚实信用原则
D.合同生效
正确答案:查看最佳答案
第38题:合同众多的分类中,()的目的在于确立合同的生效时间。
A.诺成合同
B.计划合同
C.要式合同
D.主合同
正确答案:查看最佳答案
第39题:根据《招标投标法实施条例》,投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的()。
A.2%
B.3%
C.5%
D.10%
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版河北省监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:投标人应提交规定金额的投标保证金,数额不得超过招标项目估算价的2%。
第40题:根据《标准施工合同》,工程保险可以采用不足额投保方式,即工程受到保险事件损害时,保险公司赔偿损失后的不足部分,按合同约定由()责任补偿。
A.发包人
B.承包人
C.事件的风险责任人
D.监理人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是明确保险责任。如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值,工程受到保险事件的损害时,不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿,则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定,由该事件的风险责任方负责补偿。参见教材P81。
第41题:建设工程的建设合同大体上不包括()阶段。
A.勘察
B.设计
C.施工
D.造价
正确答案:查看最佳答案
第42题:根据《标准施工合同》,投保“建筑工程一切险”的正确做法是()。
A.承包人负责投保,并承担办理保险的费用
B.发包人负责投保,并承担办理保险的费用
C.承包人负责投保,发包人承担办理保险的费用
D.发包人负责投保,承包人承担办理保险的费用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版河北省监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:凡是()的单位,均可称为监理单位。
A.经监理资质管理部门审查批准
B.取得监理资质证书,具有法人资格
C.从事工程建设监督管理活动
D.从事工程建设招标代理活动
正确答案:查看最佳答案
第44题:某工程项目依法招标发包,某投标人在开标后提出增加优惠条件,招标人对该优惠条件的正确处理是()。
A.接受该优惠条件
B.接受该优惠条件,但在评标时仅作参考
C.拒绝接受该优惠条件
D.将该投标人的投标按废标处理
正确答案:查看最佳答案
第45题:关于设计招标内容的说法,正确的是()。
A.设计招标无法提出具体的工作量
B.设计招标无法要求完成的时间
C.设计招标无法限定工作范围
D.设计招标无法提出技术指标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版河北省监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是工程设计招标概述。设计招标文件中仅提出设计依据.工程项目应达到的技术指标.项目限定的工作范围.项目所在地的基本资料.要求完成的时间等内容,而无具体的工作量。参见教材P46。
第46题:FIDIC施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会,由()的人员组成。
A.仲裁委员会指定
B.政府管理机构指定
C.业主与承包商协商选定
D.行业协会指定
正确答案:查看最佳答案
第47题:依据标准施工合同通用条款的规定,当施工过程中发生不可抗力,致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失,该损失应由()承担。
A.发包人
B.承包人
C.设备供应人
D.发包人和承包人按比例
正确答案:查看最佳答案
第48题:按照施工过程中实施见证取样的要求,监理机构中负责见证取样工作的人员一般为()。
A.监理员
B.专业监理工程师
C.总监理工程师代表
D.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版河北省监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:在设计合同中,计算“设计期限”的开始时间是()。
A.合同签订日
B.设计人收到定金日
C.开始设计日
D.合同约定的时间
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第50题:设备安装工程的竣工验收阶段,下列有关组织试车的论述中,正确的有()。
A.单机无负荷试车由发包人组织
B.单机无负荷试车由承包人组织
C.联动无负荷试车由发包人组织
D.联动无负荷试车由承包人组织
E.竣工后的试车由承包人组织
正确答案:查看最佳答案
第51题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,关于联合体承包的说法,正确的有()。
A.联合体协议经监理人确认后作为合同附件
B.联合体牵头人负责组织合协调联合体成员全面履行合同
C.承包人可根据需要自行修改联合体协议
D.联合体的组织合内容分工是重要的评标内容
E.承包人可根据需要自选调整联合体组成
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版河北省监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:某材料采购合同中,双方约定的采购量为100吨,合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符,下述作法中正确的有()。
A.计量98吨,则应补交2吨
B.计量98吨,则应补交1.5吨
C.计量99.8吨,则不再补交
D.计量99.8吨,则应补交0.2吨
E.计量102吨,则退还2吨
正确答案:查看最佳答案
参考解析:双方约定的合理磅差为0.5%,那么供货方的交货数量在100吨的±0.5%范围内,即99.5吨至100.5吨之间,属于在合理界限范围内,对此不按多交或少交对待,双方互不退补。故选项C正确,选项D错误。如果供货方的交货数量不在99.5吨至100.5吨之间,那么属于超过合理界限范围,此时不再考虑合理磅差和尾差因素,按实际交货数量计算多交或少交数量,多交则由采购方退回或支付溢出数量货物的货款(故选项E正确),少交则由供货方补齐或退回不足部分的货款(故选项A正确)。选项B的错误在于,一旦供货方的交货数量超过合理界限范围,则不再考虑合理磅差和尾差因素,应当将实际交货数量与约定交货数量进行比较,计算得出差额数量,而不是与合理范围的下限比较计算差额数量。
第53题:采用直接委托的方式发包建设任务有()
A.采用特定专利技术.专有技术进行勘察.设计或施工
B.停建或者缓建后恢复建设的单位工程,且承包人未发生变更的
C.施工企业自建有用工程,且该施工企业资质等级符合工程要求的
D.在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程,且承包人未发牛变更的
E.大型基础设施.公用事业等关系社会公共利益.公众安全的项目
正确答案:查看最佳答案
第54题:甲乙签订一份总价为200万元的大型机电设备合同,甲依约定向乙交付了价值100万元的设备产品后,延迟交付剩余的设备,则乙收取误期赔偿费的下列行为中正确的是()。
A.每延误一周,收取1万元误期赔偿费
B.每延误一周,收取0.5万元误期赔偿费
C.如延迟了10周,总共收取10万元误期赔偿费
D.最多收取10万元误期赔偿费
E.最多收取5万元误期赔偿费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版河北省监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:每延误一周,按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.5%计收误期赔偿费,直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为合同价格的5%。一旦达到误期赔偿费的最高限额,买方可考虑根据合同的规定终止合同。
第55题:勘察人作为建设工程勘察合同当事人,应当具备的条件包括()。
A.必须具备法人资格
B.必须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照
C.必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书.工程勘察收费资格证书
D.必须在其核准的经营范围内从事建设活动,超越其经营范围订立的建设工程勘察合同如违反禁止经营.限制经营.特许经营的相关规定则为无效合同
E.必须在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察业务
正确答案:查看最佳答案
参考解析:必须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照,并且必须在其核准的经营范围内从事建设活动,超越其经营范围订立的建设工程勘察合同为无效合同。
第56题:《合同法》规定的合同有效条件包括()。
A.合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力
B.当事人意思表示真实
C.合同当事人签字或盖章
D.合同应当采用书面形式
E.不违反法律或社会公共利益
正确答案:查看最佳答案
第57题:对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑,招标人的正确处理方式有()。
A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人
B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人
C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答
D.解答应说明问题的来源
E.在标前会上给予解答并记入会议纪要
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版河北省监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:招标人应以书面形式予以解答,并发送给每一位投标人,但不应涉及问题的来源。招标人也可以在规定的时间和地点召开的投标预备会(答疑会)上,对投标人提出的问题予以澄清,并将会议记录发给每一位投标人。
第58题:(1)关于质押担保方式的说法,正确的有()。
A.质押中的质物需转移占有
B.专利权可以质押
C.股权不可质押
D.建设用地使用权不可质押
E.土地所有权可以质押
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是担保方式。选项A正确,质权是一种预定的担保物权,以转移占有为特征。权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括:汇票.支票.本票;(2)债券.存款单;(3)仓单.提单;(4)可以转让的蕋金份额.股权;(5)可以转让的注册商标专用权.专利权.著作权等知识产权中的财产权;(6)应收账款;(7)法律.行政法规规定可以出质的其他财产权利。参见教材P12~13。
第59题:承包人应提前将申请竣工试验的通知送达监理人,并向监理人提交()。
A.竣工记录
B.竣工图
C.竣工文件
D.暂行操作和维修手册
E.最终操作和维修手册
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人,并按照专用条款约定的份数,向监理人提交竣工记录.暂行操作和维修手册。承包人完成有关工作并提交了竣工文件.竣工图.最终操作和维修手册后,即可向监理人报送竣工验收申请报告。
第60题:关于风险CM模式的说法,正确的有()。
A.cm合同属于管理承包合同
B.cm合同采用成本加酬金的计价方式c.cm承包商不赚取总包.分包合同的差价d.cm承包商属于专业咨询机构e.
C.合同属于管理承包合同b.cm合同采用成本加酬金的计价方式c.cm承包商不赚取总包.分包合同的差价
D.cm承包商属于专业咨询机构
E.cm承包商在工程设计阶段参与合同管理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版河北省监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:设计施工总承包合同模式下,关于总监理工程师授权的其他监理人员发出的指示,下列说法正确的是()。
A.在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意
B.在授权范围内发出的指示经总监理工程师确认后与其发出的指示具有同等效力
C.承包人对该指示有疑问时,应当首先要求监理人员澄清,不得直接提交总监理工程师
D.承包人对该指示有疑问时,可在收到该指示的48小时内向总监理工程师提出书面异议
E.承包人提出书面异议后,总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认.更改或撤销
正确答案:查看最佳答案
参考解析:B项,在授权范围内发出的指示无需总监理工程师确认,即与其发出的指示具有同等效力。C项,承包人对该指示有疑问时,可以直接提交总监理工程师。D项,承包人对该指示有疑问时,可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议。
第62题:发包人违反合同规定时,处理方法正确的是()。
A.承包人应向发包人发出通知要求纠正
B.承包人有权立即暂停施工
C.暂停施工28天后发包人仍不纠正违约行为,承包人可向发包人发出解除合同通知
D.承包人解除合同的行为不免除发包人承担的违约责任
E.承包人解除合同的行为不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利
正确答案:查看最佳答案
第63题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于指示的说法,正确的有()
A.工程师可作出口头指示
B.工程师助手可作出口头指示
C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示
D.工程师未及时补发书面指示,承包商应要求书面确认口头指示
E.工程师未在约定时间内答复书面确认要求,应视为确认了口头指示
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版河北省监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:C项,工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示,但某些特殊情况下可以在施工现场发出口头指示,承包商也应遵照执行,并在事后及时补发书面指示。
第64题:关于保证担保方式的说法,正确的有()。
A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式
B.当事人没有约定保证方式的,按一般保证承担保证责任
C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人
D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任
E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是担保方式。选项A正确,保证的方式有两种,即一般保证和连带责任保证;选项B错误,担保方式由当事人约定,如果当事人没有约定或者约定不明确的,则按照连带责任保证承担保证责任;选项C正确,以公益为目的的事业单位.企业法人不能作为保证人;选项D正确,连带责任保证的责任重于一般保证的责任;选项E错误,保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。参见教材P10。
第65题:在项目施工中,若承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更,此变更()。
A.须经工程师同意
B.不须经工程师同意
C.发生的费用由发包人承担
D.发生的费用由承包人承担
E.发生的费用由双方约定承担
正确答案:查看最佳答案
第66题:某材料采购合同中,双方约定的采购量为100吨,合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符时,下述做法中正确的有()。
A.计量98吨,则应补交2吨
B.计量98吨,则应补交1.5吨
C.计量99.8吨,则不再补交
D.计量99.8吨,则应补交0.2吨
E.计量102吨,则退还2吨
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版河北省监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:根据《标准施工招标文件》,不应作为评标委员会专家的人员有()。
A.招标人代表
B.招标工程项目主管部门代表
C.行政监督部门代表
D.投标人参股公司的代表
E.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
参考解析:评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避:①投标人或者投标人主要负责人的近亲属;②项目主管部门或者行政监督部门的人员;③与投标人有经济利益关系,可能影响对投标公正评审的;④曾因在招标.评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
第68题:关于保证担保方式的说法,正确的有()。
A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式
B.当事人没有约定保证方式的,按一般保证承担保证责任
C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人
D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任
E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:保证的方式有两种,即一般保证和连带责任保证。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的,则按照连带责任保证承担保证责任。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁,并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前,对债权人可以拒绝承担担保责任。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的,债权人可以要求债务人履行债务,也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。可见连带责任保证的责任重于一般保证的责任。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。②国家机关。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的,保证人应当对全部债务承担责任。
第69题:某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷,当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是()。
A.施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构
B.通过有关调解仍未解决合同纠纷
C.施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议
D.和解无效
E.人民法院没有管辖权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版河北省监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第70题:在施工合同关系中,关于施工企业项目经理的说法,正确的有()。
A.项目经理是施工企业的代理人
B.项目经理是项目经理部的代理人
C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任
D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任
E.项目经理应对其行为承担民事责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:项目经理是施工企业的代理人。根据代理的特征,由被代理人对代理行为承担民事责任。项目经理部属于法人的职能部门,不能够成为合同法律关系主体,不能够成为被代理人。
第71题:无权代理是指行为人无代理权而以他人名义进行民事.经济活动。无权代理情况包括()。
A.没有代理权而为代理行为
B.超越代理权限为代理行为
C.代理权终止为代理行为
D.表见代理
E.转代理
正确答案:查看最佳答案
第72题:根据《标准施工合同》,有关索赔的表述中,正确的有()。
A.索赔要求的提出不需经对方同意
B.发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付
C.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔意向通知书
D.监理人的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准
E.承包人必须执行监理人的索赔处理决定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版河北省监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是索赔管理。选项B,承包人接受索赔处理结果,发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付;选项E,监理人的索赔处理决定不是最终的处理结果,可以按照合同争议解决。
第73题:按照《招标投标法》的规定,不允许招标人在定标过程中()
A.与投标人就投标价格进行谈判
B.将中标结果通知未中标的投标人
C.强制中标人接受新的承包条件
D.在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人
E.授权评标委员会确定中标人
正确答案:查看最佳答案
第74题:根据《标准设计施工总承包招标文件》,关于联合体的说法,正确的有()。
A.总承包合同的承包人可以是联合体
B.联合体协议经联合体成员协商一致可以修改
C.联合体协议为总承包合同的附件
D.监理人在合同履行中仅与联合体牵头人或授权代表联系协调工作
E.联合体成员的内容分工不是总承包合同内容
正确答案:查看最佳答案
参考解析:总承包合同的承包人可以是独立承包人,也可以是联合体。发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系,由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。由于联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容,联合体协议经发包人确认后已作为合同附件,因此未经发包人同意,承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议。
第75题:根据《标准施工合同》,关于签约合同价的说法,正确的有()。
A.签约合同价不包括承包人利润
B.签约合同价即为中标价
C.签约合同价包含暂列金额.暂估价
D.签约合同价是承包方履行合同义务后应得的全部工程价款
E.签约合同价应在合同协议书中写明
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版河北省监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:采购方的违约体现在()。
A.逾期付款
B.产品的质量缺陷
C.提前交付货物
D.不按合同约定接收货物
E.交货数量与合同不符
正确答案:查看最佳答案
参考解析:B.C.E项属于供货方的行为表现。
第77题:《建设工程委托监理合同示范文本》由()组成。
A.监理委托函或中标书
B.建设工程监理合同标准条件
C.建设工程监理合同专用条件
D.实施过程中委托人与监理人共同签署的补充与修改文件
E.工程建设委托监理合同
正确答案:查看最佳答案
第78题:某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同,下列说法正确的有()。
A.属于非即时买卖合同
B.试用期内可以拒绝购买
C.试用的前提是支付价款或者提供担保
D.试用期只能由法律规定,当事人不能约定
E.试用期届满,采购人对是否购买未表示的视为购买
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版河北省监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:C项,试用买卖是指出卖人允许买受人试验其标的物.认可后再支付价款的交易。D项,试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间。
第79题:建筑材料采购合同履行中,供货方将货物错发到货地点。关于运费及相关费用的承担,下列说法中,正确的是()。
A.由供货方承担货物转运费用
B.由供货方承担逾期交货违约金
C.供货方将货物转运至合同规定的到货地点后可免交逾期违约金
D.由采购方承担货物转运增加的保险费用
E.由采购方和供货方共同承担货物转运费用
正确答案:查看最佳答案
参考解析:供货方将货物错发到货地点或接货人时,除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外,还应承担对方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。