[点击进入2022版广西壮族自治区二级注册建造师在线模拟试题]
一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:仲裁充分体现了当事人的意思自治，其中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。这种做法更多的体现了仲裁的()
A.快捷性
B.经济性
C.灵活性
D.独立性
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版广西壮族自治区二级注册建造师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:仲裁的灵活性体现在仲裁充分体现了当事人的意思自治，仲裁中许多具体程序都可以由当事人协商确定和选择。仲裁的基本特点，与民事诉讼特点区分。公权性.强制性.程序性。
第1题:涉外仲裁当事人申请财产保全的，由被申请人住所地或被申请保全的财产所在地的()裁定并执行。
A.最高人民法院
B.高级人民法院
C.中级人民法院
D.基层人民法院
正确答案:查看最佳答案
参考解析:涉外仲裁当事人申请财产保全的，由被申请人住所地或被申请保全的财产所在地的中级人民法院栽定并执行。
第2题:根据《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释》，谢列情形中，造成建设工程质量缺陷，发包人应当承担过错责任的是()。
A.未申领施工许可证
B.延迟提供设计文件
C.拖欠工程款
D.直接指定分包人分包专业工程
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设单位相关的质量责任和义务。建设单位指定分包的工程应片得总包的同意
第3题:超过诉讼时效期间，当事人()的，不受诉讼时效的限制。
A.提起诉讼
B.提出请求
C.主张权利
D.自愿履行
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版广西壮族自治区二级注册建造师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:超过诉讼时效期间，当事人自愿履行的，不受诉讼时效的限制。
第4题:下列关于联合体承包工程，表述正确的是()。
A.联合体组成独立法人
B.联合体中标的，应资质高的一方与招标人签订合同
C.联合体中各单位资质等级不同时，应以资质等级高的单位的业务许可范围承包工程
D.联合体各方对承包合同的履行承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:由两个以上具备承包资格的单位可共同组成非法人的联合体。《建筑法》规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。《招标投标法》规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。《建筑法》也规定，共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。故选项D正确。
第5题::某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000万元，根据法律规定，建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少到位资金为()万元。
A.100
B.200
C.600
D.1000
正确答案:查看最佳答案
参考解析:18个月大于1年。到位30%，2000×30%=600万
第6题:根据《建筑法》及相关法规，建设单位应当办理施工许可证是工程是()。
A.国务院批准开工报告的工程
B.城镇市政基础设施工程
C.建筑面积200m2以上的工程
D.工程投资额在20万元以上的工程
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版广西壮族自治区二级注册建造师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是施工许可证和开工报告的适用范围。工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证;开工报告与施工许可证不要重复办理。
第7题:下列各项中，不属于设计单位安全责任的是()。
A.科学设计的责任
B.提出建议的责任
C.承担后果的责任
D.编制安全技术措施
正确答案:查看最佳答案
参考解析:设计单位的安全责任包括:(1)科学设计的责任;(2)提出建议的责任;(3)承担后果的责任。
第8题:甲企业与乙企业发生合同纠纷，甲企业委托丙律师代理诉讼，委托书委托权限中约定"丙律师为全权代理人"。丙律师在诉讼中有权实施的行为是()。
A.提出反诉
B.提出和解
C.提出管辖权争议
D.提出上诉
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查诉讼代理过程中授权委托书与委托代理权限。委托权限分为一般授权与特别授权。一般授权，委托代理人仅有程序性的诉讼权利。特别授权可以行使实体性的诉讼权利，即代为承认.放弃.变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或者上诉。若授权委托书仅写"全权代理"而无具体授权的情形，视为诉讼代理人没有获得特别授权，无权行使实体性诉讼权利。题目中授权委托书仅写"丙律师为全权代理人"而无具体授权，则丙律师只为一般代理，对于提出和解.提起反诉.提出上诉等美体权利并无代理权，故C正确。
第9题:行政规章是一种法律规范性文件，包括部门规章和地方政府地章，规章制订者是()。
A.人大常委会
B.最高人民法院
C.国务院
D.国家行政机关
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版广西壮族自治区二级注册建造师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:行政规章是由国家行政机关制订的法律规范性文件，包括部门规章和地方政府见章。
第10题:在建设工程活动中，()是最为常用的一种担保方式。
A.留置
B.定金
C.保证
D.抵押
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是保证。在建设工程活动中，保证是最为常用的一种担保方式。所谓保证，是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。
第11题:根据2015年《立法法》的最新修改，下列事项只能制定法律的有()。
A.对国有财产的征收
B.限制财产的强制性措施和处罚
C.税收基本制度
D.行政基本制度
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《立法法》规定，只能制定法律的有:(1)国家主权的事项;(2)各级人民代表大会.人民政府.人民法院和人民检察院的产生.组织和职权;(3)民族区域自治制度.特别行政区制度.基层群众自治制度;(4)犯罪和刑罚;(5)对公民政治权利的剥夺.限制人身自由的强制措施和处罚;(6)税种的设立.税率的确定和税收征收管理等税收基本制度;(7)对非国有财产的征收;(8)民事基本制度;(9)基本经济制度以及财政.海关.金融和外面的基本制度;(10)诉讼和仲裁制度;(11)必须由全国人民代表大会及其常务委员会制定法律的其他事项。
第12题:某建设工程施工合同纠纷案件在仲裁过程中，首席仲裁员甲认为应裁决合同无效。仲裁员乙和仲裁员丙认为应裁决合同继续履行，则仲裁应()作出裁决。
A.按甲的意见
B.按乙和丙的意见
C.重新组成仲裁庭经评议后
D.请示仲裁委员会主任并按其意见
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版广西壮族自治区二级注册建造师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:裁决应当按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记入笔录。仲裁庭无法形成多数意见时，按照首席仲裁员的意见作出。
第13题:建设单位将在建工程抵押给银行，到期不能履行债务时，银行向法院提出拍卖该工程并就拍卖款优先受偿。法院受理后，应在立案之日起30日内作出裁定，并实行一审终审。该审理程序属于民事诉讼()。
A.普通程序
B.简易程序
C.特别程序
D.执行程序
正确答案:查看最佳答案
第14题:下列事项中，属于专利权保护对象的是()。
A.施工企业的名称成标志
B.施工企业编制的投票文件
C.施工企业编制的施工方案
D.施工企业发明的新技术
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程知识产权的常见种类。专利权保护对象有发明.实用新型.外观设计。选项A是商标权;选项B和选项C是著作权。
第15题:关于借款合同的说法，正确的是()。
A.借款合同为有偿合同
B.借款合同必须采用书面形式
C.自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效
D.借款合同自双方当事人签字盖章之日起生效
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版广西壮族自治区二级注册建造师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效。因此C正确。借款合同原则上为有偿合同(有息借款)，也可以是无偿合同(无息借款)。因此A错误。借款合同采用书面形式，但自然人之间借款另有约定的除外。因此B错误。
第16题:某建筑公司与某材料供应商以分期付款形式签订了购买钢材的合同。在合同履行中，由于建筑公司没按合同支付到期价款，该材料供应商有权要求建筑公司支付全部价款或者解除合同。此种情况，建筑公司未支付到期价款的金额应达到全部价款的()。
A.二分之一
B.三分之一
C.四分之一
D.五分之一
正确答案:查看最佳答案
参考解析:分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，出卖人有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。故选项D正确。
第17题:《建设工程安全生产管理条例》规定，()应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。
A.监理单位
B.施工单位
C.设计单位
D.建设单位
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是施工单位安全生产管理机构的职责。《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告;对违章指挥.违章操作的，应当立即制止。
第18题:甲.乙之间存在债权债务关系，甲将其享有的债权全部转移给丙时，应当釆取的措施是()。
A.不必通知乙，也不必经乙同意
B.应当通知乙，并经乙同意
C.应当通知乙，但不必经乙同意
D.应当经乙同意，但履行时不必通知乙
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版广西壮族自治区二级注册建造师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查合同转让。合同转让是指合同当事人一方依法将合同权利.义务全部或者部分转让给他人，有三种类型:合同权利转让;合同义务转让;合同权利义务概括转让。债权转让，是指在不改变合同权利义务内容基础上，享有合同权利的当事人将其权利转让给第三人享有。债权转让无需征得债务人同意，但是要通知债务人，自通知到达债务人时就发生转让。选项C正确。
第19题:某建设单位领取了施工许可证，因故不能在3个月内开工，但又未申请延期。该施工许可证()。
A.自行废止
B.重新核验
C.继续有效
D.自动延期
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。故选项A正确。
第20题:根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，设计结构安全的试块.试件和材料见证取样和送检的比例不得低于技术标准中规定数量的()。
A.100%
B.80%
C.50%
D.30%
正确答案:查看最佳答案
参考解析:2000年9月建设部发布的《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》中规定，涉及结构安全的试块.试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样量的30%下列试块.试件和材料必须实施见证取样和送检:(1)用于承重结构的混凝土试块;(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块;(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件;(4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块;(5)用于拌制亍昆凝土和砌筑砂浆的水泥;(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂;(7)地下.屋面.厕浴间使用的防水材料;(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块.试件和材料。
第21题:施工总承包单位承包建设工程后的下列行为中，除()以外均是法律禁止的。
A.将承包的工程全部转让给他人完成的
B.将有关专业工程发包给了业主推荐的分包人的
C.将承包的工程肢解后以分包的名义全部转让给他人完成的
D.将分包的工程发包后未设立项目管理机构进行组织管理的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版广西壮族自治区二级注册建造师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题意在考核转包.分包.违法分包的界定。转包和违法分包是法规禁止的，合法的分包是允许的。选项A和D属转包行为，选项C属违法分包，选项8是合法分包，因为分包人是业主推荐而不是指定，故为正确选项。
第22题:某地方建设行政管理部门于2014年10月10日针对某建筑设计单位不按照建筑工程质量进行设计做出给予其吊销资质证书的处罚决定，建筑公司于2014年10月15日收到该处罚通知，建筑公司对此不服的话最迟应于()前提起行政复议。
A.2014年10月23日
B.2014年11月15日
C.2014年12月15日
D.2014年12月14日
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《行政复议法》第9条规定，公民.法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请;但是法律规定的申请期限超过60日的除外。
第23题:仲裁作为民事纠纷的终局性解决方式。关于其特点，表述错误的是()。
A.仲裁委员会独立于行政机关和司法机关
B.仲裁以不开庭审理为原则
C.仲裁员由当事人协商确定
D.仲裁裁决比法院判决得到更多的国际承认
正确答案:查看最佳答案
第24题:某房地产开发公司拟在某市旧城区一地块上开发住宅小区工程项目，建设工程合同价格为2000万元，工期为18个月。按照国家有关规定，该开发公司应当向工程所在地的区政府建设局申请领取施工许可证。申请领取施工许可证的时间最迟应当在()。
A.确定施工单位前
B.住宅小区工程开工前
C.确定监理单位前
D.住宅小区工程竣工验收前
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版广西壮族自治区二级注册建造师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:根据《建筑法》第7条规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
第25题:根据《劳动合同法》，用人单位违反相关规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起劳动者按时支付()的工资。
A.4倍
B.3倍
C.2倍
D.1倍
正确答案:查看最佳答案
第26题:根据>，施工企业在城市市区内进行建设施工，未采取有效扬尘防治措施，致使大气环境受到污染。关于其应受“处罚”的说法，正确的是()。
A.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定处罚
B.由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定处罚
C.由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定限期改正，处以罚款
D.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门和环境保护行政主管部门共同决定停工整顿，处以罚款
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是施工现场大气污染防治违法行为应承担的法律责任。对因建设施工造成扬尘污染的处罚，由县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定，参见教材P177
第27题:关于中标人法律责任的说法，正确的是()。
A.中标人将中标项目的部分主体分包给他人的，可以责令停止整顿或吊销营业执照
B.中标人无正当理由不与招标人订立合同的，取消其中标资格，投标保证金不予退还
C.中标人不履行合同的，履约保证金不予退还，还应赔偿与履约保证金等额的损失
D.中标人严重违反合同义务的，取消其5年内参加依法必须进行招标项目的投标资格
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版广西壮族自治区二级注册建造师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。
第28题:关于合同成立地点的说法，正确的是()
A.当事人不得约定合同成立地点
B.要约发出地点为合同成立地点
C.数据电文合同中，收件人任一营业地为合同成立地点
D.承诺生效地点为合同成立地点
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同成立地点:承诺生效的地点为合同成立地点，数据电文形式订立合同的，以收件人的主营业地为合同成立地，无主营业地的，以经常居住地为合同成立地，当事人有约定的从其约定；书面形式合同双方当事人签字或盖章的地点为合同成立地。
第29题:《建设工程安全生产管理条例》规定，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起()内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A.30日
B.60日
C.15日
D.90日
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，建设单位在领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
第30题:根据《商标法》，注册商标有效期限为10年，自()之日起计算。
A.注册商标申请人寄出申请书
B.商标局收到申请书
C.公告发布
D.核准注册
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版广西壮族自治区二级注册建造师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是建设工程知识产权的常见种类。注册商标有效期为10年，自核准注册之日起计算。专利权均自申请日起计算。
第31题:建设工程因故中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当()。
A.报发证机关核验施工许可证
B.重新领取施工许可证
C.向发证机关备案
D.重新审查审批条件
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建筑法》规定:在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。故选项A正确。
第32题:当事人双方在合同中约定解决争议的方法只能为调解。当纠纷发生后，若一方坚决不同意调解，此时解决争议方式应该为()。
A.和解
B.调节
C.诉讼
D.仲裁
正确答案:查看最佳答案
参考解析:必须有仲裁协议才可以进行仲裁，若合同中只约定了调解，则调解不成时只能进行诉讼。
第33题:以下属于建造师不予注册情形的是()。
A.张某于2011年6月被吊销注册证书，2014年3月份申请注册
B.范某申请注册时，已年满62周岁
C.何某因故意伤害，判处1年半有期徒刑，现正在缓刑期间
D.齐某同时受聘于两个建筑企业
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版广西壮族自治区二级注册建造师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《注册建造师管理规定》中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册:(1)不具有完全民事行为能力的;(2)申请在两个或者两个以上单位注册的;(3)未达到注册建造师继续教育要求的;(4)受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的;(5)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的;(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的;(7)被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的;(8)在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的;(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的;(10)年龄超过65周岁的;(11)法律.法规规定不予注册的其他情形。
第34题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业工程安全不良行为的是()。
A.在城市市区内建设工程的施工现场未实行封闭围挡
B.未按照节能设计进行施工
C.未对设计机构安全的试块.试件以及有关资料取样检测
D.按照规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗，情节严重
正确答案:查看最佳答案
参考解析:选项BC均属于工程质量不良行为
第35题:根据《建设工程质量管理条例》关于质量保修制度的规定，下列关于最低保修期限说法错误的是()。
A.基础设施工程.房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限
B.屋面防水工程.有防水要求的卫生间.房间和外墙面的防渗漏，为5年
C.供热与供冷系统，为2个采暖期.供冷期
D.电气管线.给排水管道.设备安装和装修工程，为3年
正确答案:查看最佳答案
参考解析:选项D，电气管线.给排水管道.设备安装和装修3-程的质量最低保修期限为2年。
第36题:建设单位组织竣工验收，()对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具()报告。
A.竣工验收合格
B.建筑节能合格
C.建筑节能达标
D.能耗验收合格
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版广西壮族自治区二级注册建造师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:按照合同约定由建设单位采购墙体材料.()保温材料.门窗.采暖制冷系统和照明设备的，建设单位应当保证其符合施工图设计文件要求建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验;对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告。
第37题:某施工合同约定质量标准为合格，监理工程师在巡视时要求承包人"把活儿做得更细些，到时不会少了你们的"。于是项目经理在施工中提高了质量标准，因此增加了费用，则该笔费用应由()承担。
A.发包人
B.承包人
C.监理工程师
D.承包人和发包人共同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是合同的变更。当事人协商一致，可以变更合同。法律.行政法规规定变更合同应当办理批准.登记等手续的，依照其规定。当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更
第38题:甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费用200万元，甲按约定向乙支付了定金50万元。如果乙在规定期限内不履行设计合同，应该返还给甲()。
A.50万元
B.80万元
C.90万元
D.100万元
正确答案:查看最佳答案
参考解析:定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。
第39题:()不属于著作人身权。
A.发表权
B.修改权
C.保护作品完整权
D.发行权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版广西壮族自治区二级注册建造师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:发行权属于著作财产权，而非著作人身权。
第40题:当事人协议选择国内的仲裁机构仲裁后，一方对仲裁协议的效力有异议请求人民法院裁定的，由()管辖。
A.被告所在地的中级人民法院
B.该仲裁委员会所在地的中级人民法院
C.被告所在地的基层人民法院
D.该仲裁委员会所在地的基层人民法院
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖;仲裁协议约定的仲裁机构不明确的，由仲裁协议签订地或者被申请人住所地的中级人民法院管辖。
第41题:根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位对施工组织设计中的安全技术措施或者专项实施方案的审查重点是()。
A.是否达到工程使用功能要求
B.是否达到施工进度要求
C.是否符合工程建设强制性标准
D.是否达到造价控制目标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。P255
第42题:关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是()。
A.实用新型以申请时所附的说明书为准
B.建设工程发明以其附图为准
C.外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准
D.三类专利均以权利要求的内容为准
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版广西壮族自治区二级注册建造师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:发明或者实用新型专利权的保护范围，以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。外观设计专利权的保护范围，以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准。超纲。
第43题:根据《建筑业企业资质管理规定》，施工企业隐瞒相关情况或提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理并给予警告，申请人在()内不得再次申请。
A.4年
B.3年
C.2年
D.1年
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是施工许可法律制度违法行为应承担的法律责任。《建筑业企业资质管理规定》中规定，申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理或不予行政许可，并予以警告，申请人在1年内不得再次申请建筑业企业资质，参见教材P62
第44题:注册建造师担任施项目负责人，在其承建的工程项目竣工验收手续办结前,可以变更注册至另一个企业的情形是()。
A.同一工程分期施工
B.发包方同意更换项目负责人
C.承包方同意更换项目负责人
D.停工超过120天承包方认为需要调整的
正确答案:查看最佳答案
第45题:关于财产保险合同的说法，正确的是()。
A.保险合同不可以转让()
B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费
C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性
D.被保险人应当与投保人一致
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版广西壮族自治区二级注册建造师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:A错误，财产保险合同是以财产及其有关利益为保险标的的保险合同。在财产保险合同中，保险合同的转让应当通知保险人，()经保险人同意继续承保后，依法转让合同。B错误，人身保险合同是以人的寿命和身体为保险标的的保险合同。投保人应向保险人如实申报被保险人的年龄.身体状况。投保人于合同成立后，可以向保险人一次支付全部保险费，也可以按照合同规定分期支付保险费。人身保险的受益人由被保险人或者投保人指定。保险人对人身保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付。C正确，保险是一种受法律保护的分散危险.消化损失的法律制度。因此，危险的存在是保险产生的前提。但保险制度上的危险具有损失发生的不确定性，()包括发生与否的不确定性.发生时间的不确定性和发生后果的不确定性。D错误，保险合同在履行中还会涉及被保险人和受益人。被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人，投保人可以为被保险人。受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人，()投保人.被保险人可以为受益人。保险合同一般是以保险单的形式订立的。
第46题:·根据《合同法》，下列合同转让合法生效的是()。
A.某教授与施工企业约定培训一次，但因培训当天临时有急事，便让自己的博士生代为授课
B.甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，便打电话通知了乙
C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业乙将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权
D.监理单位将监理合同概括转让给其他具有相应监理资质的监理单位
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是合同权利义务的转让。选项AC错，债务转移需债权人同意;选项B正确，债权转让只须通知债务人，而无须债务人同意。选项D错误，监理合同依法不得转让。
第47题:下列关于合同转让的说法，根据《合同法》的规定，正确的是()。
A.债务人转让义务，须征得债权人同意后转让方可有效
B.合同的权利转让，须征得债务人同意后转让方可有效
C.合同的权利义务的一并转让可以是全部或部分的权利义务
D.通过招标发包订立的建设工程施工合同，承包人可以进行合同的一并转让
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查合同转让。合同转让包括权利的转让.义务的转让.权利和义务的概括转让。债权人转让债权时，不需征得债务人同意，但要通知债务人，B错误。债务人转让义务的，须征得债权人同意后转让方可生效，A正确。合同的权利义务一并转让，是指合同一方当事人将其权利和义务一并转让给第三人，是全部转让，C错误。通过招标发包而订立的建设工程施工合同，承包人如果将合同一并转让，本质上是转包，转包是违法的，D错误。
第48题:注册建造师的注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期届满()日前，按照规定申请延续注册D
A.15
B.30
C.45
D.60
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版广西壮族自治区二级注册建造师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考核的是延续注册。注册证书和执业印章是注册建造师的执业凭证，由注册建造师本人保管.使用。注册证书与执业印章有效期为3年。注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期届满30日前，按照规定申请延续注册。
第49题:下列行为中，属于工程安全不良行为的是()。
A.在施工中偷工减料的，使用不合格建筑材料.建筑构配件和设备的
B.未对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物.构筑物和地下管线等采取防护措施的
C.不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的
D.未对建筑材料.建筑构配件.设备.商品混凝土进行检测的
正确答案:查看最佳答案
第50题:张先生骑自行车路过一条正在修理的路段时，掉进一个没有设置明显标志也未采取安全措施的基坑中，造成了身体多处受伤，花去医疗费5000元。赵某伤好出院后多次找该工程建设单位和施工单位索赔，双方互相推诿，承担该责任的主体应该是()。
A.张先生与建设单位
B.施工单位
C.张先生与施工单位
D.张先生本人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工现场入口处.施工起重机械.临时用电设施.脚手架.出入通道口.楼梯口.电梯井口.孔洞口.桥梁口.隧道口.基坑边沿.暴(同音字)破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。
第51题:在依法规划的电力设备保护区内危及电力设施安全的建筑物由()责令强制拆除。
A.安全管理部门
B.电力管理部门
C.施工管理部门
D.当地人民政府
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版广西壮族自治区二级注册建造师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:考查内容:在电力设施保护区施工作业的规定。在依法规划的电力设施保护区内修建建筑物.构筑物或者种植植物.堆放物品.危及电力设施安全的，由当地政府责令强制拆除.清除或砍伐。
第52题:建设单位取得施工许可证后，若不能按期开工，应当向发证机关申请延期，每次延期不超过()个月。
A.1
B.2
C.3
D.4
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是延期开工.核验和重新办理批准的规定。领取后3个月内开工，因故不能按期开工，应向发证机关申请延期(以两次为限)，每次不超过3个月。
第53题:施工起重机械和整体提升脚手架.模板等自升式架设设施安装.拆卸单位未编制拆装方案.制定安全施工措施的，责令限期改正，处()的罚款。
A.1万元以上2万元以下
B.2万元以上5万元以下
C.5万元以上10万元以下
D.10万元以上20万元以下
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工起重机械和整体提升脚手架.模板等自升式架设设施安装.拆卸单位有下列行为之一的:(1)未编制拆装方案.制定安全施工措施的;(2)未由专业技术人员现场监督的;(3)未出具自检合格证明或者出具虚假证明的;(4)未向施工单位进行安全使用说明，办理移交手续的。责令限期改正，处5万元以上10万元以下的罚款;情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级，直至吊销资质证书;造成损失的，依法承担赔偿责任。
第54题::某建筑工程因故中止施工已满一年，在恢复施工前，建设单位已领取的施工许可证应当()。
A.申请延期
B.自行废止
C.报发证机关核验
D.重新更换
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版广西壮族自治区二级注册建造师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:停工不到一年，复工时应报告;停工超过一年，检验后方可复工。
第55题:根据《注册建造师执业管理办法(试行)》，注册建造师可担任两个项目的负责人的情形是()。
A.两个项目的发包人是同一单位
B.因发包人原因导致停工超过3个月
C.合同约定的工程验收合格，正在办理工程结算
D.建造师同时具有两个专业的执业资格
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建造师的受聘单位和执行岗位范围。注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形的除外:1.同一工程相邻部份段发包或分期施工的；2.合同约定的工程验收合格的；3.因非承包原因致使工程项目停工超过120天(含)，经建设单位同意的。参见教材P68.
第56题:关于仲裁裁决执行的说法，正确的是()。
A.一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以向仲裁机构申请执行
B.申请冲裁裁决强制执行的期间为2年，不能中止.中断
C.仲裁裁决做出后，当事人不服裁决，可以就裁决的事项提起诉讼
D.仲裁裁决被法院裁定不予执行后，当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议，申请仲裁
正确答案:查看最佳答案
参考解析:仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依向人民法院申请执行。申请执行的期间为2年。申请执行时效的中止.中断，适用法律有关诉讼时效中止.中断的规定。仲裁裁决被法院依法裁定不予执行的，当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议，并依据该仲裁协议申请仲裁，也可以向法院提起诉讼。
第57题:(1)关于委托代理终止情形的说法，正确的是()。
A.被代理人恢复了民事行为能力
B.被代理人取得了民事行为能力
C.指定单位取消指定
D.代理期间届满或者代理事务完成
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版广西壮族自治区二级注册建造师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考察的是建设工程代理行为的终止。建设工程代理行为的终止:代理期间届满或者代理事务完成；(2)被代理人取消委托或者代理人辞去委托；(3)代理人死亡；(4)代理人丧失民事行为能；(5)作为被代理人或者代理人的法人终止，参见教材P11.
第58题:某建设工程项目，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司，乙公司施工工程不符合规定质量标准，给建设单位造成损失，下列说法中，正确的是()。
A.建设单位与甲公司有直接合同关系，应由甲公司承担赔偿责任
B.甲.乙承担连带赔偿责任
C.实际施工并造成损失的是乙公司，应由乙公司承担赔偿责任
D.因建设单位管理不到位，应由建设单位承担部分损失
正确答案:查看最佳答案
参考解析:AC错在“应当”，是“可以”“也可以”。
第59题:招标人的下列行为中，属于投标人串通投标的是()。
A.不同投标人的投标文件相互混装
B.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制
C.属于同一集团.协会.商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标
D.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第60题:关于违约金和定金的表述中，正确的有()。
A.当事人可以依照《担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保
B.债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回
C.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金
D.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金
E.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以同时适用违约金和定金条款
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版广西壮族自治区二级注册建造师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考核的是违约金和定金。当事人可以依照《担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款
第61题:甲公司将其有权处分的在建工程抵押给银行。银行同时要求甲提供担保，未约定保证方式，借款到期后，甲无力偿还银行贷款，则该银行有权()。
A.直接变卖该工程
B.直接转移占有该工程
C.直接与甲协议以工程折价受偿
D.向法院起诉拍卖该工程后优先受偿
E.直接要求保证人代为清偿债务
正确答案:查看最佳答案
第62题:下列工程施工过程中，属于侵权责任的情形有()。
A.施工单位违约造成供货商重大损失
B.施工单位未按合同约定支付项目经理李某的奖金
C.工地的起重机倒塌造成行人黄某被砸伤
D.分包商在施工时操作不当造成公用供电设施损坏
E.施工单位将施工废料倒入邻近鱼塘造成大量鱼苗死亡
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是侵权之债。侵权是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。侵权行为一经发生，即在侵权行为人和被侵权人之间形成债的关系。侵权行为产生的债被称为侵权之债。《侵权责任法》规定，建筑物.构筑物或者其他设施及其搁置物.悬挂物发生脱落.坠落造成他人损害，所有人.管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。
第63题:在民事诉讼证据认定中，不能单独作为认定案件事实依据的有()。
A.未成年人所作的与其年龄和智力状况不想当的证言
B.与一方当事人的代理人有利害关系的证人出具的证言
C.已严重违背公序良俗的方法获取的证据
D.无正当理由未出庭作证的证人证言
E.无法与原件.原物核对的复印件.复印品
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版广西壮族自治区二级注册建造师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第64题:关于约定赔偿损失与法定赔偿损失的表述中，正确的有()。
A.当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金
B.当事人可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法
C.约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院仲裁机构予以增加
D.约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求仲裁机构予以增加
E.约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院予以减少
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是约定赔偿损失与法定赔偿损失。《合同法》规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
第65题:小王刚到一建设主管部门施工许可证管理机构上班，在其审查申报材料时，发现有以下疑点难以决定，请帮助分析下列选项中不符合法律法规规定的颁发施工许可证条件的有()。
A.已经按约支付了土地出让金，但土地证尚未办好
B.没有建设工程规划许可证，但规划局出具了的许可证正在办理的便函
C.有拆迁许可证，但工程拆迁还有一点没有扫尾
D.已经订立施工合同，但中标施工企业的资质不能满足规定要求
E.有建设工程质量监督书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是施工许可证的申请主体和法定批准条件。申请领取施工许可证时，只要求办理了用地批准手续，并不要求必须有土地证(所以选项A符合条件);建筑用地批准手续，办理规划许可证(所以选项B不符合条件)。不要拆迁全部完成，只要求满足施工要求即可(所以选项C符合条件);已确定施工企业，且程序和企业资质必须满足要求(所以选项D不符合条件)。
第66题:根据《劳动合同法》，劳动者可以与用人单位解除劳动合同的有()。
A.用人单位排除劳动者权利
B.用人单位未及时足额支付劳动报酬
C.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费
D.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件
E.用人单位的规章制度违反法律.法规的规定，损害劳动者权益
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版广西壮族自治区二级注册建造师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《劳动合同法》第三十八条规定，用人单位有下列情形之一的，劳动者可以解除劳动合同:(1)未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的;(2)未及时足额支付劳动报酬的;(3)未依法为劳动者缴纳社会保险费的;(4)用人单位的规章制度违反法律.法规的规定，损害劳动者权益的;(5)因本法第二十六条第一款规定的情况致使劳动合同无效的;(6)法律.行政法规规定劳动者可以解除劳动的其他情形。用人单位以暴力.威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥.强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位。
第67题:根据《和暂行规定》，下列文件属于投标文件内容的有()。
A.投标函及其附录
B.施工组织设计
C.项目管理机构
D.法定代表人身份证明
E.投标邀请书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标文件应包括下列内容:(1)投标函及投标函附录;(2)法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书;(3)联合体协议书;(4)投标保证金;(5)已标价工程量清单;(6)施工组织设计;(7)项目管理机构;(8)拟分包项目情况表;(9)资格审查资料;(10)投标人须知前附表规定的其他材料。
第68题:施工企业乙经建设单位甲同意，将部分非主体工程分包给施工企业丙，丙又将其中部分工程违法分包给施工企业丁。后丁因工作失误致使工程不合格，甲欲索赔。关于责任承担的说法，正确的有()。
A.甲有权要求乙承担民事责任
B.甲有权要求丙承担民事责任
C.甲无权要求丙承担民事责任
D.乙应当项甲承担民事责任，并无权向丙追偿
E.丙向乙承担民事责任后，有权向丁追偿
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题综合考核总.分包的连带责任以及法分包的责任承担。乙与丙之间属于合法分包行为，故乙和丙对甲承担连带责任，所以选项AB正确，D错。丙与丁之间属于再分包的违法行为，对因违法分包的工程不符合规定质量标准造成的损失，丙与丁承担连带赔偿责任，故选项E正确。
第69题:下列建设工程施工合同中，属于无效的有()。
A.承包人对工程内容有重大误解订立的
B.未取得相应施工企业资质的承包人订立的
C.建设工程必须进行招标而未招标订立的
D.承包人胁迫发包人订立的
E.总承包人将主体结构的施工分包给他人订立的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版广西壮族自治区二级注册建造师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第70题:下列合同中，属于可变更，可撤销合同的有()
A.建设单位因对工程内容存在重大误解而订立的合同
B.施工企业采取欺诈手段订立的损害国家利益的合同
C.总承包单位将施工图深化设计风险转移给分包单位的合同
D.建设单位为偷税而订立的施工合同
E.村民胁迫施工企业订立的供货合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:1.因重大误解订立的合同2.显失公平的合同.3.因欺诈胁迫而订立的合同.4.乘人之危而订立的合同
第71题:申请人以欺骗手段取得资质证书承揽工程应承担的法律责任包括()。
A.吊销资质证书
B.处工程合同价款2%以上4%以下的罚款
C.处工程合同价款3%以上5%以下的罚款
D.3年内不得再次申请建筑业企业资质
E.有违法所得的，予以没收
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，以欺骗手段取得资质证书承揽工程的，吊销资质证书，处工程合同价款2%以上4%以下的罚款;有违法所得的，予以没收。故选项A.B.E正确。
第72题:关于劳动合同试用期的说法正确的有()
A.试用期次数最多为2次
B.试用期不包含在劳动合同期限内
C.试用期最长为6个月
D.试用期内，用人单位可无理由解除劳动合同
E.以完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版广西壮族自治区二级注册建造师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:同一用人单位与同一劳动者只能约定一次使用期，所以A错误，试用期包含在劳动合同期限内，所以B错误，用人单位在试用期解除劳动合同的，应当向劳动者说明理由，所以D错误
第73题:关于法定代表人的说法，正确的有()。
A.公司章程对法定代表人权利的限制，可以对抗善意第三人
B.因过错履行职务行为损害他人，由法定代表人承担责任
C.法定代表人代表法人从事民事活动
D.法定代表人为特别法人
E.法人应当有法定代表人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A选项错误，公司章程对法定代表人权利的限制，不得对抗善意相对人。B选项错误，因过错履行职务行为损害他人，由法人承担责任。C选项正确，依照法律或者法人章程的规定，法定代表人代表法人从事民事活动的负责人。D选项错误，法定代表人是自然人。E选项正确，法人应当有法定代表人。P7
第74题:(1)下列情形中，依法可以不招标的项目有()。
A.需要使用不可替代的施工专有技术的项目
B.采购人的全资子公司能够自行建设的
C.需要向原中标人采购工程，否则将影响施工或者功能配套要求的
D.只有少量潜在投标人可供选择的项目
E.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:可以不招标:涉及国家安全.国家秘密.抢险救灾或者利用扶贫资金实行以工代赈.需要使用农民工等特殊情况而不适宜招标的；(2)需要采用不可替代的专利或者专有技术；(3)采购人依法能够自行建设.生产或者提供；(4)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设.生产或提供；(5)需要向原中标人采购否则影响施工或功能配套要求;(6)国家规定的其他情形。P75
第75题:关于总承包模式下各单位质量责任的说法，正确的有()
A.施工总承包单位对期采购的材料质量负责
B.施工总承包单位对施工质量负责
C.分包单位就分包工程质量向施工总承包单位负责
D.分包单位与施工总承包单位就分包工程质量向建设单位承担连带责任
E.施工总承包单位应当对施工的设计文件质量负责
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版广西壮族自治区二级注册建造师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是总承包单位与分包单位的连带责任，对于才来哦的采购，谁采购谁负责，所以A正确，建筑法第十五条:建筑工程实行总承包的，工程质量由于工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任，分包单位应当接受总承包单位的质量管理。
第76题:根据《社会保险法》，失业人员从失业保险基金中领取失业保险金应符合的条件有()。
A.本人已经进行失业登记，并有求职要求的
B.非因本人意愿中断就业的
C.失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的
D.本人应征服兵役的
E.人本已失业，有身份证明的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:失业人员符合下列条件的，从失业保险基金中领取失业保险金:(1)失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的;(2)非因本人意愿中断就业的;(3)已经进行失业登记，并有求职要求的。
第77题:关于建设工程保修义务和损失赔偿责任的说法正确的是()。
A.因设计问题造成的质量缺陷，施工企业先负责维修，其赔偿责任由施工企业向设计单位索赔
B.因监理单位错误管理造成的质量缺陷，先由施工企业负责维修，其赔偿责任由施工企业向监理单位索赔
C.施工企业未按照设计要求施工造成的质量缺陷，由施工企业负责返修并承担赔偿责任
D.因建筑材料质量不合格引起的质量缺陷如属施工企业采购的，由施工企业负责维修并承担赔偿责任
E.因使用单位使用不当造成的损坏问题，先由施工企业负责维修，其损失由使用单位自行承担
正确答案:查看最佳答案
第78题:关于建设单位安全责任的说法，正确的有()。
A.确保地下管线的安全
B.不得压缩合同的工期
C.需要临时占用规划批准范围以外场地的，办理批准手续
D.审查专项施工方案
E.申请施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022版广西壮族自治区二级注册建造师在线模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第79题:根据《劳动合同法》，劳务派遣用工岗位具有()
A.替代性
B.铺助性
C.临时性
D.长期性
E.关键性
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是劳务派遣。劳务派遣只能在临时性.辅助性或者替代性的工作岗位上实施。P133
