一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，竣工试验分三阶段进行，其中第一阶段J进行的是()。

A.联动试车

B.保证工程满足合同要求的试验

C.功能性试验

D.产能及环保指标测试

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西省注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:对于具有持续影响的索赔事件，承包人提出索赔要求的方式正确的是()。

A.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔通知书

B.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并且在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交索赔通知书

C.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔意向通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交最终索赔意向通知书，并且在发出最终索赔意向通知书后28天内，向监理人递交索赔通知书

D.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交最终索赔通知书

正确答案:查看最佳答案

第2题:按照《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，订立设计合同时，发包人委托任务的工作范围不包括()。

A.设计深度要求

B.建筑物的合理使用年限设计要求

C.施工组织要求

D.设计人配合施工工作的要求

正确答案:查看最佳答案

第3题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，技术设计阶段的工作任务不包括()。

A.编制技术设计文件

B.提出技术设计计划

C.设备设计

D.参加初步审查，并作必要修正

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西省注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:依据法律的直接规定而产生代理权的行为称为()。

A.无权代理

B.委托代理

C.法定代理

D.指定代理

正确答案:查看最佳答案

第5题:当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以()的身份判断，公正地进行调解。

A.委托人

B.承包人

C.独立

D.双方

正确答案:查看最佳答案

第6题:投标过程是指从填写资格预审表开始，到将正式投标文件送交业主为止所进行的全部工作。这一阶段工作量大，下列不属于这一阶段的工作是()。

A.制定施工规划

B.填写资格预审调查表，申报资格预审

C.购买招标文件

D.组织投标班子

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西省注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:设计施工总承包合同模式下，关于承包人设计义务的说法正确的是()。

A.承包人完成设计工作，应按照最新的规范和标准

B.如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定，可以按照现行规范规定执行

C.设计实际进度滞后计划进度，发包人提出要求后承包人应提交修正进度计划.增加投入资源并加快设计进度

D.承包人的设计只需要遵守发包人的要求，保证设计质量

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，承包人应按照基准日时适用的法律规定，以及国家.行业和地方规范和标准完成设计工作。B项，如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定的标准，应以合同约定为准。D项，承包人的设计除应满足基准日时的标准规范要求外，还应遵守发包人要求和承包人建议书的约定，保证设计质量。

第8题:根据FIDIC《施工合同条件》，有经验的承包商在()前不能合理预见的风险，归业主承担。

A.合同签字日

B.下达开工令

C.基准日

D.风险事件发生日

正确答案:查看最佳答案

第9题:接到采购方的书面异议通知后，供货方应在()天内，负责处理，否则即视为默认采购方提出的异议和处理意见。

A.5

B.7

C.10

D.14

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西省注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:根据FIDIC《施工合同条件》，保留金返还的正确方式是()。

A.工程师颁发工程接收证书后一次性返还

B.工程师颁发工程履约证书后一次性返还

C.工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还

D.工程师颁发工程接收证书和缺陷责任期满后分两次返还

正确答案:查看最佳答案

参考解析:FIDIC《施工合同条件》规定保留金在工程师颁发工程接收证书和颁发履约证书后分两次返还。颁发工程接收证书后，将保留金的50%返还承包商;颁发履约证书后，将全部保留金返还承包商。

第11题:设计单位向施工单位和承担施工阶段监理任务的监理单位等进行设计交底，交底会议纪要应由()整理，与会各方会签。

A.施工单位

B.监理单位

C.设计单位

D.建设单位

正确答案:查看最佳答案

第12题:根据《招标投标法》，应由()确定中标人。

A.招标人

B.招标代理机构

C.评标委员会

D.招标投标监督机构

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西省注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是评标.决标阶段的工作。评标委员会是招标人聘请的咨询专家团，仅是按照预定的评审要素和方法对各投标书进行比较，因此大多情况下由招标人确定中标人。参见教材P35。

第13题:下列属于《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》的内容中《通用条款》内容的是()。

A.保障.保险及担保

B.合同的生效

C.质量与安全

D.双方一般权利和义务

正确答案:查看最佳答案

第14题:《招标投标法》规定的招标方式分为()。

A.公开招标和邀请招标

B.邀请招标和议标

C.公开招标.邀请招标和议标

D.公开招标和议标

正确答案:查看最佳答案

第15题:建设工程材料采购合同履行中，关于材料交付法律意义的说法，正确的是()。

A.交付导致材料所有权发生转移

B.交付完成，采购合同即终止

C.材料交付时间即合同生效时间

D.交付后材料灭失的风险由供货人承担

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西省注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:产品交付的法律意义是，一般情况下，交付导致采购材料的所有权发生转移。与所有权转移相对应，标的物毁损.灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

第16题:关于抵押的说法，正确的是()。

A.抵押物只能由债务人提供

B.正在建造的建筑物可用于抵押

C.提单可用于抵押

D.抵押物应当转移占有

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是担保方式。选项A错误，债务人或者第三人都可以提供抵押物；选项C错误，提单可用于质押；选项D错误，抵押物不转移占有。参见教材P11。

第17题:在国外，建筑工程一切险的投保人一般是()。

A.业主

B.承包人

C.监理人

D.发包人

正确答案:查看最佳答案

第18题:按照施工过程中实施见证取样的要求，监理机构中负责见证取样工作的人员一般为()。

A.监理员

B.专业监理工程师

C.总监理工程师代表

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西省注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责()的工程师无权解除承包人的任何义务。

A.设计

B.规划

C.监理

D.施工

正确答案:查看最佳答案

第20题:善意相对人通过被代理人的行为足以相信无权代理人具有代理权的代理称为()。

A.表见代理

B.无权代理

C.越权代理

D.指定代理

正确答案:查看最佳答案

第21题:与邀请招标相比，公开招标的特点是()。

A.竞争程度低

B.评标量小

C.招标时间长

D.费用低

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西省注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是()。

A.工程本身的损害

B.因工程损害导致的第三方财产损失

C.承包人的施工机械损坏

D.工程所需清理费用

正确答案:查看最佳答案

第23题:关于施工招标项目标底的说法，正确的是()。

A.施工招标项目必须有标底

B.标底应当在开标时公布

C.标底应当作为评标的依据

D.一个项目可以有几个不同的标底

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是招标准备阶段的工作。标底说明属于招标文件的投标人须知中的内容，招标人可以自行决定是否编制标底，一个招标项目只能有一个标底。若招标项目设有标底，应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。参见教材P31。

第24题:()是投标人编制投标文件和报价的依据。

A.投标人须知

B.招标公告

C.图纸

D.招标文件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西省注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:关于工程设计招标特点的说法，正确的是()。

A.设计招标文件无法限定项目的工作范围

B.设计投标文件应按工程量清单填报报价

C.设计评标应按投标报价高低排定次序

D.设计评标时主要关注设计方案优劣

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是工程设计招标概述。选项AB错误，设计招标文件中仅提出设计依据.工程项目应达到的技术指标.项目限定的工作范围.项目所在地的基本资料.要求完成的时间等内容，而无具体的工作量；选项C错误，工程设计投标的评比一般分为技术标和商务标两部分，如果招标人不接受投标人技术标方案的投标书，即被淘汰，不再进行商务标的评审。参见教材P48。

第26题:关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是()。

A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价.索赔等事项

B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行

C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令

D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项，如单价的合理调整.变更估价.索赔等，行使通用条款和专用条款中规定的权力。发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令来实现。承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行。监理人未能按合同约定发出指示.指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由发包人承担赔偿责任。

第27题:(1)某建设工程采购的砂石材料，采用现场交货的到货检验方式，其数量验收可采用的方法是()。

A.外观检验法

B.衡量法

C.经验鉴别法

D.物理检验法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西省注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是交货检验。数量验收的方法包括:衡量法；(2)理论换算法；(3)查点法。参见教材P130。

第28题:设计合同必须具有上级机关批准的()才能签定。

A.设计任务书

B.总概算

C.施工图设计

D.初步设计文件

正确答案:查看最佳答案

第29题:关于设计招标内容的说法，正确的是()。

A.设计招标无法提出具体的工作量

B.设计招标无法要求完成的时间

C.设计招标无法限定工作范围

D.设计招标无法提出技术指标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计招标文件中仅提出设计依据.工程项目应达到的技术指标.项目限定的工作范围.项目所在地的基本资料.要求完成的时间等内容，而无具体的工作量。

第30题:在格式条款与非格式条款不一致时，应当采用()。

A.格式条款

B.非格式条款

C.当事人另行协商确定的条款

D.仲裁机构确定的条款

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西省注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:建设工程总承包合同中对总承包的内容规定一般包括从()到交付使用的工程建设全过程。

A.施工图设计

B.工程开工

C.工程立项

D.勘察设计

正确答案:查看最佳答案

第32题:招标方式中，公开招标与邀请招标比较，其优点主要是()。

A.竞争性强，选择面宽

B.竞争的激烈程度相对较差

C.招标时间长

D.招标费用高

正确答案:查看最佳答案

第33题:设计合同履行中，有关定金支付的表述，不正确的是()。

A.设计合同由于采用定金担保，因此合同内有预付款

B.发包人应在合同签订后3天内，支付设计费总额的20%作为定金

C.在合同履行过程中的中期支付中，定金不参与结算

D.双方的合同义务全部完成进行合同结算时，定金可以抵作设计费或收回

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西省注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:设计合同由于采用定金担保，因此合同内没有预付款。

第34题:施工合同履行过程中，施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物或人身安全，属于工程师发出暂停施工的()。

A.内外部条件的变化

B.发包人应承担责任的原因

C.协调管理的原因

D.承包人的原因

正确答案:查看最佳答案

第35题:依据《招标投标法》，项目公开招标的资格预审阶段，在“资格预审须知”文件中，可以()。

A.要求投标人必须组成联合体投标

B.要求严格的专业资质等级

C.要求必须使用某种品牌的建筑材料

D.对本行业外的投标人提出特别要求

正确答案:查看最佳答案

第36题:建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是()。

A.按工程实际损失计算赔偿

B.扣除合同约定的全部监理酬金

C.赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额

D.应当双倍返还定金

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西省注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:发包人应在()的28天内完成赔付。

A.监理人收到索赔意向通知书后

B.监理人收到索赔通知书后

C.监理人做出索赔处理结果答复后

D.承包人接受索赔处理结果后

正确答案:查看最佳答案

第38题:施工过程中由于种种原因停工，复工时必须有()的复工指令方可复工。

A.业主代表

B.施工单位负责人

C.监督站负责人

D.监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第39题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是()。

A.指定分包商直接与业主订立合同

B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分

C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费

D.指定分包商对其违约独立承担责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西省注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。选项A错误，指定分包商是指由雇主或工程师选定与承包商签订合同的分包商；选项B错误，完成招标文件中规定承包商承包范围以外工程施工或工作的分包人；选项C错误，承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费。参见教材P140。

第40题:下列各项活动中，()属于工程建设监理。

A.质量.工期.投资控制

B.质量.工期.施工成本控制

C.制定设计文件并对设计目标控制

D.确定工程项目总目标

正确答案:查看最佳答案

第41题:下列合同中，合同法律关系客体属于物的是()。

A.借款合同

B.勘察合同

C.施工合同

D.技术转让合同

正确答案:查看最佳答案

第42题:施工合同示范文本规定，因不可抗力的发生，经工程师确认后由发包人承担责任的情形是()。

A.永久工程的损坏和延误的工期

B.承包人的停工损失

C.承发包双方的人员伤亡

D.承包人提供的施工设备的损坏和延误的工期

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西省注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:采购方拒付货款，应当按照()的拒付规定办理。

A.国家财政部门结算办法

B.地方财政部门结算办法

C.中国人民银行结算办法

D.银行结算办法

正确答案:查看最佳答案

第44题:发包人要求提前竣工的竣工协议的内容不包括()。

A.提前竣工的机器设备要求

B.发包人为赶工应提供的方便条件

C.提前竣工所需的追加合同价款

D.承包人在保证工程质量和安全的前提下，可能采取的赶工措施

正确答案:查看最佳答案

第45题:建设工程监理的基本程序宜按()实施。

A.编制建设工程监理大纲.监理规划.监理细则，开展监理工作

B.编制监理规划，成立项目监理机构，编制监理细则，开展监理工作

C.监理规划，成立项目监理机构，开展监理工作，参加工程竣工验收

D.成立项目监理机构，编制监理规划，开展监理工作，向业主提交工程监理档案资料

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西省注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:裁决委员会一般在关键施工作业期间到现场考察，但两次考察的间隔时间不少于()天。

A.80

B.100

C.120

D.140

正确答案:查看最佳答案

第47题:风险型CM合同中，关于保证工程最大费用值(GMP)的说法，正确的是()。

A.gmp为合同承包总价

B.节约的gmp全部归cm承包商

C.节约的gmp全部归业主

D.工程实际总费用超过gmp的部分由cm承包商承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:GMP是指CM承包商按照最终的工程预算提出的保证工程最大费用值。当工程实际总费用超过GMP时，超过部分由CM承包商承担。但并不意味着CM是按GMP费用为合同承包总价，对于工程节约的费用归雇主，CM承包商可以按合同约定的一定百分比获得相应的奖励。

第48题:委托监理合同终止的标志是()。

A.竣工验收完毕

B.工程保修期满

C.签订工程保修责任书

D.监理人收到监理报酬尾款

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西省注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:按照我国《合同法》的规定，承担违约责任的条件采用()。

A.过错责任原则

B.严格责任原则

C.无过错责任原则

D.惩罚性责任原则

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:设计施工总承包合同模式下，关于总监理工程师授权的其他监理人员发出的指示，下列说法正确的是()。

A.在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意

B.在授权范围内发出的指示经总监理工程师确认后与其发出的指示具有同等效力

C.承包人对该指示有疑问时，应当首先要求监理人员澄清，不得直接提交总监理工程师

D.承包人对该指示有疑问时，可在收到该指示的48小时内向总监理工程师提出书面异议

E.承包人提出书面异议后，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认.更改或撤销

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B项，在授权范围内发出的指示无需总监理工程师确认，即与其发出的指示具有同等效力。C项，承包人对该指示有疑问时，可以直接提交总监理工程师。D项，承包人对该指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议。

第51题:合同生效应当具备的条件是()

A.当事人具有相应的民事权利能力

B.当事人具有相应的民事行为能力

C.意思表示真实

D.违反社会公共利益

E.不违反法律法规

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西省注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:下列施工合同条款中，属于合同法律关系内容的有()。

A.发包人名称

B.承包人名称

C.发承包项目名称

D.提供施工场地的约定

E.工程价款结算的约定

正确答案:查看最佳答案

第53题:根据《标准施工合同》，关于工程计量的说法，正确的有()。

A.单价子目已完工程量按月计算

B.总价子目的计量支付不考虑市场价格浮动

C.总价子目已完工程量按月计算

D.总价子目表中标明的工程量通常不进行现场计量

E.总价子目表中标明的工程量通常不进行图纸计量

正确答案:查看最佳答案

第54题:进行地质勘察时，按照《建设工程勘察合同》范本的要求，应由发包人承担责任的情况包括()。

A.钻机动力的燃油费

B.钻探设备的进场费用

C.修建进入勘察现场临时道路的费用

D.雇用临时工人平整钻机平台场地的费用

E.地下钻探时切断发包人提供图纸中未标明市政供水管道修复的赔偿费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西省注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:已履行项目审批手续的招标项目，开始招标前还需项目审批部门审查同意的事项有()。

A.招标文件

B.招标范围

C.招标方式

D.招标组织形式

E.中标人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工招标概述。按照国家有关规定，已履行项目审批.核准手续的招标项目，还需将招标范围.招标方式.招标组织形式等事项报项目审批.核准部门审查同意后才可以开始招标。参见教材P24。

第56题:根据《标准施工招标文件》，关于建设工程施工评标的说法，正确的有()。

A.评标过程可分为初步评审和详细评审两个阶段

B.初步评审检查投标书是否对招标文件做出实质性响应

C.评标委员会不得主动提出对投标文件澄清或补正要求

D.初步评审有不符合评审标准的，在进行详细评审后再处理

E.招标文件没有说明的评标标准和方法不得作为评标依据

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清.说明或补正。D项，有一项不符合评审标准，作废标处理，不再进行详细评审。

第57题:《合同法》规定的合同有效条件包括()。

A.合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力

B.当事人意思表示真实

C.合同当事人签字或盖章

D.合同应当采用书面形式

E.不违反法律或社会公共利益

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西省注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:根据《标准施工招标文件》，关于资格审查委员会和评标委员会的说法，正确的有()。

A.二者工作内容相同

B.成员数均为5人以上单数

C.技术经济方面的专家不得少于成员总数的2/3

D.成员均应执行《招标投标实施条例》相关规定

E.专家成员均应为高级技术职称

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资格审查委员会的组建应当遵守招标投标法及条例中有关评标委员会的规定，即由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术.经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。

第59题:根据9部委于2007年颁发的《标准施工招标文件》，标准施工招标文件的组成包括()。

A.评标办法

B.投标人须知

C.发包人提供的资料

D.图纸

E.发包人要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C.E项属于标准设计施工总承包招标文件的组成。

第60题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于指示的说法，正确的有()

A.工程师可作出口头指示

B.工程师助手可作出口头指示

C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示

D.工程师未及时补发书面指示，承包商应要求书面确认口头指示

E.工程师未在约定时间内答复书面确认要求，应视为确认了口头指示

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西省注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:C项，工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示，但某些特殊情况下可以在施工现场发出口头指示，承包商也应遵照执行，并在事后及时补发书面指示。

第61题:某招标项目由于主观原因，导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定标，则投标人有权()。

A.要求撤回投标文件

B.要求赔偿损失

C.拒绝招标人延长投标有效期的要求

D.要求将合同授予他们协商推举的中标人

E.要求退还投标保证金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，其投标保证金的有效期应相应延长，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的，则失去竞争资格，但有权收回其投标保证金。

第62题:某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷，当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是()。

A.施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构

B.通过有关调解仍未解决合同纠纷

C.施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议

D.和解无效

E.人民法院没有管辖权

正确答案:查看最佳答案

第63题:关于风险CM模式的说法，正确的有()。

A.cm合同属于管理承包合同

B.cm合同采用成本加酬金的计价方式c.cm承包商不赚取总包.分包合同的差价d.cm承包商属于专业咨询机构e.

C.合同属于管理承包合同b.cm合同采用成本加酬金的计价方式c.cm承包商不赚取总包.分包合同的差价

D.cm承包商属于专业咨询机构

E.cm承包商在工程设计阶段参与合同管理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西省注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:工程地质勘察包括的工作内容有()。

A.选址勘察

B.详细勘察

C.水质勘察

D.环境勘察

E.施工勘察

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程地质勘察，包括选址勘察.初步勘察.详细勘察以及施工勘察。

第65题:建设工程项目施工招标中，对资格预审申请文件进行审查时，属于资格审查委员会审查内容的是()。

A.同类工程施工经历

B.财务状况

C.企业信誉

D.项目经理资质要求

E.环境管理体系

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资格审查委员会在详细审查阶段审查的内容一般包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。E项，环境管理体系属于评标委员会在详细审查阶段审查的内容。

第66题:采用直接委托的方式发包建设任务有()

A.采用特定专利技术.专有技术进行勘察.设计或施工

B.停建或者缓建后恢复建设的单位工程，且承包人未发生变更的

C.施工企业自建有用工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的

D.在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，且承包人未发牛变更的

E.大型基础设施.公用事业等关系社会公共利益.公众安全的项目

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西省注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:风险型CM承包商对雇主委托范围的工作，()。

A.可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施

B.不得自己承担部分施工任务

C.应当全部由分包商实施

D.自己施工部分在cm工作范围内

E.自己施工部分不在cm工作范围内

正确答案:查看最佳答案

参考解析:CM承包商对雇主委托范围的工作，可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施。但自己施工部分属于施工承包，不在CM工作范围内。

第68题:建设工程勘察合同委托的工作内容有()。

A.工程放线测量

B.大地测量

C.结算工程量测量

D.水文地质勘察

E.工程地质勘察

正确答案:查看最佳答案

第69题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。

A.合同当事人违约

B.罢工

C.法院判决

D.仲裁机构裁定

E.地震

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西省注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件，E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，包括作为和不作为两种表现形式，还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。

第70题:在施工合同关系中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有()。

A.项目经理是施工企业的代理人

B.项目经理是项目经理部的代理人

C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任

D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任

E.项目经理应对其行为承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目经理是施工企业的代理人。根据代理的特征，由被代理人对代理行为承担民事责任。项目经理部属于法人的职能部门，不能够成为合同法律关系主体，不能够成为被代理人。

第71题:已履行项目审批手续的招标项目，开始招标前还需项目审批部门审查同意的事项有()。

A.招标文件

B.招标范围

C.招标方式

D.招标组织形式

E.中标人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照国家有关规定，已履行项目审批.核准手续的招标项目，还需将招标范围.招标方式.招标组织形式等事项报项目审批.核准部门审查同意后才可以开始招标。教材P24。

第72题:工程师对承包人提交的索赔报告进行审查时，证据材料包括()。

A.合同专用条件中的条款

B.经工程师认可的施工进度计划

C.施工现场和施工会议记录

D.工程延期审批表

E.费用索赔审批表

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西省注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:建筑工程一切险的保险期终止时间可以是()之日。

A.工程动工

B.全部工程验收合格

C.工程所有人实际占有全部工程

D.施工合同约定的竣工

E.保修期满

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格之时，或实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时，以先发生者为准;但在任何情况下，不超过保险单列明的建筑期保险终止日。

第74题:《建设工程监理合同》应明确委托人的权利有()。

A.授予监理人权限的权利

B.委托监理工程重大事项的决定权

C.对工程承包人的选定权

D.对实施项目的监理控制权

E.有关各方的主持协调权

正确答案:查看最佳答案

第75题:材料采购合同履行Z中，可用于现场交货数量验收的方法有()。

A.磅差分析法

B.查点法

C.经验鉴别法

D.衡量法

E.理论换算法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西省注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:关于建设工程材料设备采购合同特点的说法，正确的有()。

A.采购人可以是发包人，也可以是承包人

B.可以不转移材料设备的所有权

C.供货人只能是生产厂家

D.不同合同内容繁简程度差异较大

E.合同履行与施工进度密切相关

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B项，建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，以转移财产所有权为目的。C项，供货人可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商。

第77题:施工合同示范文本规定，因()等原因导致竣工时间延长，经工程师确认后可以顺延工期。

A.不可抗力

B.工程量增加

C.承包商基础施工超挖

D.设计变更

E.工程师延误提供所需指令

正确答案:查看最佳答案

第78题:下列情形中，()的合同是可撤销合同。

A.以欺诈.胁迫手段订立，损害国家利益

B.因重大误解而订立

C.在订立合同时显失公平

D.以欺诈.胁迫手段，使对方在违背真实意思情况下订立

E.违反法律.行政法规强制性规定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--陕西省注册监理工程师考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:我国对建设工程设计单位实行资质管理制度，工程设计资质包括()。

A.综合资质

B.行业资质

C.专业资质

D.专项资质

E.劳务资质

正确答案:查看最佳答案