[点击进入2022年福建省一级建造师法律法规预习题]
一.单选题(共有70题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:对抵押权实现的叙述中,不正确的是()。
A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的,可以与抵押人协议以抵押物折价或者以拍卖.变卖该抵押物所得的价款受偿
B.抵押物折价或者拍卖.变卖后,其价款超过债权数额的部分归抵押人所有,不足部分由债务人清偿
C.抵押合同以登记生效的,按抵押物登记的先后顺序清偿
D.抵押合同自签订之日起生效的,如果抵押物未登记的,按照债权比例清偿
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年福建省一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:根据《招标投标法实施条例》,下列情形中,属于不同投标人之间相互串通投标情形的是()。
A.约定部分投标人放弃投标或者中标
B.投标文件相互混装
C.投标文件载明的项目经理为同一人
D.委托同一单位或个人办理投标事宜
正确答案:查看最佳答案
第2题:根据《民法总则》,法人分为()。
A.企业法人和非企业法人
B.机关法人,企业法人和社团法人
C.一般法人和特别法人
D.营利法人,非营利法人和特别法人
正确答案:查看最佳答案
第3题:民事责任的承担方式中不包括()。
A.恢复原状
B.消除危险
C.赔礼道歉
D.没收财产
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年福建省一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:由于监理工程师指令有误导致现场停工,若合同中没有相应条款,则正确说法是()。
A.由建设单位做好现场维护,所需费用由建设单位承担
B.由施工单位做好现场维护,所需费用由监理单位承担
C.由施工单位做好现场维护,所需费用由施工单位承担
D.由施工单位做好现场维护,所需费用由建设单位承担
正确答案:查看最佳答案
第5题:工程建设地方标准不得与国家标准和行业标准相抵触,未经()的工程建设地方标准,不得在建设活动中使用。
A.批准
B.登记
C.备案
D.审查
正确答案:查看最佳答案
第6题:在乡村庄规划区内进行乡村公共设施和公益事业建设时,应当办理()。
A.乡村建设规划许可证
B.乡村建设工程规划许可证
C.乡村建设用地规划许可证
D.土地性质变更登记手续
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年福建省一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:关于中标人法律责任的说法,正确的是()。
A.中标人将中标项目的部分主体分包给他人的,可以责令停业整顿或吊销营业执照
B.中标人无正当理由不与招标人订立合同的,取消其中标资格,投标保证金不予退还
C.中标人不履行合同的,履约保证金不予退还,还应赔偿与履约保证金等额的损失
D.中标人严重违反合同义务的,取消其5年内参加依法必须进行招标项目的投标资格
正确答案:查看最佳答案
第8题:某工程项目工期为12个月,其中合同价款中安全防护.文明施工措施费用为100万元。在合同没有约定或约定不明愦况下,建设单位预付该部分费用最低应为()万元。
A.10
B.20
C.30
D.50
正确答案:查看最佳答案
第9题:关于建筑节能的说法,正确的是()。
A.已经建成的项目,2年后方可投入生产.使用
B.在新建建筑和既有建筑节能改造中,必须使用节能建筑材料和节能设备
C.在具备太阳能利用条件的地区,地方人民政府可以要求必须安装使用太阳能热水系统
D.不符合强制性节能标准的项目,建设单位不得开工建设
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年福建省一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是建筑节能的规定。A选项,不符合节能强制性标准的项目,已经建成的,不得投入生产和使用。B选项,应为鼓励使用节能建筑材料和节能设备,C选项,地方人民政府鼓励安装使用太阳能热水系统。
第10题:甲施工企业与乙劳务派遗公司订立劳务派遑协议,由乙向甲派追员工丁某,,关于该用工关系的说法,正确的是()。
A.丁某工作时因工受伤,甲应当申请工伤认定
B.在派追期间,甲被宣告破产,可以将丁某退回乙
C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训
D.在派追期间,丁被退回的,乙不再向其支付劳动报酬
正确答案:查看最佳答案
第11题:关于安装工程一切险保险期限的说法,正确的是()。
A.安装器保险期限的其实或终止可以超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。
B.安装工程一切险对就机械设备不负考核期的保险责任,但须承担起为秀气的保险责任。
C.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期,试车考核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限
D.安装工程一切险的保险责任自保险工程在土地动工或用于保险工程的材料.设备运抵工地之时起始
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是安装工程一切险及第三者责任险。A选项,安装工程保险期限的起始或终止不得超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。B选项,安装工程一切险对旧机械设备不负考核期的保险责任,也不承担未修葺的保险责任。C选项,试车考核期的长短不得超出安装工程保险明细表中列明的试车和考核期限。
第12题:甲建设单位与乙设计单位签订了设计合同,合同约定设计费为200万元。定金为设计费的15%,甲支付定金后,如果乙在规定期限内不履行合同,甲可以要求乙返还()元。
A.80万
B.60万
C.40万
D.30万
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年福建省一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:施工合同履行中,总包单位将土方开挖分包给了甲分包商,将基础部分分包了乙分包商,但是甲分包商工期延误,乙分包商为此应向()提出要求承担违约责任。
A.发包方
B.总包方
C.甲分包商
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
参考解析:首先明确承担违约责任的前提是要有有效的合同,和乙分包商有合同关系的只有总包单位,其次明确《合同法》第121条规定“当事人一方因第三人原因造成违约的,应当向对方承担违约责任”,本题的第三人是甲分包商,当事人一方是总包单位,现由于甲分包商违约,承担违约责任的自然就应该是总包单位,选B。
第14题:关于建设工程代理行为的说法,正确的是()。
A.建设工程承包活动属于法定代理
B.建筑材料设备的采购不得委托代理
C.建设工程诉讼只能委托律师代理
D.建设工程招标活动可以委托代理
正确答案:查看最佳答案
第15题:关于行政复议的说法,正确的是()。
A.行政复议既可以解决行政争议,也可以解决民事或者其他争议
B.在行政复议中随时可以调解
C.行政复议可以应申请一并审查抽象行政行为
D.行政复议决定具有终局性
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年福建省一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:某施工分包合同约定,由总承包单位租赁某大型施工起重机械用于工程施工,则该施工机械在使用前应由()共同进行验收。
A.总承包单位.出租单位.监理单位.建设单位
B.总承包单位.出租单位.安装单位.分包单位
C.总承包单位.分包单位.出租单位.建设单位
D.总承包单位.分包单位.安装单位.建设单位
正确答案:查看最佳答案
第17题:关于施工现场大气污染防治的说法,正确的()。
A.重点是防治排放污染物
B.暴(同音字)破作业选择风力小的天气进行,做好计划
C.结构施工阶段,作业区的目测扬尘高度小于1米
D.施工现场非作业区达到目测扬尘高度0.5米
正确答案:查看最佳答案
第18题:某建筑施工企业在申领安全生产许可证过程中被发现使用虚假材料,则按照《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,其可能受到的最严厉处罚是()。
A.1年内不得申请安全生产许可证
B.3年内不得申请安全生产许可证
C.吊销安全生产许可证
D.追究刑事责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年福建省一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:在一起钢材购销合同纠纷的诉讼过程中,作为买方的施工企业将钢材供应商在其网站上发布的价目表下载打印,并在法庭上作为证据出示,则该证据种类属于()。
A.特证
B.勘验笔录
C.书证
D.视听资料
正确答案:查看最佳答案
第20题:关于建筑市场行为公布的说法,正确的是().
A.行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间,公告部门应当停止对违法行为记录的公告
B.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密.商业秘密和个人隐私的记录一律不得公开
C.原行政处理决定被依法变更或撤销的,公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销,无需在公告平台上予以声明
D.企业整改经审核确实有效的,可以缩短其不良行为记录信息公布期限,但公布期限最短不得少于3个月
正确答案:查看最佳答案
第21题:甲向乙发出要约后,因发生了重大变故,甲又向乙发出一个通知,声明前一个要约的内容无效,则()。
A.甲发出后一个通知的行为是要约撤销
B.甲发出后一个通知的行为是要约撤回
C.后一个通知必须不迟于前一个通知到达乙时才有效
D.后一个通知只要不迟于乙发出承诺到达甲时才有效
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年福建省一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:要约的撤销要求撤销要约的通知在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人,撤回则要求要约到达受要约人之前或者同要约同时到达受要约人,本题中,并没有说明甲发出的要约是否到达乙,也没有说明乙是否承诺,因此A.B.C选项不确切,D是最符合题意的。
第22题:关于民事诉讼举证期限的说法,正确的是()
A.人民法院可以在案件审理过程中确定当事人的举证期限
B.人民法院确定举证期限,第一审普通程序案件不得少于10日
C.证期限可以由当事人协商,并经人民法院准许
D.事人逾期提供证据,人民法院不予采纳
正确答案:查看最佳答案
第23题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,除了交通事故.火灾事故外的其他事故造成的伤亡人数发生变化的,应当自事故发生()起及时补报。
A.60日
B.50日
C.40日
D.30日
正确答案:查看最佳答案
第24题:甲施工企业与乙签订了机动车买卖合同,该车辆所有权自()时发生移转。
A.交付
B.合同成立
C.合同生效
D.车辆完成登记
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年福建省一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:关于工程竣工结算方式与编审的叙述中,错误的是()。
A.工程竣工结算分为单位工程竣工结算.单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算
B.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总(承)包人编制,发包人可直接进行审查,也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查
C.单位工程竣工结算由承包人编制,发包人审查
D.政府投资项目,单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算应由上一级财政部门审查
正确答案:查看最佳答案
第26题:注册建造师应受到“吊销执业资格证书”处罚的情形,不包括()。
A.挂靠证书在项目上担任施工项目负责人
B.出租.出借注册证书用于企业资质年检
C.在转包项目中担任项目负责人
D.违法行为造成重大质量安全事故
正确答案:查看最佳答案
第27题:2010年3月12日,张某与王某因合同纠纷引发诉讼,张某委托某律师事务所的李律师做自己的诉讼代理人,授权委托书中委托权限一栏仅注明“全权代理”。则李律师有权代为()。
A.变更诉讼请求
B.提起上诉
C.进行和解
D.参加辩论
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年福建省一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:根据《建筑法》的规定,对建筑工程实行总承包时,总分包单位质量责任的表述中,不正确的是()。
A.工程质量由工程总承包单位负责
B.工程质量由工程总承包单位和发包人共同负责
C.总承包单位将建筑工程分包给其他单位的,分包单位应当接受总承包单位的质量管理
D.总承包单位将建筑工程分包给其他单位的,应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
第29题:关于物权保护的说法,正确的是()。
A.物权受到侵害的,权利人不能通过和解方式解决
B.侵害物权造成权利人损害的,权利人既可以请求损害赔偿,也可请求承担其他民事责任
C.侵华物权的,承担民事责任后,不再承担行政责任
D.物权的归属.内容发生争议的,利害关系人应当请求返还原物
正确答案:查看最佳答案
第30题:下列责任种类中,属于行政处罚的是()
A.管制
B.赔偿损失
C.返还财产
D.罚款
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年福建省一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:P45~46,A属于刑罚,BC属于民事责任,D属于行政处罚。民事责任.行政责任.刑事责任种类的区分,每年考1分。
第31题:关于中标和签订合同的说法,正确的是()
A.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人
B.招标人与中标人签订合同的标的,价款,质量等主要条款应当与招标文件一致,但履行期限可以另行协商确定
C.确定中标人的权利属于招标人
D.中标人应当自中标通知书送达之日起30日内,按照招标文件与投标人订立书面合同
正确答案:查看最佳答案
第32题:根据《政府采购法实施条例》,政府采购工程依法不进行招标的,可以采用的采购方式是()。
A.询价
B.单一来源采购
C.直接确定
D.框架协议
正确答案:查看最佳答案
第33题:建设单位领取施工许可后,因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的,关于其后果的说法,正确的是()。
A.发证机关核验施工许可证
B.发证机关收回施工许可证
C.施工企业重新办理施工许可证
D.施工许可证自行废止
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年福建省一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是延期开工.核验.重新办理批准的规定。建设单位领取施工许可后,因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止。
第34题:根据代理权获得的方式不同,代理可分为指定代理.委托代理.法定代理。某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程投标活动,这个行为属于()。
A.法定代理
B.委托代理
C.指定代理
D.表见代理
正确答案:查看最佳答案
第35题:关于人民法院管辖权的说法,正确的是()。
A.原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的,由最先受理的人民法院管辖
B.有管辖权的人民法院由于特殊原因,不能行使管辖权的,移送上级人民法院直接管辖
C.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼,原告可以向其中一个人民法院起诉
D.人民法院之间因管辖权发生争议,报请共同上级人民法院直接管辖
正确答案:查看最佳答案
第36题:关于不动产物权设立的说法,正确的是()。
A.经依法登记,发生设立效力
B.合同签字盖章,发生设立效力
C.依法属于国家所有的自然资源,所有权必须登记
D.未经登记,不动产交易合同无效
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年福建省一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:根据《实施工程建设强制性标准监督规定》,下列情形中不属于强制性标准监督检查内容的是()。
A.工程项目规划.勘察.设计.施工阶段是否符合强制性标准
B.工程项目使用的材料.设备是否符合强制性标准
C.工程管理人员是否熟悉强制性标准
D.工程项目的安全.质量是否符合强制性标准
正确答案:查看最佳答案
第38题:在施工过程中,施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同,但施工企业误将应支付给甲材料供应商的货款支付给了乙材料供应商,关于该货款处理的说法,正确的是()
A.只能由法院确定归属
B.施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利
C.乙材料供应商应当返还给甲材料供应商
D.材料供应商可以依据买卖合同要求乙材料供应商返还
正确答案:查看最佳答案
第39题:关于建设工程返修中法律责任的说法,正确的是()。
A.因施工企业原因造成的质量问题,施工企业应当负责返修并承担费用
B.已发行的工程质量缺陷,由缺陷责任方修复
C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的,不可追究项目负责人的责任
D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发行的质量问题
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年福建省一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是工程建设的返修。建设工程实行终身责任制,C.D选项错误,工程质量问题均由施工单位负责修复,所发生的费用有责任方承担。B选项错误
第40题:关于增值税应纳税额计算的说法,正确的是()。
A.纳税人兼营不同税率的项目,应当分别核算不同税率项目的销售额;未分别核算销售额的,从低适用税
B.小规模纳税人发生应税销售行为,实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法,可以抵扣进项税
C.纳税人销售货物.劳务.服务,无形资产.不动产,应纳税额为当期销项税额抵扣当期进项税额后的余
D.当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时,其不足部分不得结转下期继续抵扣
正确答案:查看最佳答案
第41题:关于一级建造师执业范围的说法,正确的是()。
A.注册建造师不得同时担任两人以上建设工程项目负责人,所有项目均为小型工程施工项目的除外
B.注册建造师担任施工项目负责人,在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前,经受聘企业同意的,可以再变更注册至另一家企业
C.注册建造师担任施工项目负责人期间,若发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的,可以更换施工项目负责人
D.工程所在地省级建设主管部门和有关部□可以根据本地的实际情况设置跨地区承揽工程项目置业准入条件
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考査的是一级建造师的执业范围。选项A注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外:同一工程相邻分段发包或分期施工的;(2>合同约定的工程验收合格的;(3)因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含),经建设单位同意的。选项B注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列愔形之一的,应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人:(1)发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的;(2)发包方同意更换项目负责人的;(3)因不可抗力等特殊愔况必须更换项目负责人的。选项D工程所在地各级建设主管部门和有关部□不得增设或者变相设置跨地区承揽工程项目执业准人条件。P76。
第42题:施工企业购买材料设备之后由保管人进行储存,存货人未按合同约定向保管人支付仓储费时,保管人有权扣留足以清偿其所欠仓储费的货物。保管人行驶的权利是().
A.抵押权
B.质权
C.留置权
D.用益物权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年福建省一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:按照《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,下列选项中属于施工单位资质不良行为的是()。
A.以他人名义投标
B.允许他人以本单位名义承揽工程
C.违法向他人分包工程
D.转让安全生产许可证
正确答案:查看最佳答案
第44题:关于法人的说法,正确的是()。
A.法人分为企业法人和行政法人
B.企业法人合并.分立的.应当向登记机关办理登记并公告
C.有独立经费的机关法人从批准之日取得法人资格
D.具有法人条件的事业单位经批准登记取得法人资料
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是法人的分类。A选项,法人分为行政法人.事业法人.社团法人。C选项,有独立经费的机关法人从成立之日起取得法人资格。D选项,依法需要办理法人登记的具有法人条件的事业单位,经批准取得法人资格,依法不需要办理法人登记的,从成立之日起具有法人资格。
第45题:合同权利转让未通知债务人,则()。
A.转让合同无效
B.对债务人不发生效力
C.推定为未转让
D.抗辩权发生转移
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年福建省一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:劳动者的下列情形中,用人单位可以随时解除劳动合同的是()。
A.在试用期后被证明不符合录用条件
B.严重违反用人单位的规章制度
C.被起诉有大量欠债
D.经常生病不能从事岗位工作
正确答案:查看最佳答案
第47题:某工程项目工期计划为18个月,其中合同价款中安全防护.文明施工措施费用为86万元,在合同没有约定或约定不明情况下,建设单位预付该部分费用至少应为()。
A.25.8万
B.34.4万
C.43万
D.51.6万
正确答案:查看最佳答案
第48题:关于货运中的多式联运的说法,正确的是()。
A.多式联运经营人对全程运输承担义务
B.指两个以上承运人以同一运输方式联运
C.多式联运单据不可以转让
D.区段承运人与订立合同的承运人对区段运输负连带责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年福建省一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。在首次开庭前,乙出示了双方订立的有效仲裁协议,此时人民法院应当()。
A.驳回起诉
B.终止起诉
C.继续审理
D.将案件移交合同约定的仲裁机构
正确答案:查看最佳答案
第50题:关于施工许可制度的说法中,正确的是()。
A.中止施工满1年经核验不符合条件的,应当收回其施工许可证
B.领取施工许可证后因故不能按期竣工超过6个月的,施工许可证自行废止**
C.因故中止施工,恢复施工后1个月内应向发证机关报告
D.批准开工报告的工程因故中止施工的,应当重新办理批准手续
正确答案:查看最佳答案
第51题:施工企业在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当()
A.继续按设计文件和图纸施工
B.对设计文件和图纸进行修改,按修改后的设计文件和图纸进行施工
C.对设计文件和图纸进行修改,征得设计单位同意后按修改后的设计文件和图纸进行施工及时提出意见和建议
D.及时提出意见和建议
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年福建省一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:甲施工企业与乙钢材生产企业签订一份600万元的钢材购销合同,合同约定甲施工企业分期付款,最后一笔尾款于2013年8月31日之前付清,丙企业在贷款合同的保证人一栏中加盖了企业的印章。甲施工企业逾期没有还清欠款,乙钢材生产企业于2013年9月20日向法院提起诉讼。下列关于保证责任和保证期间的表述,正确的是()。
A.丙企业承担一般保证责任,保证期间为自2013年8月31日起6个月
B.丙企业承担一般保证责任,保证期间为自2013年9月20日起6个月
C.丙企业承担连带保证责任,保证期间为自2013年8月31日起6个月
D.丙企业承担连带保证责任,保证期间为自2013年9月20日起6个月
正确答案:查看最佳答案
第53题:在工程建设中,建设单位对在建工程的权利是()。
A.债务
B.担保物权
C.所有权
D.用益物权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是物权的种类。所有权是所有人依法对自己财产所享有的占有.使用.收益和处分的权利。
第54题:某政府工程建设项目发.承包双方围绕工程结算款经多次协商也未能达成一致意见,承包人诉诸法院,上述纠纷属于()。
A.行政纠纷
B.民事纠纷
C.刑事纠纷
D.程序纠纷
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年福建省一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:根据《建设工程质量管理条例》,建设工程竣工后,组织建设工程竣工验收的主体是()
A.建设单位
B.建设行政主管部门
C.工程质量监督站
D.施工企业
正确答案:查看最佳答案
第56题:关于人身保险合同的说法,正确的是()
A.保险合同只能由被保险人和保险人签订
B.受益人由被保险人或投保人指定
C.被保险人或受益人必须是投保人
D.保险人可以用诉讼方式要求投保人支付保险费
正确答案:查看最佳答案
第57题:根据《招标投标法》,正确的是()。
A.建设行政主管部门
B.招标代理机构
C.招标人
D.投标人推选的代表
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年福建省一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:开标由招标人主持。P87.
第58题:关于仲裁协议的效力的说法,正确的是()。
A.当事人对仲裁协议效力有异议的,可以在仲裁过程中随时提出
B.如果合同终止,则合同中仲裁条款的效力也终止
C.当事人对仲裁协议效力有异议的,只能请求仲裁机构作出决定
D.未约定仲裁机构的,则仲裁协议无效
E.合同的变更.解除.终止或者无效,不影响仲裁协议的效力,体现出仲裁协议的独立性
正确答案:查看最佳答案
第59题:施工企业为建造师提供虚假申报材料申请注册的,可能承担的行政麦任是()。
A.取消投标资格
B.降低资质等级
C.责令限期改正
D.吊销企业资质证书
正确答案:查看最佳答案
第60题:下列情形中,属于人民法院对仲裁裁决裁定不予执行的是()
A.对仲裁裁决持不同意见的仲裁员没有在裁决书上签名的
B.仲裁庭的组成违反法定程序的
C.合同中没有仲裁条款,争议发生后当事人才达成书面仲裁协议的
D.载有仲裁条款的合同被人民法院确认无效的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年福建省一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:甲仓库为乙单位保管500吨水泥,双方约定保管费用为1000元,乙没能按约定支付保管费用,则甲可以()。
A.行使质押权变卖全部水泥
B.行使质押权变卖部分水泥
C.行使留置权变卖全部水泥
D.行使留置权变卖部分水泥
正确答案:查看最佳答案
第62题:甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了等级,乙将自己的土地使用权让给丙。
A.甲的地役权因办理等级而设立
B.乙转让土地使用权应经甲同意
C.土地所有权人设立地役权不必经乙同意
D.甲的地役权对丙具有约束力
正确答案:查看最佳答案
第63题:建设单位和施工企业经过平等协商确定某屋面防水工程的保修期限为3年,工程竣工验收合格移交使用后的第4年屋面出现渗漏,则承担该工程维修责任的是()
A.工单位
B.建设单位
C.使用单位
D.建设单位和施工企业协商确定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年福建省一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是建设工程质量的最低保修期限。屋面防水的最底保修期限为5年,3年的约定是无效的,因此施工单位应当承担维修责任。
第64题:在城市市区范围内,建筑施工过程中使用机械设备,可能产生环境噪声污染的,施工单位必须在工程开工()日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称.施工场所和期限.可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。
A.10
B.15
C.30
D.60
正确答案:查看最佳答案
第65题:关于商标专用权的说法,正确的是()。
A.商标专用权是一种有形财产权
B.转让注册商标的,由转让人向商标局提出申请
C.注册商标的有效期为10年
D.商标专用权的有效期自提出申请之日起计算
正确答案:查看最佳答案
第66题:在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程,建设单位在依法办理用地批准手续前,必须先取得该工程()。
A.施工许可证
B.建设工程规划许可证
C.拆迁许可证
D.建设用地规划许可证
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年福建省一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:工程监理人员发现工程设计不符合工程质量标准或合同约定的质量要求的,()。
A.有权要求设计单位改正
B.无权要求设计单位改正
C.应当报告建设单位要求设计单位改正
D.应当通知设计单位改正
正确答案:查看最佳答案
第68题:关于财产保险合同的说法,不正确的是()。
A.财产保险合同是以财产及其有关利益为标的的保险合同
B.财产保险合同的转让应当通知保险人,经保险人同意继续承保后,依法转让合同
C.在合同有效期内,保险标的的危险程度显著增加的,被保险人应当按照合同约定及时通知保险人,保险人可以按照合同约定增加保险费或解除合同
D.建筑工程一切险是财产保险合同,安装工程一切险是人身保险合同
正确答案:查看最佳答案
第69题:根据《立法法》,下列事项中必须由法律规定的是()
A.税率的确定
B.环境保护
C.历史文化保护
D.加施工许可证的申请条件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年福建省一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考察的始发的形式。税种的设立.税率的确定和税收征收基本制度只能由法律规定。
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第70题:下面关于项目招标的说法错误的是()。
A.施工单项合同估算价在200万元人民币以上的项目必须招标
B.个人投资的项目不需要招标
C.施工主要技术采用特定专利的项目可以招标
D.涉及到公众安全的项目必须招标
E.符合工程招标范围,重要材料采购单项合同估算价在100万元人民币以上的项目必须招标
正确答案:查看最佳答案
第71题:甲公司为扩大生产规模与乙银行签订了200万元的借款合同。为此,甲公司应履行的主要义务有()。
A.提供真实情况
B.提供担保人为公司担保
C.按期归还本金和利息
D.按照需要使用借款
E.按约定收取借款
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按照《合同法》规定,借款人的主要义务是提供真实情况.提供担保人担保.按照约定收取借款.按照约定用途使用借款.按期归还本金和利息。因此,甲公司只能按照借款合同约定的用途使用借款,而不能随意根据自己的需要使用借款。
第72题:关于民事诉讼管辖制度的说法,正确的有()。
A.甲区基层法院受理某技术转让合同纠纷案后,发现自己没有级别管辖权,将案件移送至甲市中级人民去院审理,属于管辖权转移
B.因房屋买卖合同纠扮提起的诉必能由房屋所在地人民法去院管辖
C.房屋买卖合同份案件不可约定管辖法院
D.移送管辖有可能是因为受理法院违反了级别管辖的规定所导致
E.当事人可以通过协议变更案件的级别管辖
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年福建省一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》,建筑市场诚信行为公告可修正或变更的情形有()。
A.行政处罚决定在被行政复议期间的
B.行政处罚决定被依法停止执行的
C.行政处罚决定经行政诉讼被撤销的
D.行政处罚决定经行政复议被撤销的
E.行政处罚决定因行政行政执法监督被变更的
正确答案:查看最佳答案
第74题:根据《生产安全事故应急预案管理办法》,生产经营单位应急预案应当时修订的情形有()。
A.周围环境发生变化,形成新的重大危险源的
B.生产工艺和技木发生变化的
C.因重组导致经营方式变化的
D.经营状况不良的
E.应急组织指挥体系或者职责已经调整的
正确答案:查看最佳答案
第75题:根据《合同法》的规定,合同中有()情形的,免责条款无效。
A.造成对方人身伤害的
B.因故意造成对方财产损失的
C.因重大过失造成对方财产损失的
D.胁迫.欺诈行为的
E.因不可抗力造成损失的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年福建省一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:物权的保护中,造成不动产或者动产毁损的,权利人可以请求()。
A.修理
B.重作
C.更换
D.恢复原状
E.损害赔偿
正确答案:查看最佳答案
第77题:关于法律责任的说法,正确的有()。
A.法律责任是因违反法律上的义务而形成的法律后果
B.法律责任的认定和追究,只能由司法机关依法定程序进行
C.法律明确规定了法律责任的范围和性质
D.法律责任即承担不利的法律后果
E.法律责任的实现由国家强制力作为保障
正确答案:查看最佳答案
第78题:《建设工程质量管理条例》将违法分包的情形界定为()。
A.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的
B.建设工程总承包合同中有约定,又经建设单位认可,承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的
C.分包单位将其承包的建设工程再分包的
D.建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责
E.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年福建省一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:关于地役权,下列表述正确的是()。
A.当事人应当采用书面形式订立地役权合同
B.地役权合同应包括解决争议的方法
C.地役权自地役权合同签订时设立
D.地役权自地役权合同生效时设立
E.未经登记,不得对抗善意第三人
正确答案:查看最佳答案
第80题:根据《担保法》,下列主体可以作为保证人的有()。
A.某公司的职能部门
B.某市人民法院
C.某有限责任公司
D.自然人孙某
E.某建筑大学
正确答案:查看最佳答案
第81题:表见代理除需符合代理的一般条件外,还需具备的特别构成要件包括()。
A.须本人存在过失
B.须相对人为善意
C.须被代理人丧失民事行为能力
D.须相对人主观故意
E.须存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年福建省一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第82题:根据《标准化法》,下列标准中不能制定为强制性标准的有()。
A.行业标准
B.地方标准
C.团体标准
D.企业标准
E.囯家标准
正确答案:查看最佳答案
第83题:当事人就合同履行地点约定不明确,不能达成补充协议,又不能根据合同有关条款和交易习惯确定的,则()。
A.给付货币的,在接受货币一方所在地履行
B.交付不动产的,在不动产所在地履行
C.履行义务一方有权选择履行地点
D.其他标的,在履行义务一方所在地履行
E.接受履行方有权选择履行地点
正确答案:查看最佳答案
第84题:关于无效合同法律后果的叙述中,正确的是()。
A.无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约束力
B.合同部分无效,不影响其他部分效力的,其他部分仍然有效
C.合同无效或者被撤销后,因该合同取得的财产,不予返还
D.合同无效.被撤销或者终止的,不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力
E.建设工程施工合同无效,将不会产生支付违约金的法律后果
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年福建省一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第85题:建筑业企业申请资质升级.资质增项,在申请之日起的前一年内出现下列情形,资质许可机关对其申请不予批准的有()。
A.与建设单位或者企业之间相互串通投标的
B.未取得施工许可证擅自施工的
C.发生过安全事故的
D.将承包的工程转包或者违法分包的
E.恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的
正确答案:查看最佳答案
第86题:根据《绿色施工导则》,关于水资源利用的说法,正确的有0
A.优先采用中水搅拌.中水养护,有条件的地区和工程应收集雨水养护
B.施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水金额指标,合并计量管理
C.处于基坑降水阶段的工地,宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水
D.施工现场喷洒路面.绿化浇灌优先选择使用市政自来水
E.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%
正确答案:查看最佳答案
第87题:关于买卖合同的说法,正确的有()。
A.标的物在交付之前产生的孳息,归出卖人所有
B.试用期间届满,试用买卖的买受人对是否购买标的物未做表示的,视为购买
C.买受人已经支付标的物总价款的75%以上的,出卖人无权要求取回标的物
D.因标的物的主物不符合约定而解除合同的,解除合同的效力不及于从物
E.标的物在订立合同之前已为买受人占有的,合同生效的时间为交付时间
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年福建省一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是买卖合同的规定,C选项,买受人已支付标的物总价75%以上的,(出卖人有权,只是法院不支持),卖人主张取得标的物的,法院不予支持。D选项,主物不合符约定而解除合同的,效力及于从物。从物不符合解除合同的,不及于主物。
第88题:对于达到一定规模且危险性较大的基坑支护与降水分部工程施工,须严格按施工程序进行,下列做法中正确的有()。
A.施工单位在施工组织设计中编制安全技术措施
B.施工方案中应附具安全验算结果
C.施工方案应经施工单位项目经理.总监理工程师签字后实施
D.应由专职安全生产管理人员进行现场监督
E.施工方案应经施工单位技术负责人.总监理工程师签字后实施
正确答案:查看最佳答案
第89题:根据《仲裁法》,仲裁裁决可能被撤销的情形有()。
A.仲裁委员会裁决的事项超出仲裁协议约定的范围
B.仲裁委员会被撤销
C.双方当事人均对仲裁裁决不服
D.重大案件适用了独任庭审理
E.仲裁委员会依据伪造的证据做出的裁决
正确答案:查看最佳答案
第90题:关于安装工程一切险保险的说法,正确的是()。
A.安装工程保险期限的起始或终止可以超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日
B.安装工程一切险对旧机械设备不负考核期的保险责任,但须承担维修期的保险责任
C.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期,试车考核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限
D.安装工程一切险的保险责任自保险工程在土地动工或用于保险工程的材料.设备运抵工地之时起始
E.安装工程一切险对考核期的保险责任一般不超过三个月,否则应另行加收保险费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年福建省一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第91题:甲建筑公司与乙设备供应商签订了设备买卖合同,并按约定交由一家运输公司送货。乙的主要义务包括()。
A.按合同约定交付设备
B.转移该设备所有权
C.承担设备损毁风险
D.瑕疵担保
E.现实交付
正确答案:查看最佳答案
第92题:下列有关应急救援预案的规定,正确的是()。
A.施工单位应组织专家对本单位的应急预案进行评审
B.专项应急预案应当规定应急指挥组织机构与职责及应急预案体系.事故风险描述
C.按照分级属地原则,向安全生产监督管理部门和有关部门进行告知性备案
D.可分为综合应急预案.专项应急预案和现场处置方案
E.每年至少组织一次综合应急预案演练和专项应急预案演练,每半年至少组织一次现场处置方案演练
正确答案:查看最佳答案
第93题:关于仲裁开庭与裁决的说法,正确的有()
A.当事人协议不开庭的,仲裁庭可以根据仲裁申请书.答辩书以及其他材料作出裁决
B.被申请人在开庭审理时末经仲裁庭许可中途退庭的,仲裁庭不可缺席审理并作出裁决
C.仲裁裁决是由仲裁庭作出的具有强制执行效力的法律文书
D.仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或地区均可得到承认和执行
E.申请仲裁裁决强制执行时效的中断适用法律有关诉讼时效中断的规定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年福建省一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第94题:根据《必须招标的工程项目规定》,对规定范围内的各类工程建设项目达到规定标准之一的,必须进行招标。下列属于规定标准的有()。
A.勘察.设计.监理等服务的采购,单项合同估算价在100万元人民币以上
B.施工单项合同估算价在400万元人民币以上
C.施工单项合同估算价在200万元人民币以上
D.重要设备.材料等货物的采购,单项合同估算价在200万元人民币以上
E.重要设备.材料等货物的采购,单项合同估算价在100万元人民币以上
正确答案:查看最佳答案
第95题:关于投标人的说法,正确的有()。
A.投标人发生合并.分立.破产等重大变化的,其投标无效
B.投标人参加依法必须进行招标的项目投标,不受地区或者部门的限制
C.存在控股关系的不同单位不得参加同一招标项目的投标
D.单位负责人为同一人的不同单位参加同一标段投标的,相关投标无效
E.两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体投标
正确答案:查看最佳答案
第96题:关于仲裁裁决的说法,正确的有()。
A.仲裁裁判应当根据仲裁员的意见作出,形不成多数意见的,由仲裁委员会讨论决定
B.仲裁裁决没有强制执行力
C.当事人可以请求仲裁庭根据双方的和解协议作出裁决
D.仲裁实行一裁终局,当事人不可以就已经萩决的事项再次申请仲裁
E.仲裁裁决一经作出立即发生法律效力
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年福建省一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第97题:关于调解法律效力的说法,正确的有()。
A.法院调解书经双方当事人签收后,具有强制执行的法律效力
B.仲裁调解书经人民法院确认后,即发生法律效力
C.经人民调解委员后调解达成的调解协议具有法律约束力
D.经调解组织调解达成的调解协议,具有强制执行的法律效力
E.专业机构调解达成的调解协议具有法律约束力
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是调解的规定。法院调解经双方当事人签收后,具有强制执行的法律效力.仲裁调解书经双方当事人签收后,即发生法律效力,经人民调解委员会调解达成的调解协议具有法律约束力,专业机构调解达成的调解协议具有法律约束力,经过调解组织调解达成的调解协议,不具有强制执行的法律效力。
第98题:下列情形中,需要由全国人民代表大会常务委员会裁决的有()。
A.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用
B.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用
C.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致,不能确定如何适用
D.部门规章之间对同一事项的规定不一致,不能确定如何适用
E.根据授权制定的法规与法律规定不一致,不能确定如何适用
正确答案:查看最佳答案
第99题:在民事诉讼证据认定中,不能单独作为认定案件事实依据的有()。
A.以严重违背公序良俗的方法获取的证据
B.未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言
C.与一方当事人有利害关系的证人出具的证言
D.无正当理由未出庭作证的证人证言
E.无法与原件.原物核对的复印件.复制品
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2022年福建省一级建造师法律法规预习题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!