[点击进入注册监理工程师在线测试电子题库]
一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:所有的施工合同价款都必须在()中注明。
A.中标通知书
B.协议书
C.投标书
D.招标书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师在线测试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:为了明确划分由于政策F法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任,《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指()。
A.投标截止日前第14天
B.投标截止日前第28天
C.招标公告发布之日前第14天
D.招标公告发布之日前第28天
正确答案:查看最佳答案
第2题:建设单位在()合同中承担了项目的全部风险。
A.单价
B.总价可调
C.总价不可调
D.成本加酬金合同
正确答案:查看最佳答案
第3题:接到采购方的书面异议通知后,供货方应在()天内,负责处理,否则即视为默认采购方提出的异议和处理意见。
A.5
B.7
C.10
D.14
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师在线测试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:如果对建设工程的功能和重量要求较高,就需要投入较多的资金和需要较长的建设时间,这说明建设工程质量目标与投资和进度目标存在()关系。
A.对立
B.统一
C.既对立又统一
D.既不对立又不统一
正确答案:查看最佳答案
第5题:某工程签订的钢材采购合同中,运费未予明确,则()。
A.运费由施工承包商承担
B.运费由供货商承担
C.供应商应通知采购方自提
D.运费由施工承包商和供货商各承担一半
正确答案:查看最佳答案
第6题:委托监理合同的通用文件是()。
A.合同专用条件
B.合同标准条件
C.监理委托函
D.中标函
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师在线测试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:某施工招标项目投标截止日为4月30日,评标时间为5个工作日,招标人发出中标通知书的时间为5月15日,招标人与中标人签订的合同时间为6月14日,则该项目施工投标保证的有效期截止时间为()。
A.4月30日
B.5月5日
C.5月15日
D.6月14日
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算,截止时间根据招标项目的情况由招标文件规定。招标人应在有效期内完成评标.定标.签订合同的全部工作。
第8题:建设工程施工合同的计价方式中,()通常用于工期较长的施工合同。
A.固定价格合同
B.组合计价合同
C.可调价格合同
D.成本加酬金合同
正确答案:查看最佳答案
第9题:根据《标准施工合同》,发包人在工程施工准备阶段的义务是()。
A.组织施工单位测设施工控制网
B.组织监理单位编制施工组织设计
C.组织设计单位进行设计交底
D.组织监察单位进行现场勘查
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师在线测试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:FIDIC施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会,由()的人员组成。
A.仲裁委员会指定
B.政府管理机构指定
C.业主与承包商协商选定
D.行业协会指定
正确答案:查看最佳答案
第11题:关于延长投标有效期的说法,错误的是()。
A.需要延长投标有效期时,招标人应以书面形式t通知所有投标人
B.投标人统一延长投标有效期,其投标保证金的有效期相应延长
C.投标人可以拒绝y延长投标有效期,但会失去参与投标竞争的资格
D.投标人j拒绝延长投标有效期的,无权收回投标保证金
正确答案:查看最佳答案
第12题:在投标有效期内出现特殊情况,招标人以书面形式通知投标人延长投标有效期时,投标人的正确做法是()。
A.同意延长,并相应延长投标保证金的有效期
B.同意延长,并要求修改投标文件
C.同意延长,但拒绝延长投标保证金的有效期
D.拒绝延长,但无权收回投标保证金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师在线测试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:需要延长投标有效期时,招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长,其投标保证金的有效期应相应延长,但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长,则失去竞争资格,但有权收回其投标保证金。
第13题:《设计施工总承包合同》的“价格清单”是指()。
A.承包人按照发包人提出的工程量清单而计算的报价单
B.承包人按发包人的设计图纸概算量,填入单价后计算的合同价格
C.承包人按其提出的投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各阶段的计划费用
D.承包人向发包人的投标报价
正确答案:查看最佳答案
参考解析:设计施工总承包合同的价格清单,指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写,并标明价格的报价单。与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量清单,经承包人填写单价后计算价格的方式不同。由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划,因此价格清单是指承包人完成所提投标方案计算的设计.施工.竣工.试运行.缺陷责任期各阶段的计划费用,清单价格费用的总和为签约合同价。
第14题:招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是()。
A.初步设计编制的概算价
B.施工图设计编制的预算价
C.投标书中标明的报价
D.评标委员会算出的评标价
正确答案:查看最佳答案
第15题:招标人确定中标人后()D内,应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。
A.15
B.30
C.25
D.60
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师在线测试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:根据《标准施工合同》,合同附件格式包括()。
A.项目经理任命书
B.合同协议书
C.工程设备表
D.建筑材料表
正确答案:查看最佳答案
第17题:抵押与质押的区别主要在于()。
A.担保财产是否为第三人的财产
B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人
C.担保财产是否转移占有
D.债权人是否有优先受偿权
正确答案:查看最佳答案
第18题:如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货,施工合同没有按期完成,则建设单位可以要求()承担责任。
A.施工单位
B.监理单位
C.材料供应商
D.项目经理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师在线测试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:FIDIC《施工合同条件》是以()来划分不可抗力的后果责任。
A.不可抗力事件发生的时点
B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属
C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属
D.承包商投标时能否合理预见
正确答案:查看最佳答案
参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力后果责任的归属,即以施工现场人员和财产的归属,发包人和承包人各自承担本方的损失,延误的工期相应顺延。(选项A.B.C)FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分不可抗力后果责任的归属,规定雇主承担风险责任,承包商受到损害的费用由雇主给予支付,延误的工期相应顺延。(选项D)
第20题:建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是()。
A.价格清单
B.分析软件
C.设计文件
D.计算书
正确答案:查看最佳答案
第21题:在大型工程设备采购招标中,关于评标的说法,正确的是()。
A.投标保证金额不足,属于细微偏差
B.备品备件的价格可以单独报价
C.单价计算的结果与总价不一致,属于重大偏差
D.评标时不应考虑运费问题
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师在线测试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:未提交投标保证金或金额不足属于实质性偏差。单价计算的结果与总价不一致,属于细微偏差。大型工程设备采购招标中,评审要素包括运输费.交货期.付款条件.零部件和备品备件.售后服务费用.运营费和维护费.设备性能和生产率等,其中备品备件的价格可以包含在投标价内,也可以单独报价。
第22题:根据《中华人民共和国合同法》,下列有关处理合同纠纷的叙述中,错误的是()。
A.合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决
B.合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决
C.仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁
D.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管理
正确答案:查看最佳答案
第23题:合同工程竣工前的工程设备试运行,应由()组织。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.设备供应商
正确答案:查看最佳答案
第24题:业主与监理单位签订的监理合同文件,除监理委托合同外,还包括标准条件.专用单件以及实施过程中的补充协议等,这些文件发生矛盾时,应以()的顺序为准确认其效力。
A.上述文件排列
B.监理委托合同约定
C.优先使用专用条款
D.年月最后编号
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师在线测试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对()提出要求。
A.单车试验
B.联动试车
C.投料试车
D.性能测试
正确答案:查看最佳答案
参考解析:通用条款规定的竣工试验程序按三阶段进行:第一阶段,承包人进行适当的检查和功能性试验,保证每一项工程设备都满足合同要求,并能安全地进入下一阶段试验,如对单车试验等的要求,包括试验前准备(选项A);第二阶段,承包人进行试验,保证工程或区段工程满足合同要求,在所有可利用的操作条件下安全运行,如对联动试车.投料试车等的要求,包括人员.设备.材料.燃料.电力.消耗品.工具等必要条件(选项B.C);第三阶段,当工程能安全运行时,承包人应通知监理人,可以进行其他竣工试验,包括各种性能测试,以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标,如对性能测试及其他竣工试验的要求,包括产能指标.产品质量标准.运营指标.环保指标等(选项D)。
第26题:关于留置的说法,正确的是()。
A.留置权可以通过合同的约定产生
B.留置权不以债权人合法占有对方财产为前提
C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人
D.施工合同不可实施留置权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:留置权是一种法定物权,不能通过合同约定产生留置权。行使留置权的前提为债权人合法占有对方财产,并且债务人的债务已经到了履行期。能够留置的财产仅限于动产。当债务人不能按照合同约定期限履行债务时,债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利。
第27题:某材料采购合同中,双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货,采购方为避免停工待料,不得不以较高价格紧急采购,为此多付价款20万元(无其他损失),若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额为()。
A.10万元
B.20万元
C.30万元
D.50万元
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师在线测试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:若违约金不足以偿付采购方所受到的实际损失时,可以修改违约金的计算方法,使实际受到的损害能够得到合理的补偿。
第28题:设计合同中约定的费用为估算设计费,需按批准的()核算设计费。
A.初步设计概算
B.投资估算
C.施工图预算
D.扩大的初步设计概算
正确答案:查看最佳答案
第29题:下列合同不适用合同法的是()。
A.买卖合同
B.借款合同
C.委托合同
D.收养合同
正确答案:查看最佳答案
第30题:(1)某建设工程采购的砂石材料,采用现场交货的到货检验方式,其数量验收可采用的方法是()。
A.外观检验法
B.衡量法
C.经验鉴别法
D.物理检验法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师在线测试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是交货检验。数量验收的方法包括:衡量法;(2)理论换算法;(3)查点法。参见教材P130。
第31题:在勘察合同履行过程中,为了保证勘察工作顺利开展,下列准备工作中属于勘察人工作的是()。
A.现场地上障碍物的拆除工作
B.勘察现场设备机具的布置和架设
C.完成通水.通电及道路平整作业
D.提供水上作业用船
正确答案:查看最佳答案
第32题:将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔,是按照()进行的分类。
A.合同目的
B.索赔起因
C.索赔的合同依据
D.索赔事件的性质
正确答案:查看最佳答案
第33题:《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指()。
A.投标截止日
B.开标之日
C.中标通知书发出之日
D.投标截止日28天
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师在线测试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是订立合同时需要明确的内容。通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28天。参见教材P79。
第34题:建设工程总承包合同的履行不包括()。
A.合同应明确双方责任
B.建设工程总承包合同订立后,双方都应按合同的规定严格履行
C.总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包,但不得倒手转包
D.建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位,但是除总承包合同中约定的工程分包外,必须经发包人认可
正确答案:查看最佳答案
第35题:招标人对施工投标保函的正确处理方式是()。
A.未中标的投标人不退还
B.中标的投标人在中标的同时退还
C.在中标的投标人提交履约担保后退还
D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还
正确答案:查看最佳答案
第36题:根据《中华人民共和国合同法》规定,合同解除后,合同中的()条款仍然有效。
A.结算和清理
B.结算.清理.违约
C.结算.仲裁.违约
D.仲裁和诉讼
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师在线测试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:FIDIC施工合同条件规定,承包商运抵施工现场的自有施工设备,在()可运出施工现场。
A.经工程师批准后
B.经项目经理批准后
C.任何时候
D.其他施工现场需要时
正确答案:查看最佳答案
第38题:承包人在工期可以顺延的情况发生后()D内,应将延误的工期向工程师提出书面报告。
A.7
B.14
C.28
D.34
正确答案:查看最佳答案
第39题:监理工程师有权处理的索赔是承包商()。
A.依据合同条款提出的索赔
B.依据其他法律文书提出的索赔
C.提出的道义索赔
D.无合法理由延误竣工对业主的违约索赔
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师在线测试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:人民法院应当在受理撤销裁决申请之EL起()内作出撤销裁决或者驳回申请的裁定。
A.15天
B.30天
C.2个月
D.6个月
正确答案:查看最佳答案
第41题:根据FIDIC《施工合同条件》,保留金返还的正确方式是()。
A.工程师颁发工程接收证书后一次性返还
B.工程师颁发工程履约证书后一次性返还
C.工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还
D.工程师颁发工程接收证书和缺陷责任期满后分两次返还
正确答案:查看最佳答案
参考解析:FIDIC《施工合同条件》规定保留金在工程师颁发工程接收证书和颁发履约证书后分两次返还。颁发工程接收证书后,将保留金的50%返还承包商;颁发履约证书后,将全部保留金返还承包商。
第42题:依据《中华人民共和国合同法》的规定,出现()订立的合同,当事人可以向人民法院起诉请求变更合同。
A.对方有过错
B.损害国家利益
C.一方以胁迫手段
D.损害当事人利益
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师在线测试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:关于投标保证金的说法,正确的是()。
A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金
B.投标人不按要求提交投标保证金的,其投标文件按废标处理
C.投标保证金有效期应当长于投标有效期
D.中标人不能要求先退回投标保证金,再提交履约保证金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是接受投标书阶段的工作。选项A错误,投标人在递交投标文件的同时,应按投标人须知前附表规定的金额.担保形式递交投标保证金,联合体投标的,其投标保证金由牵头人递交;选项C错误,投标保证金有效期与投标有效期一致;选项D错误,招标人与中标人签订合同后的5个工作日内,就应该退还投标保证金。与提交履约保证金没有强制的制约关系。参见教材P33。
第44题:某工程某分项工程,工程师参加了该分项的验收。在隐蔽后,工程师又对该分项的质量表示怀疑,于是进行了重新检验,结果发现确实存在问题,则()。
A.费用损失由承包方承担,工期损失发包方由承担
B.费用损失由工程师承担,工期损失由承包方承担
C.费用损失由承包方承担,工期损失由承包方承担
D.费用损失由工程师承担,工期损失由发包方承担
正确答案:查看最佳答案
第45题:按照《中华人民共和国合同法》的规定,债权人决定将合同中的权利转让给第三人时,转让行为()。
A.必须征得对方同意
B.无须征得对方同意,但要通知对方
C.无须征得对方同意,但要提供担保
D.无须征得对方同意,也无须通知对方
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师在线测试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:FIDIC是最具权威的国际咨询工程师组织,发布了大量的项目管理有关文件和标准化的合同文本,其中()是FIDIC编制其他合同文本的基础。
A.《简明合同格式》
B.《生产设备和设计—施工合同条件》
C.《施工合同条件》
D.《设计采购施工(
E.pc)/交钥匙工程合同条件》
正确答案:查看最佳答案
第47题:根据《建设工程勘察合同(示范文件)》,对于勘察现场范围内不属于委托任务,又没有图纸或资料的地段,其地下埋藏物的查清应由()负责。
A.承包人
B.勘察人
C.监理人
D.发包人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:在勘察现场范围内,不属于委托勘察任务,又没有图纸或资料的地段,发包人应负责查清地下埋藏物。
第48题:资格预审程序中应首先进行()。
A.资格预审资料分析
B.发出资格预审通知书
C.发布资格预审通告
D.发售资格预审文件
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师在线测试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:下列关于材料采购合同变更或解除的说法,错误的是()。
A.一方当事人要求变更或解除合同时,在未达成新的协议以前,原合同仍然有效
B.物资采购合同变更的内容涉及交货时间的变更
C.供货方提供的货物数量不够,采购方可以拒收货物
D.采购方对合同约定的订购数量拒收,要承担中途退货的责任
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第50题:工程设计合同签订后,设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动,应遵循的原则包括()。
A.在原定设计范围内的内容,设计人根据设计审查结论进行必要的修改和调整补充
B.设计人进行设计交底时,监理人提出的设计变更要求,经过设计人进行修改后即可交付施工
C.经过批准的设计文件确需修改,发包人先报经原审批机关批准,再委托原设计人修改
D.经过修改的设计文件,发包人应重新向设计管理部门报批
E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计
正确答案:查看最佳答案
参考解析:经过批准的设计文件不得随意变更,发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时,应当首先报经原审批机关批准,然后由原建设工程勘察.设计单位修改,经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。
第51题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于不可抗力的说法,正确的有()。
A.以承包商投标能否合理预见划分风险责任的归属
B.以不可抗力发生的时点来划分后果责任
C.承包商的中标合同价中包括不可抗力损害的风险费用
D.雇主承担不可抗力的风险责任
E.承包商和雇主按人员和财产归属承担不可抗力风险责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师在线测试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力的后果责任,即以施工现场人员和财产的归属,发包人和承包人各自承担本方的损失,延误的工期相应顺延。FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分风险责任的归属,即由于承包商的中标合同价内未包括不可抗力损害的风险费用,因此对不可抗力的损害后果不承担责任,规定雇主承担风险责任,承包商受到损害的费用由雇主给予支付,延误的工期相应顺延。
第52题:建设工程合同管理的基本方法包括()。
A.严格执行建设工程合同管理法律法规
B.普及相关法律知识,培训合同管理人才
C.推进建筑领域的改革
D.建立合同管理目标制度
E.推行合同示范文本制度
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设工程合同管理的基本方法包括:严格执行建设工程合同管理法律法规,普及相关法律知识.培训合同管理人才,设立合同管理机构.配备合同管理人员,建立合同管理目标制度,推行合同示范文本制度。
第53题:招标人编制的招标文件通常包括()
A.投标须知
B.合同条件
C.设计审查文件
D.资格审查文件
E.工程量清单
正确答案:查看最佳答案
第54题:材料采购合同当事人应当在合同中约定明确的交货期限或者交付期间,没有约定或者约定不明确且不能达成补充协议的,应当根据()确定。
A.合同有关条款
B.交易习惯
C.签订合同地有关政策
D.债务人可以随时履行
E.债权人也可以随时要求履行
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师在线测试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的,债务人可以随时履行,债权人也可以随时要求履行,但应当给对方必要的准备时间。
第55题:材料采购合同履行中,供货方交付产品时,可以作为双方验收依据的有()。
A.双方签订的采购合同
B.施工合同对材料的要求
C.合同约定的质量标准
D.合同未约定的推荐性质量标准
E.双方当事人共同封存的样品
正确答案:查看最佳答案
参考解析:验收依据包括:1.双方签订的采购合同;2.供货方提供的发货单.计量单.装箱单及其他有关凭证;3.合同内约定的质量标准,应写明执行的标准代号.标准名称;4.产品合格证.检验单;5.图纸.样品或其他技术证明文件;6.双方当事人共同封存的样品。
第56题:评标委员会修正错误的原则是()
A.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的,以小写写金额为准
B.总价金额与单价金额不一致的,以总价金额为准,但总价金额小数点有明显错误的除外
C.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的,以评标委员会评定金额为准
D.总价金额与单价金额不一致的,以单价金额为准,但单价金额小数点有明显错误的除外
正确答案:查看最佳答案
第57题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法,正确的有()。
A.适用于设计——施工一体化的总承包项目
B.适用于依法强制监理的项目
C.适用于所有招标项目
D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目
E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师在线测试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:《标准设计施工总承包招标文件》适用于设计——施工一体化的总承包项目。《招标投标法实施条例》规定,编制依法必须进行招标的项目的招标文件,应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本。《标准施工招标文件》.《简明标准施工招标文件》和《标准设计施工总承包招标文件》均适用于公开招标和邀请招标。
第58题:依据《合同法》,下列合同属于建设工程合同的有()。
A.勘察合同
B.设计合同
C.监理合同
D.施工合同
E.设备采购合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按完成承包的内容进行分类,建设工程合同可以分为建设工程勘察合同.建设工程设计合同.建设工程施工合同(选项A.B.D)。选项C.E属于与建设工程相关的合同。
第59题:采用可调价格合同,施工过程中发生()情况时,可以调整合同价款。
A.设计变更
B.工程师批准的承包人索赔
C.当地税务部门对税费的调整
D.遇到图纸未表明的地下构筑物
E.中期支付进度款扣回部分预付款
正确答案:查看最佳答案
第60题:在施工合同履行过程中,如果发包人不按合同规定及时向承包人支付工程进度款,则承包人有权()。
A.立即停止施工
B.要求签订延期付款协议
C.在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工
D.追究违约责任
E.立即解除合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师在线测试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:合同法律关系主体是指享有相应权利,承担相应义务的合同当事人,包括()。
A.自然人
B.企业法定代表人
C.企业法人
D.非企业法人
E.其他组织
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同法律关系主体包括自然人.法人和其他组织,其中法人可以分为企业法人和非企业法人两大类。
第62题:关于无权代理的说法,正确的有()。
A.超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理
B.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”
C.对无权代理行为,“被代理人”可以行使“追认权”
D.无权代理行为按一定程序可以转化为h合法代理行为
E.无权代理行为由行为人承担民事责任
正确答案:查看最佳答案
第63题:材料采购合同履行Z中,可用于现场交货数量验收的方法有()。
A.磅差分析法
B.查点法
C.经验鉴别法
D.衡量法
E.理论换算法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师在线测试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:《建设工程监理合同》应明确委托人的权利有()。
A.授予监理人权限的权利
B.委托监理工程重大事项的决定权
C.对工程承包人的选定权
D.对实施项目的监理控制权
E.有关各方的主持协调权
正确答案:查看最佳答案
第65题:监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后应按时完成核查,如未在约定时间内核查,又未提出具体意见,则()。
A.视为监理人已同意承包人提交的竣工付款申请单
B.视为监理人不同意承包人提交的竣工付款申请单
C.可将竣工付款申请单中说明的合同价格和结算尾款金额提交发包人审核
D.承包人应进行修正和提供补充资料,和监理人协商后,提交修正后的竣工付款申请单
E.承包人可再次提请监理人核查
正确答案:查看最佳答案
第66题:招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有()。
A.排名第一的中标候选人放弃中标
B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同
C.招标人认为排名第一的中标候选人价格提高
D.第一中标候选人未按招标文件要求提交履约保证金
E.第一中标候选人未接受招标人提出缩短工期要求
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师在线测试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:排名第一的中标候选人放弃中标.因不可抗力不能履行合同.不按照招标文件要求提交履约保证金,或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形,不符合中标条件的,招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人,也可以重新招标。
第67题:承包商向业主索赔成立的条件包括有()。
A.由于业主原因造成费用增加和工期损失
B.由于工程师原因造成费用增加和工期损失
C.由于分包商原因造成费用增加和工期损失
D.按约定提交了索赔意向
E.提交了索赔报告
正确答案:查看最佳答案
第68题:在某项目施工中,工程师进行工程质量检查试验结果表明质量合格,但检查影响了正常施工,则()。
A.影响正常施工的费用由承包人承担
B.影响正常施工的费用由发包人承担
C.工期给予顺延
D.工期不予顺延
E.检查费用发包人承担
正确答案:查看最佳答案
第69题:《建设工程施工合同》规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法,其中属于不可抗力事件发生后,承包方承担的风险范围包括()。
A.运至施工现场待安装设备的损害
B.承包人机械设备的损坏
C.停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用
D.施工人员的伤亡费用
E.工程所需的修复费用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师在线测试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第70题:关于保证担保方式的说法,正确的有()。
A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式
B.当事人没有约定保证方式的,按一般保证承担保证责任
C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人
D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任
E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是担保方式。选项A正确,保证的方式有两种,即一般保证和连带责任保证;选项B错误,担保方式由当事人约定,如果当事人没有约定或者约定不明确的,则按照连带责任保证承担保证责任;选项C正确,以公益为目的的事业单位.企业法人不能作为保证人;选项D正确,连带责任保证的责任重于一般保证的责任;选项E错误,保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。参见教材P10。
第71题:关于经评审的最低投标价法的说法,正确的有()。
A.该方法适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的项目评标
B.该方法一般将投标人施工组织设计审查放在初步评审阶段
C.中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同
D.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价
E.投标人可以低于成本的价格报价
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项,“评标价”仅是衡量投标书优劣的依据,定标签订合同时,仍以投标价作为中标的合同价。E项,如果评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标,其投标作废标处理。
第72题:《担保法》规定的担保方式为()
A.保证
B.保留
C.抵押
D.留置
E.定金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师在线测试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,关于联合体承包的说法,正确的有()。
A.联合体协议经监理人确认后作为合同附件
B.联合体牵头人负责组织合协调联合体成员全面履行合同
C.承包人可根据需要自行修改联合体协议
D.联合体的组织合内容分工是重要的评标内容
E.承包人可根据需要自选调整联合体组成
正确答案:查看最佳答案
第74题:《建设工程委托监理合同示范文本》由()组成。
A.监理委托函或中标书
B.建设工程监理合同标准条件
C.建设工程监理合同专用条件
D.实施过程中委托人与监理人共同签署的补充与修改文件
E.工程建设委托监理合同
正确答案:查看最佳答案
第75题:根据《标准施工合同》,关于工程计量的说法,正确的有()。
A.单价子目已完工程量按月计算
B.总价子目的计量支付不考虑市场价格浮动
C.总价子目已完工程量按月计算
D.总价子目表中标明的工程量通常不进行现场计量
E.总价子目表中标明的工程量通常不进行图纸计量
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师在线测试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:根据《工程监理企业资质管理规定》,甲级工程监理企业的技术负责人应当()。
A.具有10年以上从事工程建设工作的经历
B.具有15年以上从事工程建设工作的经历
C.具有高级技术职称
D.取得《监理工程师注册证书》
E.取得《监理工程师资格证书》
正确答案:查看最佳答案
第77题:按照《建设工程项目总承包管理规范》的规定,建设工程项目总承包是指对工程项目的()的全过程或部分过程进行承包。
A.勘察
B.设计
C.采购
D.施工
E.试运行
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设工程项目总承包是指对工程项目的设计.采购.施工.试运行的全过程或部分过程进行承包。
第78题:后履行抗辩权的适用条件包括()。
A.合同中未约定履行顺序
B.合同中约定了履行顺序
C.由同一双务合同产生互负的对价给付债务
D.应当先履行的对价给付是可能履行的义务
E.经营状况严重恶化
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--注册监理工程师在线测试电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:如果承包人认为发包人提供的图纸和文件存在属于变更范围的情形,则下列说法正确的是()。
A.承包人应当向监理人提出书面变更建议后直接实施变更
B.承包人应当向监理人提出书面变更建议后等待监理人指示
C.承包人也可以经发包人同意后发出变更指示
D.监理人应当同意承包人提出的变更
E.监理人确认存在变更后,应在收到承包人书面变更建议后的14天内做出变更指示
正确答案:查看最佳答案