2022年最新宁夏回族自治区一级建造师法律法规在线模拟电子题库

[点击进入2022年最新宁夏回族自治区一级建造师法律法规在线模拟电子题库]

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:关于工程再分包的说法,正确的是()

A.专业分包单位可将其承包的专业工程再分包

B.专业分包单位不得将其承包工程中的非劳务作业部分再分包

C.劳务分包单位可以将其承包的劳务工作再分包

D.专业分包单位可以将非主体.非关键性的工作再分包给他人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年最新宁夏回族自治区一级建造师法律法规在线模拟电子题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:关于一级建造师执业范围的说法，正确的是()。

A.注册建造师不得同时担任两人以上建设工程项目负责人，所有项目均为小型工程施工项目的除外

B.注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，经受聘企业同意的，可以再变更注册至另一家企业

C.注册建造师担任施工项目负责人期间，若发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，可以更换施工项目负责人

D.工程所在地省级建设主管部门和有关部□可以根据本地的实际情况设置跨地区承揽工程项目置业准入条件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考査的是一级建造师的执业范围。选项A注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外:同一工程相邻分段发包或分期施工的；(2>合同约定的工程验收合格的；(3)因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含)，经建设单位同意的。选项B注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列愔形之一的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人:(1)发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的；(2)发包方同意更换项目负责人的；(3)因不可抗力等特殊愔况必须更换项目负责人的。选项D工程所在地各级建设主管部门和有关部□不得增设或者变相设置跨地区承揽工程项目执业准人条件。P76。

第2题:某施工企业承揽拆除旧体育馆工程，作业过程中，体育馆屋顶突然坍塌，压死2人，重伤11人，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于()。

A.特别重点事故

B.重大事故

C.一般事故

D.较大事故

正确答案:查看最佳答案

第3题:按照《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定，全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额()左右的比例预留保证金。

A.3%

B.5%

C.8%

D.10%

正确答案:查看最佳答案

第4题:根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》。关于向城镇排水设施排放污水的说法，正确的是()。

A.城镇排水主管部门实施排水许可不得收费。

B.施工作业需要排水的，由施工企业申请领取排水许可证。

C.排水许可证的有效期，由建设主管部门根据工期确定。

D.排水户应当按照实际需要的排水类别.总量排放污水

正确答案:查看最佳答案

第5题:某施工单位违反国家规定降低工程质量标准，造成6000万元直接经济损失，应当认定为()。

A.串通投标罪

B.工程重大安全事故罪

C.重大责任事故罪

D.重大劳动安全事故罪

正确答案:查看最佳答案

第6题:施工过程中，建设单位违反规定提出降低工程质量要求时，施工企业应当()。

A.予以拒绝

B.征得设计单位同意

C.征得监理单位同意

D.与相关各方协商一致

正确答案:查看最佳答案

第7题:关于抵押实现的说法，正确有是()。

A.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿

B.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿

C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押后同自签订之日起生效的，拍卖.变卖抵押物所得价款按债权比例清偿

D.同一财产向两个以上债权上抵押，抵押合同以登记生效的，拍卖.变卖抵押物所得价款按债权比例清偿

正确答案:查看最佳答案

第8题:关于人身保险合同的说法，不正确的是()。

A.保险人对人寿保险的险费，不得用诉讼方式要求投保人支付

B.人身保险合同的受益人由被保险人或者投保人指定

C.人身保险合同的投保人可分期支付保险费费

D.人身保险合同是以人的年龄为标的的保险合同

正确答案:查看最佳答案

第9题:某建筑公司向某玻璃厂发出购买玻璃的要约，玻璃厂对要约的内容做了以下变更，其中属于要约非实质性变更的是()。

A.每块玻璃的尺寸

B.玻璃的透光标准

C.运输时为减少破碎，包装由木板变为铝合金，价格不变

D.玻璃运输的方式由汽车变更为火车

正确答案:查看最佳答案

第10题:某建筑公司与职工王某因为拖欠工资问题产生劳动争议，王某拟提出劳动仲裁，说法正确的是()。

A.当事人双方必须签订仲裁协议，劳动争议仲裁委员会才有管辖权

B.王某至迟应当在知道其权利侵害之日起一年内申请仲裁

C.王某也可以不经过劳动仲裁，直接向法院申请支付令

D.王某也可以不经过劳动仲裁，直接向法院提起诉讼

正确答案:查看最佳答案

第11题:甲公司与乙公司签订了一份设备融资租赁合同，要求乙与甲指定的丙厂商签订设备买卖合同，设备型号由甲选择。丙按照与乙签订的合同及时向甲交付了该设备。使用过.程中，甲发现这台设备虽然没有质量问题，但不能满足其使用要求，于是拒绝向乙支付租金。对此，下列说法中正确的是()。

A.甲的做法是合理的

B.丙对此应承担责任

C.乙对此应承担责任

D.乙对此不承担责任

正确答案:查看最佳答案

第12题:关于建设用地使用权流转.续期和消灭的说法，正确的是()。

A.建设用地使用权流转时附着于该土地上的建筑物.构筑物及附属设施应一并处分

B.建设用地使用权流转时使用期限的约定不得超过50年

C.建设用地使用权期间届满的，自动续期

D.建设用地使用权消灭的，建设用地使用权人应当及时办理注销登记

正确答案:查看最佳答案

第13题:因设计优化使得施工总承包项目现场暂时停止施工的，增加的现场防护费用由()承担。

A.建设单位

B.设计单位

C.总承包单位

D.分包单位

正确答案:查看最佳答案

第14题:施工单位所承建的某办公楼，没有经过验收建设单位就提前使用。3年后，办公楼主体结构出现质量问题，下面说法正确的是()。

A.主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任

B.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任

C.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款

D.由于建设单位提前使用，施工单位不需要承担保修责任

正确答案:查看最佳答案

第15题:甲施工企业与乙水泥厂签订水泥供应合同，在约定的履行日期届满时，水泥厂未能按时供应水泥。由于甲施工企业没有采取适当措施寻找货源，致使损失扩大。对于扩大的损失应该由()。

A.乙水泥厂承担

B.双方连带责任

C.双方按比例承担

D.甲施工企业承担

正确答案:查看最佳答案

第16题:当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定时，应该按照中国人民银行的()计息。

A.国债利率

B.活期存款利率

C.同期同类存款利率

D.同期同类贷款利率

正确答案:查看最佳答案

第17题:关于投标保证金的说法，正确的是()。

A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

B.投标保证金不得超过招标项目估算价的10%

C.实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出

D.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金，但无需支付银行同期存款利息

正确答案:查看最佳答案

第18题:下面关于分包的有关规定说法错误的()。

A.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人

B.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人

C.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责

D.建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对承包单位负责

正确答案:查看最佳答案

第19题:关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确是()。

A.必须在合同中有此约定，才可作为结算依据

B.这是法定的视为认可竣工结算文件的情形

C.即使合同通过条款中有此约定，也不能作为结算依据

D.此约定即使写入合同中，也属于无效合同条款

正确答案:查看最佳答案

第20题:根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，良好行为记录信息的公布期限一般为()。

A.6个月

B.1年

C.2年

D.3年

正确答案:查看最佳答案

第21题:根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是()

A.税率的确定

B.环境保护

C.历史文化保护

D.加施工许可证的申请条件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考察的始发的形式。税种的设立.税率的确定和税收征收基本制度只能由法律规定。

第22题:根据《招标投标法》，关于投标人提交投标文件的说法，正确的是()。

A.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人可以拒收

B.投标截止后，投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金

C.投标人少于5个的，招标人应当重新招标

D.招标人收到投标文件后，应当开启检查并签收保存

正确答案:查看最佳答案

第23题:根据《招标投标法实施条例》，履约保证金的上限是中标合同金额的()。

A.2%

B.5%

C.10%

D.20%

正确答案:查看最佳答案

第24题:关于行政复议的说法，正确的是()。

A.行政复议既可以解决行政争议，也可以解决民事或者其他争议

B.在行政复议中随时可以调解

C.行政复议可以应申请一并审查抽象行政行为

D.行政复议决定具有终局性

正确答案:查看最佳答案

第25题:某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中，由于材料供应商违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成。此时应当由()追究违约责任。

A.建设单位直接向材料供应商

B.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商

C.建设单位向施工单位追究责任，施工单位向项目经理

D.建设单位不追究施工单位的责任，施工单位应向材料供应商

正确答案:查看最佳答案

第26题:下列关于物权的表述，错误的是()。

A.物权的权利人可以对抗一切不特定的人

B.物权的义务人是特定的

C.同一物上不许有内容不相容的物权并存

D.物权人可以依自己的意志就标的物直接行使权利

正确答案:查看最佳答案

第27题:下列合同中，债务人不履行债务，债权人有留置权的是()。

A.买卖合同

B.运输合同

C.借款合同

D.租赁合同

正确答案:查看最佳答案

第28题:关于行政诉讼案件审理的说法，正确的是()。

A.行政诉讼期间，被诉行政行为停止执行

B.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理

C.人民法院对行政案件宣告判决前原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定

D.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是行政诉讼的审理.判决.执行。选项A行政诉讼期间，被诉行政行为不停止执行。选项B，涉及商业秘密的行政诉讼案件当事人申请不得公开审理，可以不公开审理。选项D，人民法院审理行政案件不适用调解，但是行政赔偿，补偿以及行政机关使法律.法规规定的自由裁量权的案件可以调解。

第29题:根据《建设工程安全生产管理条例》，出租机械设备的单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具()。

A.检测合格证明

B.生产(制造)许可证明

C.产品合格证明

D.建筑机械使用许可证明

正确答案:查看最佳答案

第30题:按照《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列选项中属于施工单位资质不良行为的是()。

A.以他人名义投标

B.允许他人以本单位名义承揽工程

C.违法向他人分包工程

D.转让安全生产许可证

正确答案:查看最佳答案

第31题:某工程夜间施工产生的噪声严重影响相邻小区居民的休息,小区居民与该工程施工企业谈判,要求其停止夜问施工,并给予赔偿。该施工企业与小区居民之间债发根据是()

A.侵权

B.不当得利

C.无因管理

D.合同

正确答案:查看最佳答案

第32题:关于委托代理的说法,正确的是()。

A.委托代理授权必须采用书面形式

B.数人为同一事项的代理人,若无特别约定,应当分别行使代理权

C.代理人明知代理事项违法仍然实施代理行为,应与被代理人承担连带责任

D.被代理人明知代理人的代理行为违法末作反对表示,应由被代理人单独承担责任

正确答案:查看最佳答案

第33题:甲施工企业与乙劳务派遗公司订立劳务派遑协议，由乙向甲派追员工丁某，,关于该用工关系的说法，正确的是()。

A.丁某工作时因工受伤,甲应当申请工伤认定

B.在派追期间,甲被宣告破产,可以将丁某退回乙

C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训

D.在派追期间,丁被退回的,乙不再向其支付劳动报酬

正确答案:查看最佳答案

第34题:关于行政调解的说法。正确的是()

A.行政调解属于诉讼内调解

B.行政调解达成的协议具有强制约束力

C.行政调解应当事人的申请方可启动

D.行政机关可以对不属于其职权管辖范围内的纠纷进行调解

正确答案:查看最佳答案

第35题:某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成。原施工单位进行维修之后应向()主张维修费用。

A.建设单位

B.设计单位

C.物业管理单位

D.大楼使用者

正确答案:查看最佳答案

第36题:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》实行工程总承包的,对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应当由()组织召开专家论证会。

A.建设单位

B.总承包单位

C.设计单位

D.分包单位

正确答案:查看最佳答案

第37题:某设计院指派本院工程师张某建设单位设计住宅楼，设计合同中没有约定设计图著作权的归属，该设计图的著作权属于()。

A.张某

B.设计院

C.建设单位

D.建设单位和设计院共同所有

正确答案:查看最佳答案

第38题:关于地方性法规.自治条例.单行条例制定的说法，正确的是()。

A.省.自治区.直辖市的人民代表大会制定的地方性法规由其常务委员会发布公告予以公布

B.省.自治区.直辖市的人民代表大会常务委员会制定的地方性法规由人大主席团批准后予以公告

C.较大市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规由其常务委员会直接公布

D.自治条例和单行条例报经批准后，分别由自治区.自治州.自治县的人大常委会予以公布

正确答案:查看最佳答案

参考解析:自治条例和单行条例报经批准后，分别由自治区.自治州.自治县的人民代表大会常务委员会发布公告予以公布。P4.

第39题:关于民事诉讼执行程序的说法，正确的是()。

A.具有执行力的裁判书只能由作出该裁判书的法院负责执行

B.执行可以采取查封.扣押.冻结等措施

C.执行异议审查和复议期间，暂停执行

D.执行申请人只能是诉讼当事人

正确答案:查看最佳答案

第40题:建设单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建筑材料。经双方订立合同，约定建设单位向该企业支付用地费用，该企业向建设单位提供场地。在此合同中，建设单位拥有的权利是()。

A.相邻权

B.地役权

C.土地出租权

D.建设用地使用权

正确答案:查看最佳答案

第41题:某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故的直接责任人员应当承担的刑事责任是()。

A.重大责任事故罪

B.工程重大安全事故罪

C.重大劳动安全事故罪

D.危害公共安全罪

正确答案:查看最佳答案

第42题:甲.乙双方签订的合同中，约定违约赔偿损失的费用为5万元，合同履行中，甲方违约造成乙方损失3万元，则甲方应支付乙方的赔偿金应为()万元。

A.2

B.3

C.5

D.8

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在约定赔偿损失和法定赔偿损失中，原则上约定赔偿损失优先于法定赔偿损失，作为约定赔偿损失，一旦发生违约并造成受害人的损害以后，受害人不必证明其具体损害范围即可依据约定损失条款而获得赔偿。

第43题:江苏某建筑工地发生附着式提升脚手架坠落事故，死亡6人，重伤3人。关于该事故，正确的是()。

A.单位负责人接到报告后，应当于2小时内向事故发生地有关部门报告

B.事故报告的内容应包括①事故的简要经过，②已经采取的措施，③事故原因.性质.责任等

C.该事故应当由设区的市级政府组织安全监督管理部门.监察机关.公安局.检察院.法院进行调查

D.事故调查组应当在事故发生后60日内提交事故调查报告，有关政府在收到报告后15日内进行批复

正确答案:查看最佳答案

第44题:施工合同履行过程中出现以下情况，当事人一方可以免除违约责任的是()。

A.因为三通一平工期拖延，发包方不能在合同约定的时间内给承包商提供施，丁场地

B.因为发包方拖延提供图纸，导致工期拖延

C.因为发生洪灾，承包方无法在合同约定的工期内竣工

D.因为承包方自有设备损坏，导致工期拖延

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《合同法》中规定，合同履行过程中出现违约情况的，只有在不可抗力情况或者合同约定的事由下可以免除当事人的责任，本题中只有选项C是发生洪灾后出现的违约。

第45题:关于债的说法,正确的是()。

A.债的内容是债的主体之间的权利义务

B.债权人是特定的,债务人是不特定的

C.债权是权利人请求义务人为一定行为的权利

D.债的客体具有相对性

正确答案:查看最佳答案

第46题:关于转代理的说法，正确是的是()

A.法定代理人死亡后可以转代理

B.复代理人和代理人均为被代理人选定

C.转代理不成立的，代理人对自己所转托的人负民事责任

D.为了保护被代理人的利益而转托他人代理的，可以不取得被代理人的同意

正确答案:查看最佳答案

第47题:关于行政复议，以下说法正确的是()。

A.行政复议只审查具体行政行为是否合法

B.复议机关审理复议案件，不适用调解

C.公民.法人或其它组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益，可以向该行政机关申请复议

D.复议机关作出行政复议决定后，申请复议的当事人不服决定的，不能再提起行政诉讼

正确答案:查看最佳答案

第48题:根据《建设工程质量管理条例》，建设单位在申领许可证之前，应当按照有关规定办理()

A.开工报告手续

B.监理单位的委托手续

C.保证安全施工措施的审批手续

D.工程质量监督手续

正确答案:查看最佳答案

第49题:甲向乙发出要约后，因发生了重大变故，甲又向乙发出一个通知，声明前一个要约的内容无效，则()。

A.甲发出后一个通知的行为是要约撤销

B.甲发出后一个通知的行为是要约撤回

C.后一个通知必须不迟于前一个通知到达乙时才有效

D.后一个通知只要不迟于乙发出承诺到达甲时才有效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:要约的撤销要求撤销要约的通知在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人，撤回则要求要约到达受要约人之前或者同要约同时到达受要约人，本题中，并没有说明甲发出的要约是否到达乙，也没有说明乙是否承诺，因此A.B.C选项不确切，D是最符合题意的。

第50题:下列物权种类中，属于担保物权的是()。

A.抵押权

B.使用权

C.收益权

D.地役权

正确答案:查看最佳答案

第51题:关于工程建设中民事责任承担的说法,正确的是()。

A.发包人按照“折价返还”的规则支付工程价款应当按照当地市场价格

B.承担民事责任的方式多样,可以单独适用,也可以合并适用

C.施工合同中承担民事责任是行政处罚的前提

D.罚款是民事责任的承担方式之

正确答案:查看最佳答案

第52题:下列某建筑公司的工作人员中，有权要求公司签订无固定期限劳动合同的是()。

A.在公司连续工作满8年的张某

B.到公司工作2年，并被董事会任命为总经理的王某

C.在公司累计工作了10年，但期间曾离开过公司的王某

D.在公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因公负伤不能从事原工作的李某

正确答案:查看最佳答案

第53题:根据《物权法》，下列各项财产作为抵押物时，抵押权自登记时设立的是()。

A.正在建造的船舶.航空器

B.交通运输工具

C.生产设备.原材料

D.正在建造的建筑物

正确答案:查看最佳答案

参考解析:ABC抵押权自抵押合同生效时设立

第54题:关于仲裁的说法，正确的是()

A.仲裁委员会隶属行政机关

B.仲裁以公开审理为原则

C.仲裁委员由当事人协商确定

D.裁裁决作出后可以上诉

正确答案:查看最佳答案

第55题:李某拥有一处地段不错的商铺，王某欲承租，2006年一2月15日双方签订了租赁协议，约定2006年3月1日起租用。同年2月20日李某又与张某签订了租赁协议，并当日将该商铺交付给了张某。对此，下列说法中正确的是()。

A.李某与张某间的租赁合同无效

B.租赁合同的成立以租赁物的交付为要件

C.张某享有优先承租权

D.两份合同均有效，李某应承担违约责任

正确答案:查看最佳答案

第56题:甲乙双方签订的合同中约定了违约金为3万元，同时乙方要求甲方支付4万元定金。如果乙方违约，甲方()。

A.只能要求乙方返还4万元定金

B.只能要求乙方支付3万元违约金

C.要求乙方支付3万元违约金并双倍返还定金

D.只能要求乙方支付3万元违约金或双倍返还定金

正确答案:查看最佳答案

第57题:根据代理权获得的方式不同，代理可分为指定代理.委托代理.法定代理。某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程投标活动，这个行为属于()。

A.法定代理

B.委托代理

C.指定代理

D.表见代理

正确答案:查看最佳答案

第58题:下列关于无效合同主要类型的表述中，正确的是()。

A.一方以欺诈.胁迫的手段订立合同

B.代理人超越权限订立的合同

C.以合法形式掩盖非法目的的合同

D.违反地方法规强制性规定的合同

正确答案:查看最佳答案

第59题:行政法规地方性法规.自治条例和单行条例.规章应当在公布后的()日内，依照我国《立法法》的规定报有关机关备案。

A.10

B.15

C.20

D.30

正确答案:查看最佳答案

第60题:根据《绿色施工导则》，关于临时用地指标和临时用地保护的说法，正确的是()。

A.根据施工规模及现场条件等因素合理确定设施的占地指标，临时设施的占地面积应该按用地指标所需的一半面积设计。

B.要求平面布置合理.紧凑，在满足环境.职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于80%

C.应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度的减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境

D.利用和保护施工用地范围内原有绿色植被，对于施工周期较短的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化。

正确答案:查看最佳答案

第61题:根据《商标法》，工商行政管理部门对涉嫌侵犯他人注册商标权的行为进行查处时，有权行使查封.扣押权的是()。

A.当事人与侵权活动有关的合同.发票.账簿

B.涉嫌从事侵权活动的场所(车间.仓库)

C.与侵权活动有关的所有物品(包括制造设备)

D.有证据证明是侵犯他人注册商标专用权的物品

正确答案:查看最佳答案

第62题:根据《建筑法》，施工企业中使用不合格的建筑材料.建筑构配件和设备，情节尚不严重的，应当给予的处罚是()。

A.吊销资质证书

B.责令改正，处以罚款

C.责令停业整顿

D.降低资质等级

正确答案:查看最佳答案

第63题:环境保护设施的竣工验收，应当()。

A.单独申请并单独验收

B.与主体工程一同申请并同时组织验收

C.单独申请但与主体工程竣工验收同时进行

D.在主体工程验收结束后单独组织

正确答案:查看最佳答案

第64题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案适用法律问题的解释》，正确的是()。

A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人

B.发包人只在潜伏工程价款范围内对实际施工人承担责任

C.实际施工人以发包人为发包人主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人。

D.发包人或转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

第65题:施工企业向某律师出具的民事诉讼授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”。下列与诉讼有关的行为中，该律师享有代理权的是()。

A.放弃诉讼请求

B.与对方当事人进行和解

C.提起上诉

D.提供证据

正确答案:查看最佳答案

第66题:企业收入总额中，不征收企业所得税的收入是()。

A.利息收入

B.财政拨款

C.接收捐款收入

D.租金收入

正确答案:查看最佳答案

第67题:某工程的施工现场，施工人员发现脚手架有倒塌的危险时，停止作业并撤离现场。这是《安全生产法》规定从业人员所具有()。

A.拒绝作业权

B.紧急避险权

C.应急处理权

D.回避求救权

正确答案:查看最佳答案

第68题:根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是()

A.安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书

B.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查

C.建筑起重器械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收

D.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是机械设备等单位向相关的安全责任。A选项，实行总承包的，应当由总承包与安装单位签订安全协议书，B选项，施工总承包需要进行安全专项方案的审核，C选项，建筑起重机械安装完毕后，施工单位应当组织出租.安装.监理单位等单位进行验收。

第69题:某建筑工程达到设计文件规定的合理使用年限后，则产权单位()。

A.可以继续使用

B.必须组织报废拆除

C.应组织施工单位加固.维修和补强

D.应委托相应资质的勘察.设计单位鉴定，提出加固措施，重新界定使用期

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:根据《必须招标的工程项目规定》，对规定范围内的各类工程建设项目达到规定标准之一的，必须进行招标。下列属于规定标准的有()。

A.勘察.设计.监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上

B.施工单项合同估算价在400万元人民币以上

C.施工单项合同估算价在200万元人民币以上

D.重要设备.材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上

E.重要设备.材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上

正确答案:查看最佳答案

第71题:跟进《物权法》，下列各项财产抵押的，抵押权自登记时设立的有()

A.交通运输工具

B.建筑物

C.生产设备.原材料

D.正在建造的船舶

E.建设用地使用权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是抵押权。抵押权自登记时设立的有:建筑物和其他土地附着物，建设用地使用权，以招标.拍卖.公开协商的方式取得的荒地土地承包经营权，正在建造的建筑物。

第72题:下列情形中，依法可以不招标的项目有()。

A.需要使用不可替代的施工专有技术的项目

B.采购人的全资子公司能够自行建设的

C.需要向原中标人采购工程，否则将影响施工或者功能配套要求的

D.只有少量潜在投标人可供选择的项目

E.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设的

正确答案:查看最佳答案

第73题:下列关于劳动争议的解决说法正确的是()。

A.解决争议的方法包括调解.仲裁.诉讼.协商解决

B.劳动争议调解委员会由职工代表.用人单位代表和工会代表组成,劳动争议调解委员会主任由工会代表担任

C.劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表.同级工会代表.用人单位方面的代表组成,劳动争议仲裁委员会主任由劳动行政部门代表担任

D.劳动争议申请仲裁的诉讼时效期间为2年

E.劳动争议的解决既可以仲裁也可以同时诉讼

正确答案:查看最佳答案

第74题:关于劳动工资保障制度的说法，正确的有()

A.乡镇企业不适用最低工资标准制度

B.延长工作时间工资不包括在最低工资内

C.有毒有害等特殊工作条件下的津贴包括在最低工资

D.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资

E.最低工资的具体标准由省级人民政府规定，报国务院备案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是最低工资保障制度，A选项，乡镇企业不适用最低工资标准，(应由政府决定是否适用)，C选项，有毒有害等特殊工作条件下的津贴不包括在最低工资内。

第75题:下列合同行为中，属于违背诚实信用原则的有()。

A.合同签订时，施工企业对建设单位要求的业绩证明造假

B.合同履行时，现场发生不可抗力，施工企业没有通知甲方，并任由损失扩大

C.合同履行时，施工企业偷工减料，导致工程质量不合格

D.合同履行时，施工企业工人安排不够，导致工期拖延

E.合同结束时，施工企业泄露本项目要求保密的资料和技术

正确答案:查看最佳答案

参考解析:诚实信用原则主要包括:(1)订立合同时，不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为；(2)履行合同义务时，当事人应该根据合同的性质.目的和交易习惯，履行及时通知.协助.提供必要条件.防止损失扩大.保密等义务；(3)合同终止后，当事人应当根据交易习惯，履行通知.协助.保密等义务，也称为后契约义务。本题中A选项属于违背了(1)，B选项属于违背了(2)，E选项属于违背了(3)，因此，正确答案为A.B.E。

第76题:关于违约责任，下列表述正确的是()。

A.非违约方如果未尽到减损义务，对扩大的损失不能要求赔偿

B.因第三人的原因造成违约的，应当由第三人向非违约方承担违约责任

C.就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当继续履行债务

D.约定的违约金低于造成的损失的，非违约方可以请求人民法院予以增加

E.一方当事人在履行期限届满之前明确表示不履行合同义务的，对方仍然要在履行期限届满后才能要求其承担违约责任

正确答案:查看最佳答案

第77题:根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》，下列情形中，属于违法分包的有()。

A.将工程分包给不具有相应资质条件单位的

B.未经建设单位同意将工程分包的

C.分包单位将分包工程再分包的

D.将钢结构工程分包的

E.分包单位将劳务作业分包的

正确答案:查看最佳答案

第78题:关于开标的说法正确的是()。

A.开标由招标人主持，投标人可不参加

B.开标地点应当为招标公告中确定的地点

C.投标人少于三个的，也应开标

D.开标时间为投标截止时间的同一时间

E.开标需检查投标文件密封情况

正确答案:查看最佳答案

第79题:关于仲裁开庭与裁决的说法,正确的有()

A.当事人协议不开庭的,仲裁庭可以根据仲裁申请书.答辩书以及其他材料作出裁决

B.被申请人在开庭审理时末经仲裁庭许可中途退庭的,仲裁庭不可缺席审理并作出裁决

C.仲裁裁决是由仲裁庭作出的具有强制执行效力的法律文书

D.仲裁裁决在所有《承认和执行外国仲裁裁决公约》缔约国或地区均可得到承认和执行

E.申请仲裁裁决强制执行时效的中断适用法律有关诉讼时效中断的规定

正确答案:查看最佳答案

第80题:在施工检测的见证取样中，取样人员应在试样或其包装上作出标识.封志，其中应标明()。

A.工程名称

B.取样部位

C.工程地点

D.样品名称

E.取样日期

正确答案:查看最佳答案

第81题:合同当事人承担违约责任的形式有()。

A.合同继续履行

B.采取补救措施

C.支付赔偿金

D.返还财产恢复原状

E.支付违约金

正确答案:查看最佳答案

第82题:下列关于工伤保险和意外伤害保险说法正确的是()。

A.工伤保险和意外伤害保险都是法定保险

B.工伤保险是非强制性保险

C.意外伤害保险是强制性保险

D.工伤保险和意外伤害保险都由总承包单位缴纳

E.工伤保险是强制性保险而意外伤害保险是非强制性保险

正确答案:查看最佳答案

第83题:建设工程民事责任的主要承担方式有()。

A.返还财产

B.继续履行

C.警告

D.赔偿损失

E.支付违约金

正确答案:查看最佳答案

第84题:某建筑施工现场钢结构分包工程所使用的塔吊是由分包单位租赁某建筑设备厂，并由其负责安装保养工作，按照《建设工程安全生产管理条例》规定，该塔吊使用前，必须由()共同进行验收，验收合格方可进行施工使用。

A.总承包单位

B.监理单位

C.建设单位

D.分包单位

E.建筑设备厂

正确答案:查看最佳答案

第85题:延期支付工程款的，工程款利息应从应付工程款之日计付，当事人对工程付款时间没有约定或约定不明的，可以根据以下()作为计付时间。

A.建设工程实际交付的，以交付之日

B.建设工程没有交付的，以提交竣工结算文件之日

C.建设工程没有交付.工程价款没有结算的，以当事人起诉之日

D.建设工程合同中约定了竣工日期的，以约定竣工之日

E.建设工程没有质量验收合格的，以验收合格之日

正确答案:查看最佳答案

第86题:当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩中，不能得到法院支持的请求权有().

A.延付或拒付租金请求权

B.寄存财务被丢失的赔偿请求权

C.兑付国债本息请求权

D.基于投资关系产生的缴付出资请求权

E.支付工程款请求权

正确答案:查看最佳答案

第87题:下列承担法律责任的方式中，属于民事责任承担方式的有()。

A.停止侵害

B.没收非法财物

C.排除妨碍

D.修理.重作，更换

E.消除影响.恢复名誉

正确答案:查看最佳答案

第88题:在建设工程施工合同中，承包人的主要义务包括()。

A.自行完成建设工程主体结构施工

B.及时检查隐蔽工程

C.不得转包和违法分包工程

D.接受发包人有关检查

E.交付竣工验收合格的建设工程

正确答案:查看最佳答案

第89题:工程监理单位和被监理工程的()有隶属关系或其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。

A.建设单位

B.造价咨询单位

C.施工企业

D.建筑材料.构(配)件供应单位

E.设备供应单位

正确答案:查看最佳答案

第90题:工程建设国家标准的制定程序主要包括以下()阶段。

A.准备

B.草拟

C.征求意见

D.报批

E.备案

正确答案:查看最佳答案

第91题:根据《企业所得税法》，下列企业不缴纳企业所得税的有()。

A.股份有限公司

B.有限责任公司

C.合伙企业

D.外商投资企业

E.个人独资企业

正确答案:查看最佳答案

第92题:甲建筑公司与乙清运公司达成口头协议，由乙清运甲建筑工地的废弃物。按《合同法》规定，乙公司的权利包括()。

A.循环利用废弃物

B.拒绝超载运输废弃物

C.要求甲支付清运费

D.合理控制装载量

E.将废弃物运往指定消纳点

正确答案:查看最佳答案

第93题:注册建造师依法享有的权利包括()。

A.获得相应劳动报酬

B.保管和使用本人注册证书.执业印章

C.接受继续教育

D.在本人执业活动中形成的文件签字并加盖执业印章

E.保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业.技术等秘密

正确答案:查看最佳答案

第94题:下列选项中，关于脚手架工程施工安全要点说法正确的是()。

A.脚手架工程必须按照规定编制.审核专项施工方案，无需组织专家论证

B.脚手架搭设.拆除单位必须具有相应的资质和安全生产许可证，严禁无资质从事脚手架搭设.拆除作业

C.脚手架搭设.拆除人员必须取得建筑施工特种作业人员操作资格证书

D.脚手架搭设.拆除要严格按照专项施工方案组织实施，相关管理人员必须在现场进行监督，发现不按照专项施工方案施工的，应当要求立即整改

E.脚手架必须按专项施工方案设置剪刀撑和连墙件。落地式脚手架搭设场地必须平整坚实。严禁在脚手架上超载堆放材料，严禁将模板支架.缆风绳.泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在架体上。

正确答案:查看最佳答案

第95题:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，下列说法正确的有()。

A.危大工程实行分包的，专项施工方案可以由相关专业分包单位组织编制。

B.危大工程应急抢险结束后，施工单位应当组织勘察.设计.施工.监理等单位制定工程恢复方案，并对应急抢险工作进行后评估

C.专家论证会后，应当形成论证报告，对专项施工方案提出通过.修改后通过或者不通过的一致意见

D.专项施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底

E.施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认

正确答案:查看最佳答案

第96题:实行开工报告制度的建设工程，开工报告审查的主要内容包括()。

A.建设用地征用情况

B.资金到位情况

C.投资项目市场预测

D.设计图纸是否满足施工要求

E.施工现场是否具备“三通一平”等要求

正确答案:查看最佳答案

第97题:关于《合同法》平等原则的解释，下列表述正确的有()。

A.合同当事人的法律地位都是平等的

B.平等指合同内容的平等

C.合同当事人就合同条款充分协商一致

D.平等指合同中的权利义务对等

E.合同当事人的风险要合理分配

正确答案:查看最佳答案

第98题:下列建设工程合同中，属于无效合同的有()。

A.施工企业超越资质等级订立的合同

B.发包人胁迫施工企业订立的合同

C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同

D.供应商欺诈施工单位订立的采购合同

E.施工企业与发包人订立的重大误解合同

正确答案:查看最佳答案

第99题:勘察.设计单位相关的质量责任和义务包括()。

A.依法承揽工程的勘察.设计业务

B.勘察.设计必须执行强制性标准

C.依法进行装修工程

D.依法办理工程质量监督手续

E.勘察单位提供的勘察成果必须真实.准确

正确答案:查看最佳答案

二级建造师考试题库资料网

2022年最新宁夏回族自治区一级建造师法律法规在线模拟电子题库

相关推荐