2022年甘肃省兰州一级建造师法律法规模拟习题

[点击进入2022年甘肃省兰州一级建造师法律法规模拟习题]

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:在施工现场安装.拆卸施工起重机械和整体提升脚手架.模板等自升式架设设备，必须由()承担

A.设备使用单位

B.具有相应资质的单位

C.设备出租单位

D.检验检测机构

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年甘肃省兰州一级建造师法律法规模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:安装.拆卸施工起重机械和自升式架设设施必须具备相应的资质.P258.

第1题:关于承揽合同当事人权利义务的说法，正确的是()。

A.定作人不得中途变更承揽工作的要求

B.定作人提供的材料不符合约定的，承揽人可以自行更换材料

C.承揽人向定作人交付工作成果的，定作人应当验收该工作成果

D.定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

第2题:项目经理是企业法人授权在建设工程施工项目上的()。

A.管理者

B.责任承担者

C.实施者

D.利益享有者

正确答案:查看最佳答案

第3题:下列法人中,属于特别法人的是()。

A.基金会法人

B.事业单位法人

C.社会团体法人

D.机关法人

正确答案:查看最佳答案

第4题:在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，建设单位在依法办理用地批准手续前，必须先取得该工程()。

A.施工许可证

B.建设工程规划许可证

C.拆迁许可证

D.建设用地规划许可证

正确答案:查看最佳答案

第5题:根据《行政诉讼法》，下列情形中属于行政诉讼受案范围的是()。

A.对于限制人身自由的行政强制措施不服的

B.国防.外交等国家行为

C.行政指导行为

D.调解行为以及法律规定的仲裁行为

正确答案:查看最佳答案

第6题:关于建筑施工企业安全生产许可证的说法,正确的是()。

A.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生行政责任

B.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废

C.只有经过再次审查,安全生产许可证有效期才可能延期

D.施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发

正确答案:查看最佳答案

第7题:甲将其房屋卖给乙,并就房屋买卖订立合同,但未进行房屋产权变更登记,房屋也未实际交付。关于该买卖合同效力和房屋所有权的说法,正确的是()

A.买卖合同有效,房屋所有权不发生变动

B.买卖合同无效,房屋所有权不发生变动

C.买卖合同有效,房屋所有权归乙所有,不能对抗善意第三人

D.买卖合同效力待定,房屋所有权不发生变动

正确答案:查看最佳答案

第8题:甲乙两单位相邻,甲需经过乙的厂区道路出入,甲乙之间约定甲向乙支付一定的费用。该约定中甲享有的权力是()。

A.土地承包经营权

B.地役权

C.土地使用权

D.土地所有权

正确答案:查看最佳答案

第9题:关于合同形式的说法，正确的是()。

A.合同必须用书面形式

B.口头形式属于合同其他形式

C.未依法采取书面形式订立的合同无效

D.合同可以采用数据电文形式

正确答案:查看最佳答案

第10题:关于建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主持权利的说法,正确的是()。

A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的,应予支持

B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题,承包人均应当承担责任

C.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任

D.承包人的保修责任可以免除

正确答案:查看最佳答案

第11题:可撤销的建设工程施工合同，有权撤销的机构是()。

A.人民法院

B.建设行政主管部门

C.工商行政主管部门

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考査的是可撤销合同。P134

第12题:关于工程质量检测的说法，正确的是()。

A.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构

B.检测报告必须由检测机构法定代表人签署

C.检测机构是不具有独立法人资格的非营利性中介机构

D.检测数据和检测报告仅供施工企业参考

正确答案:查看最佳答案

第13题:乙向甲租了一套设备，在甲不知道的情况下，乙与丙签订合同，把该套设备卖给了丙。下列说法正确的是()。

A.由于乙没有处分权，因此买卖合同无效

B.如合同签订后，甲将设备卖给乙，则合同确定有效

C.如丙订立合同之后知道乙没有处分权，则合同无效

D.如果设备已经交付给丙，则合同有效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题所述的合同实际上是一个效力待定的合同，无处分权人订立的合同，经权利人追认后或无处分权人在订立合同后取得处分权时，合同才有效，因此只有B是最符合题意的。

第14题:关于劳务派遣的说法，正确的是()。

A.甲可以被劳务派遣公司派到某施工企业担任安全员

B.乙可以被劳务派遣公司派到某公司做临时性工作1年以上

C.丙在无工作期间，其所属劳务派遣公司不再向其支付工资

D.劳务派遣协议中应当载明社会保险费的数额

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是劳务派遣。

第15题:关于物权的说法，正确的是()。

A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人

B.用益物权人可以是该物的所有权人

C.未经农村土地承包经营者同意，土地所有人不得在该地块设立地役

D.物权的变动只能基于合同关系

正确答案:查看最佳答案

第16题:不同行政法规对同一事项的规定，新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由()裁决。

A.国务院主管部门

B.最高人民法院

C.国务院

D.全国人大常委会

正确答案:查看最佳答案

参考解析:P6“(五)需要由有关机关裁决适用的情况”第2段。

第17题:施工企业的施工现场消防安全责任人应是()

A.施工企业负责人

B.专职安全员

C.一专职消防安全员

D.项目负责人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人，项目负责人则应是本项目施工现场的消防安全责任人.P235.

第18题:建筑公司从本市租赁若干模板到外地施工，施工完毕后，因觉得模板运回来费用太高，建筑公司就擅自将该批模板处理了。后来租赁公司同意将该批模板卖给该建筑公司，则建筑公司处理该批模板的行为()。

A.无效

B.有效

C.效力待定

D.失效

正确答案:查看最佳答案

第19题:下列关于物权的表述，错误的是()。

A.物权的权利人可以对抗一切不特定的人

B.物权的义务人是特定的

C.同一物上不许有内容不相容的物权并存

D.物权人可以依自己的意志就标的物直接行使权利

正确答案:查看最佳答案

第20题:甲公司将施工机械借给乙公司使用，乙公司在甲公司不知情的情况下将该施工机械卖给知悉上述情况的丙公司，关于乙.丙公司之间施工机械买卖合同效力的说法，正确的是()。

A.有效

B.可变更或撤销

C.无效

D.效力待定

正确答案:查看最佳答案

第21题:下列安全生产条件中，属于取得建筑施工企业安全生产许可证条件的是()

A.制定完备的安全生产规章制度和操作流程

B.配备兼职安全生产管理人员

C.各分部分项工程有应急预案

D.管理人员每年至少进行2次安全生产教育培训

正确答案:查看最佳答案

第22题:甲施工企业与乙签订了机动车买卖合同，该车辆所有权自()时发生移转。

A.交付

B.合同成立

C.合同生效

D.车辆完成登记

正确答案:查看最佳答案

第23题:关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是()。

A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制

B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁

C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年

D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是老动争议的解决方式

第24题:甲将其房屋卖给乙,并就房屋买卖订立合同,但未进行房屋产权变更登记,房屋也未实际交付。关于该买卖合同效力和房屋所有权的说法,正确的是()

A.买卖合同有效,房屋所有权不发生变动

B.买卖合同无效,房屋所有权不发生变动

C.买卖合同有效,房屋所有权归乙所有,不能对抗善意第三人

D.买卖合同效力待定,房屋所有权不发生变动

正确答案:查看最佳答案

第25题:关于建筑市场行为公布的说法，正确的是().

A.行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告

B.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密.商业秘密和个人隐私的记录一律不得公开

C.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需在公告平台上予以声明

D.企业整改经审核确实有效的，可以缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建筑市场行为的公布，选项A，行政处理决定在被行政复议或着行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为记录的公告。选项B，招投标违法行为记录公告设计国家秘密的记录一律不得公开。选项C，原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明。

第26题:按照《合同法》规定，合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照()履行。

A.订立合同时履行地的政府定价

B.订立合同时履行地的市场价格

C.履行合同时履行地的政府定价

D.履行合同时履行地的市场价格

正确答案:查看最佳答案

第27题:关于施工许可制度的说法中,正确的是()。

A.中止施工满1年经核验不符合条件的,应当收回其施工许可证

B.领取施工许可证后因故不能按期竣工超过6个月的,施工许可证自行废止**

C.因故中止施工,恢复施工后1个月内应向发证机关报告

D.批准开工报告的工程因故中止施工的,应当重新办理批准手续

正确答案:查看最佳答案

第28题:关于行政复议的说法，正确的是()。

A.行政复议既可以解决行政争议，也可以解决民事或者其他争议

B.在行政复议中随时可以调解

C.行政复议可以应申请一并审查抽象行政行为

D.行政复议决定具有终局性

正确答案:查看最佳答案

第29题:关于竣工工程质量问题处理的方法，正确的是()

A.因发包人提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人不承担责任

B.因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以要求承包人修理.返工，但不能减少支付工程价款

C.工程竣工时发现质量问题，无论是建设单位还是施工单位责任，施工企业都有义务进行修复或返修

D.未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由发包人承担

正确答案:查看最佳答案

第30题:下列关于劳动合同期限的表述中，正确的是()。

A.劳动合同期限是劳动合同存在的前提条件

B.劳动合同期限不包括试用期限

C.超过3次签订固定期限劳动合同的，用人单位应与劳动者签订无固定期限劳动合同

D.无固定期限劳动合同没有终止时间

正确答案:查看最佳答案

第31题:关于申请领取施工许可证的条件的说法，正确的是()。

A.有保证工程进度的基本制度

B.建设工程所需投资已经全部到位

C.依法必须实行监理的工程已经委托了监理单位

D.已经与施工企业签订了合作协议

正确答案:查看最佳答案

第32题:年2月1日，某建设单位领取了施工许可证。由于某种原因，工程不能按期开工。根据我国《建筑法》的规定，申请延期应在()前进行。

A.2013年3月1日

B.2013年4月1日

C.2013年5月1日

D.2013年8月1日

正确答案:查看最佳答案

第33题:根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为()。

A.工程所在地法院

B.被告所在地法院

C.原告所在地法院

D.合同签订地法院

正确答案:查看最佳答案

第34题:根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是()。

A.安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书

B.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查

C.建筑起重器械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收

D.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明

正确答案:查看最佳答案

第35题:根据《合同法》及相关司法解释，有关建设工程价款优先受偿权行使，说法正确的是()。

A.发包人欠付工程价款，承包人无需催告，即可直接行使优先权

B.如果工程标的已被发包人抵押的，承包人行使优先权需经过抵押权人同意

C.承包人因医院门诊楼.教学楼.养老院等工程被拖欠工程款的，不可以行使优先权，因为工程标的性质上不适合折价或拍卖

D.承包人因发包人违约造成的损失应当包括在优先受偿范围内

正确答案:查看最佳答案

第36题:劳动争议仲裁委员会由劳动行政部分代表.同级工会代表.用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由()担任。

A.同级工会代表

B.劳动行政部门代表

C.用人单位代表

D.人民法院指定的人员

正确答案:查看最佳答案

第37题:由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是()。

A.由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担

B.由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担

C.由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担

D.由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担

正确答案:查看最佳答案

第38题:货运合同的托运人未按照约定包装货物，承运人可以()。

A.留置货物

B.要求赔偿

C.解除合同

D.拒绝运输

正确答案:查看最佳答案

第39题:关于文物保护单位建设控制地带的说法，正确的是()。

A.全国重点文物保护单位的建设控制地带，应经省级人民政府批准

B.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位本体

C.文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位周围一定范围禁止建设项目的区域

D.全国重点文物保护单位的建设控制地带由省级人民政府城乡规划行政主管部门划定

正确答案:查看最佳答案

第40题:某告诉公路项目进行招标，开标后允许()。

A.评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容

B.投标人再增加优惠条件

C.投标人撤销投标文件

D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法

正确答案:查看最佳答案

第41题:关于有效投标价格的说法，正确的是()。

A.投标报价低于成本

B.投标报价高于最高投标限价

C.投标人提供备选价格

D.投标报价高于其他投标人报价

正确答案:查看最佳答案

第42题:关于建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的说法,正确的是()。

A.经过勘察.设计单位鉴定后,必须在设计文件中重新界定使用期

B.建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的,产权所有人应当委托原勘察.设计单位鉴定

C.根据鉴定结果采取加固.维修等措施的,需经原施工企业进行加.维修和补强

D.不经鉴定.加固等而违法继续使用造成损失的,由产权所有人和原施工企业承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

第43题:根据《招标投标法》规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人()。

A.不得补充.修改.替代或者撤回已经提交的投标文件

B.撤回已经提交的投标文件的，其投标保证金将被没收

C.可以补充修改或者撤回已经提交的投标文件，并书面通知招标人

D.须经过招标人同意才可以补充.修改.替代已经提交的投标文件

正确答案:查看最佳答案

第44题:因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分价款不能协商一致的，可以参照()建设行政部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。

A.签约时的签约地时

B.履约时的签约地时

C.履约时的项目所在地时

D.签订建设工程合同时

正确答案:查看最佳答案

第45题:人民法院审理行政案件，不适用()。

A.调解

B.开庭审理

C.公开审理

D.两审终审制

正确答案:查看最佳答案

第46题:关于建设工程自竣工验收备案的说法，正确的是()。

A.施工企业自竣工验收合格之日起15日内办理备案

B.自竣工验收备案必须提交监理单位出具的工程正式验收合格证明文件

C.工程竣工验收完成后，建设单位应向备案机关提交工程质量监督报告

D.工程竣工验收备案表一式二份，一份由建设单位保存，一份留备案机关存档

正确答案:查看最佳答案

第47题:王某应聘到某施工单位，双方于4月15日签订为期三年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。7月25日，王某拟解除劳动合同，则()。

A.必须取得用人单位同意

B.口头通知用人单位即可

C.应提前30日以书面形式通知用人单位

D.应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位

正确答案:查看最佳答案

第48题:关于建设工程分包的说法，正确的有()

A.总承包单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体，非关键性工作分包给其他企业

B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业

C.总承包单位可以将建设工程主体结构中技术较为复杂的部分分包给其他企业

D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业

正确答案:查看最佳答案

第49题:根据《建筑法》，施工企业中使用不合格的建筑材料.建筑构配件和设备，情节尚不严重的，应当给予的处罚是()。

A.吊销资质证书

B.责令改正，处以罚款

C.责令停业整顿

D.降低资质等级

正确答案:查看最佳答案

第50题:当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以()作为结算工程价款的依据。

A.承包商提交的结算书

B.人民法院的判决书

C.双方协商确定的和解协议

D.备案的中标合同

正确答案:查看最佳答案

第51题:某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地，发现该施工企业没有按照施工现场管理规定设置围档，依法责令其停止施工。该建设行政主管部门对该施工企业采取的行政行为属于()。

A.行政处罚

B.行政裁决

C.行政处分

D.行政强制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是行政处罚，行政处罚包括警告.罚款.没收违法所得.没收非法财物；责令停产停业；暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；行政拘留；法律法规规定的其他等。

第52题:关于建设工程见证取样的说法，正确的是()。

A.试样的真实性只能由取样人员负责

B.用于承重墙体的砌筑砂浆实验块必须实施见证取样和送检

C.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任

D.取样人员应在试样或其包装上作出标识.封志，并由其签字后即可

正确答案:查看最佳答案

第53题:各级人民检察院对审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为，()。

A.必须向同级人民法院提出检察建议

B.有权向同级人民法院提出检察建议

C.必须向上一级人民法院提出检察建议

D.有权向上一级人民法院提出检察建议

正确答案:查看最佳答案

第54题:当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定时，应该按照中国人民银行的()计息。

A.国债利率

B.活期存款利率

C.同期同类存款利率

D.同期同类贷款利率

正确答案:查看最佳答案

第55题:财产所有权的权能中，()是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心。

A.占有权

B.处分权

C.使用权

D.收益权

正确答案:查看最佳答案

第56题:关于对未成年工的特殊保护，下列表述不符合《劳动法》规定的是()。

A.不得安排未成年工从事矿山井下劳动

B.应当对未成年工定期进行健康检查

C.不得安排未成年工从事.有毒有害的劳动

D.不得安排未成年工从事高处.低温.冷水作业

正确答案:查看最佳答案

第57题:关于法人资格取得的叙述，不正确的是()。

A.有独立经费的机关从成立之日起，具有法人资格

B.依法需要办理法人登记的，经核准登记，取得法人资格

C.具有法人条件的社会团体，一律经核准登记之日起，具有法人资格

D.具有法人条件的事业单位，依法不需要办理法人登记的，从成立之日起，具有法人资格

正确答案:查看最佳答案

第58题:以下关于建筑节能的说法，错误的是()。

A.企业可以制定严于国家标准的企业节能标准

B.国家实行固定资产项目节能评估和审查制度

C.不符合强制性节能标准的项目不得开工建设

D.省级人民政府建设主管部门可以制定低于行业标准的地方建筑节能标准

正确答案:查看最佳答案

第59题:担任施工项目负责人的注册建造师，在所负责的工程项目竣工验收手续办结前，不得变更注册到另一施工企业，除非()。

A.施工企业同意更换项目负责人

B.建设单位与施工企业产生了合同纠纷

C.因不可抗力暂停施工

D.建设单位同意更换项目负责人

正确答案:查看最佳答案

第60题:下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是()。

A.解除合同

B.继续履行

C.罚款

D.合同无效

正确答案:查看最佳答案

第61题:下列法律文书中不具有强制执行效力的是()

A.由仲裁机构作出的仲裁调解书

B.经过司法确认的人民调解委员会作出的调解协议书

C.由国家行政机关作出的调解书

D.由人民法院对民事纠纷案件作出的调解书

正确答案:查看最佳答案

第62题:人民法院确定举证期限，当事人提供新的证据的第二审案件不得少于()。

A.15日

B.20日

C.30日

D.10日

正确答案:查看最佳答案

第63题:施工企业为建造师提供虚假申报材料申请注册的，可能承担的行政麦任是()。

A.取消投标资格

B.降低资质等级

C.责令限期改正

D.吊销企业资质证书

正确答案:查看最佳答案

第64题:下列情形中,属于人民法院对仲裁裁决裁定不予执行的是()

A.对仲裁裁决持不同意见的仲裁员没有在裁决书上签名的

B.仲裁庭的组成违反法定程序的

C.合同中没有仲裁条款,争议发生后当事人才达成书面仲裁协议的

D.载有仲裁条款的合同被人民法院确认无效的

正确答案:查看最佳答案

第65题:根据《建设工程质量管理条例》,县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时,其有权采取的措施是()。

A.要求被检查单位提供工程质量保证金

B.进入被检查单位的施工现场进行检查

C.发现有严重影响工程质呈问时,责令停业整顿

D.调查建设单位和施工企业之间的银行往来账单

正确答案:查看最佳答案

第66题:关于设计单位质量责任和义务的说法，正确的是()。

A.设计单位项目负责人对因设计导致的工程质量问题承担责任

B.设计单位可以在设计文件中指定建筑材料的供应商

C.设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向建设单位作出详细说明

D.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，但不必注明工程合理使用年限

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是勘察.设计单位相关的质量责任和义务。B选项，除有特殊要求的建筑材料.专用设备.工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂.供应商.C选项.应当向施工单位进行详细说明，D选项应当在设计文件中注明工程合理使用年限。

第67题:根据《建设工程质量管理条例》,关于设计单位权利的说法,正确的是()

A.为节约投資成本,设计单位可不依据勘察成果文件进行设计

B.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成

C.有特殊要求的专用设备,设计单位可以指定生产厂商或供应商

D.设计深度由设计单位酌定

正确答案:查看最佳答案

第68题:关于建设活动中的民事商事法律关系的说法,正确的是()。

A.建设活动中的民事商事法律关系不是平等主体之间的关系

B.建设活动中的民事商事关系主要是非财产关系

C.惩罚性责任是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式

D.在建设活动中,建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事法律关系

正确答案:查看最佳答案

第69题:施工企业在施工过程中发现工程设计图纸存在差错的，应()

A.经建设单位同意，由施工企业负责修改

B.经建设单位同意，由设计单位负责修改

C.由施工企业负责修改，经监理单位审定

D.经监理单位同意，由建设单位负责修改

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:当事人就合同履行地点约定不明确，不能达成补充协议，又不能根据合同有关条款和交易习惯确定的，则()。

A.给付货币的，在接受货币一方所在地履行

B.交付不动产的，在不动产所在地履行

C.履行义务一方有权选择履行地点

D.其他标的，在履行义务一方所在地履行

E.接受履行方有权选择履行地点

正确答案:查看最佳答案

第71题:下列纠纷解决途径中，可以获得具有强制执行效力的法律文书是()

A.诉讼

B.法院调解

C.和解

D.行政调解

E.仲裁

正确答案:查看最佳答案

第72题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,发包人的下列行为中,造成建设工程质量缺陷,应承担过错责任的有()。

A.提供的设计有缺陷

B.提供的建筑材料不符合强制标准

C.指定购买的建筑构配件不符合强制标准

D.同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程

E.直接指定分包人分包专业工程

正确答案:查看最佳答案

第73题:关于安全生产许可证有效期的说法，正确的有()。

A.安全生产许可证的有效期为3年

B.施工企业应当向原安全生产许可证颁发管理机关办理延课手续

C.安全生产许可证有效期满需要延期的，施工企业应当于期满前1个月办理延期手续

D.施工企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，自动延期

E.安全生产许可证有效期延期3年

正确答案:查看最佳答案

第74题:甲.乙两个施工单位组成联合体投标，双方约定，如因施工质量问题导致建设单位索赔，各自承担索赔额的50%。施工过程中建设单位确因质量原因向施工单位索赔12万元，则下列关于此索赔和赔偿责任承担的说法中，正确的有()。

A.如甲无过错，则其有权拒绝先行赔付

B.建设单位可直接要求甲承担12万元

C.建设单位可直接要求乙承担12万元

D.建设单位应当要求质量缺陷的过错方承担主要责任

E.先行赔付的一方，有权就超出50%的部分向另一方追偿

正确答案:查看最佳答案

第75题:关于地役权,下列表述正确的是()。

A.当事人应当采用书面形式订立地役权合同

B.地役权合同应包括解决争议的方法

C.地役权自地役权合同签订时设立

D.地役权自地役权合同生效时设立

E.未经登记,不得对抗善意第三人

正确答案:查看最佳答案

第76题:根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》，施工企业有转包.违法分包违法行为，应承担的法律责任有()。

A.给予警告，期限整改

B.责令改正，没收违法所得

C.并处工程合同价款一定比例的罚款

D.责令停业整顿，降低资质等级

E.情节严重的，吊销资质证书

正确答案:查看最佳答案

第77题:当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩中，不能得到法院支持的请求权有().

A.延付或拒付租金请求权

B.寄存财务被丢失的赔偿请求权

C.兑付国债本息请求权

D.基于投资关系产生的缴付出资请求权

E.支付工程款请求权

正确答案:查看最佳答案

第78题:《担保法》规定，因()发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有权行使留置权并对抗其他债权和抵押权。

A.加工承揽合同

B.买卖合同

C.保管合同

D.建设工程合同

E.运输合同

正确答案:查看最佳答案

第79题:根据《合同法》，关于融资租赁合同的说法，正确的是()。

A.出租人把租赁物的所有权转让给第三人时，融资租赁合同对第三人不发生效力

B.融资租赁合同属于涉及三方当事人的合同

C.出卖人和出租人可以变更买卖合同中与承租人有关的内容，无须经过承租人的同意

D.承租人破产的，租赁物不属于破产财产

E.承租人占有租赁物期间，因租赁物造成第三人第三人的人身伤害或者财产损害的，出租人不承担责任

正确答案:查看最佳答案

第80题:合同双方当事人可以在书面合同中协议选择()人民法院，以解决双方争议纠纷。

A.被告住所地

B.合同备案地

C.合同签订地

D.合同履行地

E.原告住所地

正确答案:查看最佳答案

第81题:仲裁过程中，如当事人双方达成了调解协议，则仲裁庭下述作法正确的有()。

A.制作调解书

B.制作仲裁书

C.驳回申请

D.撤消案件

E.要求当事人撤回申请

正确答案:查看最佳答案

第82题:关于施工合同中债权债务的说法,正确的有()。

A.对于完成施工任务,建设单位是债务人,施工企业是债权人

B.施工合同中的债务包括完成施工任务和支付工程价款

C.对于完成施工任务,建设单位是债权人,施工企业是债务人

D.对于支付工程价款,建设单位是债权人,施工企业是债务人

E.对于支付工程价款,建设单位是债务人,施工企业是债权人

正确答案:查看最佳答案

第83题:某建筑公司与某设备供应商签订了设备买卖合同，除购买一台大型设备外还捎带采购几个零部件。验货时发现该设备不符合合同约定的质量要求，但零部件满足质量要求。对此，下列选项中正确的有()。

A.建筑公司可以解除设备买卖合同

B.解除设备合同的效力及于零部件

C.解除设备合同的效力不涉及零部件

D.建筑公司可以拒绝接收这台设备

E.建筑公司可以解除设备合同但不应拒绝接收零部件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于买卖合同，因标的物的质量不符合质量要求，致使不能实现合同目的的，买受人可以拒绝接收标的物或者解除合同。因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力及于从物。因此，建筑公司可以拒绝接收这台设备或解除设备买卖合同，解除合同的效力及于零部件。

第84题:某教学楼工程发包人，拟提前一个月竣工。正确的是()。

A.在不违反强制性标准的前提下，发包人通过监理人下达监理通知单即可要求承包人提前竣工

B.发包人应当与承包人达成提前竣工协议，作为合同文件组成

C.提前竣工协议应当包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施

D.提前竣工协议应经过主管部门批改方能生效

E.如因学生开学原因，教学楼未经竣工验收提前使用的，应当以实际竣工验收合格之日作为工程竣工日，确定承包人工期责任

正确答案:查看最佳答案

第85题:根据建造师注册管理的规定，以下人员的注册申请将不予批准的有()。

A.李某因工伤丧失了民事行为能力

B.张某取得资格证书4年后方才申请注册，并继续教育合格

C.赵某将申请通过考试的两个专业类别在一个单位注册

D.魏某将申请通过考试的两个专业类别在两个单位分别注册

E.孙某虽然已年满65岁，但仍担任单位的咨询顾问

正确答案:查看最佳答案

第86题:关于承揽合同中解除权的说法，正确的是()。

A.定做人不履行协助义务的，承揽人可以解除合同

B.承揽人将承揽的工作交由第三人完成的，定做人有权解除合同

C.承揽人可以随时解除合同，造成定做人损失的，应当赔偿损失

D.定做人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应该赔偿损失

E.承揽人未经定作人同意将其承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同

正确答案:查看最佳答案

第87题:下列合同中，属于可变更.可撤销合同的()。

A.建设单位因对工程内容存在重大误解而订立的合同

B.施工企业采取欺诈手段订立的损害国家利益的合同

C.总承包单位将施工图深化设计风险转移给分包单位的合同

D.建设单位为偷税而订立的施工合同

E.村民胁迫施工企业订立的供货合同

正确答案:查看最佳答案

第88题:下列承担法律责任的方式中，属于民事责任承担方式的有()。

A.停止侵害

B.没收非法财物

C.排除妨碍

D.修理.重作，更换

E.消除影响.恢复名誉

正确答案:查看最佳答案

第89题:关于工程建设缺陷责任期确定的说法，正确的有()。

A.发包人导致竣工延迟的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期

B.缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由发.承包双方在合同中约定

C.发包人导致竣工延迟的，在承包人提交竣工验收报告后60天后，自动进入缺陷责任期

D.缺陷责任期一般从工程通过竣(交)工验收之日起计

E.承包人导致竣工延迟的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计

正确答案:查看最佳答案

第90题:根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》，关于建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员配备的说法，正确的有()。

A.建筑施工总承包资质特级资质专职安全生产管理人员不少于6人

B.建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理员的配备与企业经营规模和生产需要有关

C.建筑施工专业承包资质二级和二级以下资质企业的专职安全生产管理人员不少于2人

D.建筑施工企业的分公司.区域公司等较大的分支机构不需要具备专职安全生产管理人员

E.建筑施工劳务分包资质序列企业的专职安全生产管理人员不少于2人

正确答案:查看最佳答案

第91题:下列属于针对操作.工艺.管理等专用技术要求的企业标准是()。

A.《建筑机械使用安全操作规程》

B.《混凝土结构设计规范》

C.《建筑设计防火规范》

D.《建筑安装工程工艺及操作规程》

E.《建筑抗震鉴定标准》

正确答案:查看最佳答案

第92题:根据《建筑法》，实施建设工程监理前，建设单位应当将委托的()，书面通知被监理的建筑施工企业。

A.工程监理单位

B.工程监理人员的名单

C.工程监理权限

D.工程监理的内容

E.工程监理入场时间

正确答案:查看最佳答案

第93题:某开发公司开发的商住楼工程，建筑面积6万平方米，为赶在雨期前完成土方工程，在尚未完全具备法定开.工条件的情况下破土动工。对此，建设行政主管部门可作出的处罚包括()。

A.责令停止施工，限期改正

B.对建设单位处以工程合同价款1%以上2%以下罚款

C.没收非法所得

D.责令施工单位停业整顿

E.吊销监理单位营业执照

正确答案:查看最佳答案

第94题:根据《注册建造师管理规定》中规定，注册建造师有下列情形之一的，其注册证书和执业印章失效()。

A.聘用单位破产的

B.聘用单位被吊销营业执照的

C.聘用单位被吊销或者撤回资质证书的

D.已与聘用单位解除聘用合同关系的

E.受到刑事处罚

正确答案:查看最佳答案

第95题:下列纠纷不适用《仲裁法》裁决的有()。

A.依法应当由行政机关处理的行政争议

B.婚姻.扶养和继承纠纷

C.收养和监护纠纷

D.建设施工合同纠纷

E.劳动争议案件

正确答案:查看最佳答案

第96题:施工企业对H市甲县环保局作出的罚款行为不服,可以向下列行政机关提起行政复议的有()。

A.h市环保局

B.h市人民政府

C.甲县环保局

D.甲县人大常委会

E.甲县人民政府

正确答案:查看最佳答案

第97题:某建筑施工现场钢结构分包工程所使用的塔吊是由分包单位租赁某建筑设备厂，并由其负责安装保养工作，按照《建设工程安全生产管理条例》规定，该塔吊使用前，必须由()共同进行验收，验收合格方可进行施工使用。

A.总承包单位

B.监理单位

C.建设单位

D.分包单位

E.建筑设备厂

正确答案:查看最佳答案

第98题:根据《仲裁法》，仲裁裁决可能被撤销的情形有()。

A.仲裁委员会裁决的事项超出仲裁协议约定的范围

B.仲裁委员会被撤销

C.双方当事人均对仲裁裁决不服

D.重大案件适用了独任庭审理

E.仲裁委员会依据伪造的证据做出的裁决

正确答案:查看最佳答案

第99题:根据《必须招标的工程项目规定》，对规定范围内的各类工程建设项目达到规定标准之一的，必须进行招标。下列属于规定标准的有()。

A.勘察.设计.监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上

B.施工单项合同估算价在400万元人民币以上

C.施工单项合同估算价在200万元人民币以上

D.重要设备.材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上

E.重要设备.材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上

正确答案:查看最佳答案

二级建造师考试题库资料网

2022年甘肃省兰州一级建造师法律法规模拟习题

相关推荐