[点击进入2021版新版青海省西宁二级建造师测试题目]
一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:关于施工许可的说法，正确的是()。
A.省级人民政府建设主管部门对小型工程限额的调整，应当报国务院建设主管部门
B.农民自建低层住宅的，应当申请领取施工许可证
C.限额以下小型工程应当申请取施工许可证
D.施工分包合同签订后，申请领取施工许可证
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版新版青海省西宁二级建造师测试题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:按照《建筑法》的规定，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程，可以不申请办理施工许可证。据此，《建筑工程施工许可管理办法》规定，工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。省.自治区.直辖市人民政府住房城乡建设主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整，并报国务院住房城乡建设主管部门备案。P46
第1题:根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工企业为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，意外伤害保险期限()。
A.与合同计划工期一致
B.自施工企业进场之日起至竣工验收合格之日止
C.自施工企业进场之日起至施工企业退场之日止
D.自建设工程开工之日起至竣工验收合格之日止
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是建筑意外伤害保险的规定。《建设工程安全生产管理条例》则规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。
第2题:下列不属于刑法规定的附加刑的是()。
A.没收财产
B.拘役
C.罚金
D.剥夺政治权利
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《刑法》规定，刑罚分为主刑和附加刑。主刑包括:①管制;②拘役;③有期徒刑;④无期徒刑;⑤死刑。附加刑包括:①罚金;②剥夺政治权利;③没收财.产;④驱逐出境。
第3题:根据《安全生产法》，对于未真实记录安全生产教育和培训情况的生产经营单位可以()。
A.给予警告
B.吊销营业执照
C.责令限期改正
D.降低资质等级
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版新版青海省西宁二级建造师测试题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:此种情况应责令限期整改，可以处五万元以下的罚款;逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处五万元以上十万元以下的罚款。
第4题:以下关于仲裁员组成的表述，正确的是()。
A.仲裁庭可以由3名仲裁员或1名仲裁员组成，南3名仲裁员组成的设首席仲裁员
B.由若干名仲裁员组成仲裁庭的，不设首席仲裁员
C.仲裁庭由2名仲裁员组成，当事人双方各选定1名
D.仲裁庭由当事人各方选定2名仲裁员组成
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《仲裁法》第31条规定，当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员，第3名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第3名仲裁员是首席仲裁员。
第5题:关于投标的说法，正确的是()
A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字的，招标人应当拒收
B.投标文件未按照招标文件要求严密的，招标人应当拒收
C.投标人逾期送达投标文件的，应当向招标人作出合理说明
D.联合体投标的，可以在评标委员会提出书面评标报告前更换成员
正确答案:查看最佳答案
第6题:甲.乙之间存在债权债务关系，甲将其享有的债权全部转移给丙时，应当釆取的措施是()。
A.不必通知乙，也不必经乙同意
B.应当通知乙，并经乙同意
C.应当通知乙，但不必经乙同意
D.应当经乙同意，但履行时不必通知乙
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版新版青海省西宁二级建造师测试题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查合同转让。合同转让是指合同当事人一方依法将合同权利.义务全部或者部分转让给他人，有三种类型:合同权利转让;合同义务转让;合同权利义务概括转让。债权转让，是指在不改变合同权利义务内容基础上，享有合同权利的当事人将其权利转让给第三人享有。债权转让无需征得债务人同意，但是要通知债务人，自通知到达债务人时就发生转让。选项C正确。
第7题:由()承担的损失额为免赔额。
A.被保险人
B.投保人
C.施工单位
D.损害责任人
正确答案:查看最佳答案
第8题:根据《劳动合同法》，劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立()以上的固定期限劳动合同
A.5年
B.3年
C.2年
D.1年
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是“包工头”用工模式和劳务派遣。P134
第9题:仲裁庭调解达成协议的，调解书自()，即发生法律效力。
A.仲裁庭制作完成后
B.当事人签收后
C.人民法院确认后
D.当事人签字后
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版新版青海省西宁二级建造师测试题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:按照《仲裁法》规定，仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解。当事人自愿调解的，仲裁庭应当调解。调解不成的，应当及时作出裁决。调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力。调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。
第10题:下列情形中，导致建设工程施工合同无效的是()。
A.依法应当招标的项目中标无效后订立的
B.工程款支付条款订立时显失公平的
C.发包人对投标文件有重大误解订立的
D.承包人超越资质等级订立但于竣工前取得相应等级资质证书的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设工程施工合同具有下列情形之一的，认定无效:(1)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;(2)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;(3)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。
第11题:·下列变更中，属于应当经合同当事人双方协商一致情形的是()。
A.采购数量变更
B.公司名称变更
C.合同签约人员变更
D.公司法定代表人变更
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是合同的变更。合同变更过程中，双方应该度合同的实质性内容进行明确。只有选项A标的物的数量属于合同的实质性内容。
第12题:根据《民法通则》，关于代理的说法，正确的是()。
A.代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担
B.代理人可以超越代理权实施代理行为
C.被代理人对代理人的一切行为承担民事责任
D.代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版新版青海省西宁二级建造师测试题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查代理相关内容。代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为，被代理人对代理人的代理行为，承担民事责任。所以本题选A。
第13题:关于安全生产监督检查人员执法的说法，正确的是()。
A.安全生产监督检查人员不得接触施工企业的商业秘密
B.不同部门的安全生产监督检查人员应当独立检查
C.安全生产监督检查人员无权将存在的安全问题移动其他部门处理
D.安全生产监督检查人员必须出示有效执法证件
正确答案:查看最佳答案
第14题:诉讼时效因提起诉讼.当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间()计算。
A.继续
B.重新
C.不再
D.累计
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《民法通则》第140条规定，诉讼时效因提起诉讼.当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。
第15题:2018年2月10日，甲作为出租人与乙订立租赁合同，约定将甲的房屋于同年4月1日租赁给乙作为车间。同年3月13日，丙向甲购买该出租房屋并办理了产权转让手续。对甲与乙2月10日所签订合同的性质，下列说法正确的是()。
A.该合同为效力待定合同
B.该合同为可撤销合同
C.该合同为有效合同
D.该合同为无效合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版新版青海省西宁二级建造师测试题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《合同法》第229条规定，租赁物在租赁期间发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力。甲.乙于2月10日签订的租赁合同具备合同生效的四个条件，因而是有效合同。
第16题:赵某跟随同乡的包工头周某进城务工两年。现赵某欲对拖欠其工资3万元的包工头周某提起诉讼，以下说法正确的是()。
A.此案应由中级人民法院管辖
B.此案应由赵某住所地人民法院管辖
C.此案应由周某住所地人民法院管辖
D.此案应由周某租住房屋所在地人民法院管辖
正确答案:查看最佳答案
参考解析:对公民提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖;被告住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地人民法院管辖。其中，公民的住所地是指该公民的户籍所在地。经常居住地是指公民离开住所至起诉时已连续居住满1年的地方，但公民住院就医的地方除外。
第17题:按照一定标准，划分上下级法院之伺受理第一审民事案件分工和权限的管辖是()。
A.级别管辖
B.地域管辖
C.专属管辖
D.指定管辖
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查民事诉讼的法院管辖。级别管辖，是指按照一定标准，划分上下级法院之间受理第一审民事案件的分工和权限，本题应选A。
第18题:在某实行工程总承包的建设工程的施工中，总承包单位将专业工程分包给具有相应资质的分包单位，在施工过程中分包单位不接受总承包单位的质量管理，造成分包工程存在很大的质量缺陷，承担主要责任的应该是()。
A.分包单位
B.建设单位
C.总承包单位
D.总承包单位与分包单位承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版新版青海省西宁二级建造师测试题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《建设工程安全生产管理条例>进一步规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。总承包单位依法对施工现场的安全生产负总责，这就要求分包单位必须服从总承包单位的安全生产管理。在许多工地上，往往有若干分包单位同时在施工，如果缺乏统一的组织管理，很容易发生安全事故。因此，分包单位要服从总承包单位对施工现场的安全生产规章制度.岗位操作要求等安全生产管理。否则，一旦发生施工安全生产事故，分包单位要承担主要责任。
第19题:以下关于仲裁协议说法正确的是()。
A.施工合同纠纷发生后，建设单位与施工单位可以通过电子邮件或电话方式达成仲裁协
B.仲裁协议应当具备的内容是:仲裁事项.仲裁规则.选定的仲裁委员会
C.某施工合同中争议解决条款约定了两家仲裁机构。后来双方争执不下，当事人可以向工程所在地法院起诉
D.某施工合同约定关于工程质量的一切争议由北京仲裁委员会仲裁。合同履行中，施工企业与建设单位在工程质量和工程价款结算数额上均发生争议。则本案中，质量和结算纠纷均由仲裁委员会裁决
正确答案:查看最佳答案
第20题:关于建设工程见证取样，正确的是()。
A.施工人员对防水材料，应当在项目技术负责人监督下在生产厂家进行现场取样
B.见证取样和送检的样品比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%
C.①填充墙的混凝土小型砌块.②混凝土掺加剂.③用于拌制砌筑砂浆的水泥均应当进行见证取样
D.样品应当有标识和封志，由取样人员签字并标明工程名称.样品名称.样品数量
正确答案:查看最佳答案
第21题:下列事项中，能够申请行政复议的是()
A.行政处分决定
B.招标投诉处理
C.质量纠纷调解
D.造价指导信息发布
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版新版青海省西宁二级建造师测试题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:不得申请行政复议的，行政机关的行政处分或其他人事处理决定；行政机关对民事纠纷做的调解或其他处理。
第22题:关于二级建造师执业范围的说法，正确的是()。
A.发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，办理书面交接手续后可以变更施工项目负责人
B.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，项目均为小型工程施工项目的除外
C.注册建造师担任施工项目负责人期间，经受聘企业同意，可以变更注册制另一企业
D.因非承包人原因致使工程项目停工超过120日，注册建造师可同时担任另一工程施工项目负责人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人:(1)发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的;(2)发包方同意更换项目负责人的;(3)因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。
第23题:建设单位领取施工许可证后因故4个月未能开工，又未申请延期，该施工许可证()。
A.自行废止
B.重新检验
C.继续有效
D.自动延期
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。
第24题:某建筑工程因故中止施工3个月，建设单位需要做的工作有()。
A.应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告
B.应当自中止施工之日起三个月内，申请延期
C.应当自中止施工之日起一个月内，报发证机关核验施工许可证
D.应当自中止施工之日起三个月内，重新办理施工许可证
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版新版青海省西宁二级建造师测试题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《建筑法》规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
第25题:根据《招标招标法》的相关规定，当投标人少于()个人的情况下，招标人应当依法重新招标。
A.5
B.4
C.3
D.2
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《招标投标法》规定，投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前.将投标文件送达投标地点。招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。投标人少于3个的，招标人应当依法重新招标。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。
第26题:在工程建设过程中，建筑安全监督管理机构应当对工程建设()阶段执行强制性标准的情况实施监督。
A.规划
B.设计
C.施工
D.验收
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督;施工图设计文件审查单位应当对工程建设勘察.设计阶段执行强制性标准的情况实施监督;建筑安全监督管理机构应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督;工程质量监督机构应当对工程建设施工.监理.验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督。建设项目规划审查机关.施工设计图设计文件审查单位.建筑安全监督管理机构.工程质量监督机构的技术人员必须熟悉.掌握工程建设强制性标准。
第27题:违约责任承担的方式包括()
A.继续履行
B.提供担保
C.解除合同
D.代位赔偿
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版新版青海省西宁二级建造师测试题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:违约责任的承担方式主要有三种，即继续履行.采取补救措施和赔偿损失。
第28题:·按照我国《合同法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，下列当事人签订的施工合同中属于有效合同的是()。
A.承包人超越资质等级与发包人签订的承包合同
B.合同专用条款中列有承包人带资承包条款的承包合同
C.没有资质的实际施工人借用有资质的企业名义与承包人签订了承包合同，但在工程竣工后取得了相应的资质
D.建设工程必须进行招标而未招标.经当事人双方协商签订的书面承包合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是无效合同。选项A属于违反法律强制性规定的无效合同;选项B属于法律没有明确规定的，一般以有效合同对待;选项C属于违反《建筑法》强制性规定的无效合同;选项D属于违反《建筑法》强制性规定的无效合同。P121。
第29题:某贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商于合同签订后7日内将3000T钢筋运至某工地，向施工单位履行交货义务。合同签署后，供应商未按合同约定交货，则()。
A.施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责
B.供应商应向施工单位承担违约责任
C.供应商应向贸易公司承担违约责任
D.施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:出卖人有按照合同约定交付标的物的义务，未按合同执行的，将追究其违约责任。施工单位与供应商之间无合同关系不可追究其法律责任。
第30题:关于工伤保险，下列说法正确的是()。
A.事业单位.社会团体可以参加工伤保险
B.工伤保险是面向用人单位全体员工的强制性保险
C.工伤保险费用由用人单位和职工共同缴纳
D.工伤保险基金由用人单位缴纳的工商保险费及其利息构成
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版新版青海省西宁二级建造师测试题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《工伤保险条例》规定，中华人民共和国境内的企业.事业单位.社会团体.民办非企业单位.基金会.律师事务所.会计师事务所等组织和有雇工的个体工商户(以下称用人单位)应当依照本条例规定参加工伤保险，为本单位全部职工或者雇工(以下称职工)缴纳工伤保险费。工伤保险基金由用人单位缴纳的工伤保险费.工伤保险基金的利息和依法纳入工伤保险基金的其他资金构成。
第31题:《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)主要由()三部分组成。
A.总则.分则.附则
B.总则.通用条件.专用条件
C.合同协议书.通用合同条款.专用合同条款
D.总则.正文.附件
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建设工程施工合同(示范文本)》，由合同协议书.通用合同条款.专用合同条款三部分组成。
第32题:关于民事诉讼送达的说法，正确的是()。
A.送达诉讼文书必须有送达回证
B.诉讼文书寄出的日期为送达日期
C.受送达人被监禁的，应当公告送达
D.直接送达诉讼文书有困难的，应当公告送达
正确答案:查看最佳答案
第33题:建设单位应将建设工程项目的消防设计图纸和有关资料报送()审核，未经审核或经审核不合格的，不得发放施工许可证，建设单位不得开工。
A.建设行政主管部门
B.公安消防机构
C.安全生产监管部门
D.规划行政主管部门
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版新版青海省西宁二级建造师测试题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:按照国家工程建筑消防技术标准需要进行消防设计的建筑工程，设计单位应当按照国家工程建筑消防技术标准进行设计，建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核；未经审核或者经审核不合格的，建设行政主管部门不得发给施工许可证，建设单位不得施工。
第34题:甲乙双方签订总价为100万的合同，并设定定金条款，则定金的最高限额应为()万元。
A.10
B.30
C.50
D.20
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是抵押权.质权.留置权.定金的规定。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。
第35题:关于施工生产安全事故应急救援预案备案的说法，正确的是()。
A.已进行应急预案备案登记的，申领安全生产许可证时，可以不再提供相应的应急预案
B.中央管理的总公司的专项应急预案，报总公司所在地主管部门备案
C.中央管理的总公司的所属单位的综合应急预案，由总公司统一备案
D.施工企业申请应急救援预案备案，应当提交本企业技术负责人的评审意见
正确答案:查看最佳答案
第36题:根据《绿色实施导则》，()施工现场500KM以内生产的建筑材料用量应当占建筑材料总重量的()以上。
A.50%
B.60%
C.80%
D.70%
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版新版青海省西宁二级建造师测试题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《绿色施工导则》规定，应就地取材，()施工现场500KM以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的70%以上。
第37题:某施工单位在参与投标过程中，与几家投标单位私底下联系并约定互相报价以获取中标，严重损害了建设单位的利益，给建设单位造成重大损失，则该施工单位直接责任人应承担的刑事责任种类属于()。
A.工程重大事故罪
B.重大责任事故罪
C.串通投标罪
D.玩忽职守罪
正确答案:查看最佳答案
参考解析:是串通投标罪，因为投标人相互协商投标。
第38题:工伤职工的下列情形，不停止享受工伤保险待遇的是()。
A.丧失享受待遇条件的
B.拒不接受劳动能力鉴定的
C.拒绝治疗的
D.拒绝上班的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查工伤保险待遇。工伤职工有下列情形之一的，停止享受工伤保险待遇:(1)丧失享受待遇条件的;(2)拒不接受劳动能力鉴定的;(3)拒绝治疗的。
第39题:在依法规划的电力设备保护区内危及电力设施安全的建筑物由()责令强制拆除。
A.安全管理部门
B.电力管理部门
C.施工管理部门
D.当地人民政府
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版新版青海省西宁二级建造师测试题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:考查内容:在电力设施保护区施工作业的规定。在依法规划的电力设施保护区内修建建筑物.构筑物或者种植植物.堆放物品.危及电力设施安全的，由当地政府责令强制拆除.清除或砍伐。
第40题:下列权利证书中，不可以进行质押的是()。
A.股权证书
B.存单
C.仓单
D.房屋产权证书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:可以进行质押的质物是动产或权利，D项属于不动产，不可以进行质押。
第41题:甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行开始后，甲与乙达成和解协议。和解协议约定:将乙的80万元债务减少到70万元，乙在协议生效之日起1个月内还清。协议生效1个月后，乙并未履行协议约定。下列做法中正确的是()。
A.甲就乙违反协议的行为，向乙所在地法院提起民事诉讼
B.由法院执行和解协议
C.法院依职权恢复原判决的执行
D.甲向法院申请按照原生效判决书强制执行
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据《民事诉讼法》的规定，一方当事人不履行和解协议，对方当事人可以申请人民法院按照原生效法律文书强制执行。故选项D正确。
第42题:安全生产许可证的有效期为()年。
A.2
B.3
C.4
D.5
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版新版青海省西宁二级建造师测试题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《安全生产许可证条例》第9条规定，安全生产许可证的有效期为3年。
第43题:关于建造师注册执业的说法，正确的是()。
A.只要通过二级建造师考试，即可以注册建造师名义执业
B.申请人未在资格证书签发3年内提出申请的，不予注册
C.聘用单位破产的，不影响建造师注册证书的效力
D.违反法定程序作出准予注册许可的，应当撤销注册
正确答案:查看最佳答案
第44题:《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后，应当于()内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
A.1小时
B.6小时
C.12小时
D.24小时
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
第45题:某工程施工合同因被拖欠工程款发生纠纷，施工方诉讼法院，后本案经调解达成协议，并制作了调解书。关于本案中调解的说法，正确的是()。
A.法院调解应由审判员一人主持
B.调解书经双方当事人签收即发生法律效力
C.法院调解必须邀请有关单位和个人协助
D.调解书与判决书的效力不同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版新版青海省西宁二级建造师测试题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是法院调解。法院调解的调解书和效力和判决书是一样的，人民法院进行调解，可以由审判员一人主持，人民法院进行调解，可以邀请，参见教材P329
第46题:建设单位取得施工许可证后，若不能按期开工，应当向发证机关申请延期，每次延期不超过()个月。
A.1
B.2
C.3
D.4
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是延期开工.核验和重新办理批准的规定。领取后3个月内开工，因故不能按期开工，应向发证机关申请延期(以两次为限)，每次不超过3个月。
第47题:建设单位将在建工程抵押给银行，到期不能履行债务时，银行向法院提出拍卖该工程并就拍卖款优先受偿。法院受理后，应在立案之日起30日内作出裁定，并实行一审终审。该审理程序属于民事诉讼()。
A.普通程序
B.简易程序
C.特别程序
D.执行程序
正确答案:查看最佳答案
第48题:甲某施工企业与材料供应商订立的合同中约定了违约金5万元，同时约定由施工企业支付供应商定金4万元。后来供应商未能交货，施工企业为最大限度维护自身利益，可以要求供应商支付()万元。
A.13
B.9
C.8
D.5
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版新版青海省西宁二级建造师测试题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是抵押权.质权.留置权.定金的规定。如果选择违约金，可以要求供应商支付4+5=9万元;如果选择定金，可以要求供应商支付4+4=8万元;所以最高是选择9万元。
第49题:根据《建筑法》，施工企业中使用不合格的建筑材料.建筑构配件和设备，情节尚不严重的，应当给予的处罚是()。
A.吊销资质证书
B.责令改正，处以罚款
C.责令停业整顿
D.降低资质等级
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建筑施工企业在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料.建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的，责令改正，处以罚款;情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书。
第50题:《文物保护法》规定，因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业的，在批准前应当征得()同意。
A.上一级人民政府环境保护主管部门
B.上一级人民政府文物行政部门
C.本级人民政府环境保护主管部门
D.本级人民政府文物行政部门
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的相关规定。《文物保护法》规定，文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业。但是，因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意;在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业的，必须经省.自治区.直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。
第51题:公安部.住房和城乡建设部《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知》规定，施工单位应当建立施工现场消防组织，制定灭火和应急疏散预案，并至少()组织一次演练。
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版新版青海省西宁二级建造师测试题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:公安部.住房和城乡建设部《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知》规定，施工单位应当建立施工现场消防组织，制定灭火和应急疏散预案，并至少每半年组织一次演练。
第52题:某道路维修工程，施工单位将施工区域设置围栏，但未设置明显标志，造成市民钱某晚上骑车撞到围栏上受伤，施工单位应承担()。
A.违约责任
B.侵权责任
C.行政责任
D.刑事责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《民法通则》规定了特殊侵权责任在公共场所.道旁或通道上挖坑.修绪.安装地下设施等，没有设置明显标志或釆取安全措施造成他人损害的，施工人应当承担民事责任。
第53题:下列有关建筑市场诚信行为的公布时限的说法中，正确的是()。
A.不良行为记录信息公布时限一般为6个月至3年
B.良好行为记录信息公布时限一般为6个月
C.招标投标违法行为记录公告期限为1年
D.不良行为记录信息公布时限一般为3年
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定，建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7日内，公布期限一般为6个月至3年;良好行为记录信息公布期限一般为3年。公布内容应与建筑市场监管信息系统中的企业.人员和项目管理数据库相结合，形成信用档案，内部长期保留。
第54题:下列关于注册建造师信用档案的表述中，错误的是()。
A.信用档案信息，主要由本人及其聘用单位向注册机关提供
B.信用档案的内容包括其基本情况.业绩.良好行为.不良行为等
C.信用档案中的不良行为记录，以建设单位和监理单位提供的信息为准
D.信用档案信息按有关规定向社会公示
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版新版青海省西宁二级建造师测试题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:注册建造师信用档案应当包括注册建造师的基本情况.业绩.良好行为.不良行为等内容。违法违规行为.被投诉举报处理.行政处罚等情况应当作为注册建造师的不良行为记入其信用档案。注册建造师信用档案信息按照有关规定向社会公示。
第55题:人民法院2月1日作出第一审民事裁决，判决书2月5日送达原告，2月10日送达被告，当事人双方均未提出上诉，该判决书生效之日是2月()日
A.1
B.26
C.5
D.10
正确答案:查看最佳答案
参考解析:如果当事人在案件一审过程中达成调解协议或者在上诉期内未提起上诉，一审法院的裁决就发生法律效力。对判决不服的，提起上诉的时间为15天。
第56题:关于民事诉讼证据证明力，说法正确的是()。
A.视听资料的证明力大于档案
B.证人证言的证明力大于勘验笔录
C.书证的证明力大于物证
D.国家机关.社会团体依职权制作的公文书证证明力大于其他书证
正确答案:查看最佳答案
第57题:下列不属于用益物权的是()。
A.土地所有权
B.建设用地使用权
C.土地承包经营权
D.地役权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版新版青海省西宁二级建造师测试题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:用益物权是指权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有.使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权.建设用地使用权.宅基地使用权和地役权。
第58题:根据《注册建造师管理规定》第15条的规定，下列不属于不予注册的法定情形的是()。
A.甲被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年
B.乙因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年
C.丙在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故
D.丁现年已61周岁
正确答案:查看最佳答案
参考解析:申请人有下列情形之一的，不予以注册:(1)不具有完全民事行为能力的;(2)申请在两个或者两个以上单位注册的;(3)未达到注册建造师继续教育要求的;(4)受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的;(5)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的;(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的;(7)被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的;(8)在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的;(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的;(10)年龄超过65周岁的;(11)法律.法规规定不予注册的其他情形。因此，只有D项符合题干要求。
第59题:建设工程中，监理单位实施监理工作的依据不包括()。
A.施工承包合同
B.设计文件
C.《建筑法》
D.设计承包合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:工程监理的依据包括:①法律.法规，工程监理单位执行监理任务，必须符合法律.法规的规定;②有关的技术标准，技术标准分为强制性标准和推荐性标准;③设计文件，设计文件不仅是施工的依据，也是监理的依据;④建设工程承包合同，建设单位和承包单位通过订立建设工程承包合同，明确双方的权利和义务。
二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第60题:根据《劳动合同法》，劳动者有下列情形之一，()用人单位可以解除劳动合同的是()。
A.劳动者不能胜任工作
B.劳动者在试用期内不符合录用条件
C.劳动者严重违反用人单位的规章制度
D.劳动者被依法追究刑事责任
E.劳动者患病
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版新版青海省西宁二级建造师测试题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《劳动合同法》第39条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同:在试用期间被证明不符合录用条件的;()(2)严重违反用人单位的规章制度的;(3)严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的;(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的;(5)因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的;(6)被依法追究刑事责任的。《劳动合同法》第40条规定，有下列情形之一的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同:(1)劳动者患病或者非因工负伤，()在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的;(2)劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的;(3)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。
第61题:根据《社会保险法》，失业人员从失业保险基金中领取失业保险金应符合的条件有()。
A.本人已经进行失业登记，并有求职要求的
B.非因本人意愿中断就业的
C.失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的
D.本人应征服兵役的
E.人本已失业，有身份证明的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:失业人员符合下列条件的，从失业保险基金中领取失业保险金:(1)失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满1年的;(2)非因本人意愿中断就业的;(3)已经进行失业登记，并有求职要求的。
第62题:根据《劳动合同法》，劳动合同无效或部分无效的情形有()。
A.劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者失踪的
B.用人单位被吊销营业执照.责令关闭.撤销的
C.以欺诈.胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立劳动合同的
D.劳动者被依法追究刑事责任的
E.用人单位免除自己的法定责任.排除劳动者权利的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:(一)以欺诈.胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的；(二)用人单位免除自己的法定责任.排除劳动者权利的；(三)违反法律.行政法规强制性规定的。P132
第63题:人民法院审理行政案件，审判庭组成符合法律规定的是()
A.审判员独任
B.审判员.书记员
C.审判员三人以上单数
D.审判员.陪审员三人以上单数
E.陪审员三人以上单数
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版新版青海省西宁二级建造师测试题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:人民法院审理行政条件，由审判员组成合议庭，或者由审判员.陪审员组成合议庭，合议庭成员，应当是3人以上的单数。
第64题:根据《合同法》，免除施工单位违约责任的情形有()。
A.施工单位因安全事故隐患，被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误
B.因拖欠农民工工资，部分农民工停工抗议，致使工期延误
C.地震导致已完工程被暴(同音字)破拆除重建，造成建设单位费用增加
D.由于战争，施工耽误暂停施工，致使工期延误
E.因迟延履行而遭遇洪水，导致工期延误
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是违约责任的免除。《合同法》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见.不能避免并不能克服的客观情况。P123.
第65题:根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件有()
A.完成建设工程设计的各项内容
B.有完整的技术档案和施工管理资料
C.有工程使用的主要建筑材料，建筑构配件和设备的进场试验报告
D.有监理单位和施工单位共同签署的质量合格文件
E.有建设单位签署的工程保修书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是竣工验收应当具备的法定条件。选项D.有勘察，设计，施工，工程监理等单位分别签署的质量合格文件;选项E.有施工单位签署的工程保修书。P278
第66题:用人单位如果出现()的事项，不影响劳动合同的履行。
A.变更名称
B.变更法定代表人
C.变更主要负责人
D.并更重要投资人
E.进行破产宣告
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版新版青海省西宁二级建造师测试题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考核的是用人单位发生变动不影响劳动合同的履行。用人单位如果变更名称.法定代表人.主要负责人或者投资人等事项，不影响劳动合同的履行。
第67题:以下材料中，施工单位在工程施工中必须进行见证取样和送检的是()。
A.地下防水材料
B.承重钢筋连接接头
C.混凝土掺加剂
D.砌筑砂浆的水泥
E.分隔墙的混凝土小型砌块
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按照原建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》中规定，下列试块.试件和材料必须实施见证取样和送检:(1)用于承重结构的混凝土试块;(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块;(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件;(4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块;(5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥;(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂;(7)地下.屋面.厕浴间使用的防水材料;(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块.试件和材料。CE项材料只有用在承重结构中，才要求见证取样和送检。
第68题:根据《劳动法》的规定，关于女职工特殊保护的表述中，不正确的有()。
A.不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间延长工作时间和夜班劳动
B.不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动
C.对怀孕5个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动
D.女职工生育享受不少于120天的产假
E.不得安排女职工在经期从事高处.低温作业
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是女职工的特殊保护。《劳动法》规定，禁止安排女职工从事矿山井下.国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处.低温.冷水作业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动。不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。女职工生育享受不少于90天的产假。不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。
第69题:建筑施工企业向租赁公司租赁建筑起重机械，租赁期限为9个月，则关于双方合同的说法正确的有()。
A.应订立书面的租赁合同，否则无效
B.可订立口头合同，租赁期限为9个月
C.签订的租赁合同为实践合同
D.签订的租赁合同为双务合同
E.在续签租赁合同时，最多可约定租赁期限为20年
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版新版青海省西宁二级建造师测试题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查租赁合同。租赁合同为诺成.双务.有偿合同，因此C错误，D正确。租赁合同是非要式合同，A错误。根据《合同法》，租赁期限6个月以土的，应签订书面合同;未签订书面合同，视为不定期租赁，B错误。
第70题:民事诉讼具有的基本特点体现在()。
A.程序性
B.公权性
C.自愿性
D.独立性
E.强制性
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是民事诉讼的基本特征。在我国，《民事诉讼法》是调整和规范法院及诉讼参与人的各种民事诉讼活动的基本法律。民事诉讼具有以下基本特点:(1)公权性;(2)程序性;(3)强制性。
第71题:注册建造师申请延续注册应提交的材料包括()。
A.原注册证书
B.工作调动证明
C.申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料
D.申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件或其他有效证明文件
E.注册建造师延续注册申请表
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是注册建造师申请延续注册应提交的材料。注册证书与执业印章有效期为3年。注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期届满30日前，按照规定申请延续注册。延续注册的，有效期为3年。申请延续注册的，应当提交下列材料:(1)注册建造师延续注册申请表;(2)原注册证书;(3)申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件或其他有效证明文件;(4)申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料。
第72题:关于总承包模式下各单位质量责任的说法，正确的有()
A.施工总承包单位对期采购的材料质量负责
B.施工总承包单位对施工质量负责
C.分包单位就分包工程质量向施工总承包单位负责
D.分包单位与施工总承包单位就分包工程质量向建设单位承担连带责任
E.施工总承包单位应当对施工的设计文件质量负责
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版新版青海省西宁二级建造师测试题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是总承包单位与分包单位的连带责任，对于才来哦的采购，谁采购谁负责，所以A正确，建筑法第十五条:建筑工程实行总承包的，工程质量由于工程总承包单位负责，总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任，分包单位应当接受总承包单位的质量管理。
第73题:发.承包双方需要在质量保修书中明确的是()。
A.保修范围
B.保修人员
C.保修金的预留和返还
D.保修期限
E.保修责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应当明确建设工程的保修范围.保修期限和保修责任等。
第74题:建筑工程项目申请领取施工许可证就当具备的条件包括()
A.已经办理了用地批准手续
B.施工图设计文件已按规定通过了审查
C.消防设计图纸已经公安消防机构审核
D.按照规定应该委托监理的工程已委托监理
E.已经办理了招标投标核准手续
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是申请施工许可证的条件
第75题:法律关系的终止，分为()。
A.权利终止
B.自然终止
C.义务终止
D.违约终止
E.协议终止
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版新版青海省西宁二级建造师测试题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:（1）民事法律关系的终止包括:自然终止。(2)协议终止。(3)违约终止。
第76题:下列施工合同中，属于无效合同的有()。
A.施工企业借用他人资质签订的
B.施工企业与建设单位串通投标，中标后签订的
C..建设工程依法必须进行招标而未招标的
D.工企业超越资质等级与建设单位签订的
E.施工企业将其承包的部分非主体工程分包的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设工程施工合同具有下列情形之一的，应认定无效:(一)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；(二)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；(三)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。同时，承包人非法转包.违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。P121
第77题:法的形式的含义包括()。
A.创制机关的性质及级别
B.法律规范的地域效力
C.法律规范的内涵
D.法律规范的期间效力
E.法律规范的效力等级
正确答案:查看最佳答案
参考解析:法的形式是指法律创制方式和外部表现形式。它包括4层含义:(1)法律规范创制机关的性质及级别:(2)法律规范的外部表现形式:(3)法律规范的效力等级:(4)法律规范的地域效力。
第78题:某工程项目招标投标出现的下列情形中，应当视为投标人互相串通投标的有()。
A.两份投标文件载明的项目经理均为李某
B.两份投标文件的投标报价规律性差异
C.投标人使用伪造的许可证
D.两个投标人均委托某咨询办理投标事宜
E.投标人提供虚假的财务状况或业绩
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2021版新版青海省西宁二级建造师测试题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《招标投标法实施条例》第四十条规定，有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标:(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈现规律性差异;(5)不同投标人的投标文件相互混装;(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
第79题:甲建设单位获得了乙设计单位草拟的建筑设计方案后，遂以乙报价太高为由终止了合同订立谈判，后甲将该设计方案交给其他设计单位完成了设计文件，甲的行为()
A.属于正常的商业行为
B.属于泄露或不正当使用商业秘密
C.应承担缔约过失责任
D.构成侵权行为
E.构成违约行为
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题在合同订立谈判阶段，建设单位违背诚实信用原则，所以属于缔约过失责任，属于泄露或不正当使用商业秘密，侵犯了乙设计单位的权利。
