[点击进入新版福建省监理工程师题目专业知识]
一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:设计施工总承包合同模式下,某工程合同约定需要进行竣工后试验,则其履约担保需要在()一直有效。
A.竣工验收前
B.颁发工程接收证书前
C.工程移交前
D.竣工后试验通过前
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版福建省监理工程师题目专业知识请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:技术复杂的建设工程项目,招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法,错误的是()。
A.评标委员会检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作出响应性修改
B.投标人在澄清问题会后,应以书面形式对投标书的不明之处加以说明
C.技术标未通过者,商务标原封不动退还给投标人
D.技术标未通过,但商务报价及优惠条件对项目有利的,可参加第二阶段评标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:第二阶段招标,投标人按招标文件的要求报送分别包封的“修改技术标”和“商务标”。凡在第一阶段被淘汰的标书,不允许投标人修改后再参加第二次投标。评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改,对投标书中的不明确之处,召开澄清问题会要求投标人予以说明,并形成书面文件作为投标书的组成部分。开启技术标被选中的投标人的商务标;技术标未通过者,商务标原封不动退还给投标人。
第2题:在合同履行阶段应当相互协作,如发生不可抗力时,应当相互告知,尽量减少损失。这体现了《中华人民共和国合同法》的()原则。
A.公平竞争
B.平等合作
C.诺守合同
D.诚实信用
正确答案:查看最佳答案
第3题:《建设工程设计合同(示范文本)》规定,设计人负责设计的建(构)筑物需注明()。
A.施工方案
B.设计变更的期限
C.竣工验收的标准
D.合理使用年限
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版福建省监理工程师题目专业知识请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:根据勘察设计管理的规定,不得承接某专业工程设计业务的是取得()的企业。
A.工程设计综合资质
B.本专业所属行业相应等级设计资质
C.本专业所属行业更高等级设计资质
D.工程设计专项资质
正确答案:查看最佳答案
参考解析:取得工程设计综合资质的企业,可以承接各行业.各等级的建设工程设计业务;取得工程设计行业资质的企业,可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业.专项(设计施工一体化资质除外)工程设计业务;取得工程设计专业资质的企业,可以承接本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务(设计施工一体化资质除外);取得工程设计专项资质的企业,可以承接本专项相应等级的专项工程设计业务。
第5题:以下关于合同形式欠缺的法律后果的表述,错误的是()。
A.在没有履行行为之前,合同的形式不符合要求,则合同未成立
B.采用书面形式订立合同的,在签字盖章之前,当事人一方已经履行主要义务,对方接受的,该合同成立
C.如果在形式上不符合要求,但当事人已经有了交易事实,再强调合同形式就失去了意义
D.法律.行政法规规定或当事人约定采用书面形式订立合同,当事人未采用书面形式,一方已经履行了主要义务,即使对方不接受,该合同仍然成立
正确答案:查看最佳答案
第6题:设计开工的标志是()
A.合同签字盖章
B.合同规定开工期限
C.签字后第3天
D.收到定金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版福建省监理工程师题目专业知识请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:设计合同正常履行情况下,应在()时终止合同。
A.提交设计文件
B.设计文件通过审批
C.设计人向施工单位完成设计交底
D.工程施工完成竣工验收
正确答案:查看最佳答案
第8题:下列关于发包人违约以及违约处理的说法正确的是()。
A.发生发包人不履行或无力履行合同义务的情况时,承包人可通知发包人立即解除合同
B.发生发包人不履行或无力履行合同义务的情况时,监理人可通知发包人立即解除合同
C.发生发包人违反合同规定的情况时,监理人应向发包人发出通知要求纠正
D.发生发包人违反合同规定的情况时,承包人应向发包人发出立即解除合同通知
正确答案:查看最佳答案
第9题:项目经理应当积极履行合同规定的职责,完成承包人应当完成的各项工作。其日常性的工作有()。
A.代表承包人向发包人提出要求的通知
B.向工程师提供年.季.月工程进度计划及相应进度统计表
C.根据工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明.维栏设施,并负责安全保卫
D.做好施工现场保护工作
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版福建省监理工程师题目专业知识请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:发包人未能按时完成后续施工的现场或通道的移交工作,属于工程师发出暂停施工的情况中的()。
A.内外部条件的变化
B.发包人应承担责任的原因
C.协调管理的原因
D.承包人的原因
正确答案:查看最佳答案
第11题:设计人提交初步设计文件后3日内,发包人应支付设计费总额的()
A.10%
B.20%
C.30%
D.40%
正确答案:查看最佳答案
第12题:建筑工程一切险的保险人对()造成的损失和费用负责赔偿。
A.盘点时发现的短缺
B.设计错误
C.不可预料的及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件
D.自然磨损.内在或潜在缺陷.物质本身变化等原因
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版福建省监理工程师题目专业知识请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批,发包人应按合同规定()。
A.结清全部设计费
B.支付一半设计费
C.停止支付设计费
D.预留一定保证金后全部支付设计费
正确答案:查看最佳答案
第14题:我国《建筑法》及《建设工程安全生产管理条例》规定,施工企业职工意外伤害险的投保人应当是()。
A.发包人
B.施工单位
C.业主
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建筑法》及《建设工程安全生产管理条例》规定,建筑施工企业必须为施工现场从事危险作业的职工办理意外伤害保险。
第15题:某工程项目招标过程中,甲投标人研究招标文件后,以书面形式提出质疑问题。招标人对此问题给予了书面解答,则该解答()。
A.只对甲投标人有效
B.对全体投标人有效,但无须发送给其他投标人
C.应发送给全体投标人,并说明问题来源.
D.应发送给全体投标人,但不说明问题来源
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版福建省监理工程师题目专业知识请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:建设工程勘察合同是指根据建设工程的要求,查明.分析评价建设场地的(),编制建设工程勘察文件的协议。
A.地质地理环境特征
B.地质岩土工程条件
C.地质地理环境特征和地下水分布情况
D.地质地理环境特征和岩土工程条件
正确答案:查看最佳答案
第17题:对符合竣工验收要求的工程,发包人收到工程竣工报告后()D内,组织勘察.设计.施工.监理.质量监督机构和其他有关方面的专家组成验收组,制定验收方案。
A.14
B.28
C.30
D.34
正确答案:查看最佳答案
第18题:某项目采用综合评估法,下列评审工作中,不属于初步评审阶段工作内容的是()。
A.形式评审
B.资格评审
C.响应性评审
D.施工方案合理性评审
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版福建省监理工程师题目专业知识请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:综合评估法初步评审阶段包含形式评审.资格评审和响应性评审三个方面,详细评审阶段包含对施工组织设计的评审。
第19题:下列不属于完善合同条件问题的是()。
A.关于工程交付
B.工程量及价格单
C.关于合同图纸
D.关于施工占地
正确答案:查看最佳答案
第20题:关于保证人资格的说法,正确的是()。
A.公民个人不得作为保证人
B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人
C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人
D.学校在一定条件下可以作为保证人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:具有代为清偿债务能力的法人.其他组织或者公民,可以作为保证人。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。但企业法人的分支机构有法人书面授权的,可以在授权范围内提供保证。②国家机关。但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。
第21题:审查设计投标人的人员技术力量主要是考察()的资质能力。
A.设计单位负责人
B.设计负责人
C.专业设计人员
D.所有设计人员
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版福建省监理工程师题目专业知识请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:《标准施工合同》中的“合同工期”是指()。
A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限
B.合同协议书中写明的施工总日历天数
C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起,至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限
D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限,以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同工期指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限,以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算,至工程接收证书中写明的实际竣工日(即提交竣工验收申请报告日)止。
第23题:关于延长投标有效期的说法,错误的是()。
A.需要延长投标有效期时,招标人应以书面形式t通知所有投标人
B.投标人统一延长投标有效期,其投标保证金的有效期相应延长
C.投标人可以拒绝y延长投标有效期,但会失去参与投标竞争的资格
D.投标人j拒绝延长投标有效期的,无权收回投标保证金
正确答案:查看最佳答案
第24题:根据《设计施工总承包合同》,关于“发包人要求”中的错误,正确的处理方法是()。
A.将无条件补偿条款写入合同协议书
B.将有条件补偿条款写入合同附录
C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担
D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版福建省监理工程师题目专业知识请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:注:本题目无正确答案。本题考查的是订立合同时需要明确的内容。选项A.B,对于发包人要求中的错误,通用条款给出了两种供选择的条款,这是属于通用条款可选项的内容,不放在合同协议书或合同附录中。选项C错误,无条件补偿条款中,承包人复核时未发现发包人的错误,实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和(或)工期延误,发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误,并向承包人支付合理利润。有条件补偿条款中,承包人复核时未发现发包人要求中存在错误的,承包人自行承担由此导致增加的费用和(或)工期延误;选项D错误,应该是将无条件或有条件补偿条款写入通用条款。参见教材P114。
第25题:合同有效期,即()
A.自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日起
B.自施工日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止
C.自施工日起至缺陷责任期的最后一天止
D.自合同签字日期至缺陷责任期的最后一天止
正确答案:查看最佳答案
第26题:用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是()。
A.合同工期
B.竣工日期
C.施工期
D.合同有效期
正确答案:查看最佳答案
参考解析:实际竣工日期用以计算施工期限,与合同工期对照判定承包人是提前竣工还是延误竣工。
第27题:根据FIDIC施工合同条件部分条款的规定,如果承包商对助手的指示有疑义时,()。
A.不需再请助手澄清,可直接按想法对其予以确认.取消或改变
B.不需再请助手澄清,可直接提交工程师请其对该指示予以确认.取消或改变
C.需再请助手澄清,再提交工程师请其对该指示予以确认.取消或改变
D.需再请助手澄清,可不提交工程师请其对该指示予以确认.取消或改变
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版福建省监理工程师题目专业知识请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间,自资格预审文件停止发售之日起不得少于()日。
A.3
B.5
C.7
D.10
正确答案:查看最佳答案
参考解析:招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间,自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日。
第29题:下面表述中错误的一项为()。
A.监理单位编制监理大纲目的之一是承揽到监理工作
B.监理单位编制监理大纲目的之二是为今后开展监理工作制定基本的方案
C.监理实施细则的作用是指导本专业或本子项目具体监理业务的开展
D.监理大纲.监理规划.监理实施细则互相关联,必须齐全,缺一不可
正确答案:查看最佳答案
第30题:施工合同工期总日历天数是中标书中已注明()的投标工期。
A.招标文件要求
B.发包人接受
C.工程师确认
D.承包人指定
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版福建省监理工程师题目专业知识请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:施工合同履行进入施工阶段,监理工程师进行进度管理的主要任务是()。
A.审核施工进度计划
B.控制施工工作按进度计划执行
C.争取提前完成工程
D.发布工程暂停令
正确答案:查看最佳答案
第32题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,承包人应按照专用条款的约定投保建设工程设计责任险和工程保险,需要变动保险合同条款时,承包人的正确做法是()。
A.事先征得监理人同意,并通知设计人
B.事先征得监理人同意,并通知发包人
C.事先征得设计人同意,并通知监理人
D.事先征得发包人同意,并通知监理人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人需要变动保险合同条款时,应事先征得发包人同意,并通知监理人。
第33题:监理合同自()开始生效。
A.合同签字之日
B.开工或材料运抵施工场地之日起
C.监理单位实际开始监理工作之日
D.承包合同开始执行之日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版福建省监理工程师题目专业知识请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:关于机电设备招标的说法,错误的是()。
A.可以采用公开招标或邀请招标方式
B.招标程序与施工招标基本相同
C.评审要素和量化比较的方法与施工招标基本相同
D.招标文件应对要求提供的货物.招标过程和合同条款予以说明
正确答案:查看最佳答案
参考解析:机电设备招标可以采用公开招标或邀请招标的方式。招标程序与施工招标基本相同,只是评审要素.量化比较的方法有所区别。施工招标中评标委员会按规定的量化因素和标准进行价格折算,计算出评标价并编制价格比较一览表。大型工程设备采购是在投标人报价的基础上,按照招标文件规定的评审要素进行价格量化后加到报价上,形成评标价。
第35题:合同法律关系的产生.变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实,属于行为的是()。
A.社会动乱影响施工进度
B.恶劣气候影响施工安全
C.图纸设计错误导致的工程返工
D.地震灾害导致施工暂停
正确答案:查看最佳答案
第36题:开标时判定为无效的投标文件,应当()。
A.不再进入评标
B.在初评阶段淘汰
C.在详评阶段淘汰
D.在定标阶段淘汰
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版福建省监理工程师题目专业知识请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:某工程项目施工中,承包人供应的材料经检验通过后用于工程。后来发现部分工程存在缺陷,原因属于材料质量问题,该部分工程需拆除重建,则()。
A.承包人承担返工费用,工期不予顺延
B.承包人承担返工费用,工期给予顺延
C.发包人承担追加合同价款,工期不予顺延
D.发包人承担追加合同价款,工期给予顺延
正确答案:查看最佳答案
第38题:在设计合同中,计算“设计期限”的开始时间是()。
A.合同签订日
B.设计人收到定金日
C.开始设计日
D.合同约定的时间
正确答案:查看最佳答案
第39题:下列关于定金的表述中,错误的是()。
A.定金从合同签订之日生效
B.定金数额不得超过主合同标的额的20%
C.收受定金的一方不履行约定的债务的,应当双倍返还定金
D.定金合同要采用书面形式,并在合同中约定交付定金的期限
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版福建省监理工程师题目专业知识请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:定金自实际交付时生效。
第40题:定金的数额由当事人约定,但不得超过()。
A.主合同与从合同标的总额的20%
B.主合同标的额的20%
C.主合同与从合同标的总额的10%
D.主合同标的额的10%
正确答案:查看最佳答案
第41题:质权是一种约定的担保物权,以()为特征。
A.约定保证期间
B.债权人优先受偿
C.转移占有
D.转让需办理登记
正确答案:查看最佳答案
参考解析:质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有,用以担保债权履行的担保。
第42题:施工合同履行过程中,可以采用按月计量支付.按里程碑完成工程的进度分阶段支付或完成工程后一次性支付等方式的是()。
A.合同约定的合同价款
B.追加的合同价款
C.工程预付款
D.工程进度款
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版福建省监理工程师题目专业知识请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:下列合同中,合同法律关系客体属于物的是()。
A.借款合同
B.勘察合同
C.施工合同
D.技术转让合同
正确答案:查看最佳答案
第44题:BOT合同又称()。
A.特许权协议书
B.工程项目总承包合同
C.单位工程施工承包合同
D.勘察.设计或施工总承包合同
正确答案:查看最佳答案
第45题:施工合同履行期间,一方当事人因不可抗力导致其履行合同义务受到阻碍时,下列说法不正确的是()。
A.应立即通知合同另一方当事人和监理人
B.如果没有采取有效措施导致损失扩大,应对全部损失承担责任
C.如果不可抗力的影响持续时间较长,应及时提交中间报告,并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告
D.不能按期竣工的,应合理延长工期
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版福建省监理工程师题目专业知识请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:根据《设计施工总承包合同》,关于工程分包的说法,正确的是()。
A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人
B.承包人经发包人批准,可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体
C.发包人同意分包的工作,由发包人和承包人共同承担责任
D.分包人的资格能力应由发包人审核
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人,也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。承包人不得将设计和施工的主体.关键性工作的施工分包给第三人。分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应,其资质能力的材料应经监理人审查。承包人和分包人是分包合同的当事人,不包括发包人,因此由承包人和分包人对分包工作共同承担责任。
第47题:根据《建设工程勘察合同(示范文本)》,关于定金的说法,正确的是()。
A.定金应以勘察费为基础计算
B.定金应以工程投资额为基础计算
C.定金的比例由当事人自由约定
D.定金只能抵作勘察费
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同生效后3天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金。双方的合同义务全部完成进行合同结算时,定金可以抵作勘察费或收回。但一方违约时,定金则作为承担违约责任的一种方式。
第48题:甲患病住院急需用钱又借贷无门,乙表示愿意借给甲5000元,但1年后须加倍偿还,否则以甲的房子抵债,甲表示同意。根据《合同法》的规定,甲.乙之间的借款合同因()。
A.乘人之危而可撤销
B.胁迫而无效
C.欺诈而可撤销
D.显失公平而无效
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版福建省监理工程师题目专业知识请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:按照诉讼的地域管辖规定,建设工程合同纠纷应由()的人民法院管辖。
A.工程所在地
B.被告住所地
C.原告住所地
D.合同签字地
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有30 题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第50题:施工过程中发生安全事故后,承包人采取的措施一般包括()。
A.向发包人报告
B.及时采取减损措施
C.保护事故现场
D.妥善保管有关证据
E.通知有关部门
正确答案:查看最佳答案
第51题:隐蔽工程施工完毕承包单位自检合格后,填写《报验申请表》,附上相应的(),报送项目监理机构。
A.工程检查记录
B.资质证明
C.试验报告
D.工程变更单
E.复验报告
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版福建省监理工程师题目专业知识请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:《建设工程监理合同》应明确委托人的权利有()。
A.授予监理人权限的权利
B.委托监理工程重大事项的决定权
C.对工程承包人的选定权
D.对实施项目的监理控制权
E.有关各方的主持协调权
正确答案:查看最佳答案
第53题:材料采购合同履行中,供货方交付产品时,可以作为双方验收依据的有()。
A.双方签订的采购合同
B.施工合同对材料的要求
C.合同约定的质量标准
D.合同未约定的推荐性质量标准
E.双方当事人共同封存的样品
正确答案:查看最佳答案
参考解析:验收依据包括:1.双方签订的采购合同;2.供货方提供的发货单.计量单.装箱单及其他有关凭证;3.合同内约定的质量标准,应写明执行的标准代号.标准名称;4.产品合格证.检验单;5.图纸.样品或其他技术证明文件;6.双方当事人共同封存的样品。
第54题:某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷,当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是()。
A.施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构
B.通过有关调解仍未解决合同纠纷
C.施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议
D.和解无效
E.人民法院没有管辖权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版福建省监理工程师题目专业知识请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:建设工程勘察合同委托的工作内容有()。
A.工程测量
B.大地测量
C.结算工程量测量
D.水文地质勘察
E.工程地质勘察
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设工程勘察的内容一般包括工程测量.水文地质勘察.工程地质勘察。
第56题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。
A.合同当事人违约
B.罢工
C.法院判决
D.仲裁机构裁定
E.地震
正确答案:查看最佳答案
参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件,E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,包括作为和不作为两种表现形式,还可分为合法行为和违法行为。此外,行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等,也是一种法律事实,也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。
第57题:设计施工总承包合同模式下,关于总监理工程师授权的其他监理人员发出的指示,下列说法正确的是()。
A.在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意
B.在授权范围内发出的指示经总监理工程师确认后与其发出的指示具有同等效力
C.承包人对该指示有疑问时,应当首先要求监理人员澄清,不得直接提交总监理工程师
D.承包人对该指示有疑问时,可在收到该指示的48小时内向总监理工程师提出书面异议
E.承包人提出书面异议后,总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认.更改或撤销
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版福建省监理工程师题目专业知识请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:B项,在授权范围内发出的指示无需总监理工程师确认,即与其发出的指示具有同等效力。C项,承包人对该指示有疑问时,可以直接提交总监理工程师。D项,承包人对该指示有疑问时,可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议。
第58题:下列关于归档文件的质量要求正确的是()。
A.归档的工程文件一般应为原件
B.工程文件的内容必须真实.准确,与工程实际相符合
C.工程文件应字迹清楚,图样清晰,图表整洁,签字盖章手续完备
D.所有竣工图均应加盖竣工图章
正确答案:查看最佳答案
第59题:关于经评审的最低投标价法的说法,正确的有()。
A.该方法适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的项目评标
B.该方法一般将投标人施工组成设计审查放在初步评审阶段
C.中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同
D.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价
E.投标人可以低于成本的价格报价
正确答案:查看最佳答案
第60题:下列关于监理招标的特点,说法正确的是()
A.招标宗旨是对监理单位能力的选择
B.报价占主要地位
C.报价占次要地位
D.邀请的投标人较多
E.邀请的投标人较少
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版福建省监理工程师题目专业知识请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:设计合同承包方对所承担设计任务的建设项目应配合施工,()。
A.负责设计变更
B.负责设计交底
C.参加隐蔽工程验收
D.参与施工组织
E.参加工程竣工验收
正确答案:查看最佳答案
第62题:根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》,卖方应在设备包装箱相邻的四面不可擦除的油漆和明显的英语字样标出该设备的()。
A.合同号
B.目的港
C.出发港
D.收货人编号
E.提单号
正确答案:查看最佳答案
第63题:关于建设工程材料设备采购合同特点的说法,正确的有()。
A.采购人可以是发包人,也可以是承包人
B.可以不转移材料设备的所有权
C.供货人只能是生产厂家
D.不同合同内容繁简程度差异较大
E.合同履行与施工进度密切相关
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版福建省监理工程师题目专业知识请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:B项,建设工程材料设备采购合同属于买卖合同,以转移财产所有权为目的。C项,供货人可以是生产厂家,也可以是从事物资流转业务的供应商。
第64题:建设工程项目施工招标中,对资格预审申请文件进行审查时,属于资格审查委员会审查内容的是()。
A.同类工程施工经历
B.财务状况
C.企业信誉
D.项目经理资质要求
E.环境管理体系
正确答案:查看最佳答案
参考解析:资格审查委员会在详细审查阶段审查的内容一般包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。E项,环境管理体系属于评标委员会在详细审查阶段审查的内容。
第65题:根据代理权产生的依据不同,代理可分为()。
A.招标代理
B.委托代理
C.法定代理
D.追加代理
E.指定代理
正确答案:查看最佳答案
第66题:在FIDIC施工合同条件下,工程师要求承包商递交实施变更的说明中应包括()。
A.实施工作说明书
B.变更工作实施的质量标准
C.提出工期顺延要求
D.提出变更费用要求
E.对进度计划作必要修改的建议
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版福建省监理工程师题目专业知识请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:合同法律关系主体是指享有相应权利,承担相应义务的合同当事人,包括()。
A.自然人
B.企业法定代表人
C.企业法人
D.非企业法人
E.其他组织
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同法律关系主体包括自然人.法人和其他组织,其中法人可以分为企业法人和非企业法人两大类。
第68题:质量事故处理方案中,一般处理原则包括()。
A.正确确定事故性质
B.满足用户的期望
C.正确确定处理范围
D.达到原设计标准
E.正确确定责任情况
正确答案:查看最佳答案
第69题:FIDIC施工合同条件中,业主向承包商提供支付保函()。
A.是在通用条件的条款中明确规定的
B.取决于业主主动选用
C.取决于承包商的要求
D.取决于融资机构的强制性规定
E.是在专用条件的条款中明确规定的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版福建省监理工程师题目专业知识请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第70题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,发包人应投保的保险有()。
A.职业责任险
B.现场人员工伤保险
C.第三者责任险
D.设计和工程保险
E.现场人员意外伤害保险
正确答案:查看最佳答案
第71题:法人应当具备()等条件。
A.依法成立
B.有必要的财产或者经费
C.有自己的名称.组织机构和场所
D.能够独立承担民事责任
E.经上级行政主管机关批准
正确答案:查看最佳答案
第72题:建设工程勘察合同委托的工作内容有()。
A.工程放线测量
B.大地测量
C.结算工程量测量
D.水文地质勘察
E.工程地质勘察
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版福建省监理工程师题目专业知识请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:施工合同履行中,关于承包人的索赔管理,说法正确的是()。
A.承包人应在引起索赔事件发生后28天内,向监理人递交索赔意向通知书
B.监理人应在收到索赔意向通知书后的42天内,将索赔处理结果答复承包人
C.监理人应尽量争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见
D.承包人应接受索赔处理结果,因为监理人处理索赔的决定具有强制约束力
E.发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付
正确答案:查看最佳答案
第74题:设计施工总承包合同模式下,关于设计审查的说法正确的是()。
A.发包人应自承包人提交设计文件之日起21天内完成审查
B.承包人需要修改已提交的设计文件,则提交修改后的设计文件后,审查期限继续计算
C.审查后认为不符合合同约定,则承包人提交修改后的设计文件后,审查期限继续计算
D.审查期限届满,发包人没有做出审查结论也没有提出异议,视为设计文件已获同意
E.设计文件需政府有关部门审查或批准的,发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内向政府有关部门报送设计文件
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项,发包人应自监理人收到承包人设计文件之日起21天内完成审查。B.C项,审查期限均为重新起算。
第75题:《担保法》规定的担保方式为()
A.保证
B.保留
C.抵押
D.留置
E.定金
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版福建省监理工程师题目专业知识请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:《建设工程委托监理合同示范文本》由()组成。
A.监理委托函或中标书
B.建设工程监理合同标准条件
C.建设工程监理合同专用条件
D.实施过程中委托人与监理人共同签署的补充与修改文件
E.工程建设委托监理合同
正确答案:查看最佳答案
第77题:招标人编制的招标文件通常包括()
A.投标须知
B.合同条件
C.设计审查文件
D.资格审查文件
E.工程量清单
正确答案:查看最佳答案
第78题:在抵押合同中,某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括()等抵押合同。
A.土地使用权
B.城市房地产
C.车辆
D.机器
E.土地所有权
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版福建省监理工程师题目专业知识请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:根据《建设工程委托监理合同》的规定()是监理人的权利。
A.选择施工总承包人的确认权与否决权
B.工程实际竣工日期的签认权
C.工程上使用的材料和施工质量的检验权
D.设计变更的审批权
E.工程款支付的审核和签认权
正确答案:查看最佳答案