[点击进入各地监理工程师题目]
一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:经过发包人同意的分包工程,承包人选择的分包人需要提请()同意。
A.项目法人
B.项目经理
C.工程师
D.行政监督管理部门
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:监理单位应在建设工程施工完成以后参加业主组织的工程竣工验收,签署()意见。
A.业主
B.总监理工程师
C.承包单位
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
第2题:采用评标价法进行评标,评标委员会确定的评标价格本质上是()。
A.确定中标价
B.确定合同价
C.衡量各投标书优劣的依据
D.确定投标人实现各种指标的依据
正确答案:查看最佳答案
第3题:施工合同履行过程中,为了保证承包人如期开始施工前的准备工作和开始施工,预付时间应不迟于约定的开工日期前()D。
A.7
B.14
C.28
D.34
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:工程师有权通知承包人修改进度计划是在()的情况下。
A.只在实际进度滞后计划进度
B.只在实际进度超前计划进度
C.不论在实际进度超前还是滞后进度计划
D.在实际进行不能保证按时完成
正确答案:查看最佳答案
第5题:在发包人与承包人之间的索赔事件处理和解决过程中,()是个核心。
A.发包人
B.承包人
C.工程师
D.委员会
正确答案:查看最佳答案
第6题:已竣工工程交付使用之前应由()负责成品保护工作。
A.建设单位
B.施工单位
C.监理单位
D.协商解决单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:根据《设计施工总承包合同》,关于“发包人要求”中的错误,正确的处理方法是()。
A.将无条件补偿条款写入合同协议书
B.将有条件补偿条款写入合同附录
C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担
D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款
正确答案:查看最佳答案
参考解析:注:本题目无正确答案。本题考查的是订立合同时需要明确的内容。选项A.B,对于发包人要求中的错误,通用条款给出了两种供选择的条款,这是属于通用条款可选项的内容,不放在合同协议书或合同附录中。选项C错误,无条件补偿条款中,承包人复核时未发现发包人的错误,实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和(或)工期延误,发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误,并向承包人支付合理利润。有条件补偿条款中,承包人复核时未发现发包人要求中存在错误的,承包人自行承担由此导致增加的费用和(或)工期延误;选项D错误,应该是将无条件或有条件补偿条款写入通用条款。参见教材P114。
第8题:在国外,建筑工程一切险的投保人一般是()。
A.业主
B.承包人
C.监理人
D.发包人
正确答案:查看最佳答案
第9题:FIDIC合同的合同工期在合同条件中采用()的概念阐述。
A.合同有效期
B.项目施工期
C.建设周期
D.竣工时间
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:对符合竣工验收要求的工程,发包人收到工程竣工报告后()D内,组织勘察.设计.施工.监理.质量监督机构和其他有关方面的专家组成验收组,制定验收方案。
A.14
B.28
C.30
D.34
正确答案:查看最佳答案
第11题:根据《标准施工招标文件》,“投标人须知前附表”的目的是()。
A.列明“通用合同条款”
B.明确“投标人须知”正文中的未尽事宜
C.明确“投标人须知”的修改内容
D.列明评标的方法和因素
正确答案:查看最佳答案
参考解析:“投标人须知前附表”用于进一步明确“投标人须知”正文中的未尽事宜。“评标办法前附表”用于详细列明资格审查和评标的全部方法.因素.标准和程序。
第12题:按照FIDIC《施工合同条件》规定,由于业主原因使分包商受到损失,分包商向承包商提出索赔时,承包商()。
A.可以拒绝索赔
B.应承担全部责任
C.先行赔偿再向业主追索
D.代替分包商向工程师递交索赔报告
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:施工评标中,审查投标人名称与资质证书的名称是否一致,属于()评审的内容。
A.资格
B.程序
C.响应性
D.形式
正确答案:查看最佳答案
第14题:招标项目设有标底的,标底应当在()时公布。
A.公布招标公告
B.发售招标文件
C.开标
D.评标
正确答案:查看最佳答案
第15题:关于设计文件变更的说法,正确的是()。
A.监理人可修改施工承包人发现的设计图纸错误
B.发包人可要求监理人修改不重要的设计
C.监理人发现的设计图纸错误应通过发包人要求设计人修改
D.设计审批部门对设计文件不审批的风险由设计人承担
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A项,经过批准的设计文件不得随意变更,发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。B项,如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时,应当首先报经原审批机关批准,然后由原建设工程勘察.设计单位修改,经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。D项,发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建,均视为发包人应承担的风险。
第16题:根据《标准施工合同》,监理人在施工准备阶段的职责是()。
A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知
B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知
C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划
D.组织编制施工“合同进度计划”
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当发包人的开工前期工作已完成且临近约定的开工日期时,应委托监理人按专用条款约定的时间向承包人发出开工通知。监理人征得发包人同意后,应在约定的开工日期7天前向承包人发出开工通知。组织编制施工进度计划属于承包人的义务。
第17题:监理资料的管理应由()负责,并指定专人具体实施。
A.资料员
B.总监理工程师
C.专业监理工程师
D.总监代表
正确答案:查看最佳答案
第18题:在评标委员会成员中,不能包括()。
A.招标人代表
B.招标人上级主管代表
C.技术专家
D.经济专家
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:发包人逾期支付设计费()天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。
A.14
B.15
C.28
D.30
正确答案:查看最佳答案
第20题:按《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定,依专业性质.建筑部位来划分的工程属于()。
A.单位工程
B.分部工程
C.分项工程
D.子分部工程
正确答案:查看最佳答案
第21题:工程师代表仅对()负责。
A.发包人
B.工程师
C.承包人
D.监理人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:在大型工程设备采购招标中,关于评标的说法,正确的是()。
A.投标保证金额不足,属于细微偏差
B.备品备件的价格可以单独报价
C.单价计算的结果与总价不一致,属于重大偏差
D.评标时不应考虑运费问题
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是大型工程设备采购招标概述。选项A错误,投标保证金额不足,属于实质性偏差;选项C错误,单价计算的结果与总价不一致,修正即可;选项D错误,评标时需要考虑运费问题。参见教材P56。
第23题:施工单位采购5吨水泥,现场过秤时发现,实际交货数量为4.998吨。施工单位应支付的货款应为()。
A.订购数量的货款无须扣除按订购数量计算的违约金
B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金
C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金
D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金
正确答案:查看最佳答案
第24题:施工过程中,如果发包人需要撤换工程师,应至少于易人前()天以书面形式通知承
A.7
B.10
C.12
D.28
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:单位工程质量验收过程中,当参加验收各方对工程质量验收出现意见分歧时,可请()协调处理。
A.监理机构
B.设计单位
C.工程质量监督机构
D.建设单位
正确答案:查看最佳答案
第26题:工期在18个月以上的合同,发包人和承包人在招标投标阶段和签订合同时不可能合理预见到一年半以后物价浮动和后续法规变化对合同价款的影响,为了合理分担外界因素影响的风险,应采用()。
A.单项价格合同
B.固定价格合同
C.可调价格合同
D.成本加酬金合同
正确答案:查看最佳答案
第27题:裁决委员会一般在关键施工作业期间到现场考察,但两次考察的间隔时间不少于()天。
A.80
B.100
C.120
D.140
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:建设工程合同的最基本要素是()。
A.标的
B.承包人和发包人
C.时间
D.地点
正确答案:查看最佳答案
第29题:甲将工程机械借给乙使用,乙却将该工程机械卖给丙。依据我国《合同法》的规定,乙丙之间买卖工程机械合同的效力是()。
A.有效
B.无效
C.效力待定
D.可变更或撤销
正确答案:查看最佳答案
第30题:根据《招标投标法》,应由()确定中标人。
A.招标人
B.招标代理机构
C.评标委员会
D.招标投标监督机构
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:大多数情况下由招标人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会确定中标人。
第31题:施工合同工期总日历天数是中标书中已注明()的投标工期。
A.招标文件要求
B.发包人接受
C.工程师确认
D.承包人指定
正确答案:查看最佳答案
第32题:某工程开工前,承包人已办理运输手续的主要施工机械,由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地,影响了工程按时开工,承包商在合同约定开工日期前7天,向工程师提交了申请延期开工报告,提出顺延合同工期和费用补偿的要求,工程师对延期开工报告的处理,正确的是()。
A.同意延期开工,并顺延合同工期,但不批准费用补偿
B.同意延期开工,但不批准顺延工期和费用补偿要求
C.只同意延期开工报告中的要求
D.不同意延期开工报告中的要求
正确答案:查看最佳答案
第33题:发包人收到竣工结算报告及结算资料后()天内不支付工程竣工结算价款,承包人可以催告发包人支付结算价款。
A.7
B.14
C.28
D.35
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:根据《标准施工合同》,承包人办理“建筑工程一切险”后需要变动保险合同条款时,正确的处理方式是()。
A.直接与保险人协商一致后,通知发包人
B.直接与保险人协商一致后,通知监理人
C.应事先征得发包人同意,并通知监理人
D.应事先征得监理人同意,并通知发包人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:无论是由承包人还是发包人办理保险,均必须以发包人和承包人的共同名义投保,以保障双方均有出现保险范围内的损失时,可从保险公司获得赔偿。因此,承包人需要变动保险合同条款时,应事先征得发包人同意,并通知监理人。
第35题:工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于()。
A.法定代理
B.委托代理
C.指定代理
D.延伸代理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是代理关系。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理,如项目经理作为施工企业的代理人.总监理工程师作为监理单位的代理人等,当然,授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。项目经理.总监理工程师作为施工企业.监理单位的代理人,应当在授权范围内行使代理权。参见教材P8。
第36题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,承包人应根据价格清单中的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素编制()。
A.工程进度款支付分解表
B.投资计划使用分配表
C.工程进度款使用计划表
D.建设资金平衡表
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:由题意可知答案为工程进度款支付分解表。
第37题:根据FICIC《施工合同条件》,当()达到中标合同价减去暂列金额后的10%时,开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。
A.已支付进度款累计金额
B.已支付进度款累计金额,扣除后续支付的预付款
C.已支付进度款累计金额,扣除已扣留的保留金
D.已支付进度款累计金额,扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当已支付的工程进度款累计金额,扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金(我国标准施工合同中的“质量保证金”)两项款额后,达到中标合同价减去暂列金额后的10%时,开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。预付款起扣点后每次工程进度款支付时扣还的预付款额度=(本期承包商应得金额-后续支付的预付款-本期应扣保留金)×25%。
第38题:某招标项目,招标人在原定投标截止之日前10天发出最后一份书面答疑文件,则此时投标截止时间至少延长()天。
A.5
B.10
C.15
D.20
正确答案:查看最佳答案
第39题:某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工,监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间,则发包人()。
A.无须赔偿承包人损失,工期也不顺延
B.无须赔偿承包人损失,工期应予顺延
C.应当赔偿承包人损失,工期应予顺延
D.应当赔偿承包人损失,工期不予顺延
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:如果约定的开工日期已届至但发包人开工前的配合工作未完成,监理人不能按时发出开工通知,此时顺延合同工期并赔偿承包人的相应损失。
第40题:下列引起合同法律关系产生.变更与消灭的法律事实仲裁,属于“行为”的是()。
A.因国际禁运解除进口设备运输合同
B.因战争导致在建工程合同工期延长
C.因建设意图g改变,建设单位和施工单位协商变更工程承包范围
D.因工程所在地山体滑坡,建设单位和施工单位协商解除合同
正确答案:查看最佳答案
第41题:下列招标项目中,不能采用评标价法评标的是()。
A.施工招标
B.材料招标
C.设备招标
D.设计招标
正确答案:查看最佳答案
第42题:根据NEC《工程施工合同》,对于签订合同时价格已经确的合同属于()。
A.目标合同
B.标价合同
C.管理合同
D.成本补偿合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:建设工程项目招标人与中标人签订合同前,可就投标文件中的()进行协商谈判。
A.细微偏差
B.投标价格
C.质量要求
D.工期要求
正确答案:查看最佳答案
参考解析:招标人与中标候选人进行签约前的谈判,主要针对评标报告中提出的签订合同前要处理的事宜进行协商,通常为投标文件中存在的细微偏差,如进一步加强质量安全措施等。招标人不得就投标价格.投标方案.质量.履行期限等实质性内容进行谈判。
第44题:根据《标准设计施工总承包合同》,投保工伤险和人身意外伤害险的正确做法是()。
A.承包人和分包人应投保,发包人和监理人不需要投保
B.承包人.分包人及监理人应投保,发包人不需要投保
C.承包人和监理人应投保,发包人和分包人不需要投保
D.发包人.监理人.承包人和分包人均应投保
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险,并要求分包人也投保此项保险。发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险,并要求监理人也进行此项保险。
第45题:第一次工地会议纪要应由()负责起草,并经与会各方代表会签。
A.总监理工程师
B.专业监理工程师
C.项目监理机构
D.建设单位代表
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:承包商按投标文件中承诺的数量和型号将施工机械投入到施工中。监理人发现承包商使用的机械影响了工程质量,要求承包商增加。根据《施工合同示范文本》,承包商对此指示()。
A.可以拒绝执行
B.应当执行,但可获得费用补偿
C.应当执行,但可获得费用和利润的补偿
D.应当执行,不能获得补偿
正确答案:查看最佳答案
第47题:大型设备采购招标包括设备及伴随服务,投标人的伴随服务内容之一是()。
A.申请设备使用许可
B.设备的技术指标改进
C.设备的调试
D.设备运抵现场的保管
正确答案:查看最佳答案
参考解析:伴随服务,系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务,如运输.保险.安装.调试.提供技术援助.培训和合同中规定卖方应承担的其他义务。
第48题:根据《标准施工招标文件》,当重新招标时评标委员会否决所有投标,招标人应当()。
A.再次发布招标公告进行招标
B.降低对投标人的资格要求再次招标
C.降低工程质量标准再次招标
D.采用直接发包形式委托施工任务
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:重新投标后,投标人仍少于3家或所有投标人又全部被否决,属于必须审批或核准的工程建设项目,经原审批或核准部门批准后不再进行招标,采用直接发包的形式委托施工单位完成建设任务。
第49题:当事人一方要求变更或解除合同时,应当在()目前通知对方,因变更或解除合同使一方遭受损失的,除依法可免除责任者外,应由责任方负责赔偿。
A.18
B.24
C.42
D.56
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有30 题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第50题:建设工程勘察合同委托的工作内容有()。
A.工程测量
B.大地测量
C.结算工程量测量
D.水文地质勘察
E.工程地质勘察
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设工程勘察的内容一般包括工程测量.水文地质勘察.工程地质勘察。
第51题:材料采购合同履行中,供货方交付产品时,可以作为双方验收依据的有()。
A.双方签订的采购合同
B.施工合同对材料的要求
C.合同约定的质量标准
D.合同未约定的推荐性质量标准
E.双方当事人共同封存的样品
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:验收依据包括:1.双方签订的采购合同;2.供货方提供的发货单.计量单.装箱单及其他有关凭证;3.合同内约定的质量标准,应写明执行的标准代号.标准名称;4.产品合格证.检验单;5.图纸.样品或其他技术证明文件;6.双方当事人共同封存的样品。
第52题:《建设工程监理合同》应明确委托人的权利有()。
A.授予监理人权限的权利
B.委托监理工程重大事项的决定权
C.对工程承包人的选定权
D.对实施项目的监理控制权
E.有关各方的主持协调权
正确答案:查看最佳答案
第53题:关于建设工程设计合同内容约定的说法,正确的有()。
A.项目建议书应由承包人完成
B.设计依据的标准应由发包人提出
C.发包人应为设计人提供现场服务
D.设计合同的违约金属于法定而无须约定
E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式
正确答案:查看最佳答案
参考解析:订立设计合同时应约定的内容包括:1.委托设计项目的内容2.发包人应向设计人提供的文件资料,包括项目建议书等设计依据文件和资料.设计依据的标准等项目设计要求3.工作开始和终止时间4.设计费用的支付5.发包人应为设计人提供现场的服务6.设计人应交付的设计资料和文件7.违约责任,包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等8.合同争议的最终解决方式,约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。
第54题:依据《合同法》,下列合同属于建设工程合同的有()。
A.勘察合同
B.设计合同
C.监理合同
D.施工合同
E.设备采购合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:按完成承包的内容进行分类,建设工程合同可以分为建设工程勘察合同.建设工程设计合同.建设工程施工合同(选项A.B.D)。选项C.E属于与建设工程相关的合同。
第55题:根据《建设工程委托监理合同》的规定()是监理人的权利。
A.选择施工总承包人的确认权与否决权
B.工程实际竣工日期的签认权
C.工程上使用的材料和施工质量的检验权
D.设计变更的审批权
E.工程款支付的审核和签认权
正确答案:查看最佳答案
第56题:关于无权代理的说法,正确的有()。
A.超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理
B.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”
C.对无权代理行为,“被代理人”可以行使“追认权”
D.无权代理行为按一定程序可以转化为合法代理行为
E.无权代理行为由行为人承担民事责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:超越代理权限而为的“代理”行为.代理权终止后的“代理”行为均属于无权代理,其行为后果由行为人承担。但“被代理人”对该种行为可以行使“追认权”,经“被代理人”追认后,无权代理行为转化为有权代理行为,此时由被代理人承担行为后果。
第57题:下列文件中,属于招标文件组成内容的有()。
A.投标人针对招标文件提出的质疑
B.投标预备会的会议纪要
C.对投标人质疑的书面解答
D.招标人发布的资格预审公告
E.招标人对投标文件的修改
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:与平行发包或陆续发包方式相比,对发包人而言,建设项目总承包模式的优点包括()。
A.简化了对设计.招标.实施过程管理的工作内容
B.采用固定工期.固定费用方式,建设的预期目标容易实现
C.最大程度保证设计方案最优
D.减少了设计变更和承包人的索赔
E.加强了实施阶段发包人对承包人的监督和检查
正确答案:查看最佳答案
参考解析:总承包方式的优点:单一的合同责任;固定工期.固定费用;可以缩短建设周期;减少设计变更;减少承包人的索赔。总承包方式的缺点:设计不一定是最优方案;减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。
第59题:招标人编制的招标文件通常包括()
A.投标须知
B.合同条件
C.设计审查文件
D.资格审查文件
E.工程量清单
正确答案:查看最佳答案
第60题:建设工程项目施工招标中,对资格预审申请文件进行审查时,属于资格审查委员会审查内容的是()。
A.同类工程施工经历
B.财务状况
C.企业信誉
D.项目经理资质要求
E.环境管理体系
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:资格审查委员会在详细审查阶段审查的内容一般包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。E项,环境管理体系属于评标委员会在详细审查阶段审查的内容。
第61题:下列施工合同条款中,属于合同法律关系内容的有()。
A.发包人名称
B.承包人名称
C.发承包项目名称
D.提供施工场地的约定
E.工程价款结算的约定
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。合同法律关系的内容是合同的具体要求,决定了合同法律关系的性质,它是连接主体的纽带。A项.B项属于合同法律关系的主体,C项属于合同法律关系的客体。
第62题:在动态控制过程中,应着重做好的工作包括()。
A.对计划目标值的论证和分析]
B.及时对工程进展做出评估,即收集实际数据
C.采取控制措施以确保投资控制目标的实现
D.进行项目计划值与实际值的比较,以判断是否存在偏差
E.流动资金的筹措
正确答案:查看最佳答案
第63题:下列关于归档文件的质量要求正确的是()。
A.归档的工程文件一般应为原件
B.工程文件的内容必须真实.准确,与工程实际相符合
C.工程文件应字迹清楚,图样清晰,图表整洁,签字盖章手续完备
D.所有竣工图均应加盖竣工图章
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:合同法律关系的客体有()。
A.物
B.行为
C.义务
D.权利
E.知识产权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同法律关系的客体主要包括物.行为.智力成果。知识产权属于智力成果。
第65题:如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值,工程因保险事件的损害师,正确做法有()。
A.保险公司按投保的保险金额所占b百分比赔偿实际损失
B.分比赔偿实际损失b.损失赔偿的不足部分由保险事件的风险责任方负责赔偿
C.永久工程损失赔偿的不足部分由发包人承担
D.已完成工程损失由承包人承担
E.施工设备和进场材料损失由保险公司承担
正确答案:查看最佳答案
第66题:关于无权代理的说法,正确的有()。
A.超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理
B.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”
C.对无权代理行为,“被代理人”可以行使“追认权”
D.无权代理行为按一定程序可以转化为h合法代理行为
E.无权代理行为由行为人承担民事责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,关于联合体承包的说法,正确的有()。
A.联合体协议经监理人确认后作为合同附件
B.联合体牵头人负责组织合协调联合体成员全面履行合同
C.承包人可根据需要自行修改联合体协议
D.联合体的组织合内容分工是重要的评标内容
E.承包人可根据需要自选调整联合体组成
正确答案:查看最佳答案
第68题:根据《标准施工招标文件》,关于建设工程施工评标的说法,正确的有()。
A.评标过程可分为初步评审和详细评审两个阶段
B.初步评审检查投标书是否对招标文件做出实质性响应
C.评标委员会不得主动提出对投标文件澄清或补正要求
D.初步评审有不符合评审标准的,在进行详细评审后再处理
E.招标文件没有说明的评标标准和方法不得作为评标依据
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项,在评标过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明,或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清.说明或补正。D项,有一项不符合评审标准,作废标处理,不再进行详细评审。
第69题:下列取得《监理工程师资格证书》的人员中,监理工程师注册机关不受理注册申请的是()人员。
A.国家行政机关现职
B.施工单位在职
C.工程咨询单位
D.设计单位
E.厂矿企业基建
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第70题:FIDIC施工合同条件规定,属于业主的风险有()。
A.工程所在国军事政变的损失
B.放射性污染引起的损失
C.施工质量出现问题的损失
D.分包商的雇员因执行合同而引起的行为
E.一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用
正确答案:查看最佳答案
第71题:对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑,招标人的正确处理方式有()。
A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人
B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人
C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答
D.解答应说明问题的来源
E.在标前会上给予解答并记入会议纪要
正确答案:查看最佳答案
参考解析:招标人应以书面形式予以解答,并发送给每一位投标人,但不应涉及问题的来源。招标人也可以在规定的时间和地点召开的投标预备会(答疑会)上,对投标人提出的问题予以澄清,并将会议记录发给每一位投标人。
第72题:关于施工招标资格预审和资格后审的说法,正确的有()。
A.两者均是考察投标人是否具备圆满完成招标工程地施工能力
B.通过资格预审的,在评标过程中不需要对投标人资格进行复查
C.资格后审在评标后定标前进行
D.资格后审和资格预审的时间不同
E.资格后审的内容比资格预审少
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:根据《标准施工合同》,有关索赔的表述中,正确的有()。
A.索赔要求的提出不需经对方同意
B.发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付
C.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔意向通知书
D.监理人的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准
E.承包人必须执行监理人的索赔处理决定
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是索赔管理。选项B,承包人接受索赔处理结果,发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付;选项E,监理人的索赔处理决定不是最终的处理结果,可以按照合同争议解决。
第74题:下列合同法律关系主体中,属于法人的有()。
A.某商业银行北京分行
B.某股份有限公司
C.尚未完成改制的某国有企业
D.某项目经理部
E.某施工企业法定代表人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是合同法律关系的构成。法人是具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人可以分为企业法人和非企业法人两大类,非企业法人包括行政法人.事业法人.社团法人。企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。选项A,属于其他组织;选项E,法人的法定代表人是自然人。参见教材P5~6。
第75题:(1)建设工程合同的特征有()。
A.合同主体的严格性
B.合同订立的短暂性
C.合同标的的特殊性
D.合同履行期限的长期性
E.合同形式的非要式性
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是建设工程合同的特征。建设工程合同的特征包括:合同主体的严格性;(2)合同标的的特殊性;(3)合同履行期限的长期性;(4)计划和程序的严格性;(5)合同形式的特殊要求。参见教材P2~3。
第76题:(1)关于质押担保方式的说法,正确的有()。
A.质押中的质物需转移占有
B.专利权可以质押
C.股权不可质押
D.建设用地使用权不可质押
E.土地所有权可以质押
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是担保方式。选项A正确,质权是一种预定的担保物权,以转移占有为特征。权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括:汇票.支票.本票;(2)债券.存款单;(3)仓单.提单;(4)可以转让的蕋金份额.股权;(5)可以转让的注册商标专用权.专利权.著作权等知识产权中的财产权;(6)应收账款;(7)法律.行政法规规定可以出质的其他财产权利。参见教材P12~13。
第77题:对合同的效力不产生影响的情况有()。
A.当事人名称变更
B.法定代表变更
C.当事人合并
D.当事人分立
E.当事人撤销
正确答案:查看最佳答案
第78题:工程施工专业分包人与劳务分包人的区别有()。
A.保险责任不同
B.安全生产管理职责不同
C.劳务人员管理方式不同
D.施工组织不同
E.施工质量责任期限不同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:施工过程中发生安全事故后,承包人采取的措施一般包括()。
A.向发包人报告
B.及时采取减损措施
C.保护事故现场
D.妥善保管有关证据
E.通知有关部门
正确答案:查看最佳答案