最新版福建省监理工程师在线测试预习题基础资料

[点击进入最新版福建省监理工程师在线测试预习题基础资料]

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:建设工程项目设计和施工图设计应依据()设置投资控制目标。

A.投资估算

B.设计概算

C.施工图预算

D.工程量清单

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新版福建省监理工程师在线测试预习题基础资料请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:工程项目质量管理中，将活动和相关的资源作为过程进行管理，可以更高效地得到预期的结果，这是质量管理原则中()的要求。

A.持续改进

B.过程方法

C.基于事实的决策方法

D.管理的系统方法

正确答案:查看最佳答案

第2题:通过改变某些工作间逻辑关系的方法调整进度计划时，应选择()。

A.具有工艺逻辑关系的有关工作

B.超过计划工期的非关键线路上的有关工作

C.可以增加资源投入的有关工作

D.持续时间可以压缩的有关工作

正确答案:查看最佳答案

第3题:工程施工过程中为缩短工期而采取的措施中，属于组织措施的是()。

A.改进施工工艺和施工技术

B.实行包干奖励，提高奖金数额

C.采用更先进的施工机械

D.增加劳动力和施工机械的数量

正确答案:查看最佳答案

第4题:关于机电设备招标的说法，错误的是()。

A.可以采用公开招标或邀请招标方式

B.招标程序与施工招标基本相同

C.评审要素和量化比较的方法与施工招标基本相同

D.招标文件应对要求提供的货物.招标过程和合同条款予以说明

正确答案:查看最佳答案

参考解析:机电设备招标可以采用公开招标或邀请招标的方式。招标程序与施工招标基本相同，只是评审要素.量化比较的方法有所区别。施工招标中评标委员会按规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价并编制价格比较一览表。大型工程设备采购是在投标人报价的基础上，按照招标文件规定的评审要素进行价格量化后加到报价上，形成评标价。

第5题:工程项目建成后，难以对工程内在质量进行检验。这是因为工程质量本身具有()的特点。

A.影响因素多

B.质量波动大

C.检验特殊性

D.终检局限性

正确答案:查看最佳答案

第6题:下列投资方案经济评价指标中，属于盈利能力静态评价指标的是()

A.利息备付率

B.资产负债率

C.净现值率

D.静态投资回收期

正确答案:查看最佳答案

第7题:工程建设的()阶段对工程质量的影响主要是确定工程项目应达到的质量目标和水平。

A.可行性研究

B.项目决策

C.勘察设计

D.施工

正确答案:查看最佳答案

第8题:由总承包单位或安装单位负责采购的设备，采购前应向()提交设备采购方案，并按相关程序审查批准后方可实施。

A.建设单位

B.设计单位

C.总承包单位或安装单位技术负责人

D.设计文件要求

正确答案:查看最佳答案

第9题:下列关于流水施工参数的说法中，正确的是()。

A.流水强度是指完成一个施工段所需要耗用的时间

B.流水步距的大小与施工过程数相关

C.相邻两个施工过程(或专业队)相继开始的施工最小时间间隔为流水步距

D.流水强度与所投入的资源种类无关

正确答案:查看最佳答案

第10题:经项目监理机构亩査合格的工程项目施工组织设计，应由()签认。

A.监理单位技术负责人

B.总监理工程师

C.建设单位项目负责人

D.总监理工程师代表

正确答案:查看最佳答案

第11题:关于施工招标项目标底的说法，正确的是()。

A.施工招标项目必须有标底

B.标底应当在开标时公布

C.标底应当作为评标的依据

D.一个项目可以有几个不同的标底

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人可以自行决定是否编制标底。一个招标项目只能有一个标底，应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。

第12题:在工程预付款的额度中，包工包料的工程原则上预付比例不低于合同金额的()。

A.10%

B.20%

C.30%

D.40%

正确答案:查看最佳答案

第13题:()是实现建设工程造价控制最有效的手段。

A.成本核算

B.进行招标和投标

C.技术与经济相结合

D.实行经济承包责任制

正确答案:查看最佳答案

第14题:()阐明各单位工程的建筑总规模及本年计划完成情况。

A.年度计划项目表

B.投资计划年度分配表

C.工程项目总进度计划

D.年度竣工投产交付使用计划表

正确答案:查看最佳答案

第15题:采用相关图法分析工程质量时，散布点形成自左向右向下的条直线带，说明两变量之间的关系为()。

A.负相关

B.不相关

C.正相关

D.弱正相关

正确答案:查看最佳答案

第16题:下列关于工程质量事故处理的基本要求的说法中，错误的是()。

A.安全可靠，不留隐患

B.正确确定处理范围，包括直接发生部位和相邻影响作用范围的结构或部件

C.满足建筑物的功能和使用要求

D.技术可行，经济合理

正确答案:查看最佳答案

第17题:分包工程开工前，项目监理机构应审核施工单位报送的分包单位资格报审表及有关资料，应由()审批并签署意见。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师代表

C.监理员

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第18题:按照施工过程中实施见证取样的要求，监理机构中负责见证取样工作的人员一般为()。

A.监理员

B.专业监理工程师

C.总监理工程师代表

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第19题:在选定设计单位后，应由()就设计费用及委托合同中的一些细节进行谈判.磋商，双方取得一致意见后即可签订委托设计合同。

A.监理工程师和设计单位

B.建设单位和监理单位

C.监理工程师和建设单位

D.建设单位和设计单位

正确答案:查看最佳答案

第20题:工程设备验收前，()应提交设备验收方案

A.监理单位

B.设计单位

C.设备安装单位

D.质量监督机构

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程设备验收前，设备安装单位应提交设备验收方案，包括验收方法.质量标准.验收的依据，经专业监理工程师审查同意后实施。

第21题:根据投标报价的一般编制程序，()是投标报价决策前最接近的工作步骤。

A.熟悉招标文件

B.核算工程量

C.按工程量清单计算和汇总标价

D.分包工程询价

正确答案:查看最佳答案

第22题:在建安工程造价中，材料预算价格是指材料()的价格。

A.出厂

B.到施工操作地点

C.到施工工地仓库后出库

D.到施工工地仓库

正确答案:查看最佳答案

第23题:材料费的索赔不包括()。

A.由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费

B.由于客观原因材料价格大幅度上涨

C.由于承包商的原因造成材料损坏失效

D.由于非承包商责任工程延误导致的材料价格上涨和超期储存费用

正确答案:查看最佳答案

第24题:实现建设项目投资控制最有效的手段是()。

A.实行经济承包责任制

B.进行招标和投标

C.经济核算

D.技术与经济相结合

正确答案:查看最佳答案

第25题:不能作为质量控制点重点控制的对象是()。

A.特殊地基

B.施工顺序

C.一般的操作

D.技术间歇

正确答案:查看最佳答案

第26题:利用经济评价指标评判项目的可行性时，说法错误的是()。

A.财务内部收益率≥行业基准收益率，方寨可行

B.静态投资回收期>行业基准投资回收期，方案可行

C.财务净现值>o，方案可行

D.总投资收益率≥行业基准投资收益率，方案可行

正确答案:查看最佳答案

第27题:某新建项目，建设期为3年，共向银行贷款2700万元，第1年贷款600万元，第2年贷款1200万元，第3年贷款900万元，年利率为6%，则该新建项目的建设期利息总和为()万元。

A.18.00

B.73.08

C.140.46

D.231.54

正确答案:查看最佳答案

第28题:组织建设工程依次施工时，其特点包括()。

A.每个专业队在各段依次连续施工

B.每个专业队无法按施工顺序要求连续施工

C.各施工段同时开展相同专业的施工

D.同一时间段内各施工段均能充分利用工作面

正确答案:查看最佳答案

第29题:在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是()。

A.中标人在签订合同时提出附加条件

B.投标人在投标截止日期前撤回投标文件

C.中标人拒绝订立合同

D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正

正确答案:查看最佳答案

参考解析:下列情况发生时，投标保证金将被没收:一是投标人在投标有效期内撤销或修改投标文件;二是中标人无正当理由拒签合同协议书，或根据规定接受对错误的修正;三是中标人在签订合同时向招标人提出附加条件或者未按照招标文件要求提交履约担保;四是投标人采用不正当的手段骗取中标。

第30题:在工程网络计划中，关键线路是指()的线路。

A.单代号网络计划中时间间隔全部为零

B.单代号搭接网络计划中时距总和最大

C.双代号网络计划中由关键节点组成

D.双代号时标网络计划中无虚箭线

正确答案:查看最佳答案

第31题:根据批准的初步设计安排单位工程的开竣工日期，属于建设工程进度计划体系中()内窨。

A.工程项目前期工作计划

B.单位工程施工进度计划

C.工程项目总进度计划

D.工程项目年度进度计划

正确答案:查看最佳答案

第32题:施工图审查合格的，审查机构应当向建设单位出具审查合格书，审查合格书应经()签发，并加盖审查机构公章。

A.专业监理工程师

B.专业审查人员

C.总监理工程师

D.法定代表人

正确答案:查看最佳答案

第33题:工程施工前，检验批的划分方案应由()审核。

A.施工单位

B.建设单位

C.项目监理机构

D.设计单位

正确答案:查看最佳答案

第34题:()项目是对检验批的基本质量产生决定性影响的检验项目，不允许有不符合要求的检验结果。

A.一般

B.功能

C.主控

D.保证

正确答案:查看最佳答案

第35题:在合同执行过程中，由于通货膨胀使工料成本增加，按合同规定可以对合同总价进行相应调整的合同形式称为()。

A.估计工程量单价合同

B.成本加酬金合同

C.可调值不变总价合同

D.不可调值不变总价合同二.多项选择题

正确答案:查看最佳答案

第36题:建安工程企业管理费中的检验试验费是用于()试验的费用。

A.一般材料

B.构件破坏性

C.新材料

D.新构件

正确答案:查看最佳答案

第37题:关于法律事实的说法，正确的是()。

A.法律事实不包括事件

B.罢工属于法律事实中的行为

C.法院判决不属于法律事实中的行为

D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件，罢工属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。

第38题:某分部工程有3个施工过程，各分为4个流水节拍相等的施工段，各施工过程的流水节拍分别为6.6.4天。如果组织加快的成倍节拍流水施工，则流水步距和流水施工工期分别为()天。

A.2和22

B.2和30

C.4和28

D.4和36

正确答案:查看最佳答案

第39题:建设工程质量控制中，要严防出现系统性因素的质量变异，要把质量波动控制在偶然性范围内。这体现了工程()特点。

A.影响因素多

B.质量波动大

C.质量隐蔽性强

D.终检的局限性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程质量控制中，要严防出现系统性因素的质量变异，要把质量波动控制在偶然性范围内。这体现了工程质量波动大的特点。

第40题:GB/T19000-2000族标准质量管理原则中，管理的系统方法不包括()。

A.系统目标

B.系统分析

C.系统工程

D.系统管理

正确答案:查看最佳答案

第41题:将项目总投资按单项工程及单位工程等分解编制而成的资金使用计划称为按()分解的资金使用计划。

A.投资构成

B.子项目

C.时间进度

D.专业工程

正确答案:查看最佳答案

第42题:关于编制招标控制价的说法，正确的是()。

A.综合单价应包括由招标人承担的费用及风险

B.安全文明施工费按投标人的施工组织设计确定

C.措施项目费应为包括规费.税金在内的全部费用

D.暂估价中材料单价，应按z招标工程量清单的单价计入综合单价

正确答案:查看最佳答案

第43题:建设工程投资构成中的“积极投资”是指()。

A.软件工程投资

B.引进技术投资

C.工程建设其他投资

D.设备工器具投资

正确答案:查看最佳答案

第44题:根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是()。

A.保证法律关系只有两方参加

B.对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保证其利益

C.如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理

D.债权人应当在要求债务人之前要求保证人履行债务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，保证只能由第三人提供，因此保证法律关系至少有三方参加。B项，一般保证:只有当债务人确实不能履行债务时，债权人才可以要求保证人承担保证责任;连带责任保证:只要债务人在债务履行期届满没有履行债务，债权人即可以要求保证人承担保证责任，当然也可以要求债务人履行债务。可见连带责任保证比一般保证更能保证债权人利益。由此，D项也是错误的。

第45题:建设单位应当自工程竣工验收合格起()内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。

A.7日

B.14日

C.15日

D.28日

正确答案:查看最佳答案

第46题:对涉及工程设计文件修改的工程变更，应由()转交原设计单位修改工程设计文件。

A.施工单位

B.建设单位

C.监理单位

D.建设行政主管部门

正确答案:查看最佳答案

第47题:在作业过程中，()应经常检查.了解计量仪器.测量设备的性能.精度状况，使其处于良好的状态之中。

A.项目经理

B.监理工程师

C.工程技术人员

D.监理人员

正确答案:查看最佳答案

第48题:在下列实际进度与计划进度的比较方法中，()既可以用来比较进度计划中工作的实际进度与计划进度，也可以根据进度偏差预测其对总工期及后续工作影响程度。

A.前锋线比较法

B.s形曲线比较法

C.双比例单侧横道图比较法

D.双比例双侧横道图比较法

正确答案:查看最佳答案

第49题:()是指能使企业拥有某种权利，能为企业带来长期的经济效益，但没有实物形态的资产。

A.有效资产

B.无形价值

C.无形资产

D.实际价值

正确答案:查看最佳答案

第50题:关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是()。

A.发包人只能是建设单位

B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质

C.承包人的综合资质只设甲级

D.承包人的行业资质只设甲级

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人通常是工程建设项目的业主(建设单位)或者项目管理部门(如工程总承包单位)。设计人须为具有相应设计资质的企业法人。工程设计综合资质只设甲级，工程设计行业资质设甲级.乙级，根据工程性质和技术特点，个别行业资质可设丙级。

第51题:某拟建设备工程年生产能力为600万吨，与其同类型的某已建项目年生产能力为250万吨，设备投资额为5500万元。经测算，设备投资的综合调价系数为1.05。已知生产能力指数N=0.5，则拟建项目设备投资额()。

A.6787.2

B.6221.6

C.5656

D.8946.6

正确答案:查看最佳答案

第52题:合同的成立要经过要约和承诺两个阶段。其中，关于承诺期限的表述有误的是()。

A.信件未载明日期的，自接收到该信件的日期开始计算

B.要约以非对话方式作出的，承诺应当在合理期限内到达

C.要约以信件或者电报作出的，承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算

D.要约以对话方式作出的，应当即时作出承诺，但当事人另有约定的除外

正确答案:查看最佳答案

第53题:监理单位质量管理体系持续改进的核心是提高企业质量管理体系的()。

A.科学性和价值

B.有效性和效率

C.创造性和价值

D.管理水平和效率

正确答案:查看最佳答案

第54题:监理单位受业主委托进行建设工程设计监理时，应()。

A.确定设计委托方式及设计合同形式

B.编制指导性施工总进度计划并控制其实施

C.落实项目监理机构中专门负责设计进度控制的人员

D.建立健全设计技术经济定额及设计工作责任制

正确答案:查看最佳答案

第55题:工程款支付证书应由()审定.签署，并报建设单位。

A.专业监理工程师

B.施工单位负责人

C.建设单位负责人

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第56题:某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人()。

A.无须赔偿承包人损失，工期也不顺延

B.无须赔偿承包人损失，工期应予顺延

C.应当赔偿承包人损失，工期应予顺延

D.应当赔偿承包人损失，工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

参考解析:如果约定的开工日期已届至但发包人开工前的配合工作未完成，监理人不能按时发出开工通知，此时顺延合同工期并赔偿承包人的相应损失。

第57题:某国外设备投标的到岸价为300万美元，评审供货范围偏差增加评标价4万美元，商务偏差调整值为+2.5%，技术偏差调整值为+3%，则该设备投标价格的调整额为()万美元。

A.7.5

B.11.5

C.13.0

D.20.5

正确答案:查看最佳答案

参考解析:价格调整额=供货范围偏差调整额+商务偏差调整额+技术偏差调整额=4+300×2.5%+300×3%=20.5万美元。

第58题:下列对于招标控制价理解正确的是()。

A.国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，并应编制招标控制价

B.投标人的投标报价高于招标控制价的，如果属于合理范围之内，不应予以拒绝

C.招标控制价在招标文件中公布时，只公布招标控制价总价

D.工程造价咨询人可以同时接受招标人和投标人对同一工程的招标控制价和投标报价的编制

正确答案:查看最佳答案

第59题:关于建筑材料采购招标的说法，错误的是()。

A.同类材料可以一次招标分期交货，投标人对应供货总量报价

B.不同材料分几个合同包一次招标，投标人可自主选择一个或几个合同包报价

C.一个合同包内含有几种类型的材料，允许投标人只针对其中一种类型材料报价

D.不同材料可以分阶段招标，投标人只针对本次招标报价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:同类材料.设备通常为一次招标分期交货，不同设备材料可以分阶段采购。每次招标时，可依据设备材料的性质只发1个合同包或分成几个合同包同时招标。投标人投标的基本单位是合同包，可以投1个或其中的几个合同包，但不能仅对1个合同包中的某几项进行投标。

第60题:在建设工程勘察合同的履行中，关于发包人支付勘察费用的做法正确的是()。

A.合同生效后5天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金

B.勘察外业工作结束后，发包人向勘察人支付约定勘察费的某一百分比

C.提交勘察成果资料后15天内，发包人应一次付清全部工程费用

D.发包人未按合同规定时间拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的0.2%逾期违约金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:勘察费用的阶段支付:合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金;勘察外业工作结束后，发包人向勘察人支付约定勘察费的某一百分比;提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

第61题:施工阶段影响工程质量的4M1E因素中的“E”是指对()的控制。

A.环境

B.材料

C.机械

D.人

正确答案:查看最佳答案

第62题:承包人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险赔偿应由()支付。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.发包人和承包人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险赔偿应由负有投保义务的一方当事人支付。

第63题:专业监理工程师应按设备制造合同的规定审核设备制造单位提交的进度付款单，提出审核意见，由()签发支付证书。

A.专业监理工程师

B.业主

C.总监理工程师

D.监理单位法人

正确答案:查看最佳答案

第64题:下列工作中，属于建设工程进度监测系统过程中工作内容的是()。

A.分析进度偏差产生的原因

B.实际进度数据的加工处理

C.确定后续工作和总工期的限制条件

D.分析进度偏差对后续工作的影响

正确答案:查看最佳答案

第65题:流水施工的表达方式不包括()。

A.网络图

B.横道图

C.直方图

D.垂直图

正确答案:查看最佳答案

第66题:工程质量特性除了符合规定外，还必须满足()的需要。

A.政府

B.监理

C.建设单位

D.施工单位

正确答案:查看最佳答案

第67题:采用相关图法分析工程质量时，散布点形成由左向右向下的一条直线带，说明两变量之间的关系为()。

A.负相关

B.不相关

C.正相关

D.弱正相关

正确答案:查看最佳答案

第68题:计算建设工程投资时，按()顺序计算，并逐层汇总。

A.分项.分部.单位.单项工程

B.土建.安装设备工程

C.分部.分项.单项.单位工程

D.设备.土建.安装工程

正确答案:查看最佳答案

第69题:()是设计阶段监理工作的核心任务。

A.编制施工监理计划

B.编制施工进度控制表

C.组织施工队入场

D.对设计过程的造价.进度和质量三大目标进行有效控制。

正确答案:查看最佳答案

第70题:影响建设工程进度的不利因素中，()是最大的干扰因素。

A.人为因素

B.技术因素

C.资金因素

D.机具因素

正确答案:查看最佳答案

第71题:材料采购合同中，关于货款结算的正确处理方式是()。

A.先明确货款结算方式，再约定支付条件和时间

B.先明确货款支付次数，再约定支付条件和方式

C.先明确货款支付方式，再约定结算方式和次数

D.先明确货款支付条件，再约定结算方式和时间

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同内需先明确货款支付条件，是验单付款还是验货后付款，然后再约定结算方式和结算时间，结算支付的方式包括现金结算.转账结算.托收承付等。

第72题:在国外项目管理咨询公司中，工程师的根本任务是进行()。

A.控制进度

B.控制质量

C.控制投资

D.项目管理

正确答案:查看最佳答案

第73题:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物可划分为一个()。

A.单项工程

B.分部工程

C.单位工程

D.子分部工程

正确答案:查看最佳答案

第74题:下列报审.报验表中，需要建设单位签署审批意见的是()。

A.分包单位资格报审表

B.施工进度计划报审表

C.分项工程报验表

D.工程复工报审表

正确答案:查看最佳答案

第75题:建设工程材料采购合同履行中，关于材料交付法律意义的说法，正确的是()。

A.交付导致材料所有权发生转移

B.交付完成，采购合同即终止

C.材料交付时间即合同生效时间

D.交付后材料灭失的风险由供货人承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:产品交付的法律意义是，一般情况下，交付导致采购材料的所有权发生转移。与所有权转移相对应，标的物毁损.灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

第76题:盈亏平衡点的生产能力利用率为:Q*/QC=FC/[QC(P-VC-T)]%，当Q*/QC()，项目已具备相当的承受风险能力。

A.低于60%时

B.低于70%时

C.低于80%时

D.低于90%时

正确答案:查看最佳答案

第77题:编制初步施工总进度计划时，应尽量安排以()的单位工程为主导的全工地性流水作业。

A.工程技术复杂.工期长

B.工程量大.工程技术相对简单

C.工程造价大.工期长

D.工程量大.工期长

正确答案:查看最佳答案

第78题:在利用S曲线比较建设工程实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的右侧，则该实际进展点与计划S曲线在纵坐标方向的距离表示该工程()。

A.实际进度超前的时间

B.实际超额完成的任务量

C.实际进度拖后的时间

D.实际拖欠的任务量

正确答案:查看最佳答案

第79题:在工程网络计划中，工作的最迟开始时间等于本工作的()。

A.最迟完成时间与其时间间隔之差

B.最迟完成时间与其持续时间之差

C.最早开始时间与其持续时间之和

D.最早开始时间与其时间间隔之和

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40 题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:工程监理单位控制设备制造过程质量的主要内容有()。

A.控制设计变更

B.k控制加工作业条件

C.处置不合格零件

D.明确设备制造过程的要求

E.检查工序产品

正确答案:查看最佳答案

第81题:建设项目总概算是根据所包括的()汇总编制而成的。

A.单项工程综合概算

B.工程建设其他费用概算

C.预备费用概算

D.单位工程概算

E.固定成本概算

正确答案:查看最佳答案

第82题:属于建筑工程施工质量验收主控项目的是()。

A.施工缝的处理应按施工技术方案执行

B.纵向受力钢筋连接方式应符合设计要求

C.下层模板应具有承受上层荷载的能力或加设支架

D.上.下层支架的立柱应对准.并铺设垫板

E.钢筋的接头宜设置在受力较小处

正确答案:查看最佳答案

第83题:实施全员参与原则一般要采取的主要措施是()。

A.对员工进行职业道德的教育，教育员工要识别影响他们工作的制约条件

B.在本职工作中，让员工有一定的自主权，并承担解决问题的责任

C.把组织的总目标分解到职能部门和层次，激励员工为实现目标而努力，并评价员工的业绩

D.启发员工积极提高自身素质

E.识别质量管理体系所需要的过程

正确答案:查看最佳答案

第84题:某工作计划进度与实际进度如下所示，图中标明该工作()。

A.在第1周内按计划正常进行

B.在第2周末拖欠5%的任务量

C.在第3周后半周末按计划进行

D.第5周内实际进度拖后5%

E.截至检查日期实际进度拖后

正确答案:查看最佳答案

第85题:依据《合同法》，下列合同属于建设工程合同的有()。

A.勘察合同

B.设计合同

C.监理合同

D.施工合同

E.设备采购合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按完成承包的内容进行分类，建设工程合同可以分为建设工程勘察合同.建设工程设计合同.建设工程施工合同(选项A.B.D)。选项C.E属于与建设工程相关的合同。

第86题:在工程实践中，根据建设工程的特点，业主对筹建工作的设想，对工程费用.工期的要求等，应综合考虑后进行确定合同计价方式，则影响合同计价方式的因素包括()。

A.项目的复杂程度

B.工程设计工作的深度

C.工程施工的技术水平

D.工程进度要求的紧迫程度

E.工程施工的难易程度

正确答案:查看最佳答案

第87题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于不可抗力的说法，正确的有()。

A.以承包商投标能否合理预见划分风险责任的归属

B.以不可抗力发生的时点来划分后果责任

C.承包商的中标合同价中包括不可抗力损害的风险费用

D.雇主承担不可抗力的风险责任

E.承包商和雇主按人员和财产归属承担不可抗力风险责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力的后果责任，即以施工现场人员和财产的归属，发包人和承包人各自承担本方的损失，延误的工期相应顺延。FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分风险责任的归属，即由于承包商的中标合同价内未包括不可抗力损害的风险费用，因此对不可抗力的损害后果不承担责任，规定雇主承担风险责任，承包商受到损害的费用由雇主给予支付，延误的工期相应顺延。

第88题:索赔费用的计算方法有()。

A.经验法

B.实际费用法

C.总费用法

D.公式法

E.修正的总费用法

正确答案:查看最佳答案

第89题:工程设计招标中，投标人资格的审查内容有()。

A.投标人持有的资格证书

B.企业专业技术人员的数量

C.同类工程设计经历

D.待定行业工程设计经历

E.项目所在地区设计经历

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对投标人的资格审查包括:1.资质审查，应初步审查投标人所持有的资质证书是否与招标文件的要求相一致。2.能力审查，通常要进一步审查人员的技术力量，主要考察设计负责人的资格和能力，以及各类设计人员的专业覆盖面.人员数量和各级职称人员的比例等是否满足完成工程设计的需要。3.经验审查，同类工程的设计经历是非常重要的内容。

第90题:工程质量缺陷可分为()。

A.可整改质量缺陷

B.不可整改质量缺陷

C.暂时质量缺陷

D.永久质量缺陷

E.常规质量缺陷

正确答案:查看最佳答案

第91题:关于建设工程材料设备采购合同特点的说法，正确的有()。

A.采购人可以是发包人，也可以是承包人

B.可以不转移材料设备的所有权

C.供货人只能是生产厂家

D.不同合同内容繁简程度差异较大

E.合同履行与施工进度密切相关

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B项，建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，以转移财产所有权为目的。C项，供货人可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商。

第92题:某工程双代号时标网络计划执行到第30天和第70天时，检查其实际进度绘制的前锋线如下图所示，自此可得正确的结论有()。

A.第30天检查时，工作c实际进度提前10天，不影响总工期

B.第30天检查时，工作d实际进度正常，不影响总工期

C.际进度提前10天，不影响总工期b.第30天检查时，工作d实际进度正常，不影响总工期c.第70天检查时，工作g实际进度拖后10天，影响总工期

D.际进度正常，不影响总工期c.第70天检查时，工作g实际进度拖后10天，影响总工期d.第70天检查时，工作f实际进度拖后10天，不影响总工期

正确答案:查看最佳答案

第93题:招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有()。

A.排名第一的中标候选人放弃中标

B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同

C.招标人认为排名第一的中标候选人价格提高

D.第一中标候选人未按招标文件要求提交履约保证金

E.第一中标候选人未接受招标人提出缩短工期要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:排名第一的中标候选人放弃中标.因不可抗力不能履行合同.不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

第94题:根据《标准施工招标资格预审文件》，下列单位中，将被拒绝作为资格预审申请人的有()。

A.承担本标段设计任务的设计施工总承包单位

B.本标段的监理人

C.与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位

D.与招标人同属一个行政主管部门的单位

E.招标人不具备独立法人资格的附属机构

正确答案:查看最佳答案

参考解析:拒绝作为资格预审申请人的情况，包括以下12种情况的单位:1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构或单位;2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外;3)本标段的监理人;4)本标段的代建人;5)为本标段提供招标代理服务的;6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;9)被责令停业的;10)被暂停或取消投标资格的;11)财产被接管或冻结的;12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问的。

第95题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。

A.合同当事人违约

B.罢工

C.法院判决

D.仲裁机构裁定

E.地震

正确答案:查看最佳答案

参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件，E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，包括作为和不作为两种表现形式，还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。

第96题:承包人应提前将申请竣工试验的通知送达监理人，并向监理人提交()。

A.竣工记录

B.竣工图

C.竣工文件

D.暂行操作和维修手册

E.最终操作和维修手册

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录.暂行操作和维修手册。承包人完成有关工作并提交了竣工文件.竣工图.最终操作和维修手册后，即可向监理人报送竣工验收申请报告。

第97题:下列工程参建各方的质量责任中，属于建设单位质量责任的有()。

A.不得将建设工程项目肢解发包

B.不得任意压缩合理工期

C.认真.准确的提供与建设工程有关的原始资料

D.不得暗示参建方违反工程建设强制性标准

E.应当注明建设项目的合理使用年限

正确答案:查看最佳答案

第98题:在合同价款复核与支付时，以下情况属于合同价款可进行调整的有()。

A.合同约定的调整

B.造价管理部门公布的价格调整

C.超过图纸多做的工程量

D.监理工程师确认的设计变更

E.监理工程师确认的工程量增减

正确答案:查看最佳答案

第99题:事故调查分析报告的内容，一般应包括()。

A.发生质量事故的时间.地点.情况

B.事故性质

C.工程施工资料

D.事故原因及事故评估

E.事故责任，事故涉及的人员与主要责任者的情况

正确答案:查看最佳答案

第100题:由于某些原因承包单位有权提出延长工期的申请，监理工程师应按合同规定批准工程延期时间，其中合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因有()等。

A.延期交图

B.工程暂停

C.异常恶劣的气候条件

D.由于业主未及时付款

E.对合格工程的剥离检查

正确答案:查看最佳答案

第101题:工程项目一般要经历()三个时期。

A.投资前期

B.生产经营时期

C.建设时期

D.存活期

E.衰退期

正确答案:查看最佳答案

第102题:建设单位办理工程竣工验收备案应提交的文件有()。

A.工程竣工验收报告

B.工程竣工验收备案表

C.监理单位签署的竣工决算书

D.施工单位签署的工程质量保修书

E.公安消防部门出具的认可文件

正确答案:查看最佳答案

第103题:只要承包商能提出合理的证据，一般可获得监理工程师及业主的同意。下列承包商提出工期索赔的原因主要包括()。

A.在现场发现有价值的文物

B.不利的自然条件

C.有关放线的资料不准

D.合同双方差距大

E.物价上涨

正确答案:查看最佳答案

第104题:建设工程组织流水施工时，影响施工过程流水强度的因素有()。

A.投入的施工机械台数和人工数

B.专业工种工人或施工机械活动空间人数

C.相邻两个施工过程相继开工的间隔时间

D.施工过程中投入资源的产量定额

E.施工段数目

正确答案:查看最佳答案

第105题:下列关于经评审的最低投标价法的说法正确的是()。

A.适用于具有通用技术.性能标准或者招标人对其技术.性能没有特殊要求的招标项目

B.仅对投标文件的商务部分进行价格折算，对技术部分既不折价也不打分

C.仅对投标文件的商务部分进行评审

D.对投标文件的评审分为初步评审和详细评审两个阶段进行

E.设计招标通常采用经评审的最低投标价法评标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，采用经评审的最低投标价法进行评标时，对投标文件的商务部分和技术部分进行全面的评审，只是仅对投标文件的商务部分进行价格折算，对技术部分既不折价也不打分。E项，鉴于工程项目设计招标的特点，设计招标评标方法通常采用综合评估法。

第106题:确定流水步距时，一般应满足的基本要求包括()。

A.各施工过程按各自流水速度施工，始终保持工艺先后顺序

B.相邻施工过程的流水步距必须相等

C.各施工过程的专业工作队投入施工后尽可能保持连续作业

D.相邻两个施工过程在满足连续施工的条件下，能最大限度地实现合理搭接

E.相邻两个专业工作队在满足连续施工的条件下，尽可能少搭接

正确答案:查看最佳答案

第107题:关于工程网络计划工期优化的说法，有()。

A.应分析调整各项工作z间的逻辑关系

B.应有步骤地将关键工作压缩威非关键工作

C.应将备条关键线路的总持续时间压缩相同数值

D.应考虑质量.安全和资源等因素选择压缩对象

E.应压缩非关键线路上自由时差大的工作

正确答案:查看最佳答案

第108题:下列记录中，属于监理服务“产品”的有()。

A.旁站记录

B.材料设备验收记录

C.培训记录

D.不合格品处理记录

E.管理评审记录

正确答案:查看最佳答案

第109题:在施工阶段.下列因不可抗力造成的损失中，属于发包人承担的有()。

A.在建工程的损失

B.承包人施工人员受伤产生的医(疗费)

C.施工机具的损坏损失

D.施工机具的停工损失

E.工程清理修复费用

正确答案:查看最佳答案

第110题:工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括()。

A.在原定设计范围内的内容，设计人根据设计审查结论进行必要的修改和调整补充

B.设计人进行设计交底时，监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工

C.经过批准的设计文件确需修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改

D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批

E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计

正确答案:查看最佳答案

参考解析:经过批准的设计文件不得随意变更，发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察.设计单位修改，经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。

第111题:下列费用属于建设项目静态投资的是()。

A.勘察设计费

B.建设期贷款利息

C.新开征税费

D.建设单位管理费

E.汇率变动部分

正确答案:查看最佳答案

第112题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法，正确的有()。

A.适用于设计——施工一体化的总承包项目

B.适用于依法强制监理的项目

C.适用于所有招标项目

D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目

E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《标准设计施工总承包招标文件》适用于设计——施工一体化的总承包项目。《招标投标法实施条例》规定，编制依法必须进行招标的项目的招标文件，应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本。《标准施工招标文件》.《简明标准施工招标文件》和《标准设计施工总承包招标文件》均适用于公开招标和邀请招标。

第113题:勘察设计单位的质量责任有()。

A.必须在其资质等级许可的范围内承揽相应的勘察.设计任务

B.不允许承揽超越其资质等级许可范围以外的任务，不得转包或违法分包

C.不得用其他单位的名义承揽业务或允许他人以本单位的名义承揽业务

D.代表建设单位对工程质量实施监理，并对工程质量承担监理责任

E.按照国家现行的有关规定.工程建设强制性技术标准和合同要求进行勘察.设计工作

正确答案:查看最佳答案

第114题:设计标准是国家经济建设的重要技术规范，是进行()的重要依据。

A.工程建设验收

B.工程建设勘察

C.工程建设监理

D.工程建设设计

E.工程建设施工

正确答案:查看最佳答案

第115题:建筑工程一切险的保险期终止时间可以是()之日。

A.工程动工

B.全部工程验收合格

C.工程所有人实际占有全部工程

D.施工合同约定的竣工

E.保修期满

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格之时，或实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时，以先发生者为准;但在任何情况下，不超过保险单列明的建筑期保险终止日。

第116题:根据《标准施工招标文件》，关于资格审查委员会和评标委员会的说法，正确的有()。

A.二者工作内容相同

B.成员数均为5人以上单数

C.技术经济方面的专家不得少于成员总数的2/3

D.成员均应执行《招标投标实施条例》相关规定

E.专家成员均应为高级技术职称

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资格审查委员会的组建应当遵守招标投标法及条例中有关评标委员会的规定，即由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术.经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。

第117题:项目监理机构对施工单位报送的工程开工报审表及相关资料进行审查的内容有()。

A.施工单位资质等级是否符合相应施工工作

B.施工组织设计是否已由监理工程师签认

C.施工单位的管理及施工人员是否已到位

D.施工机械是否已具备使用条件

E.施工单位现场质量安全生产管理体系是否已建立

正确答案:查看最佳答案

第118题:进口设备采用装运港船上交货时，买方的责任有()。

A.承担货物装船前的切费用

B.承担货物装船后的切费用

C.负责租船或订能，支付费用

D.负责办理保险及支付保险费

E.提供出口国有关方面签发的证件

正确答案:查看最佳答案

第119题:下列建设工程进度控制措施中，属于技术措施的有()。

A.采用网络计划技术等计划方法

B.审查承包商提交的进度计划

C.加强合同风险管理

D.建立工程进度报告制度

E.编制进度控制工作细则

正确答案:查看最佳答案

二级建造师考试题库资料网

最新版福建省监理工程师在线测试预习题基础资料

相关推荐