迈克尔·F·斯特利曾经说过，最具挑战性的挑战莫过于提升自我。这不禁令我们深思。 这不禁令我们深思。 我们该怎么找到"贵州省贵阳一级建造师管理模拟真题重点知识"？那么，知识是取之不尽，用之不竭的。只有最大限度地挖掘它，才能体会到学习的乐趣。既然如此，我们就废话少说，那开始我们就来看刷题吧！最后祝福你:相信自己就好了,没什么大不了的,真的,不用想太多,会什么做什么,你不会的他们肯定会的也不多,相信我没错!我的你，衷心地祝福你在这次的考试中定能一举夺魁,榜上有名,考上通过的分数。

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:重大质量事故是指，造成()万元以上()万元以下直接经济损失的事故。

A.4000，5000

B.4000，8000

C.5000，8000

D.5000，10000

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省贵阳一级建造师管理模拟真题重点知识请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。

第1题:关于工期索赔，下列说法正确的是()。

A.单一延误是可索赔延误

B.共同延误是不可索赔延误

C.交叉延误可能是可索赔延误

D.非关键线路延误是不可索赔延误

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当两个或两个以上的延误事件从发生到终止只有部分时间重合时，称为交叉延误。选项A，单一延误有时属于不可索赔延误。选项B，共同延误有时是可索赔延误。选项D，要区分非关键线路延误的责任方，才能确定属于哪种延误类型。属于可索赔延误或不可索赔延误，关键是要看延误是由哪方引起的。

第2题:人的事故，经济损失120万元，对该起质量事故，下列不正确的是()。

A.按事故发生原因，这属于管理原因引发的事故

B.这起事故属于重大事故

C.该事故发生后，事故现场有关人员应立即向工程建设单位负责人报告

D.事故处理最后一步必须尽快提交完整的事故处理报告

正确答案:查看最佳答案

第3题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》GF-2012-0202，关于监理人职责的说法，正确的是()

A.委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应代表委托人进行处理

B.在任何情况下，监理人的指令都必须经委托人批准后方可发出

C.委托人与承包人合同争议提交仲裁机构时，监理人应提供必要的证明资料

D.监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作时，无权要求承包人予以替换

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省贵阳一级建造师管理模拟真题重点知识请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题目考察的是监理人的职责。选项A当委托人与承包人之间发生合同争议时监理人应协助委托人承包人协商解决；选项B，在紧急情况下，为了保护财产和人身安全。监理人所发出的指令可以不经过委托人批准，未能事先报委托人批准的。应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。选项D监理发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以更换。第302页到第303页

第4题:下列项目策划的工作内容中属于项目决策阶段合同策划的是()。

A.项目管理委托的合同结构方案

B.方案设计竞赛的组织

C.实施期合同结构总体方案

D.项目物资采购的合同结构方案

正确答案:查看最佳答案

第5题:通过返修或加固后处理仍不能满足安全使用要求的分部工程，()。

A.可以验收

B.暂缓验收

C.严禁验收

D.严格验收

正确答案:查看最佳答案

第6题:()可由一个或若干个检验批组成。

A.单项工程

B.分项工程

C.分部工程

D.单位工程

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省贵阳一级建造师管理模拟真题重点知识请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:落实企业质量管理体系的内部审核程序，有组织有计划开展内部质量审核活动，其主要目的是()。

A.评价质量管理程序的执行情况及适用性

B.揭露施工过程中存在的问题，改进施工工艺

C.向监理单位提供质量体系有效性的证据

D.通过审核发现问题改进质量方针

正确答案:查看最佳答案

参考解析:落实企业质量管理体系的内部审核程序，有组织有计划开展内部质量审核活动，其主要目的是:评价质量管理程序的执行情况及适用性;揭露过程中存在的问题，为质量改进提供依据;检查质量体系运行的信息;向外部审核单位提供体系有效的证据。

第8题:下列属于不同周期的计划构成的进度计划系统的是()。

A.物资采购供应计划

B.施工和设备安装计划

C.指导性进度计划

D.季度施工计划

正确答案:查看最佳答案

第9题:()阶段的项目管理是建设工程项目的一个非常重要的部分，其质量直接影响项目实施的投资(或成本).进度和质量。

A.施工

B.监理

C.项目管理

D.设计

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省贵阳一级建造师管理模拟真题重点知识请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:设计阶段的项目管理是建设工程项目的一个非常重要的部分，其质量直接影响项目实施的投资(或成本).进度和质量，设计的进度也直接影响工程的进展。

第10题:生产过程的质量正常.稳定和受控，还必须在()上.下界限范围内达到质量合格的要求。

A.合格标准

B.公差标准

C.质量标准

D.取值标准

正确答案:查看最佳答案

第11题:关于建设工程招标与投标，下列正确的是()。

A.投标人可以替换.补充或修改已提交的投标文件

B.通过资格预审的申请少于5个的，应当重新进行资格预审

C.如果采用邀请招标，至少应向五家以上具备承担招标项目能力的法人或组织发出投标邀请书

D.招标人对招标信息的澄清或修改必须在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前发出

正确答案:查看最佳答案

第12题:索赔款中的总部管理费主要是指()的管理费。

A.工程变更期间

B.工程延期期间

C.窝工期间

D.工效降低期间

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省贵阳一级建造师管理模拟真题重点知识请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:绘制时间-成本累积曲线的环节有:①计算单位时间成本:②确定工程项目进度计划;③计算计划累计支出的成本额;④绘制S形曲线。正确的绘制步骤是()

A.①-②-③-④

B.②-①-③-④

C.①-③-②-④

D.②-③-④-①

正确答案:查看最佳答案

参考解析:时间-成本累计曲线的步骤:确定工程项目进度计划编制进度计划的横道图；(2)根据每单位时间内完成的实务工程量或投入的人力.物力和财力，计算单位时间(月或旬)的成本，在时标网络图上按时间编制成本支出计划；(3)计算计划累计支出的成本额。(4)绘制S型曲线。P91-92。

第14题:以下关于质量控制的解释正确的是()。

A.质量控制就是质量管理

B.质量控制是致力于满足质量要求的一系列相关活动

C.质量管理是质量控制的一部分

D.质量控制与质量管理的概念是等同的

正确答案:查看最佳答案

第15题:工程咨询服务合同的计价方式主要采用()。

A.总价合同和成本加酬金合同

B.总价合同和单价合同

C.单价合同和成本加酬金合同

D.总价合同.单价合同和成本加酬金合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省贵阳一级建造师管理模拟真题重点知识请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:在工程网络计划中，如果某项工作的拖延时间超过其自由时差但没有超过总时差，则()。

A.该项工作使其紧后工作不能按最早时间开始

B.该项工作的延误会影响工程总工期

C.该项工作会变成关键工作

D.该项工作对后续工作及工程总工期无影响

正确答案:查看最佳答案

参考解析:总时差是指在不影响总工期的前提下，工作可以利用的机动时间;自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始的前提下，工作可以利用的机动时间。故选项BCD错误。

第17题:职业健康安全是指影响()内的员工.临时工作人员.合同方人员.访问者和其他人员健康安全的条件和因素。

A.施工现场

B.工作岗位

C.生产过程

D.工作场所

正确答案:查看最佳答案

第18题:施工企业对竣工工程现场成本和竣工工程完全成本进行核算分析的主体分别是()。

A.项目经理部和企业财务部门

B.项目经理部和项目经理部

C.企业财务部门和企业财务部门

D.企业财务部门和项目经理部

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省贵阳一级建造师管理模拟真题重点知识请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:分部分项工程成本分析中预算成本的资料来源是()。

A.投标报价成本

B.施工预算

C.施工任务单

D.限额领料单

正确答案:查看最佳答案

第20题:评标的核心是()，其对标书进行实质性审查。

A.初步评审

B.综合评审

C.详细评审

D.响应性评审

正确答案:查看最佳答案

第21题:对于承包人向发包人提出的索赔请求，索赔文件首先应交由()审核。

A.项目经理

B.工程师

C.设计人员

D.发包人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省贵阳一级建造师管理模拟真题重点知识请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:施工机械使用费的索赔不包括()。

A.非承包商责任工效降低增加的机械使用费

B.由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费

C.由于恶劣天气原因导致机械停工的窝工费

D.由于完成额外工作增加的机械使用费

正确答案:查看最佳答案

第23题:关于公开招标，下列说法中不正确的是()。

A.公开招标也称无限竞争性招标

B.公开招标时，招标人应在公共媒体中发布招标公告，提出招标项目的要求和条件

C.公开招标时招标人有较大的选择范围，可在众多的投标人中选择报价合理.工期较短.技术可靠.资信良好的中标人

D.为减少资格审查和评标的工作量，招标人可以在招标文件中设定限制本区域外的单位参加投标的条件

正确答案:查看最佳答案

第24题:在本企业法定代表人授权范围内，建设工程施工方项目经理的管理权力包括()。

A.调配企业人力及机械没备

B.调整项目投资目标

C.审定危险性较大的工程专项施工方案

D.指挥项目的生产经营活动

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省贵阳一级建造师管理模拟真题重点知识请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:项目经理在企业法定代表人授权范围内，可由其行使的管理权力是()。

A.调整项目技术负责人

B.调整项目投资目标

C.选择施工作业队伍

D.进行项目的利益分配

正确答案:查看最佳答案

第26题:根据《标准施工招标文件》，施工合同履行过程中发生工程变更时，由()向承包人发出变更指令。

A.业主

B.设计人

C.变更提出方

D.监理人

正确答案:查看最佳答案

第27题:建设工程项目质量控制体系建立的原则不包括()。

A.分层次规划原则

B.质量责任制原则

C.目标分解的原则

D.系统全面性原则

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省贵阳一级建造师管理模拟真题重点知识请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:建设工程施工合同交底是指()进行交底。

A.承包人的项目经理向现场操作人员

B.发包人向承包人合同管理人员

C.承包人合同管理人员向其内部项目管理人员

D.监理人向承包人合同管理人员

正确答案:查看最佳答案

第29题:项目成本指标控制的工作包括:①采集成本数据，监测成本形成过程；②制定对策，纠正偏差；③找出偏差，分析原因；④确定成本管理分层次目标。其正确的工作程序是()。

A.④－①－③－②

B.①－②－③－④

C.①－③－②－④

D.②－④－③－①

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是成本控制的依据和程序。项目成本指标控制程序如下:①确定成本，管理分层次目标；②采集成本数据监测成本形成过程；③找出偏差；④制定对策，纠正偏差；⑤调整改进成本管理方法。P88-89。

第30题:关于施工方项目管理的说法，正确的是()。

A.可以采用工程施工总承包管理模式

B.项目的整体利益和施工方本身的利益是对立关系

C.施工方项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程

D.施工方项目管理的目标应根据其生产和经营的情况确定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省贵阳一级建造师管理模拟真题重点知识请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:2-2题，模考5-2题。项目的整体利益和施工方本身的利益是对立统一关系，两者有其统一的一面，也有其矛盾的一面。所以B错。一建管理教材中，施工方项目管理阶段未涉及设计准备阶段，但是二建管理教材中明确说了涉及设计准备阶段。所以C错。有点坑。如果采用工程施工总承包或工程施工总承包管理模式，施工总承包方或施工总承包管理方必须按工程合同规定的工期目标和质量目标完成建设任务。而施工总承包方或施工总承包管理方的成本目标是由施工企业根据其生产和经营的情况自行确定的。所以D错。

第31题:建设工程项目中防治污染的设施，必须与主体工程()。

A.同时设计.同时施工.同时验收

B.同时设计.同时施工.同时投入生产和使用

C.同时申报.同时设计.同时施工

D.同时申报.同时施工.同时验收

正确答案:查看最佳答案

第32题:编制设计任务书是项目()阶段的工作。

A.设计准备

B.决策

C.设计

D.施工

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考察建设工程项目的实施阶段组成。编制设计任务书是属于设计准备阶段。P4。

第33题:下列关于项目管理的说法不正确的是()。

A.设计准备阶段工作是编制设计任务书

B.实施阶段的项目管理包括设计前准备阶段.设计阶段.施工阶段.动用前准备阶段和保修期

C.编制项目建议书属于建设工程项目全寿命周期决策阶段的工作

D.建设工程项目的全寿命周期包括决策阶段.实施阶段.保修阶段

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省贵阳一级建造师管理模拟真题重点知识请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:调整项目管理班子的人员，属于目标控制的()。

A.组织

B.经济

C.技术

D.管理

正确答案:查看最佳答案

第35题:在DAB方式中，合同双方在收到决定后()天内，均未提出异议，则该决定即是最终的，对双方均具有约束力。

A.7

B.14

C.21

D.28

正确答案:查看最佳答案

第36题:建设项目参与各方进度控制的任务不同，其中，业主方进度控制的任务在于()。

A.依据设计任务委托合同对设计工作进度的要求控制设计工作进度

B.依据施工任务委托合同对施工进度的要求控制施工进度

C.依据供货合同对供货的要求控制供货进度

D.控制整个项目实施阶段的进度

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省贵阳一级建造师管理模拟真题重点知识请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:由于其重要性和特殊性，一旦发生意外，会造成大的伤害，给企业的经济效益和社会效益带来不良影响。为确保安全，对设备的运转和零件的状况要定时进行检查，发现损伤立刻更换，绝不能带病作业。此项工作属于()。

A.全面安全检查

B.经常性安全检查

C.要害部门重点安全检查

D.专项安全检查

正确答案:查看最佳答案

第38题:企业领导应该重视数据信息的收集.汇总和分析，体现了质量管理体系八原则中的()原则。

A.领导作用

B.基于事实的决策方法

C.管理的系统方法

D.过程方法

正确答案:查看最佳答案

第39题:建设工程项目质量控制体系涉及所有责任主体，而不只是某一个承包企业或组织机构，即()不同。

A.建立的目的

B.服务的范围

C.控制的目标

D.作用的时效

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省贵阳一级建造师管理模拟真题重点知识请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:在事件风险量的区域中，若某事件经过风险评估，处于风险区A，则应采取措施降低其概率，可使它移位至()。

A.风险区b

B..风险区c

C..风险区d

D.d.风险区

正确答案:查看最佳答案

参考解析:若某事件经过风险评估，它处于风险区A，则应采取措施，降低其概率，以使它移位至风险区B;或采取措施降低其损失量，以使它移位至风险区C。风险区B和C的事件则应采取措施，使其移位至风险区D。

第41题:油漆作业中，苯中毒是主要的危害，此类危害属于()。

A.一般危险源

B.第一类危险源

C.重大危险源

D.第二类危险源

正确答案:查看最佳答案

第42题:由于业主责任导致承包商的自有机械停工，则机械窝工费一般按照()计算。

A.台班单价

B.台班折旧费

C.台班大修理费

D.台班人工费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省贵阳一级建造师管理模拟真题重点知识请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:关于项目信息编码的说法正确的是()。

A.投资项编码应采用预算定额确定的分部分项工程编码

B.项目实施的工作项编码就是指对施工和设备安装工作项的编码

C.项目管理组织结构编码要依据组织结构图，对每一个工作部门进行编码

D.进度项编码应根据不同层次的进度计划工作需要分别建立

正确答案:查看最佳答案

参考解析:5-3题。项目的投资项编码(业主方)/成本项编码(施工方)，它并不是概预算定额确定的分部分项工程的编码，它应综合考虑概算.预算.标底.合同价和工程款的支付等因素，建立统一的编码，以服务于项目投资目标的动态控制。所以A错。项目实施的工作项编码(项目实施的工作过程的编码)应覆盖项目实施的工作任务目录的全部内容，包括:①设计准备阶段的工作项。②设计阶段的工作项。③招标投标工作项。④施工和设备安装工作项。⑤项目动用前的准备工作项等。所以B错。有些编码并不是针对某一项管理工作而编制的，如投资控制/成本控制.进度控制.质量控制.合同管理.编制项目进展报告等都要使用项目的结构编码，因此就需要进行编码的组合。所以D错。项目管理组织结构编码，依据项目管理的组织结构图，对每一个工作部门进行编码。

第44题:根据《安全生产许可证条例》安全生产许可证的有效期是()年。

A.6

B.5

C.4

D.3

正确答案:查看最佳答案

第45题:因果分析图法应用时,通常采用()小组活动的方式进行，集思广益，共同分析。

A.领导

B.qc

C..专题

D.综合

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省贵阳一级建造师管理模拟真题重点知识请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:某项目已完工作实际费用(ACWP).计划工作预算费用(BCWS)和已完工作预算费用(BCWP)三个参数的关系为:BCWS>ACWP>BCWP。这说明该项目()。

A.效率较高，进度较慢，投入延后

B.效率较高，进度较快，投入超前

C.效率较低，进度较快，投入超前

D.效率较低，进度较慢，投入超前

正确答案:查看最佳答案

参考解析:赢得值法:BCWS>ACWP>BCWP的关系说明效率较低，进度拖后，投入超前。

第47题:月末的费用偏差为()万元。

A.160

B.-160

C.200

D.-200

正确答案:查看最佳答案

第48题:下列建设工程项目进度控制的措施中，属于经济措施的是()。

A.重视信息技术在进度控制中的应用

B.编制与进度计划相适应的资源需求计划

C.分析设计方案对工程进度的影响，优化设计方案

D.分析影响工程进度的风险，减少进度失控的风险量

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省贵阳一级建造师管理模拟真题重点知识请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:4-47题。通用知识点汇总，关键词:资源。

第49题:施工项目经理检查施工进度时，发现施工进度滞后是由于其自身材料采购的原因造成的，则为纠正进度偏差可以采取的组织措施是()。

A.调整采购部门管理人员

B.调整材料采购价格

C.增加材料采购的资金投入

D.变更材料采购合同

正确答案:查看最佳答案

第50题:关于工程项目政府质量监督的说法，正确的是()。

A.施工单位应在项目开工前向监督机构申报质量监督手续

B.政府质量监督的性质属于行政执法能力

C.临时性房屋建筑工程也属于政府质量监督的范围

D.质量监督机构可以聘请助理工程师协助质量监督工作

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程项目质量的政府监督。选项A，在工程项目开工前，监督机构接受建设单位有关建设工程质量监督的申报手续。选项C临时性房屋建筑工程，不属于政府质量监督的范围。选项D，监督机构可以评定中级职称以上的工程类专业技术人员，协助实施工程质量监督，P201-204。见赵春晓押题卷一，第48题，直接命中。

第51题:建设工程项目总进度目标论证的工作包括:①编制各层进度计划；②项目结构分析；③编制总进度计划；④项目的工作编码。其正确的工作程序是()。

A.②－④－①－③

B.④－③－②－①

C.②－④－③－①

D.④－②－①－③

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省贵阳一级建造师管理模拟真题重点知识请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是项目总进度，目标论证的工作步骤。先分析，后编码，先编码后计划，先各层进度计划，在总进度计划。P119。见赵春晓押题二，第25题。

第52题:设备采购合同通常采用()。

A.固定单价合同

B.固定总价合同

C.成本加酬金合同

D.可调的固定单价合同

正确答案:查看最佳答案

第53题:下列合同事件中，表示承包人工程施工任务结束的是()。

A.竣工结算

B.工程移交

C.竣工验收

D.工程保修

正确答案:查看最佳答案

第54题:下列危险源辨识方法中，()的优点是简单易懂.容易掌握，可以事先组织专家编制检查项目，使安全检查做到系统化.完整化。

A.专家调查法

B.头脑风暴法

C.德尔菲法

D.安全检查表法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省贵阳一级建造师管理模拟真题重点知识请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:工程质量监督机构接受建设单位提交的有关工程质量监督申报手续，审查合格后应签发()。

A.施工许可证

B.质量监督报告

C.质量监督文件

D.第一次监督记录

正确答案:查看最佳答案

第56题:施工成本控制的过程控制程序中，下列说法正确的是()。

A.管理行为控制程序是过程控制的重点

B.指标控制程序是过程控制的基础

C.项目成本指标控制程序不包括调整改进成本管理方法

D.两者既相对独立又相互联系，既相互补充又相互制约

正确答案:查看最佳答案

第57题:按照建设工程项目不同参与方的工作性质和组织特征划分的项目管理类型，施工方的项目管理不包括()的项目管理。

A.施工总承包方

B.建设项目总承包方

C.施工总承包管理方

D.施工分包方

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省贵阳一级建造师管理模拟真题重点知识请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:在工程网络计划中，关键线路是指()的线路。

A.双代号网络计划中由关键节点组成

B.单代号网络计划中由关键工作组成

C.单代号搭接网络计划中时距之和最大

D.双代号时标网络计划中无波形线

正确答案:查看最佳答案

第59题:某单位产品1月份成本相关参数如下表，用因素分析法计算，单位产品人工消耗量变动对成本的影响是()元。

A.—20000

B.—18000

C.—19800

D.—22000

正确答案:查看最佳答案

第60题:国家对严重危及施工安全的工艺.设备.材料实行()制度。

A.更新

B.淘汰

C.登记

D.报废

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省贵阳一级建造师管理模拟真题重点知识请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《建设工程安全生产管理条例》第四十五条规定:“国家队严重危及施工安全的工艺.设备.材料实施淘汰制度。具体目录有我不会同国务院其他有关部门制定并公布。”

第61题:下列不属于材料用量控制方法的是()。

A.定额控制

B.包干控制

C.招标控制

D.计量控制

正确答案:查看最佳答案

第62题:安全生产监督管理部门和负有安全生产生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过()小时。

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案:查看最佳答案

参考解析:安全生产监督管理部门和负有安全生产生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过2小时。

第63题:合同分析往往由施工企业的()负责。

A.工程管理部门

B.预决算管理部门

C.财务管理部门

D.合同管理部门或项目中的合同管理人员

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省贵阳一级建造师管理模拟真题重点知识请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:关于国际工程承包合同争议的仲裁，下列说法不正确的是().

A.仲裁地点可以是争议双方工程所在的国家，也可以是第三国

B.仲裁实行一裁终局制，裁决一经做出，即对双方产生法律效力

C.仲裁程序一般是保密的

D.合同双方应该在合同中约定仲裁裁决的效力

正确答案:查看最佳答案

第65题:项目管理信息系统是基于计算机的项目管理的信息系统，主要用于项目()。

A.目标控制

B.目标分解

C.目标制定

D.目标检查

正确答案:查看最佳答案

第66题:建设工程项目质量的基本特性是指产品的适用性.().可靠性.经济性及环境的协调性等。

A.经济性

B.安全性

C.实际性

D.创造性

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省贵阳一级建造师管理模拟真题重点知识请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:建设工程项目质量的基本特性是指产品的适应性.可靠性.安全性.经济性以及环境的协调性等。

第67题:建设工程项目管理规划属于()项目管理的范畴。

A.工程总承包方

B.工程总承包管理方

C.业主方

D.工程咨询方

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的建设工程项目管理规划的内容和编制方法，建设工程项目管理规划，涉及到项目整个实施阶段，属于业主方的项目管理范畴。P41。

第68题:某工作的实际进度比计划进度拖后5天，结果影响了项目总工期2天，则该工作的总时差为()天。

A.2

B.3

C.5

D.7

正确答案:查看最佳答案

第69题:对于承包商来说，下列合同中风险最小的是()合同。

A.可调总价

B.可调单价

C.成本加奖罚

D.成本加固定金额酬金

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省贵阳一级建造师管理模拟真题重点知识请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

二.多选题(共有30 题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:进度计划系统是由多个相互关联的进度计划组成的系统，下列关于建设工程项目进度计划系统说法正确的是()。

A.由多个相互关联的不同计划深度的进度计划组成的计划系统

B.由多个相互关联的不同计划目标的进度计划组成的计划系统

C.由多个相互关联的不同项目参与方的进度计划组成的计划系统

D.由多个相互关联的不同计划周期的进度计划组成的计划系统

E.是由项目各参与方共同编制的，其建立的过程是逐步完善的，但进度计划系统并不是唯一的

正确答案:查看最佳答案

第71题:双代号时标网络计划可以在图上直接显示出的内容有()。

A.工作的最早开始时间

B.关键线路

C.工作的总时差

D.工作的最迟开始时间

E.工作的自由时差

正确答案:查看最佳答案

第72题:工期延误按照延误事件之间的关联性划分可分为()。

A.单一延误

B.共同延误

C.开工延误

D.可索赔延误

E.交叉延误

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省贵阳一级建造师管理模拟真题重点知识请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:关于建设工程项目进度计划系统的说法，正确的有()。

A.项目进度计划系统的建立和完善是逐步进行的

B.在项目进展过程中进度计划需要不断的调整

C.供货方根据需要和用途可编制不同深度的进度计划系统

D.由多个相互独立的进度计划组成

E.业主方与施工方进度控制的目标和时间范畴相同

正确答案:查看最佳答案

第74题:

A.工作C和工作E均为关键工作

B.工作B的总时差和自由时差相等

C.工作D的总时差和自由时差相等

D.工作G的总时差、自由时差分别为2天和0天

E.工作I的总时差和自由时差相等

正确答案:查看最佳答案

参考解析:AEI为关键线路。所以A错。

第75题:单位工程施工组织设计和分部(分项)工程施工组织设计均应包括的内容有()。

A.施工安全管理计划

B.工程概况

C.施工进度计划

D.各项资源需求量计划

E.主要技术经济指标

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省贵阳一级建造师管理模拟真题重点知识请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查施工组织设计的内容及其分类。主要技术经济指标不属于单位工程施工组织设计的内容。

第76题:根据《企业伤亡事故分类标准》，下列事故中，属于与建筑业有关的职业伤害事故有()。

A.物体打击

B.触电

C.机械伤害

D.辐射伤害

E.火药爆炸

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照我国《企业伤亡事故分类标准》规定，职业伤害事故分为20类，其中与建筑业有关的有以下12类:物体打击;车辆伤害;机械伤害;起重伤害;触电;灼烫;火灾;高处坠落;坍塌;火药爆炸;中毒和窒息;其他伤害:包括扭伤.跌伤.冻伤.野兽咬伤等。

第77题:在工程质量验收过程中，发现质量不符合要求时，只有()可以进行验收。

A.返工重做的检验批

B.有资质的检测单位鉴定达到设计要求的检验批

C.经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批

D.经论证，不影响结构安全和正常使用的建筑错位

E.无结构和安全问题，建设单位认可的检验批

正确答案:查看最佳答案

第78题:关于建设工程现场文明施工管理措施的说法，正确的有()。

A.项目安全负责人是施工现场文明施工的第一负责人

B.沿工地四周连续设置围挡，市区主要路段的围挡高度不低于1.8m

C.施工现场设置排水系统.泥浆.污水.废水有组织地排入下水道

D.施工现场必须实行封闭管理，严格执行外来人员进场登记制度

E.现场必须有消防平面布置图，临时设施按消防条例有关规定布置

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省贵阳一级建造师管理模拟真题重点知识请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:项目经理是现场文明施工的第一负责人，A错误；市区主要路段围挡高度不得低于2.5M，市郊不低于1.8M，B选项错误；选项C，严禁泥浆.污水.废水外流或未经允许排入河道。P258-259。

第79题:施工项目的成本计划按其作用可分为竞争性成本计划.指导性成本计划.实施行成本计划，下列关于成本计划的类型说法正确的是()。

A.竞争性成本计划是在投标及签订合同时用本企业的企业定额编制的

B.指导性成本计划是在选派项目经理时以合同书为依据用企业的预算定额编制的

C.实施性成本计划是在施工准备阶段采用企业的施工定额编制的

D.竞争性成本计划在投标报价时比较详细

E.指导性成本计划一般情况下不确定责任总成本目标

正确答案:查看最佳答案

第80题:关于单位工程施工组织设计的表述，正确的是()。

A.是以单位工程为对象编制的施工组织设计

B.是指导全局性施工的技术和经济纲要

C.是施工组织总设计的进一步具体化

D.其内容具体.详细，可操作性强

E.直接指导单位工程的施工管理和技术经济活动

正确答案:查看最佳答案

第81题:工程项目管理信息系统的成本控制功能包括()。

A.计划成本与实际成本的比较分析

B.进行项目的估算.概算的比较分析

C.根据工程进展进行成本预测

D.合同执行情况的查询和統计分析

E.计算实际成本

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省贵阳一级建造师管理模拟真题重点知识请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是工程项目管理信息系统的功能。P354。

第82题:施工作业质量自控的程序包括()。

A.施工总质量计划的编制

B.施工作业技术交底

C.施工作业活动实施

D.施工作业质量检验

E.工程变更管理

正确答案:查看最佳答案

第83题:在建设工程项目管理过程中，代表不同利益方的进度控制目标和时间范畴是不相同的，()承担了进度控制的任务。

A.业主方

B.设计方

C.担保方

D.总承包方

E.运营方

正确答案:查看最佳答案

第84题:施工成本偏差分析的表达方式包括()。

A.表格法

B.网络图法

C.曲线法

D.横道图法

E.比较法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省贵阳一级建造师管理模拟真题重点知识请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第85题:在工程项目施工阶段，监理机构的主要工作任务是()。

A.参与设计交底

B.签署竣工验收意见

C.审查施工组织设计

D.审查施工单位申报的月度和季度计量表

E.对施工单位的检测仪器设备.度量衡进行定期检验和不定期检验

正确答案:查看最佳答案

第86题:下列选项中，违反《招标投标法实施条例》关于招标人不得以不合理的条件限制.排斥潜在投标人的规定的有()。

A.投标企业如果曾经获得过某地区质量优秀奖，评标时可以加2分

B.限定投标企业必须具有总承包资质

C.限定投标人必须采用某种质量等级以上的建筑材料

D.对本地企业和外地企业提供不同的项目信息

E.单独组织某投标人踏勘现场

正确答案:查看最佳答案

第87题:关于分部工程质量的验收，下列正确的是()。

A.应由建设单位组织验收

B.主要使用功能的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定

C.有关安全.节能.环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合相应规定

D.观感质量应由验收人员现场检查，并共同确认

E.监理签署了质量评估意见

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省贵阳一级建造师管理模拟真题重点知识请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第88题:全面质量管理TQC是指()。

A.全心全意的管理

B.全面质量管理

C.全过程质量管理

D.全面的职业道德

正确答案:查看最佳答案

第89题:在网络计划中，某工作的最早和最迟开始时间分别为第8天和第12天，持续时间为2天，其紧后工作最早开始时间为第15天，且只有该一个紧后工作，则该工作()。

A.自由时差为4天

B.自由时差为5天

C.总时差为4天

D.总时差为3天

E.与紧后工作的时间间隔为5天

正确答案:查看最佳答案

第90题:在施工过程中投资的计划值和实际值的比较包括()。

A.工程合同价与工程决算的比较

B.工程合同价与工程预算的比较

C.工程款支付与工程概算的比较

D.工程款支付与工程合同价的比较

E.工程决算与工程概算.工程预算和工程合同价的比较

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省贵阳一级建造师管理模拟真题重点知识请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:某工程网络计划中，工作N的自由时差为5天，计划执行过程中检查发现，工作N的工作时间延后了3天，其他工作均正常，此时()

A.工作n的总时差不变，自由时差减少3天

B.总工期不会延长

C.工作n的总时差减少3天

D.工作n的最早完成时间推迟3天

E.工作n将会影响紧后工作

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。工作拖延3天，其自由时差为5天，所以并不影响总工期，所以B选项正确。按照万能公式“本工作的总时差=MIN｛后工作的总时差的最小值+本工作的自由时差｝”。其他工作正常，自由时差减少了3天，所以总是差减少三天，因此选项C正确，选项A错误。因为N工作拖延了3天，因此最早完成时间拖延了3天，所以选项D正确。138页。

第92题:下列关于评标的过程说法正确的是()。

A.评标分为评标的准备.初步评审.详细评审.编写评标报告等过程

B.对报价计算的正确性进行审查时，若单价与数量的乘积之和与所报总价不一致的，以单价为准

C.初步评审主要是进行符合性审查，即重点审查投标书是否实质上相应了招标文件的要求

D.详细评审是评标的核心，是对标书进行实质性审查，包括技术评审和商务评审

E.评标委员会应当确定中标人

正确答案:查看最佳答案

第93题:承包商未按合同要求实施工程，发生()等损害业主权益或违约的情况时，业主可索赔费用和(或)利润。

A.工程进度太慢，导致加班

B.合同工期已到而工程仍未完工

C.质量满足合同要求，但是不按照工程师的指示拆除不合格工程和材料

D.未按合同要求办理保险，业主可前去办理并扣除或索赔相应的费用

E.质量不满足合同要求，工程被拒绝接收，在承包商自费修复后，业主可索赔重新检验费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省贵阳一级建造师管理模拟真题重点知识请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第94题:关于质量管理体系认证与监督的说法，正确的是()。

A.企业质量管理体系由国家认证认可监督委员会认证

B.企业获准认证的有效期为六年

C.企业获准认证后第三年接受认证机构的监督管理

D.企业获准认证后应经常性的进行内部审核

E.认证机构对获证企业质量管理体系发生不符合认证要求情况时采取的警告措施是认证暂停

正确答案:查看最佳答案

第95题:下列关于施工任务委托模式的表述，正确的有()。

A.当采用施工总承包管理模式，其主要任务就是负责项目施工的组织管理和协调，不承担施工任务

B.采用施工总承包模式，对业主的进度控制是不利的

C.采用施工总承包管理模式的基本出发点是缩短建设周期

D.施工总承包模式下可以是一个施工单位，也可以是由多个施工单位组成的联合体

E.施工总承包模式下，不利于项目质量的控制

正确答案:查看最佳答案

第96题:组织分工反映了一个组织系统中各个子系统和各个元素的()。

A.工作任务分工

B.静态组织管理

C.管理职能分工

D.动态组织管理

E.指令关系

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省贵阳一级建造师管理模拟真题重点知识请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第97题:下列有关工程合同风险分配的表述正确的有()。

A.合同风险应按效率原则和公平原则进行分配

B.在建设工程施工合同中，业主尽量不承担风险

C.合理分配风险的好处之一是可以最大限度发挥合同双方风险控制和履约的积极性

D.业主起草招标文件和合同条件，确定合同类型，对风险的分配起主导作用

E.工程风险分配的原则不包括符合工程惯例，即符合通常的工程处理方法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项B，正确的表述应为“如果业主不承担风险，他也缺乏工程控制的积极性和内在动力，工程也不能顺利进行”，可见，在施工合同中，发承包双方要合理分配风险。选项E也属于工程风险分配的原则。

第98题:下列选项属于现场消防防火重点部位的是()。

A.电料库房

B.油漆间

C.木工间

D.总配电室

E.生活区宿舍

正确答案:查看最佳答案

参考解析:易燃易爆物品堆放间.油漆间.木工间.总配电室等消防防火重点部位要按规定设置灭火机和消防砂箱，并有专人负责，对违反消防条例的有关人员进行严肃处理。选项BCD正确。

第99题:下列施工质量控制点的管理工作中，属于事前质量控制的有()。

A.明确质量控制目标

B.确定质量抽样数量

C.质量控制人员在现场进行指导

D.向施工作业班组认真交底

E.动态跟踪管理质量控制点

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州省贵阳一级建造师管理模拟真题重点知识请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！