[点击进入新版四川省成都监理工程师模拟真题]
一.单选题(共有80题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:某分项工程招标工程量清单为1000M3。施工中由于设计变更调整为1200M3。该分项工程招标控制价单价为300元/M3。投标报价单价为380元/M3。根据《建设工程工程量清单计价规范》,该分项工程的结算款为()元。
A.430000
B.449000
C.442000
D.454250
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版四川省成都监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,对于施工中遇到的不可预见物质条件风险,正确的处理方式是()。
A.由发包人承担风险
B.在合同中明确风险承担方
C.由承包人承担风险
D.由合同双方共担风险
正确答案:查看最佳答案
参考解析:通用条款中对不可预见物质条件风险责任承担的规定有两个供选择的条款:一种是此风险由承包人承担,另一种是此风险由发包人承担,需要合同双方在专用条款中约定选用哪一条款的规定。
第2题:监理工程师在接到施工单位工程量报告()内未进行工程计量,此后施工单位报告开列的工程量可作为工程价款支付的依据。
A.30天
B.21天
C.14天
D.7天
正确答案:查看最佳答案
第3题:建设工程投资的特点:建设工程投资数额巨大;建设工程投资差异明显();建设工程投资确定层次繁多。
A.建设工程投资控制必须委托监理
B.建设工程投资对每项工程必须分别采用不同定额
C.建设工程投资确定依据复杂
D.建设工程投资控制包括索赔计算
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版四川省成都监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:根据《招标投标法实施条例》,建设工程项目招标结束后,招标人退还投标保证金时间限定在()。
A.与中标人签订书面合同后的15日内
B.与中标人签订书面合同后的5日内
C.招投标结束后的30日内
D.招投标结束后的15日内
正确答案:查看最佳答案
参考解析:招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。
第5题:某工程网络计划中,工作M的持续时间为4天,工作M的三项紧后工作的最迟.开始时间分别为第21天.第18天和第15天,则工作M的最迟开始时间是第()天。
A.11
B.14
C.15
D.17
正确答案:查看最佳答案
第6题:关于编制招标控制价的说法,正确的是()。
A.综合单价应包括由招标人承担的费用及风险
B.安全文明施工费按投标人的施工组织设计确定
C.措施项目费应为包括规费.税金在内的全部费用
D.暂估价中材料单价,应按z招标工程量清单的单价计入综合单价
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版四川省成都监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:项目监理机构控制设计进度时,在设计工作开始之前应审查设计单位编制的()。
A.进度计划的合理性和可行性
B.技术经济定额的合理性和可行性
C.设计准备工作计划的完整性
D.材料设备供应计划的合理性
正确答案:查看最佳答案
第8题:设计评标时,设计进度计划评审的审查重点在于进度计划是否()。
A.满足边设计边施工的要求
B.有利于加快施工进度
C.与工程勘察实际进度同步
D.满足招标人制定的项目建设进度计划要求
正确答案:查看最佳答案
参考解析:评标投标书内的设计进度计划,看其能否满足招标人制定的项目建设总进度计划要求。大型复杂的工程项目为了缩短建设周期,初步设计完成后进行施工招标,在施工阶段陆续提供施工图。此时应重点审查设计进度是否能满足施工进度要求,避免妨碍或延误施工的顺利进行。
第9题:工程质量统计分析方法中,因果分析图的主要作用是()。
A.反映质量的变动情况
B.判断工程质量是否处于受控状态
C.对工程项目的总体质量进行评价
D.系统整理分析某个质量问(结果)与其产生原因之间的关系
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版四川省成都监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:FIDIC《施工合同条件》规定,业主对承包商的付款,是以()为凭据的。
A.工程量清单前言
B.合同文件
C.技术规范
D.工程师批准的付款证书
正确答案:查看最佳答案
第11题:关于评标委员会的说法,正确的是()。
A.评标委员会成员的名单应当保密
B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定
C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3
D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定
正确答案:查看最佳答案
参考解析:评标委员会成员一般应于开标前确定,成员名单(在中标结果确定前)应当保密。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表,以及有关技术.经济等方面的专家组成,其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。评标委员会的专家应当从评标专家库内相关专业的专家名单中随机抽取,但对技术复杂.专业性强或者国家有特殊要求的招标项目,可以由招标人直接确定。
第12题:某工程有5个施工过程,划分为3个施工殷组织固定节拍流水施工,流水节拍为2天,施工过程之间的组织间目间歇合计为4天。该工程的流水施工工期是()天。
A.12
B.18
C.20
D.26
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版四川省成都监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:根据标准施工合同的通用条款规定,下列关于监理人进度管理任务的说法中,不正确的是()。
A.编制进度计划
B.对进度计划提出修改意见
C.控制施工工作按进度计划执行
D.检查进度计划的执行情况
正确答案:查看最佳答案
参考解析:编制进度计划是承包人的责任。
第14题:对工程项目质量形成的过程而言,工程建设不同阶段对工程项目质量的形成起着不同的作用和影响,工程()阶段是形成项目质量的决定性环节。
A.项目可行性研究和决策
B.设计
C.施工
D.竣工验收
正确答案:查看最佳答案
第15题:我国对建设工程勘察单位实行资质管理制度,建设工程勘察单位应当在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察业务,下列有关说法正确的是()。
A.取得综合资质的工程勘察单位可以承接包括海洋工程勘察在内的各专业.各等级工程勘察业务
B.取得专业资质的工程勘察单位可以承接本专业相应等级的工程勘察业务以及本专业范围内各等级的工程勘察劳务业务
C.取得专业资质的工程勘察单位可以承接本专业相应等级的工程勘察业务以及本专业范围内同级别的工程勘察劳务业务
D.取得劳务资质的工程勘察单位可以承接岩土工程治理.工程钻探.凿井等工程勘察劳务业务
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版四川省成都监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:允许承接的业务范围:工程勘察综合资质为各专业(海洋工程勘察除外).各等级工程勘察业务,工程勘察专业资质为相应专业.相应等级的工程勘察业务,工程勘察劳务资质为岩土工程治理.工程钻探.凿井等工程勘察劳务业务。
第16题:()时对应的折现率称为内部收益率,用IRR表示。
A.净年值等于0
B.净现值率等于1
C.净现值等于0
D.动态投资回收期等于基准投资回收期
正确答案:查看最佳答案
第17题:建筑安装工程费,设备工器具购置费,工程建设其他费和基本预备费组成()。
A.动态投资
B.静态投资
C.建设投资
D.工程总投资
正确答案:查看最佳答案
第18题:单价合同的执行原则是工程量清单中的分部分项工程量在合同实施过程中允许有上下的浮动变化,但分部分项工程的合同单价不变,结算支付时以()为依据。
A.清单中的工程量
B.实际完成工程量
C.预算工程量
D.计划完成工程量
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版四川省成都监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:保修期内,因不可抗力因素导致的损坏问,应先由()负责维修,()承担经济责任。
A.建设单位;建设单位
B.施工单位;建设单位
C.施工单位;政府部门
D.施工单位;参建各方按规定
正确答案:查看最佳答案
参考解析:因地震.洪水.台风等不可抗力造成的损坏问,先由施工单位负责维修,建设参与各方根据国家具体政策分担经济责任。
第20题:设计概算的编制依据的审查不包括()。
A.合法性审查
B.合理性审查
C.时效性审查
D.适用范围审查
正确答案:查看最佳答案
第21题:工程勘察的最后结果是()。
A.基础设计图样
B.工程勘察图样
C.工程勘察竣工验收书
D.工程勘察报告
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版四川省成都监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:建设工程组织非节奏流水施工时,计算流水步距的基本步骤是()。
A.取最大值错位相减累加数列
B.错位相减累加数列取最大值
C.累加数列错位相减取最大值
D.累加数列取最大值错位相减
正确答案:查看最佳答案
第23题:建设工程施工通常按流水施工方式组织,是因其具有()的特点。
A.使各专业工作队能够连续施工
B.单位时问内所需用的资源量较少
C.施工现场的组织.管理工作简单
D.同一施工过程的不同施工段可以同时施工
正确答案:查看最佳答案
第24题:材料采购合同中,关于货款结算的正确处理方式是()。
A.先明确货款结算方式,再约定支付条件和时间
B.先明确货款支付次数,再约定支付条件和方式
C.先明确货款支付方式,再约定结算方式和次数
D.先明确货款支付条件,再约定结算方式和时间
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版四川省成都监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:合同内需先明确货款支付条件,是验单付款还是验货后付款,然后再约定结算方式和结算时间,结算支付的方式包括现金结算.转账结算.托收承付等。
第25题:在工程网络计划中,某项工作的最早完成时间与其紧后工作的最早开始时间之间的差值称为这两项工作之间的()。
A.时间间隔
B.间隔时间
C.时差
D.时距
正确答案:查看最佳答案
第26题:某建筑工程因质量事故造成5万元的经济损失,按事故的性质及严重程度划分,该事故属于()。
A.一般质量事故
B.严重质量事故
C.重大质量事故
D.中等质量事故
正确答案:查看最佳答案
第27题:双代号网络计划中的节点表示()。
A.工作的连接状态
B.工作的开始
C.工作的结束
D.工作的开始或结束
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版四川省成都监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:建安工程企业管理费中的检验试验费是用于()试验的费用。
A.一般材料
B.构件破坏性
C.新材料
D.新构件
正确答案:查看最佳答案
第29题:关于法律事实的说法,正确的是()。
A.法律事实不包括事件
B.罢工属于法律事实中的行为
C.法院判决不属于法律事实中的行为
D.合同当事人违约属于法律事实中的行为
正确答案:查看最佳答案
参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件,罢工属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。
第30题:为了有效地控制建设工程施工进度,建立施工进度控制目标体系时应()。
A.首选确定短期目标,然后在逐步明确总目标
B.首先按施工阶段确定目标,然后综合考虑确定总目标
C.将施工进度总目标从不同角度层层分解
D.将施工进度总目标直接按计划期分解
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版四川省成都监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:施工阶段影响工程质量的4M1E因素中的“E”是指对()的控制。
A.环境
B.材料
C.机械
D.人
正确答案:查看最佳答案
第32题:用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是()。
A.合同工期
B.竣工日期
C.施工期
D.合同有效期
正确答案:查看最佳答案
参考解析:实际竣工日期用以计算施工期限,与合同工期对照判定承包人是提前竣工还是延误竣工。
第33题:()项目是对检验批的基本质量产生决定性影响的检验项目,不允许有不符合要求的检验结果。
A.一般
B.功能
C.主控
D.保证
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版四川省成都监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:工程监理单位在工程勘察阶段控制质量,最重要的工作是审核与评定()。
A.勘察方案
B.勘察任务书
C.勘察合同
D.勘察成果
正确答案:查看最佳答案
第35题:发包人应在()内,按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付结算款。
A.核实竣工结算款支付申请后的7d
B.签发竣工结算支付证书后的14d
C.提交最终结清支付申请后的14d
D.收到承包人提交的竣工结算款支付申请后的7d
正确答案:查看最佳答案
第36题:()是占用资金所付代价或放弃使用资金所获报酬,它是资金时间价值的表现形式之一。
A.利率
B.盈利
C.利息
D.收益率
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版四川省成都监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:设备检查验收的质量控制中,对于重要的关键性大型设备,应该由()组织鉴定小组进行检验。
A.主管部门
B.建设单位
C.设计单位
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
第38题:根据FICIC《施工合同条件》,当()达到中标合同价减去暂列金额后的10%时,开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。
A.已支付进度款累计金额
B.已支付进度款累计金额,扣除后续支付的预付款
C.已支付进度款累计金额,扣除已扣留的保留金
D.已支付进度款累计金额,扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当已支付的工程进度款累计金额,扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金(我国标准施工合同中的“质量保证金”)两项款额后,达到中标合同价减去暂列金额后的10%时,开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。预付款起扣点后每次工程进度款支付时扣还的预付款额度=(本期承包商应得金额-后续支付的预付款-本期应扣保留金)×25%。
第39题:建筑安装工程中,周转使用材料的摊销费用应计入()。
A.其他直接费
B.材料费
C.间接费
D.现场经费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版四川省成都监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:监理工程师对因施工单位的责任而增加的工程量()。
A.可以计量
B.不予计量
C.经业主同意后计量
D.施工单位计量,监理工程师签认
正确答案:查看最佳答案
第41题:下列质量数据特征值中,用来描述数据集中趋势的是()。
A.极差
B.标准偏差
C.均值
D.变异系数
正确答案:查看最佳答案
第42题:施工过程中,出现施工图纸变更导致项目特征与招标工程量清单项目特征描述不符时,综合单价的确定应以()的项目特征为准。
A.原设计图纸所示
B.清单描进
C.变更图纸所示
D.标准图集描进
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版四川省成都监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:工程款支付证书由()签发。
A.专业监理工程师
B.建设单位
C.总监理工程师
D.项目审计部门
正确答案:查看最佳答案
第44题:对于工期长.技术复杂.实施过程中可能会发生各种不可预见因素较多的建设工程,发包方宜采用()合同。
A.纯单价
B.固定总价
C.估算工程量单价
D.可调总价
正确答案:查看最佳答案
第45题:审查设备及安装工程概算时,应把重点集中在()的计算方面。
A.设备原价及运杂费
B.设备安装费用
C.设备购置费
D.设备清单和安装费用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版四川省成都监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:工程项目质量是在()形成的。
A.施工监督检查中
B.合同环境下
C.规划设计中
D.投资决策中
正确答案:查看最佳答案
第47题:目前我国有土建定额.装饰定额等,它们都属于()范畴。
A.安装工程定额
B.建筑工程定额
C.公路工程定额
D.铁路工程定额
正确答案:查看最佳答案
第48题:某工程承包合同金额为4000万元,则该工程一般情况下应预留()万元作为保留金。
A.180
B.90
C.200
D.150
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版四川省成都监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:为了有效地控制建设工程进度,监理工程师要在设计准备阶段()。
A.进行环境及施工现场条件的调查和分析
B.编制设计阶段工作计划及详细的出图计划
C.进行工期目标和进度控制的决策工作
D.审查工程项目建设总进度计划并控制其执行
正确答案:查看最佳答案
第50题:在下面的双代号网络图中,H工作有()个先行工作。
A.1
B.3
C.4
D.6
正确答案:查看最佳答案
第51题:根据直方图可以判断质量数据的分布状态,发现质量问题,但其缺点是()。
A.不能用以确定公差范围
B.不能确定质量问题原因
C.不能用于制定质量标准
D.不能反映质量动态变化
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版四川省成都监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:根据《标准施工合同》,工程预付款担保采用的形式是()。
A.第三方保证
B.动产质押
C.既有建筑物抵押
D.银行保函
正确答案:查看最佳答案
参考解析:标准施工合同规定的预付款担保采用银行保函形式。
第53题:在建设项目投资构成中,单机无负荷试运转费包台在()中。
A.联合试运转费
B.安装工程费
C.间接费
D.预备费
正确答案:查看最佳答案
第54题:在工程项目交付使用资产总表中,融资费用列入()。
A.流动资产
B.固定资产
C.无形资产
D.其他资产
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版四川省成都监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:在工程网络计划执行过程中,如果某项工作的进度偏差超过其自由时差,则该工作()。
A.实际进度影响工程总工期
B.实际进度影响其紧后工作的最早开始时间
C.由非关键工作转变为关键工作
D.总时差大于零
正确答案:查看最佳答案
第56题:工程竣工结算编制与核对的责任分工是()。
A.发包人编制,承包人核对
B.造价咨询人编制,承包人核对
C.承包人编制,发包人核对
D.监理机构编制,发包人核对
正确答案:查看最佳答案
第57题:工程质量控制按其实施主体不同,分为自控主体和监控主体,下列属于监控主体的是()。
A.设计单位
B.施工单位
C.政府
D.分包单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版四川省成都监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:在投资偏差分析中,可把进度偏差表示为()与已完工程计划投资的差异。
A.已完工程实际投资
B.拟完工程计划投资
C.未完工程计划投资
D.拟完工程实际投资
正确答案:查看最佳答案
第59题:质量事故调查分析报告的内容应包含对事故的评估,阐明事故对建筑功能.使用要求.结构受力性能及施工安全有何影响,并应有()。
A.设计单位的意见
B.施工单位的意见
C.实测.验算数据和资料
D.主管部门的意见
正确答案:查看最佳答案
第60题:某项目采用综合评估法,下列评审工作中,不属于初步评审阶段工作内容的是()。
A.形式评审
B.资格评审
C.响应性评审
D.施工方案合理性评审
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版四川省成都监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:综合评估法初步评审阶段包含形式评审.资格评审和响应性评审三个方面,详细评审阶段包含对施工组织设计的评审。
第61题:对检验批基本质量其决定性作用的主控项目,必须全部符合有关()的规定。
A.检验技术规程
B.专业工程验收规范
C.统一验收标准
D.工程监理规范
正确答案:查看最佳答案
第62题:运用分项比例估算法进行某生产车间的投资估算,先是估算出()的投资,然后再按一定比例估算其他几项投资。
A.建筑物
B.给排水.电气照明
C.构筑物
D.生产设备
正确答案:查看最佳答案
第63题:作为合同法律关系的自然人必须具备()能力。
A.完全民事行为
B.限制民事行为
C.与合同履行相适应的民事行为
D.—般民事行为
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版四川省成都监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力。根据自然人的年龄和精神健康状况,可以将自然人分为完全民事行为能力人.限制民事行为能力人和无民事行为能力人。
第64题:在建设工程竣工决算中,不计入新增固定资产价值的有()。
A.已经投入生产或交付使用的建筑安装工程造价
B.勘察设计费
C.施工机构迁移费
D.其他在建的建筑安装工程造价
正确答案:查看最佳答案
第65题:判明生产过程是否处于稳定状态的方法称为()。
A.控制图法
B.相关图法
C.直方图法
D.因果分析图法
正确答案:查看最佳答案
第66题:下列对于招标控制价理解正确的是()。
A.国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标,并应编制招标控制价
B.投标人的投标报价高于招标控制价的,如果属于合理范围之内,不应予以拒绝
C.招标控制价在招标文件中公布时,只公布招标控制价总价
D.工程造价咨询人可以同时接受招标人和投标人对同一工程的招标控制价和投标报价的编制
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版四川省成都监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:建设工程项目设计和施工图设计应依据()设置投资控制目标。
A.投资估算
B.设计概算
C.施工图预算
D.工程量清单
正确答案:查看最佳答案
第68题:工程承包单位在购置施工材料和生产设备时,应向()申报,经对材料和生产设备订货清单按设计要求逐一审核后,方可加工订货。
A.业主
B.设计单位代表
C.监理工程师
D.建设单位代表
正确答案:查看最佳答案
第69题:根据《标准施工合同》,因承包人原因逾期竣工时,承包人应支付的逾期竣工违约金最高限额为签约合同价的()。
A.1%
B.2%
C.3%
D.5%
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版四川省成都监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:承包人的原因造成的延期竣工,最高赔偿额为签约合同价的3%。
第70题:编制工程项目总进度计划是()进度控制的主要任务。
A.设计准备阶段
B.设计阶段
C.施工图设计阶段
D.施工阶段
正确答案:查看最佳答案
第71题:经项目监理机构审查合格的工程项目施工组织设计,应由()签认。
A.监理单位技术负责人
B.总监理工程师
C.建设单位项目负责人
D.总监理工程师代表
正确答案:查看最佳答案
第72题:下列费用中,属于规费的是()
A.环境保护费
B.文明施工费
C.工程排污费
D.安全施工费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版四川省成都监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:施工企业的流动施工津贴是包含在其直接费中人工费的()。
A.生产工人基本工资
B.生产工人工资性补贴
C.生产工人辅助工资
D.职工福利费
正确答案:查看最佳答案
第74题:在工程网络计划执行的过程中,如果某项工作拖延的时间未超过总时差,但已超过自由时差,在确定进度计划的调整方法时,应考虑()。
A.工程总工期允许拖延的时间
B.关键节点允许推迟的时间
C.紧后工作持续时间的可缩短值
D.后续工作允许拖延的时间
正确答案:查看最佳答案
第75题:在建设工程活动中,()是指工程不符合国家或行业的有关技术标准.设计文件及合同中对质量的要求。
A.工程质量事故
B.工程质量责任
C.工程质量缺陷
D.工程质量因素
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版四川省成都监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:工程保修阶段工程监理单位应完成的工作不包括()。
A.定期回访
B.协调联系
C.界定责任
D.通报批评
正确答案:查看最佳答案
第77题:对流动资金的叙述,错误的是()。
A.流动资金一般在投产前开始筹措
B.流动资金利息不应计入财务费用
C.流动资金估算一般是参照现有同类企业的状况采用分项详细估算法,个别情况或者小型项目可采用扩大指标估算法
D.流动资金是指生产经营性项目投产后,为进行正常生产运营,用于购买原材料.燃料,支付工资及其他经营费用等所需的周转资金
正确答案:查看最佳答案
第78题:监理单位质量管理体系持续改进的核心是提高企业质量管理体系的()。
A.科学性和价值
B.有效性和效率
C.创造性和价值
D.管理水平和效率
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版四川省成都监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:工程质量统计分析方法中,根据不同的目的和要求将调査收集的原始数据,按某一性质进行分组.整理,分析产品存在的质量问题和影响因素的方法是()。
A.调査表法
B.分层法
C.排列图法
D.控制图法
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有40 题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第80题:下列费用属于建设项目静态投资的是()。
A.勘察设计费
B.建设期贷款利息
C.新开征税费
D.建设单位管理费
E.汇率变动部分
正确答案:查看最佳答案
第81题:分组计算审查法是把预算中有关项目按类别划分若干组,利用同组中的一组数据审查分项工程量的一种方法,其优点有()。
A.突出重点
B.审查速度快
C.工作量小
D.适用范围小
E.易定案
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版四川省成都监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第82题:进口设备采用装运港船上交货时,买方的责任有()。
A.承担货物装船前的切费用
B.承担货物装船后的切费用
C.负责租船或订能,支付费用
D.负责办理保险及支付保险费
E.提供出口国有关方面签发的证件
正确答案:查看最佳答案
第83题:根据我国现行规定,施工图预算的编制可采用()两种计价方法。
A.工料单价法
B.实物法
C.扩大指标法
D.功能成本法
E.综合单价法
正确答案:查看最佳答案
第84题:进度控制的组织措施主要包括()。
A.加快施工进度
B.建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络
C.建立进度协调会议制度,建立图纸审查.工程变更和设计变更管理制度
D.明确项目监理班子中进度控制部门的人员及其职责分工
E.对影响进度目标实现的干扰和风险因素进行分析
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版四川省成都监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第85题:某工程单代号网络计划如下图所示(图中节点上方数字为节点编号),其中***()
A.1-2-3-8
B.1-2-3-6-8
C.1-2-5-6-8
D.1-2-5-7-8
E.1-4-7-8
正确答案:查看最佳答案
第86题:下列工程设计质量管理工作中,属于工程监理单位工作的有()。
A.协助建设单位编制设计任务书
B.协助建设单位组织工程设计变更
C.审查设计单位提交的设计成果
D.将设计文件送审图机构审查
E.深化设计的协调管理
正确答案:查看最佳答案
第87题:对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑,招标人的正确处理方式有()。
A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人
B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人
C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答
D.解答应说明问的来源
E.在标前会上给予解答并记入会议纪要
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版四川省成都监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:招标人应以书面形式予以解答,并发送给每一位投标人,但不应涉及问的来源。招标人也可以在规定的时间和地点召开的投标预备会(答疑会)上,对投标人提出的问予以澄清,并将会议记录发给每一位投标人。
第88题:实施见证取样应满足的要求有()。
A.见证取样和送检的资料必须真实.完整.符合相应规定
B.试验室出具的报告一式两份,分别由建设单位和项目监理机构保存
C.见证取样的频率,国家或地方主管部门有规定的,执行相关规定
D.施工单位从事取样的人员一般应为试验室人员或专职质检人员
E.负责见证取样的专业监理工程师应经培训考核合格,且要取得见证人员培训合格证书
正确答案:查看最佳答案
第89题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于指示的说法,正确的有()
A.工程师可作出口头指示
B.工程师助手可作出口头指示
C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示
D.工程师未及时补发书面指示,承包商应要求书面确认口头指示
E.工程师未在约定时间内答复书面确认要求,应视为确认了口头指示
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项,工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示,但某些特殊情况下可以在施工现场发出口头指示,承包商也应遵照执行,并在事后及时补发书面指示。
第90题:合同法律关系主体是指享有相应权利,承担相应义务的合同当事人,包括()。
A.自然人
B.企业法定代表人
C.企业法人
D.非企业法人
E.其他组织
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版四川省成都监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:合同法律关系主体包括自然人.法人和其他组织,其中法人可以分为企业法人和非企业法人两大类。
第91题:监理工程师在下达工程开工令之前,要特别考虑的问题有()等,以避免由于上述问题缺乏准备而造成工程延期。
A.征地.拆迁问题是否已解决
B.设计图纸能否及时提供
C.设备.材料供应是否充足
D.付款方面有无问题
E.施工进度是否安排合理
正确答案:查看最佳答案
第92题:某招标项目由于主观原因,导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定标,则投标人有权()。
A.要求撤回投标文件
B.要求赔偿损失
C.拒绝招标人延长投标有效期的要求
D.要求将合同授予他们协商推举的中标人
E.要求退还投标保证金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:需要延长投标有效期时,招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的,其投标保证金的有效期应相应延长,但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的,则失去竞争资格,但有权收回其投标保证金。
第93题:按定额的适用范围分类,定额可分为()。
A.国家定额
B.建筑工程定额
C.行业定额
D.地区定额
E.企业定额
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版四川省成都监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第94题:在网络计划的工期优化方法中,选择压缩对象时宜在关键工作中考虑的因素包括()。
A.有充足的资金费用
B.缩短持续时间所需增加的费用最小的工作
C.有充足备用资源的工作
D.缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作
E.压缩关键工作的持续时间不会增加工程总费用
正确答案:查看最佳答案
第95题:施工进度计划初始方案编制完成后,需要检查的内容有()。
A.备工作项目的施工顺序.平行搭接和技术间歇是否合理
B.主要工种的工人是否满足连续.均衡施工的要求
C.主要分部工程的工程量是否准确
D.总工期是否满足合同约定
E.主要机具.材料的利用是否均衡和充静
正确答案:查看最佳答案
第96题:项目监理机构对施工单位报送的工程开工报审表及相关资料进行审查的内容有()。
A.施工单位资质等级是否符合相应施工工作
B.施工组织设计是否已由监理工程师签认
C.施工单位的管理及施工人员是否已到位
D.施工机械是否已具备使用条件
E.施工单位现场质量安全生产管理体系是否已建立
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版四川省成都监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第97题:监理工程师控制工程建设进度的措施包括()。
A.组织措施
B.合同措施
C.信息管理措施
D.经济和技术措施
E.质量保证措施
正确答案:查看最佳答案
第98题:根据《标准施工招标文件》,关于综合评估法评标的说法,正确的有()。
A.适用于招标人对招标项目的技术.性能有专门要求的招标项目
B.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分,按得分从高到低顺序推荐中标人
C.评审的综合评分相等时,投标报价最接近标底的优先
D.初步评审分为形式评审.资格评审和响应性评审三个方面
E.投标人投标报价明显低于成本,且不能合理说明的,不能成为中标人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C项,综合评分相等时,以投标报价低的优先;投标报价也相等的,由招标人自行确定。标底只能作为评标的参考,不得以投标报价是否接近标底作为中标条件,也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。
第99题:FIDIC《施工合同条件》规定,承包商提交竣工验收申请报告后,由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验,对此正确的处理方式是()。
A.不能正常进行竣工试验达到14天以上,工程师应颁发接收证书
B.缺陷责任期内竣工试验条件具备时,应补充进行竣工试验
C.缺陷责任期内竣工试验条件具备时,补充进行竣工试验后颁发接收证书
D.补检试验的全部费用应补偿给承包商
E.竣工试验表明工程未达到合同约定的质量标准,雇主应当拒绝接收
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版四川省成都监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:C项,承包商提交竣工验收申请报告后,由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验达到14天以上,为了合理确定承包商的竣工时间和该部分工程移交雇主及时发挥效益,规定工程师应颁发接收证书。D项,补检试验比正常竣工试验多出的费用应补偿给承包商。E项,针对未能通过竣工试验的情形,FIDIC《施工合同条件》增加了雇主可以折价接收工程的情况。
第100题:根据《担保法》,不得抵押的财产有()。
A.建设用地使用权
B.正在建造的建筑物
C.宅基地的土地使用权
D.原材料
E.公立学校的教育设施
正确答案:查看最佳答案
参考解析:下列财产不得抵押:土地所有权;耕地.宅基地.自留地.自留山等集体所有的土地使用权,但法律规定可以抵押的除外;学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体的教育设施.医疗卫生设施和其他社会公益设施;所有权.使用权不明或者有争议的财产;依法被查封.扣押.监管的财产;依法不得抵押的其他财产。
第101题:设计标准化的要求有()。
A.当各层次标准出现矛盾时,应以管理部门的为准
B.在使用功能方面应遵守上限标准
C.在安全.卫生等方面应注意上限标准
D.施工图设计前应检查是否符合标准规范的规定
E.根据建设地点的自然.地质等条件和使用功能,制定合理的设计方案
正确答案:查看最佳答案
第102题:根据FIDIC《施工合同条件》,为了不损害承包商的合法利益,关于指定分包商的说法,正确的有()。
A.指定分包商的工作内容由工程师和承包商协商确定
B.承包商对指定分包商的违约不承担责任
C.给指定分包商支付工程款不从承包商的中标价中支出
D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费
E.招标文件中已说明指定分包商的工作内容
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版四川省成都监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:选项A,指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作,通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工,需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。选项C,给指定分包商支付的工程款,从承包商投标报价中未摊入应回收的间接费.税金.风险费的暂定金额内支出。
第103题:工程施工过程中,应由总监理工程师签发工程暂停令的情形有()。
A.施工单位施工质量保证措施欠缺
B.施工单位拒绝项目监理机构管理
C.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工
D.施工单位采用不适当的施工工艺
E.施工单位违反工程建设强制性标准
正确答案:查看最佳答案
第104题:在施工合同关系中,关于施工企业项目经理的说法,正确的有()。
A.项目经理是施工企业的代理人
B.项目经理是项目经理部的代理人
C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任
D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任
E.项目经理应对其行为承担民事责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:项目经理是施工企业的代理人。根据代理的特征,由被代理人对代理行为承担民事责任。项目经理部属于法人的职能部门,不能够成为合同法律关系主体,不能够成为被代理人。
第105题:分包单位资格审核应包括的基本内容有()。
A.安全生产许可文件
B.类似工程业绩
C.安全措施计划文件
D.营业执照.企业资质等级证书
E.专职管理人员和特种作业人员的资格
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版四川省成都监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第106题:保证合同的担保范围包括()。
A.主债权及利息
B.债权人的间接损失
C.违约金
D.债权人实现债权的费用
E.保证合同另有约定的财产损失
正确答案:查看最佳答案
参考解析:保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。保证合同另有约定的,按照约定。
第107题:下列属于施工图设计的深度要求的有()。
A.能据以进行施工和安装
B.能据以安排材料.设备订货和非标准设备的制作
C.能满足设备制作的要求
D.能据以进行工程验收
E.能据以编制施工图预算
正确答案:查看最佳答案
第108题:世界银行贷款项目采购招标采用的综合打分法,除投标价外的评审要素还应有()。
A.运输费用
B.技术性能,维修运行费
C.售后服务
D.标准备件
E.企业财务状况及银行信用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版四川省成都监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:机电设备采购评价标书优劣的审查因素包括:投标价格;运输费.保险费和其他费用;投标书中所报的交货期限;偏离招标文件规定的付款条件;备件价格和售后服务;设备的性能.质量.生产能力;技术服务和培训;其他有关内容。
第109题:工程设计招标中,投标人资格的审查内容有()。
A.投标人持有的资格证书
B.企业专业技术人员的数量
C.同类工程设计经历
D.待定行业工程设计经历
E.项目所在地区设计经历
正确答案:查看最佳答案
参考解析:对投标人的资格审查包括:1.资质审查,应初步审查投标人所持有的资质证书是否与招标文件的要求相一致。2.能力审查,通常要进一步审查人员的技术力量,主要考察设计负责人的资格和能力,以及各类设计人员的专业覆盖面.人员数量和各级职称人员的比例等是否满足完成工程设计的需要。3.经验审查,同类工程的设计经历是非常重要的内容。
第110题:在设计展开阶段监理工程师要审核设计文件质量,主要是对()内容的审核。
A.规范符合性
B.结构安全性
C.施工可行性
D.图纸规范性
E.方案的风险性
正确答案:查看最佳答案
第111题:在工程项目施工图设计阶段,监理工程师应对设计文件进行审查,审查的内容包括()。
A.设计文件的规范化
B.结构的安全性
C.施工工艺的先进性
D.施工机械化程度
E.施工的可行性
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版四川省成都监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第112题:我国对建设工程设计单位实行资质管理制度,工程设计资质包括()。
A.综合资质
B.行业资质
C.专业资质
D.专项资质
E.劳务资质
正确答案:查看最佳答案
第113题:某工作计划进度与实际进度如下所示,图中标明该工作()。
A.在第1周内按计划正常进行
B.在第2周末拖欠5%的任务量
C.在第3周后半周末按计划进行
D.第5周内实际进度拖后5%
E.截至检查日期实际进度拖后
正确答案:查看最佳答案
第114题:下列工程质量事故情形中,属于规定的特别重大事故的有()。
A.死亡30人
B.死亡20人
C.直接经济损失1亿元
D.重伤80人
E.直接经济损失8000万元
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版四川省成都监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第115题:施工单位向建设单位提交工程竣工验收报告时,应具备的条件包括()。
A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容
B.有完整的技术档案和施工管理资料
C.有工程使用的主要建筑材料.构配件和设备的进场试验报告
D.有设计.施工.监理单位分别签署的竣工决算书
E.有施工单位签署的工程保修书
正确答案:查看最佳答案
第116题:监理单位受业主委托对建设工程设计和施工实施全过程监理时,监理工程师在施工阶段进度控制的任务包括()。
A.编制工程项目总进度计划
B.编制施工总进度计划,并控制其执行
C.编制详细的出图计划,并控制其执行
D.编制单位工程施工进度计划并控制其执行
E.编制工程年.季.月实计划,并控制其执行
正确答案:查看最佳答案
第117题:阶段性设计进度计划包括()。
A.年.季.月度设计进度计划
B.设计准备工作进度计划
C.初步设计工作进度计划
D.技术设计工作进度计划
E.施工图设计进度计划
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--新版四川省成都监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第118题:基本预备费的计算基数包括()。
A.设备工器具购置费
B.工程建设其他费用
C.建筑安装工程费
D.铺底流动资金
E.与工程建设有关的费用
正确答案:查看最佳答案
第119题:已履行项目审批手续的招标项目,开始招标前还需项目审批部门审查同意的事项有()。
A.招标文件
B.招标范围
C.招标方式
D.招标组织形式
E.中标人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按照国家有关规定,已履行项目审批.核准手续的招标项目,还需将招标范围.招标方式.招标组织形式等事项报项目审批.核准部门审查同意后才可以开始招标。教材P24。