节选部分<<云南省昆明二级建造师试题资料下载>>题型
一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:既有居住建筑的建筑节能改造费用，由()负担。
A.政府全部
B.房屋公共维修基金
C.建筑所有权人自行
D.政府与建筑所有权人共同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明二级建造师试题资料下载请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第1题:关于人民法院管辖权的说法，正确的是()。
A.原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先受理的人民法院管辖
B.有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，移送上级人民法院直接管辖
C.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉
D.人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上级人民法院直接管辖
正确答案:查看最佳答案
参考解析:两个以上人民法院都有管辖权的案件，原告可以选择其中一个人民法院提起诉讼。因此C正确。原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由最先收到起诉状的人民法院管辖。因此A错误。有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，由上级人民法院指定管辖。人民法院之间因管辖权发生争议，由争议双方协商解决;协商解决不了的，报请其共同上级人民法院指定管辖。因此B.D错误
第2题:“绿色施工”是指工程建设中，在保证质量.安全等基本要求和技术进步，最大限度的节约资源与减少对环境实现“四节一环保”，其中“四节”是指()。
A.节电.节能.节水.节材
B.节能.节地.节水.节材
C.节能.节水.节油.节材
D.节能.节电
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是施工合理使用与节约能源的规定。四节一环保:节能，节地，节水，节水，节材和环境保护。参见教材P180
第3题:根据《商标法》，注册商标有效期限为10年，自()之日起计算。
A.注册商标申请人寄出申请书
B.商标局收到申请书
C.公告发布
D.核准注册
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明二级建造师试题资料下载请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是建设工程知识产权的常见种类。注册商标有效期为10年，自核准注册之日起计算。专利权均自申请日起计算。
第4题:在我国法律体系中，《侵权责任法》属于()。
A.民法商法
B.社会法
C.经济法
D.诉讼法
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《民法通则》.《合同法》.《物权法》.《侵权责任法》.《公司法》.《招标投标法》等属于民法商法。
第5题:关于二级建造师执业范围的说法，正确的是()
A.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，项目均为小型工程施工项目的除外
B.注册建造师担任施工项目负责人期间，经受聘企业同意，可以变更注册另一企业。
C.发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，办理书面交接手续后可以更换施工项目负责人
D.因非承包人原因致使工程项目停工超过120日，注册建造师可同时担任另一工程施工项目负责人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:考查二级建造师执业岗位范围。教材P69。A项跟项目规模无关，B项不得同时在两个企业执业，D项缺少建设单位同意。
第6题:关于总分包单位的质量责任的说法，正确的是()。
A.分包工程质量由分包单位自行向建设单位负责
B.分包单位应当接受总承包单位的质量管理
C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量各自向建设单位承担相应的责任
D.分包工程发生质量问题，建设单位只能向总承包单位请求赔偿
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明二级建造师试题资料下载请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:建设工程总承包单位按照总承包合同约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。P97
第7题:关于投标文件的送达与签收的说法，正确的是()。
A.招标人签收投标文件后，可以开启投标文件
B.投标人应当在投标截止时间前，将投标文件送达投标地点
C.投标截止时间后送达的投标文件，招标人不得拒收
D.未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不得拒收
正确答案:查看最佳答案
第8题:建设单位取得施工许可证后，若不能按期开工，应当向发证机关申请延期，每次延期不超过()个月。
A.1
B.2
C.3
D.4
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是延期开工.核验和重新办理批准的规定。领取后3个月内开工，因故不能按期开工，应向发证机关申请延期(以两次为限)，每次不超过3个月。
第9题:下列法律后果中，属于民事责任承担方式的是()。
A.解除合同
B.继续履行
C.罚款
D.合同无效
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明二级建造师试题资料下载请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:民事责任包括违约责任和侵权责任，其中违约责任包括:继续履行；采取补救措施；赔偿损失；违约金；定金。侵权责任包括:停止侵害；排除妨碍；消除危险；返还财产；恢复原状；修理.重做.更换；消除影响恢复名誉；赔礼道歉。P35
第10题:建筑作品(工程设计图纸及其说明)属于()的客体。
A.物权
B.著作权
C.财产权
D.专利权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:著作权的客体就是著作权法的保护对象，著作权是基于作品而发生的民事权利。作品指文学.艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。著作权法保护的作品表现形式有:文字作品；口述作品；音乐作品；戏剧作品；曲艺作品；舞蹈作品；杂技艺术作品；美术作品；建筑作品；摄影作品；电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品；图形作品；模型作品。
第11题:关于建设工程返修中法律责任的说法，正确的是()。
A.因施工企业原因造成的质量问题，施工企业应当负责返修并承担费用
B.已发现的工程质量缺陷，由缺陷责任方修复
C.因设计原因导致的质量缺陷，施工方所需的修复费用应向设计方直接索赔
D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发现的质量问题
正确答案:查看最佳答案
第12题:某工程由甲施工企业承包，施工现场检查发现项目部的项目经理.技术负责人.质量管理人员和安全管理人员都是乙施工企业职工。则甲的行为视同()。
A.允许他人使用本企业名义承揽工程
B.违法分包
C.与他人联合承揽
D.使用其他企业名义承揽工程
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明二级建造师试题资料下载请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:包工程发包人没有将其承包的工程进行分包，在施工现场所设项目管理机构的项目负责人.技术负责人.项目核算负责人.质量管理人员.安全管理人员不是工程承包人本单位人员的，视同允许他人以本企业名义承揽工程。
第13题:当事人不得在合同中协议选择由()的人民法院管辖。
A.原告住所地
B.合同签订地
C.仲裁机构所在地
D.标的物所有在
正确答案:查看最佳答案
参考解析:通常实行的是“原告就被告”原则。即以被告住所地作为确定管辖的标准。
第14题:甲公司与乙公司订立了一份建材买卖合同，乙按约定向甲支付了定金4万元，合同约定如任何一方不履行合同应向对方支付违约金6万元。交货日期届满，甲无法交付该建材。乙诉至法院提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得支持的是()。
A.请求甲双倍返还定金8万元
B.请求甲支付违约金6万元，同时请求甲返还支付的定金4万元
C.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元
D.请求甲支付违约金6万元
正确答案:查看最佳答案
第15题:按照《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列选项中属于施工单位承揽业务不良行为的是()。
A.串通投标
B.偷工减料
C.未取得资质证书承揽工程
D.出借.转让资质证书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明二级建造师试题资料下载请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:按照《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，偷工减料属于工程质量不良行为;出借.转让资质证书属于资质不良行为;未取得资质证书承揽工程属于资质不良行为，故B.C.D选项不符合本题题意。本题只有A选项正确。
第16题:根据《民法总则》，法人分为()。
A.企业法人和非企业法人
B.机关法人.企业法人和社团法人
C.一般法人和特别法人
D.营利法人.非营利利法人和特别法人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:法人分为营利法人.非营利法人和特别法人三大类。
第17题:《**市建筑市场管理条例》所属的法的形式是()。
A.法律
B.行政法规
C.地方性法规
D.部门规章
正确答案:查看最佳答案
参考解析:地方性法规的的判断技巧一般为《XX(地方)XX条例》，《天津市建筑市场管理条例》所属的法的形式是地方性法规。
第18题:特种设备安全法规定，特种设备的()过程应当由特种设备检验检测机构进行监督检验。
A.改造
B.装卸
C.运输
D.使用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明二级建造师试题资料下载请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是特种设备的监督检验，特种设备的监督检验是指在特种设备制造或安装.改造.重大维修过程中，在制造或安装.改造.维修单位自检合格的基础上，由检验检测机构按照安全技术规范，对制造或安装.改造.重大维修过程进行的验证性检验，属于强制性的法定检验。
第19题:由国务院建设.铁路.交通.水利等行政主管部门各自审批，编号和发布的标准，属于()。
A.国家标准
B.行业标准
C.地方标准
D.企业标准
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《标准化法》按照标准的级别不同，把标准分为国家标准.行业标准.地方标准和企业标准，《标准化法》第6条规定，对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以制定行业标准。
第20题:根据《建设工程安全生产管理条例》，()在城市市区内的施工现场未实行封闭围挡的，一般情况下可能承担的法律责任是()。
A.处以20万元罚款
B.责令施工企业限期改正
C.吊销施工企业营业执照
D.降低施工企业资质等级
正确答案:查看最佳答案
第21题:建设单位将在建工程抵押给银行，到期不能履行债务时，银行向法院提出拍卖该工程并就拍卖款优先受偿。法院受理后，应在立案之日起30日内作出裁定，并实行一审终审。该审理程序属于民事诉讼()。
A.普通程序
B.简易程序
C.特别程序
D.执行程序
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明二级建造师试题资料下载请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第22题:根据《建筑法》及相关法规，建设单位应当办理施工许可证是工程是()。
A.国务院批准开工报告的工程
B.城镇市政基础设施工程
C.建筑面积200m2以上的工程
D.工程投资额在20万元以上的工程
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是施工许可证和开工报告的适用范围。工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证;开工报告与施工许可证不要重复办理。
第23题:未经批准在电力设施保护区内修建建筑物，危及电力设施安全的，由()责令停止作业，恢复原状并赔偿损失。
A.建筑管理部门
B.电力管理部门
C.建筑物上级管理部门
D.市政管理部门
正确答案:查看最佳答案
参考解析:考查内容:在电力保护区施工作业的规定。未经批准或未采取安全措施在电力设施周围或在依法规定的电力设施保护区内进行作业，危及电力设施安全的，由电力管理部门责令停止作业，恢复原状并赔偿损失。
第24题::某建筑工程因故中止施工已满一年，在恢复施工前，建设单位已领取的施工许可证应当()。
A.申请延期
B.自行废止
C.报发证机关核验
D.重新更换
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明二级建造师试题资料下载请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:停工不到一年，复工时应报告;停工超过一年，检验后方可复工。
第25题:根据《招标投标法》，可以确定中标人的主体是()。
A.经招标人授权的招标代理机构
B.建设行政主管部门
C.经招标人授权的评标委员会
D.招标投标有形市场
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《招标投标法》规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。P89
第26题:建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的()。
A.25%
B.80%
C.35%
D.75%
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%。建筑施工企业负责人带班检查时，应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备查。
第27题:某工程竣工验收合格后第10年内，部分梁板发生不同程度断裂。经由相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由()。
A.建设单位维修并承担维修费用
B.施工单位维修并承担维修费用
C.施工单位维修，设计单位承担维修费用
D.施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明二级建造师试题资料下载请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:根据《建设工程质量管理条例》的规定，保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。如果质量缺陷是由于施工单位未按照工程建设强制性标准和合同要求施工造成的，则施工单位不仅要负责保修，还要承担保修费用。
第28题:某施工企业A由于工程建设的需要，需要经过B工厂的道路运送建筑材料。于是A.B双方订立合同，约定施工企业A向B工厂支付一定的费用，则A企业便可以通过B单位的道路运送材料。在此合同中，施工企业A拥有的权利是()。
A.相邻权
B.地役权
C.土地租赁权
D.建设用地使用权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据《物权法》对地役权的规定，地役权是为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利，施工方A为了自己的方便与B厂签订合同，从而被允许通行，显然是取得了地役权。因此，正确答案为B。
第29题:关于建设工程价款优先受偿权的司法解释中，不能优先受偿的价款是()。
A.施工人员的报酬
B.实际支出的材料价款
C.施工机械设备费用
D.发包方违约造成的损失
正确答案:查看最佳答案
第30题:工程建设中拟采用的新擮.新工艺。新材料，不符合现行()规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。
A.国家技术标准
B.强制性标准
C.行业质量标准
D.地方质量标准
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明二级建造师试题资料下载请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是工程建设强制性标准的实施，工程建设中怒采用的新技术.新工艺.新材料，不符合现行强制性标准规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批标准的建设行政主管部门或国务院有关主管部门审定。
第31题:建设工程中，监理单位实施监理工作的依据不包括()。
A.施工承包合同
B.设计文件
C.《建筑法》
D.设计承包合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:工程监理的依据包括:①法律.法规，工程监理单位执行监理任务，必须符合法律.法规的规定;②有关的技术标准，技术标准分为强制性标准和推荐性标准;③设计文件，设计文件不仅是施工的依据，也是监理的依据;④建设工程承包合同，建设单位和承包单位通过订立建设工程承包合同，明确双方的权利和义务。
第32题:甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买了1台大型设备，出租给乙使用。乙在该设备安装完毕后，发现不能正常运行，关于该合同的说法，正确的是()。
A.甲应当对乙承担违约责任
B.若乙破产，该大型设备属于乙的破产财产
C.乙可以基于设备质量瑕疵而直接向丙索赔
D.租赁期满，乙取得该设备的所有权
正确答案:查看最佳答案
第33题:根据《建筑法》，下列情形中，符合施工许可证办理和报告制度的是()
A.某工程因故延期开工，向发证机关报告后施工许可证自动延期
B.某工程因地震中施工，1年后向发证机关报告
C.某工程因洪水中止施工，1个月内向发证机关报告，2个月后自行恢复施工
D.某工程因政府宏观调控停建，1个月内向发证机关报告，1年后恢复施工前报发证机关核验施工许可证
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明二级建造师试题资料下载请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第34题:关于融资租赁合同的说法，正确的是()。
A.承租人破产的，租赁物属于破产财产
B.承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利
C.出卖人不履行买卖合同义务的，由出租人行使索赔的权利
D.出租人应当履行承租人占有租赁物期间的维修义务
正确答案:查看最佳答案
参考解析:融资租赁是将融资与融物结合在一起的特殊交易方式。融资租赁合同涉及出租人.出卖人和承租人三方主体。通常的做法是，承租人要求出租人为其融资购买所需的租赁物，由出租人向出卖人支付价款，并由出卖人向承租人交付租赁物及承担瑕疵担保义务，而承租人仅向出租人支付租金而无需向出卖人承担义务。
第35题:施工合同中，承包人应当承担的赔偿损失是()。
A.未及时检查隐蔽工程造成的损失
B.转包.违法分包造成的损失
C.中途变更承揽工作要求造成的损失
D.未按照约定提供原材料.设备等造成的损失
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是承包人应当承担的赔偿损失。承包人应当承担的赔偿损失:(1)转让.出借资质证书等造成的损失;(2)转包.违法分包造成的损失;(3)偷工减料等造成的损失;(4)与监理单位串通造成的损失;(5)不履行保修义务造成的损失;(6)保管不善造成的损失;(7)合理使用期限内造成的损失。
第36题:根据《建设工程安全生产管理条例》第50条的规定，实行施工总承包的建设工程，由()负责上报事故。
A.建设单位
B.总承包单位
C.分包单位
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明二级建造师试题资料下载请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:根据《建设工程安全生产管理条例》第50条第2款规定，实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。因此B项正确。
第37题:关于抵押的说法，正确的是()。
A.当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围
B.抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变
C.转让抵押物的价款只需高于担保债权即可
D.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让
正确答案:查看最佳答案
参考解析:抵押担保的范围包括主债权及利息.违约金，损害赔偿金和实现抵押权的费用。当事人也可以在抵押合同中约定抵押担保的范围。因此A正确。抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值。因此B错误。转让抵押物的价款不得明显低于其价值。因此C错误。抵押权与其担保的债权同时存在。抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保。因此D错误。
第38题:关于施工合同解除的说法，正确的是()。
A.合同约定的期限内承包人没有完工，发包人可以解除
B.承包人将承包的工程转包，发包人可以解除
C.发包人未按约定支付工程价款，承包人可以解除
D.承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除
正确答案:查看最佳答案
参考解析:(1)发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的;(2)合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的;(3)巳经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的;(4)将承包的建设工程非法转包.违法分包的。
第39题:某建筑工程因故中止施工已满一年，在恢复施工前，建设单位已领取的施工许可证应当()
A.申请延期
B.自行废止
C.报发证机关核验
D.重新更换
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明二级建造师试题资料下载请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:中止施工满1年的工程恢复，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
第40题:某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同，()施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两个部件，并有意转租该塔吊，关于施工企业义务的说法，正确的是()。
A.施工企业应当对塔吊部件进行维修
B.施工企业应当对塔吊做相应改造
C.施工企业转租塔吊后应当将相关情况通知租赁公司
D.施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承租人应当妥善保管租赁物，()因保管不善造成租赁物毁损.灭失的，应当承担损害赔偿责任。
第41题:根据《劳动合同法》，劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过()。
A.4个月
B.3个月
C.2个月
D.1个月
正确答案:查看最佳答案
参考解析:劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月;劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月;3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。
第42题:如果货物合同当事人没有明确规定，货物在运输过程中因不可抗力灭失，则关于运费支付的说法，正确的是()。
A.未收取运费的，承运人不得要求支付运费
B.运费由运货人承担
C.已收取运费的，托运人无权要求返还
D.运费由承运人和托运人共同承担
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明二级建造师试题资料下载请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人不得要求支付运费;已收取运费的，托运人可以要求返还。
第43题:关于安全生产监督检查人员执法的说法，正确的是()。
A.安全生产监督检查人员不得接触施工企业的商业秘密
B.不同部门的安全生产监督检查人员应当独立检查
C.安全生产监督检查人员无权将存在的安全问题移动其他部门处理
D.安全生产监督检查人员必须出示有效执法证件
正确答案:查看最佳答案
第44题:甲施工企业有一辆里程表存在故障的工程用车，该车实际行驶里程8万公里，市场价格约为16万元，里程表显示行驶里程为4万公里。甲明知上述情况存在，仍将该车以23万元价格卖给了乙施工企业，乙知情后诉至法院。乙的下列诉讼请求可以获得支持的是()。
A.请求减少价款至16万元
B.以欺诈为由请求解除合同
C.以重大误解为由请求撤销合同
D.请求甲承担缔约过失责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:一方以欺诈.胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。
第45题:根据《合同法》，不会产生悔约过失责任的情形是()
A.被依法撤销的合同
B.未成立的合同
C.有效合同
D.无效合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明二级建造师试题资料下载请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:构成缔约过失的条件:1.发生在订立合同过程中，合同尚未生效，或者虽已生效但呗确认无效或被撤销(与违约责任的区别)2.当事人违反了诚实信用原则所要求的义务3.受害方的信赖利益遭受损失
第46题:按照合同约定或者法律规定，在当事人之间产生特定权利和义务关系的是()。
A.债
B.所有权
C.知识产权
D.担保物权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是债的基本法律关系。债是按照合同的约定或者按照法律规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系。
第47题:关于劳动合同效力的说法，正确的是()
A.存在用人单位免除自己的法定责任.排除劳动者权利条款的，劳动合同全部无效
B.用人单位发生合并或者分立，须与劳动者重新签订劳动合同
C.用人单位投资人发生变更，原劳动合同继续有效
D.劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的，以在先的时间为劳动合同的生效时间
正确答案:查看最佳答案
参考解析:考查劳动合同订立的注意事项。选项A，用人单位免除自身责任的，属于部分无效。选项B，用人单位发生合并或者分立的，新单位继承原合同。选项D，签章时间不一致的，以在后的时间为生效时间，教材P131.
第48题:关于安全专项施工方案实施的说法，正确的是()。
A.由项目经理兼任专项方案实施情况检查员，对现场实施监督
B.发现不按照专项方案施工的，报建设单位后整改
C.施工企业技术负责人应当定期巡查专项方案的实施情况
D.发现有危及人身安全隐患时，立即组织作业人员撤离
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明二级建造师试题资料下载请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:施工单位应当指定专人对专项方案实施情况进行现场监督和按规定进行监测。发现不按照专项方案施工的，应当要求其立即整改;发现有危及人身安全紧急情况的，应当立即组织作业人员撤离危险区域。施工单位技术负责人应当定期巡査专项方案实施情况。
第49题:建筑工程一切险的保险终止日应为()。
A.工程竣工验收之日
B.工程验收合格之日
C.工程竣工验收之日或者保险单上列出的终止日
D.合同双方约定的终止日
正确答案:查看最佳答案
第50题:因施工企业原因，工程未能如期竣工，建设单位听取监理单位建议后，在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任，之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由()承担。
A.建设单位
B.施工企业
C.监理单位
D.建设行政主管部门
正确答案:查看最佳答案
参考解析:因为地震是在建设单位同意不追究施工企业原因的基础上顺延的。所以期间的风险又建设单位承担。
第51题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的，属于()。
A.承揽业务不良行为
B.资质不良行为
C.工程质量不良行为
D.工程安全不良行为
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明二级建造师试题资料下载请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:资质不良行为认定标准包括:(1)未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质等级承揽工程的;(2)以欺骗手段取得资质证书承揽工程的;(3)允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的;(4)未在规定期限内办理资质变更手续的;(5)涂改.伪造.出借.转让《建筑业企业资质证书》的;(6)按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未经培训.考核，未取得证书上岗，情节严重的。
第52题:根据《民事诉讼法》，人民法院接受当事人的财产保全申请后，对情况紧急的，最迟在()小时内作出裁定。
A.6
B.48
C.12
D.24
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据《民事诉讼法》，人民法院接受当事人的财产保全申请后，对情况紧急的，必须在48小时内作出裁定。
第53题:关于注册建造师的执业活动，下列说法正确的是()。
A.施工单位的注册建造师，最多只能同时担任两个项目施工的负责人
B.可以从事项目总承包管理.施工管理.建设工程项目管理服务.建设工程技术经济咨询
C.经受聘单位同意，临时出借注册证书和执业印章
D.在保证执业成果质量的前提下，以建造师名义从事第二职业
正确答案:查看最佳答案
参考解析:注册建造师不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上担任施工单位项目负责人;不得涂改.倒卖.出租.出借或以其他形式非法转让资格证书.注册证书和执业印章；不得超出执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动。
第54题:建设单位在申请领取()时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。
A.建设用地规划许可证
B.建设工程规划许可证
C.房屋销售许可证
D.建设工程施工许可证
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明二级建造师试题资料下载请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:申请领取施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料。
第55题:甲委托乙采购一种新材料并签订了材料采购委托合同，经甲同意，乙将新材料采购事务转委托给丙。关于该转委托中责任承担的说法，正确的是()。
A.乙对丙的行为承担责任
B.乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担责任
C.甲与乙对丙的行为承担连带责任
D.乙对丙的选任及其对丙的指示，由甲与乙承担连带责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:转委托代理经被代理人同意或者追认的，被代理人可以就代理事务直接指示转委托的第三人，代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任。P13
第56题:下列关于专利的说法，错误的是()。
A.发明专利权的期限为20年
B.专利包括发明.实用新型和外观设计
C.实用新型专利权的期限为10年
D.实用新型专利权除了新颖性外，还要具备富有美感和适于工业应用两个条件
正确答案:查看最佳答案
参考解析:外观设计的专利权除了新颖性外，还要具备富有美感和适于工业应用两个条件。授予专利权的条件属于新增内容。
第57题:关于财产保险合同的说法，正确的是()
A.保险合同不可以转让
B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费
C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性
D.被保险人应当与投保人一致
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明二级建造师试题资料下载请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:A在财产保险合同，保险合同的转让应当通知保险人，经保险人同意继续承保后，依法转让合同；B说的是人身保险合同；D可以不是同一人
第58题:某建筑企业在安全生产许可证有效期内，未发生死亡事故的，则安全生产许可证届满时()。
A.必须再次审查，审查合格延期3年
B.不再审查，有效期直至发生死亡事故时终止
C.按照初始条件重新申请办理
D.经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，有效期延期3年
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按照《安全生产许可证条例》的规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。
第59题:下列关于合同转让的说法，根据《合同法》的规定，正确的是()。
A.债务人转让义务，须征得债权人同意后转让方可有效
B.合同的权利转让，须征得债务人同意后转让方可有效
C.合同的权利义务的一并转让可以是全部或部分的权利义务
D.通过招标发包订立的建设工程施工合同，承包人可以进行合同的一并转让
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查合同转让。合同转让包括权利的转让.义务的转让.权利和义务的概括转让。债权人转让债权时，不需征得债务人同意，但要通知债务人，B错误。债务人转让义务的，须征得债权人同意后转让方可生效，A正确。合同的权利义务一并转让，是指合同一方当事人将其权利和义务一并转让给第三人，是全部转让，C错误。通过招标发包而订立的建设工程施工合同，承包人如果将合同一并转让，本质上是转包，转包是违法的，D错误。
二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第60题:根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当()。
A.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议
B.建立.健全本单位安全生产责任制
C.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程
D.保证本单位安全生产条件所需资金的投入
E.对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明二级建造师试题资料下载请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。
第61题:根据《劳动合同法》，劳动者可以解除劳动合同，用人单位应当向劳动者支付经济补偿的有()
A.用人单位未及时足额支付劳动报酬的
B.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的
C.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的
D.用人单位违章指挥。强令冒险作业危及劳动者人身安全的
E.用人单位为劳动者提供专项技术培训，双方约定的服务期未到期，但劳动合同期满
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是劳动者可以解除劳动合同合同的情形
第62题:(1)下列行为构成侵权之债的有()。
A.建设行政主管部门未及时颁发施工许可证
B.路人帮助把受伤工人送至医院
C.建筑物上坠落物品造成他人伤害，难以确定责任人
D.拆除屋顶广告时将住户窗户损坏
E.建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业
正确答案:查看最佳答案
参考解析:侵权:公民或者法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的权利。建筑物.构筑物或者其他设施及其搁置物.悬挂物发生脱落.坠落造成他人损害，所有人.管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。所有人.管理人或者使用人赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。(2)建筑物.构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任。建设单位.施工单位赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。(3)从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害，难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。
第63题:下列施工合同中，属于无效合同的有()。
A.施工企业借用他人资质签订的
B.施工企业与建设单位串通投标，中标后签订的
C..建设工程依法必须进行招标而未招标的
D.工企业超越资质等级与建设单位签订的
E.施工企业将其承包的部分非主体工程分包的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明二级建造师试题资料下载请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:建设工程施工合同具有下列情形之一的，应认定无效:(一)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；(二)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；(三)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。同时，承包人非法转包.违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。P121
第64题:下列属于保证担保范围的有()。
A.主债权
B.抵押权
C.主债权的利息
D.违约金
E.损害赔偿金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金和实现债权的费用。
第65题:代理的种类有()。
A.委托代理
B.邀请代理
C.约定代理
D.法定代理
E.指定代理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:代理有委托代理.法定代理和指定代理三种形式。
第66题:建设用地使用权的转让()。
A.是一种不要式行为
B.转让合同是一种权利义务的概括转让合同
C.需要满足一些法定条件，否则转让无效
D.转让方式包括买卖.赠与或者互易等
E.转让的客体仅限于国有土地
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明二级建造师试题资料下载请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:建设用地使用权的转让，是指通过买卖.赠予等合法方式将土地使用权转移给他的行为。当事人之间必须签订书面的转让合同，这种合同不是单一的对建设用地的使用权的转让，也同时伴随着在从国家取得使用权时必须履行的义务，属于权利义务的概括移转。转让需要满足一些法定条件，如按照出让合同约定已经支付全部土地使用权出让金，并取得土地使用权证书;按照出让合同约定进行投资开发，属于房屋建设工程的，完成开发投资总额的25%以上，属于成片开发土地的，形成工业用地或者其他建等用地。
第67题:某设计单位承担了某市体育场的设计任务，其做法正确的是()。
A.为加快进度，在勘察成果文件不全时先开始部分设计工作
B.在设计文件中注明“本工程地基基础和主体结构设计年限为50年，从竣工验收合格之日起计算”
C.在设计文件中注明“本工程电视直播间有特殊防烟要求，建议参照某项目电视直播间选用相关防火涂层材料”
D.对正在送审的排水管网图纸进行了设计交底
E.在设计文件中没有对危险性大的屋顶吊装工程提出防范生产安全事故的措施建议，但图纸会审中提出了建议
正确答案:查看最佳答案
第68题:建筑工程安全防护.文明施工措施费用主要包含()。
A.文明施工费
B.临时设施费
C.工程排污费
D.安全施工费
E.环境保护费
正确答案:查看最佳答案
参考解析:2005年6月建设部发布的《建筑工程安全防护.文明施工措施费用及使用管理规定》中规定，建筑工程安全防护.文明施工措施费用是由《建筑安装工程费用项目组成》(建标[-2003-]206号)中措施费所含的文明施工费.环境保护费.临时设施费.安全施工费组成。
第69题:下列行为构成侵权之债的有()。
A.建设行政主管部门未及时颁发施工许可证
B.路人帮助把受伤工人送至医院()
C.建筑物上坠落物品造成他人伤害，难以确定责任人
D.拆除屋顶广告时将住户窗户损坏
E.建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明二级建造师试题资料下载请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:A错误，是行政不作为，由行政主体承担相应的行政责任。B错误，无因管理，是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，自觉为他人管理事务或提供服务。无因管理在管理人员或服务人员与受益人之间形成了债的关系。无因管理产生的债被称为无因管理之债。B选项是无因管理。()C正确，从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害，难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。D正确，建筑物.构筑物或者其他设施及其搁置物.悬挂物发生脱落.坠落造成他人损害，所有人.管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。所有人.管理人或者使用人赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。E错误，建设工程债的产生，最主要的也是合同。施工合同的订立，会在施工单位与建设单位之间产生债的关系;材料设备买卖合同的订立，会在施工单位与材料设备供应商之间产生债的关系。
第70题:民事诉讼具有的基本特点体现在()。
A.程序性
B.公权性
C.自愿性
D.独立性
E.强制性
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是民事诉讼的基本特征。在我国，《民事诉讼法》是调整和规范法院及诉讼参与人的各种民事诉讼活动的基本法律。民事诉讼具有以下基本特点:(1)公权性;(2)程序性;(3)强制性。
第71题:下列投标人投标的情形中，评标委员会应当否决的有()。
A.联合体未提交共同投标协议
B.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价
C.投标文件未经投标人盖章和单位负责人签字
D.投标人主动提出了对投标文件的澄清.修改
E.投标文件未对招标文件的实质性要求和条件作出响应
正确答案:查看最佳答案
第72题:关于施工企业项目经理部的说法，正确的是()。
A.项目经理部具有法人资格
B.项目经理经施工企业授权管理施工项目
C.项目经理部是施工企业组建的非常设下属机构
D.项目经理是施工企业的内部岗位
E.项目经理部自行承担施工行为的法律后果
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明二级建造师试题资料下载请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系。选项A，项目经理部不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构;选项E，项目经理部行为的法律后果由企业法人承担。
第73题:行为内容合法是法律行为的成立要件之一。该要件要求行为人实施的民事行为()。
A.不违反法律
B.不违反行政法规
C.不得违背社会公德
D.不得损害社会公共利益
E.不得违背风俗习惯
正确答案:查看最佳答案
第74题:下列法人中，属于特别法人的有()。
A.清华大学
B.京东股份有限公司
C.庆丰包子铺
D.北京市政府
E.华西村农业生产大队
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是法人的分类。选项A属于非营利法人;选项B属于营利法人;选项C属于营利法人。
第75题:下列情形中，导致劳动合同无效或者部分无效的有()。
A.乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立
B.以欺诈的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立
C.约定内部承包违约金
D.以胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立
E.重大误解，在违背真实意思的情况下订立
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明二级建造师试题资料下载请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:下列劳动合同无效或者部分无效:(1)以欺诈.胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的;(2)用人单位免除自己的法定责任.排除劳动者权利的;(3)违反法律.行政法规强制性规定的。
第76题:下列争议中，属于劳动争议范围的是()。
A.家庭与家政服务人员之间的争议
B.个体工匠与学徒之间的争议
C.因确认劳动关系发生的争议e.因终止劳动合同发生的争议
正确答案:查看最佳答案
参考解析:下列纠纷不属于劳动争议:①劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷；②劳动者与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让纠纷；③劳动者对劳动能力鉴定委员会的伤残等级鉴定结论或者对职业病诊断鉴定委员会的职业病诊断鉴定结论的异议纠纷；④家庭或者个人与家政服务人员之间的纠纷；⑤个体工匠与帮工.学徒之间的纠纷；⑥农村承包经营户与受雇人之间的纠纷。P149
第77题:注册建造师的信用档案记录应当包括的内容有()
A.建造师的业绩
B.建造师的自我评价
C.建造师的良好行为
D.建造师的基本情况
E.建造师的不良行为
正确答案:查看最佳答案
参考解析:注册建造师信用档案应当包括注册建造师的基本情况.业绩.良好行为.不良行为等内容。违法违规行为.被投诉举报处理.行政处罚等情况应当作为注册建造师的不良行为记人其信用档案。
第78题:种设备制造.安装.改造和重大维修工程中,涉及安全性能的监督检验项目包括()
A.焊接
B.材料
C.外观
D.包装
E.尺寸
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--云南省昆明二级建造师试题资料下载请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:考查内容:特种设备监督检验的规定。特种设备涉及的安全性能的监督检验项目包括图样资料.材料.焊接.外观和尺寸.无损检测.热处理.耐压试验.荷载试验.铭牌.监检资料等。
第79题:根据我国宪法规定，公民的宪法权利包括()
A.在法律面前一律平等
B.有言论.出版.游行和示威的自由
C.有宗教信仰的自由
D.对任何国家机关和国家工作人员有批评和建议权
E.有维护祖国的安全.荣誉和利益的权利
正确答案:查看最佳答案
参考解析:E项为公民的基本义务，应注意公民基本权利与基本义务的区分。
