节选部分<<最新的全国监理工程师题目模拟考试系统>>题型
一.单选题(共有80题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:关于建设工程项目质量管理体系认证的说法中,错误的是()。
A.体系认证的对象是某一组织的质量保证体系
B.证明某一组织质量管理体系注册资格的方式是颁发体系认证证书
C.实行体系认证的基本依据等同采用国际通用质量保证标准的国家标准
D.必须通过授权的机构认证
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的全国监理工程师题目模拟考试系统请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:根据《标准施工招标文件》,在施工过程中遭遇不可抗力,承包人可以要求合理补偿()。
A.工期
B.费用
C.利润
D.成本
正确答案:查看最佳答案
第2题:建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是()。
A.价格清单
B.分析软件
C.设计文件
D.计算书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:通用条款对“承包人文件”的定义是:由承包人根据合同应提交的所有图纸.手册.模型.计算书.软件和其他文件。承包人文件中最主要的是设计文件,需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容.数量和时间。A项属于设计施工总承包合同组成文件,B.D项属于“承包人文件”组成内容,但不是最重要的组成内容。
第3题:承包人发现合同条款不够明确或技术规范过于苛刻时,应采用的报价方法是()。
A.不平衡报价法
B.多方案报价法
C.突然降价法
D.先亏后盈法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的全国监理工程师题目模拟考试系统请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:某项目设备工器具购置费为1500万元,建筑安装工程费为1000万元,工程建设其他费为300万元,基本预备费为200万元,涨价预备费为100万元,建设期贷款利息为100万元,铺底流动资金为100万元,则该项目的静态投资为()万元。
A.2800
B.3000
C.3100
D.3200
正确答案:查看最佳答案
第5题:监理工程师对承包企业质量保证体系核查时,要在施工过程中对承包企业进行进一步考核,考核的重点是()。
A.人员的素质
B.企业质量控制的真实能力
C.企业领导班子的质量意识
D.企业的技术水平
正确答案:查看最佳答案
第6题:在某工程网络计划中,已知工作M的总时差和自由时差分别为5天和2天,监理工程师检查时发现该工作的实际进度拖后3天,则工作M的实际进度()。
A.既不影响总工期,也不影响其后续工作的正常进行
B.不影响总工期,但会将其紧后工作的开始时间推迟1天
C.会将其紧后工作的开始时间推迟2天,并使总工期延长2天
D.会将其紧后工作的开始时间推迟4天,并使总工期延长2天
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的全国监理工程师题目模拟考试系统请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:监理单位受业主委托进行建设工程设计监理时,应()。
A.确定设计委托方式及设计合同形式
B.编制指导性施工总进度计划并控制其实施
C.落实项目监理机构中专门负责设计进度控制的人员
D.建立健全设计技术经济定额及设计工作责任制
正确答案:查看最佳答案
第8题:下列工作内容中,属于进度监测系统过程的是()。
A.分析进度偏差产生的原因
B.提出调整进度计划的措施
C.现场实施检查工程进度情况
D.分析j进度偏差对总工期的影响
正确答案:查看最佳答案
第9题:用生产能力指数法进行投资估算时,拟建项目生产能力与已建同类项目生产能力的比值应有一定的限制范围。一般比值在()倍左右估算效果较好。
A.50
B.40
C.20
D.10
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的全国监理工程师题目模拟考试系统请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:工程项目建成后不可能像一般工业产品那样依靠最后的检验来判断产品质量,或将产品拆卸.解体来检查其内在质量,这体现了工程质量()的特点。
A.影响因素多
B.波动大
C.终检的局限性
D.评价方法特殊性
正确答案:查看最佳答案
参考解析:工程项目的终检无法进行工程内在质量的检验,发现隐蔽的质量缺陷。因此,工程项目的终检存在一定的局限性。
第11题:专业监理工程师进行现场计量,应按施工合同的约定审核工程量清单和工程款支付申请表,并报()
A.建设单位
B.总监理工程师
C.施工单位负责人
D.工程设计单位
正确答案:查看最佳答案
第12题:复核工程付款账单,签发付款证书属于施工阶段投资控制的()。
A.组织措施
B.经济措施
C.技术措施
D.合同措施
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的全国监理工程师题目模拟考试系统请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:()阐明各单位工程的建筑总规模及本年计划完成情况。
A.年度计划项目表
B.投资计划年度分配表
C.工程项目总进度计划
D.年度竣工投产交付使用计划表
正确答案:查看最佳答案
第14题:判明生产过程是否处于稳定状态的方法称为()。
A.控制图法
B.相关图法
C.直方图法
D.因果分析图法
正确答案:查看最佳答案
第15题:在现场施工准备的质量控制中,项目监理机构对工程施工测量放线的复核控制工作应由()负责。
A.监理单位技术负责人
B.现场监理员
C.专业监理工程师
D.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的全国监理工程师题目模拟考试系统请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:某项目属于一级项目。施工图审查机构在2008年8月1日星期五收到该项目的施工图审查资料,则最迟应当在()前完成审查工作。
A.2008年8月20日
B.2008年8月30日
C.2008年8月28日
D.2008年9月11日
正确答案:查看最佳答案
第17题:价值工程定义中的成本是指()。
A.一次性投资费用
B.使用过程中的维修费用
C.使用过程中的运营费用
D.一次性投资费用与使用过程中的运营费用
正确答案:查看最佳答案
第18题:建设工程组织流水施工时,用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数是()。
A.施工过程和流水强度
B.流水节拍和流水步距
C.工作面和施工段
D.成倍节拍和流水节奏
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的全国监理工程师题目模拟考试系统请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:某拟建设备工程年生产能力为600万吨,与其同类型的某已建项目年生产能力为250万吨,设备投资额为5500万元。经测算,设备投资的综合调价系数为1.05。已知生产能力指数N=0.5,则拟建项目设备投资额()。
A.6787.2
B.6221.6
C.5656
D.8946.6
正确答案:查看最佳答案
第20题:下列选项中,不属于物资储备计划的编制依据的是()。
A.物资需求计划
B.物资供应计划
C.储备定额
D.供应方式和储备条件
正确答案:查看最佳答案
第21题:按定额顺序或施工顺序,对各项工程细目逐项全面详细审查的一种方法,称为()。
A.分组计算审查法
B.对比审查法
C.全面审查法
D.“筛选”审查法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的全国监理工程师题目模拟考试系统请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:建设工程施工通常按流水施工方式组织,是因其具有()的特点。
A.使各专业工作队能够连续施工
B.单位时问内所需用的资源量较少
C.施工现场的组织.管理工作简单
D.同一施工过程的不同施工段可以同时施工
正确答案:查看最佳答案
第23题:下列不属于法人分类的是()。
A.社团法人
B.行政法人
C.基金法人
D.事业法人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:法人可以分为企业法人和非企业法人两大类,非企业法人包括行政法人.事业法人.社团法人。
第24题:工程评标中,个别评标委员会成员对评标结果有异议时,正确的处理方法是()。
A.要求重新评标
B.口头说明其不同意见和理由
C.书面说明其不同意见和理由
D.要求其他成员说明同意的意见和理由
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的全国监理工程师题目模拟考试系统请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:评标报告应当由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由,评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的,视为同意评标结果。
第25题:材料在采购合同订立前已为买受人所占有时,材料采购合同的生效时间是()。
A.材料交付日
B.材料价款支付日
C.采购合同备案日
D.合同当事人签字日
正确答案:查看最佳答案
参考解析:如果材料在订立合同之前已为买受人占有,合同生效的时间为交付时间。
第26题:某项目,建安工程费3000万元,设备工器具购置费4000万元,工程建设其他费用600万元,建设期利息200万元,铺底流动资金160万元,建设期间...准税种的税额45万元,则该项目的静态投资为()万元。
A.7000
B.7600
C.7700
D.7805
正确答案:查看最佳答案
第27题:某工程设计招标项目,项目估算价为200万元,则投标保证金额不得超过()。
A.2
B.4
C.10
D.20
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的全国监理工程师题目模拟考试系统请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:投标保证金的金额不得超过招标项目估算价的2%。
第28题:当设备制造过程发生零件质量失控或重大质量事故时。由()下达暂停制造指令,提出处理意见,并及时报建设单位。
A.监理人员
B.监理工程师
C.总监理工程师
D.设备制造单位负责人
正确答案:查看最佳答案
第29题:某工程项目招标过程中,甲投标人研究招标文件后,以书面形式提出质疑问,招标人对此问给予了书面解答,则该解答()。
A.只对甲投标人有效
B.对全体投标人有效,但无须发送其他投标人
C.应发给全体投标人,并说明问来源
D.应发给全体投标人,但不说明问来源
正确答案:查看最佳答案
参考解析:招标人应以书面形式予以解答,并发送给每一位投标人,但不应涉及问的来源。
第30题:国产设备的原价一般是指()。
A.出厂价
B.出厂价与运费.装卸费之和
C.设备市场价
D.设备成本价
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的全国监理工程师题目模拟考试系统请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:单代号网络计划中()。
A.箭线表示工作及其进行的方向,节点表示工作之间的逻辑关系
B.节点表示工作,箭线表示工作进行的方向
C.箭线表示工作及其进行的方向,节点表示工作的开始或结束
D.节点表示工作,箭线表示工作之间的逻辑关系
正确答案:查看最佳答案
第32题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,在合同履行过程中,承包人提出合理化建议时,正确的处理程序是()。
A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示
B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更
C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示
D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示
正确答案:查看最佳答案
参考解析:履行合同过程中,承包人可以书面形式向监理人提交改变“发包人要求”文件中有关内容的合理化建议书。监理人应与发包人协商是否采纳承包人的建议。建议被采纳并构成变更,由监理人向承包人发出变更指示。
第33题:根据勘察设计管理的规定,不得承接某专业工程设计业务的是取得()的企业。
A.工程设计综合资质
B.本专业所属行业相应等级设计资质
C.本专业所属行业更高等级设计资质
D.工程设计专项资质
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的全国监理工程师题目模拟考试系统请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:取得工程设计综合资质的企业,可以承接各行业.各等级的建设工程设计业务;取得工程设计行业资质的企业,可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业.专项(设计施工一体化资质除外)工程设计业务;取得工程设计专业资质的企业,可以承接本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务(设计施工一体化资质除外);取得工程设计专项资质的企业,可以承接本专项相应等级的专项工程设计业务。
第34题:在建设工程施工阶段投资控制的技术措施不包括()。
A.对设计变更进行技术经济比较,严格控制设计变更
B.继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性
C.参与合同修改.补充工作,着重考虑它对投资控制的影响
D.审核承包商编制的施工组织设计,对主要施工方案进行技术经济分析
正确答案:查看最佳答案
第35题:根据NEC《工程施工合同》,合同争议的正确处理方式是()。
A.由施工合同当事人共同选定“评判人”作出决定
B.由雇主聘请的项目经理负责组织协调
C.由工程师负责裁决
D.由承包商与项目经理共同处理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:施工过程中发生的有关事项由雇主聘任的项目经理与承包商通过协商确定。合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”,独立.公正地做出处理决定。工程师的职责仅限于工程实施的质量管理,不参与合同履行的全面管理,比我国监理工程师的职责简单。
第36题:在工程项目施工中,对标志不清的材料应进行()。
A.二次检验
B.特殊检验
C.抽样检验
D.全数检验
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的全国监理工程师题目模拟考试系统请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:拟建工程与已完工程采用同一施工图,但基础部分和现场施工条件不同,则与已完工程相同的部分可采用()审查施工图预算。
A.标准预算审查法
B.对比审查法
C."筛选"审查法
D.重点审查法
正确答案:查看最佳答案
第38题:规模大且技术复杂的工程项目,承包风险较大,各项费用不易估算准确,不宜采用()合同。
A.固定单价
B.可调单价
C.固定总价
D.可调总价
正确答案:查看最佳答案
第39题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对()提出要求。
A.单车试验
B.联动试车
C.投料试车
D.性能测试
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的全国监理工程师题目模拟考试系统请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:通用条款规定的竣工试验程序按三阶段进行:第一阶段,承包人进行适当的检查和功能性试验,保证每一项工程设备都满足合同要求,并能安全地进入下一阶段试验,如对单车试验等的要求,包括试验前准备(选项A);第二阶段,承包人进行试验,保证工程或区段工程满足合同要求,在所有可利用的操作条件下安全运行,如对联动试车.投料试车等的要求,包括人员.设备.材料.燃料.电力.消耗品.工具等必要条件(选项B.C);第三阶段,当工程能安全运行时,承包人应通知监理人,可以进行其他竣工试验,包括各种性能测试,以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标,如对性能测试及其他竣工试验的要求,包括产能指标.产品质量标准.运营指标.环保指标等(选项D)。
第40题:我国《建筑法》及《建设工程安全生产管理条例》规定,施工企业职工意外伤害险的投保人应当是()。
A.发包人
B.施工单位
C.业主
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建筑法》及《建设工程安全生产管理条例》规定,建筑施工企业必须为施工现场从事危险作业的职工办理意外伤害保险。
第41题:在工程网络计划中,某项工作的最早完成时间与其紧后工作的最早开始时间之间的差值称为这两项工作之间的()。
A.时间间隔
B.间隔时间
C.时差
D.时距
正确答案:查看最佳答案
第42题:采用缩短某些工作持续时间的方法来调整施工进度计划的技术措施是()。
A.实行强有力的调度
B.改善外部配合条件
C.增加每天的工作班次
D.采用更先进的施工机械
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的全国监理工程师题目模拟考试系统请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:设计交底是由()单位负责组织。
A.建设
B.设计
C.监理
D.施工
正确答案:查看最佳答案
第44题:质量管理体系文件中()的内容应以有关监理服务的策划与控制内容为基础,再进行进一步的细化.补充和衔接。
A.质量手册
B.程序文件
C.记录表格
D.作业指导书
正确答案:查看最佳答案
第45题:当工程总报价确定后,通过调整工程量清单内某些项目的单价,使其不影响中标,但又能在结算时获得较好的经济效益的投标报价技巧称为()。
A.多方案报价法
B.内部协调法
C.先亏后盈法
D.不平衡报价法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的全国监理工程师题目模拟考试系统请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:可采用扩大单价法编制建筑工程概算的是()的单位工程。
A.初步设计达到一定深度,建筑结构比较明确
B.初步设计深度不够,不能准确地计算扩大分部分项工程量
C.有详细的施工图设计资料,能准确地计算分部分项工程量
D.没有初步设计资料,无法计算出工程量
正确答案:查看最佳答案
第47题:FIDIC《施工合同条件》规定,业主对承包商的付款,是以()为凭据的。
A.工程量清单前言
B.合同文件
C.技术规范
D.工程师批准的付款证书
正确答案:查看最佳答案
第48题:项目监理机构控制设计进度时,在设计工作开始之前应审查设计单位编制的()。
A.进度计划的合理性和可行性
B.技术经济定额的合理性和可行性
C.设计准备工作计划的完整性
D.材料设备供应计划的合理性
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的全国监理工程师题目模拟考试系统请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:在工程网络计划执行过程中,如果发现某项工作的完成时间拖后而导致工期延长时,需要调整的工作对象应是该工作的()工作。
A.平行
B.紧后
C.后续
D.先行
正确答案:查看最佳答案
第50题:根据现行工程量计量规范,清单项目的工程量应以()为准进行计算。
A.完成后的实际值
B.形成工程实体的净值
C.定额工程量数量
D.对应的施工方案数量
正确答案:查看最佳答案
第51题:经返修或加固的分项.分部工程,虽然改变了外形尺寸但仍能满足安全使用的要求,可以按技术处理方案和()进行验收。
A.设计单位意见
B.协商文件
C.建设单位意见
D.质量监督部门意见
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的全国监理工程师题目模拟考试系统请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:在施工过程中,生产工人的劳动保护费属于()。
A.直接费
B.其他直接费
C.企业管理费
D.现场管理费
正确答案:查看最佳答案
第53题:某常规投资方案,当贷款利率为12%时,净现值为150万元;当贷款利率为14%时,净现值为100万元,则该方案财务内部收益率的职值范围为()。
A.<12%
B.12%--13%
C.13%--14%
D.>14%
正确答案:查看最佳答案
第54题:关于建设工程设计合同履行的说法,正确的是()。
A.保证设计质量是发包人的责任
B.保护双方知识产权是双方的共同责任
C.外部协调工作应由承包人自行完成
D.设计人不承担参加工程验收的责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的全国监理工程师题目模拟考试系统请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:保证设计质量,配合施工.按合同约定参加工程验收工作,是设计人的责任。外部协调工作应由发包人完成。
第55题:通过缩短某些工作的持续时间进行施工进度计划调整时,属于技术措施的是()。
A.增加劳动力
B.改善劳动条件
C.实行包干奖励
D.采用更先进的施工机械
正确答案:查看最佳答案
第56题:施工图预算的编制对象为()。
A.分部工程
B.单位工程
C.单项工程
D.分部分项工程
正确答案:查看最佳答案
第57题:建设项目竣工验收前,施工企业对已完工程进行保护发生的费用应计人()。
A.措施费
B.规费
C.直接工程费
D.企业管理费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的全国监理工程师题目模拟考试系统请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:关于合同法律关系的说法,正确的是()。
A.合同法律关系可以没有内容
B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体
C.只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭
D.只有行为能够引起合同法律关系的消灭
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项,合同法律关系的构成包括主体.客体.内容。B项,合同法律关系的客体包括物.行为.智力成果,技术秘密属于智力成果。D项,能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的客观现象和事实,就是法律事实。法律事实包括事件和行为。
第59题:适用于砂石基层.碎(砾)石基层.沥青结合料基层和面层的压实度测定方法是()。
A.环刀法
B.直接称量法
C.水袋法
D.灌砂法
正确答案:查看最佳答案
第60题:根据标准施工合同的通用条款规定,下列关于监理人进度管理任务的说法中,不正确的是()。
A.编制进度计划
B.对进度计划提出修改意见
C.控制施工工作按进度计划执行
D.检查进度计划的执行情况
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的全国监理工程师题目模拟考试系统请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:编制进度计划是承包人的责任。
第61题:某工程发生质量事故,造成45人重伤,此次质量事故属于()。
A.特别重大质量事故
B.重大质量事故
C.较大质量事故
D.一般质量事故
正确答案:查看最佳答案
第62题:风险型CM合同的计价方式是()。
A.固定总价
B.成本加酬金
C.固定单价
D.可调单价
正确答案:查看最佳答案
参考解析:风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式。
第63题:我国对建设工程勘察单位实行资质管理制度,建设工程勘察单位应当在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察业务,下列有关说法正确的是()。
A.取得综合资质的工程勘察单位可以承接包括海洋工程勘察在内的各专业.各等级工程勘察业务
B.取得专业资质的工程勘察单位可以承接本专业相应等级的工程勘察业务以及本专业范围内各等级的工程勘察劳务业务
C.取得专业资质的工程勘察单位可以承接本专业相应等级的工程勘察业务以及本专业范围内同级别的工程勘察劳务业务
D.取得劳务资质的工程勘察单位可以承接岩土工程治理.工程钻探.凿井等工程勘察劳务业务
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的全国监理工程师题目模拟考试系统请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:允许承接的业务范围:工程勘察综合资质为各专业(海洋工程勘察除外).各等级工程勘察业务,工程勘察专业资质为相应专业.相应等级的工程勘察业务,工程勘察劳务资质为岩土工程治理.工程钻探.凿井等工程勘察劳务业务。
第64题:一般而言,采用固定总价合同时,承包商投标报价较高的原因是()。
A.承包商丧失今后一切索赔权力
B.业主因今后工程款结算的工作量减少而给予承包商费用补偿
C.业主今后可以增加工程范围和内容而不给予承包商另外费用补偿
D.承包商会将工程量及一切不可预见因素的风险补偿加到投标报价之中
正确答案:查看最佳答案
第65题:工程施工过程中,造成直接经济损失900万元的工程质量事故属于()事故。
A.特别重大
B.重大
C.较大
D.一般
正确答案:查看最佳答案
第66题:设计概算审查通常采用()的方式。
A.集中会审
B.分项会审
C.分别会审
D.专门会审
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的全国监理工程师题目模拟考试系统请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:在工程网络计划中,工作的最迟开始时间等于本工作的()。
A.最迟完成时间与其时间间隔之差
B.最迟完成时间与其持续时间之差
C.最早开始时间与其持续时间之和
D.最早开始时间与其时间间隔之和
正确答案:查看最佳答案
第68题:在非节奏流水施工中,通常用来计算流水步距的方法是()。
A.累加数列错位相减取大差法
B.累加数列错位相加取小和法
C.累加数列对应相减取大差法
D.累加数列对应相减取小差法
正确答案:查看最佳答案
第69题:确定施工进度控制目标时,可将()作为主要依据。
A.工程量清单
B.工程难易程度
C.已完工程实际进度
D.单位工程施工组织设计
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的全国监理工程师题目模拟考试系统请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第70题:某道路工程划分为3个施工过程在5个施工段组织加快的成倍节拍流水施工,流水节拍值分别为4.2.6天,该工程的流水施工工期为()天。
A.28
B.20
C.16
D.14
正确答案:查看最佳答案
第71题:保修期内,因不可抗力因素导致的损坏问,应先由()负责维修,()承担经济责任。
A.建设单位;建设单位
B.施工单位;建设单位
C.施工单位;政府部门
D.施工单位;参建各方按规定
正确答案:查看最佳答案
参考解析:因地震.洪水.台风等不可抗力造成的损坏问,先由施工单位负责维修,建设参与各方根据国家具体政策分担经济责任。
第72题:在某工程网络计划中,已知工作M的总时差和自由时差分别为7天和4天,监理工程师检查实际进度时,发现该工作的持续时间延长了5天,说明此时工作M的实际进度将其紧后工作的最早开始时间推迟()。
A.5天,但不影响总工期
B.1天,但不影响总工期
C.5天,并使总工期延长1天
D.4天,并使总工期延长2天
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的全国监理工程师题目模拟考试系统请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第73题:工程款支付证书应由()审定.签署,并报建设单位。
A.专业监理工程师
B.施工单位负责人
C.建设单位负责人
D.总监理工程师
正确答案:查看最佳答案
第74题:监理总进度分解计划按时间分解包括()。
A.年度进度计划
B.季度进度计划
C.年度进度计划.季度进度计划.月度进度计划
D.季度进度计划.月度进度计划.旬度进度计划
正确答案:查看最佳答案
第75题:监理单位受业主委托实施设计进度监控的工作内容是()。
A.建立健全设计技术经济定额
B.编制切实可行的设计进度计划
C.推行限期设计管理模式
D.落实专门负责设计进度控制的人员
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的全国监理工程师题目模拟考试系统请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第76题:工程款支付证书由()签发。
A.专业监理工程师
B.建设单位
C.总监理工程师
D.项目审计部门
正确答案:查看最佳答案
第77题:通过改变某些工作间逻辑关系的方法调整进度计划时,应选择()。
A.具有工艺逻辑关系的有关工作
B.超过计划工期的非关键线路上的有关工作
C.可以增加资源投入的有关工作
D.持续时间可以压缩的有关工作
正确答案:查看最佳答案
第78题:将拟建工程项目中的每一个施工对象分解为若干个施工过程,并按施工过程成立相应的专业工作队,各专业队按照施工顺序依次完成各个施工对象的施工过程,同时保证施工在时间和空间上连续.均衡和有节奏地进行,使相邻两个专业队能最大限度地搭接作业的施工方式为()施工。
A.依次
B.平行
C.流水
D.搭接
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的全国监理工程师题目模拟考试系统请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:工程中采用新工艺.新材料的,应有()及有关质量数据。
A.施工单位组织的专家论证意见
B.权威性技术部门的技术鉴定书
C.设计单位组织的专家论证意见
D.建设单位组织的专家论证意见
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有40 题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第80题:在下列所述线路中,()必为关键线路
A.双代号网络计划中没有虚箭线的线路
B.时标网络计划中没有波形线的线路
C.单代号网络计划中相邻两项工作之间时间间隔均为零的线路
D.双代号网络计划中由关键节点组成的线路
E.单代号网络计划中由关键工作组成的
正确答案:查看最佳答案
第81题:用于工程地钢筋进场后,应按规定抽取试件进行拉伸试验,试验内容包括()。
A.抗拉强度
B.屈服强度
C.冷弯
D.伸长率
E.抗剪强度
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的全国监理工程师题目模拟考试系统请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第82题:()是网络计划的关键线路。
A.总持续时间最长的线路
B.时标网络计划中无波形线的线路
C.全部由关键工作组成的线路
D.双代号网络计划中全部由关键节点组成的线路
E.相邻两项工作之间的时间间隔全部为零的路线
正确答案:查看最佳答案
第83题:由于某些原因承包单位有权提出延长工期的申请,监理工程师应按合同规定批准工程延期时间,其中合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因有()等。
A.延期交图
B.工程暂停
C.异常恶劣的气候条件
D.由于业主未及时付款
E.对合格工程的剥离检查
正确答案:查看最佳答案
第84题:在施工阶段.下列因不可抗力造成的损失中,属于发包人承担的有()。
A.在建工程的损失
B.承包人施工人员受伤产生的医(疗费)
C.施工机具的损坏损失
D.施工机具的停工损失
E.工程清理修复费用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的全国监理工程师题目模拟考试系统请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第85题:在物价上涨引起的索赔中,对固定总价合同不予调整的方法适用于()的工程。
A.工期短
B.规模小
C.工期长
D.规模大
E.施工强度大
正确答案:查看最佳答案
第86题:工程监理单位控制设备制造过程质量的主要内容有()。
A.控制设计变更
B.k控制加工作业条件
C.处置不合格零件
D.明确设备制造过程的要求
E.检查工序产品
正确答案:查看最佳答案
第87题:设计阶段监理工程师的工作内容有()。
A.设计方案及图纸的审查
B.组织对设计的评审
C.对设计工作协调控制,保证设计如期保质完成
D.参与设计计算及绘图工作
E.参与设计交底与图纸会审
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的全国监理工程师题目模拟考试系统请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第88题:静态投资包括()。
A.设备工器具购置费
B.建筑安装工程费
C.工程建设其他费用和基本预备费
D.建设期贷款利息
E.固定资产投资方向调节税及利息
正确答案:查看最佳答案
第89题:设备安装过程的质量控制的要点是()。
A.安装过程使用的材料必须符合国家标准的规定
B.设备安装中要坚持施工人员自检,下道工序的交检
C.安装单位专职质检人员的专检及监理工程师的复检和抽检
D.安装过程中的隐蔽工程,隐蔽前必须进行检查验收,合格后方可进入下道工序
E.安装过程中所使用的材料必须有出厂合格证明及安装单位的自检结果
正确答案:查看最佳答案
第90题:由多个部件组成的产品,应优先选择()的部件作为价值工程地分析对象。
A.造价低
B.数量多
C.体积小
D.加工工序多
E.废品率高
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的全国监理工程师题目模拟考试系统请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第91题:抽样检验时,检查批应由()的单位产品组成。
A.同型号
B.同等级
C.生产条件稳定
D.同种类(尺寸.特性.成分等)
E.生产时间基本相同
正确答案:查看最佳答案
第92题:同一财产向两个以上的债权人抵押的,正确处理变卖抵押财产价款的清偿顺序是()。
A.抵押权已登记的,按登记的先后顺序清偿
B.抵押权登记的顺序相同的,先主张权利的先清偿
C.抵押权已登记的先于未登记的先清偿
D.抵押权都未登记的,按照债权比例清偿
E.抵押权都未登记的,先保全的先清偿
正确答案:查看最佳答案
参考解析:同一财产向两个以上债权人抵押的,拍卖.变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿:①抵押权已登记的先于未登记的受偿;②抵押权已登记的,按照登记的先后顺序清偿;顺序相同的,按照债权比例清偿;③抵押权未登记的,按照债权比例清偿。
第93题:某工程双代号网络计划如下图所示,图中已标出每个节点的最早时间和最迟时间,该计划表明()。
A.工作2-5为关键工作
B.工作5-7为关键工作
C.工作1-6的自由时差为o
D.工作4-7的自由时差为1
E.工作2-3的自由时差为1
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的全国监理工程师题目模拟考试系统请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第94题:下列进度计划表中,属于建设单位计划系统中工程项目建设总进度计划的有()。
A.工程项目览表
B.投资计划年度分配表
C.年度设备平衡表
D.工程项目进度平衡表
E.年度建设资金平衡表
正确答案:查看最佳答案
第95题:建筑材料采购合同履行中,供货方将货物错发到货地点。关于运费及相关费用的承担,下列说法中,正确的是()。
A.由供货方承担货物转运费用
B.由供货方承担逾期交货违约金
C.供货方将货物转运至合同规定的到货地点后可免交逾期违约金
D.由采购方承担货物转运增加的保险费用
E.由采购方和供货方共同承担货物转运费用
正确答案:查看最佳答案
参考解析:供货方将货物错发到货地点或接货人时,除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外,还应承担对方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。
第96题:工程施工过程中,应由总监理工程师签发工程暂停令的情形有()。
A.施工单位施工质量保证措施欠缺
B.施工单位拒绝项目监理机构管理
C.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工
D.施工单位采用不适当的施工工艺
E.施工单位违反工程建设强制性标准
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的全国监理工程师题目模拟考试系统请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第97题:根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定,工程量清单的主要作用包括()。
A.工程量清单是建设工程计价的依据
B.工程量清单是工程付款和结算的依据
C.工程量清单是调整工程量.进行工程索赔的依据
D.工程量清单统一了划分的项目
E.工程量清单统一了计量单位
正确答案:查看最佳答案
第98题:下列费用中,以定额人工费为计算基础的规费有()。
A.工伤保险
B.生育保险
C.劳动保险
D.住房公积金
E.工程排污费
正确答案:查看最佳答案
第99题:监理工程师控制工程建设进度的措施包括()。
A.组织措施
B.合同措施
C.信息管理措施
D.经济和技术措施
E.质量保证措施
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的全国监理工程师题目模拟考试系统请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第100题:项目监理机构对施工单位提供的试验室进行检查的内容有()。
A.试验室的资质等级
B.试验室的试验范围
C.试验室的性质和规模
D.试验室的管理制度
E.试验人员的资格证书
正确答案:查看最佳答案
第101题:某招标项目由于主观原因,导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定标,则投标人有权()。
A.要求撤回投标文件
B.要求赔偿损失
C.拒绝招标人延长投标有效期的要求
D.要求将合同授予他们协商推举的中标人
E.要求退还投标保证金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:需要延长投标有效期时,招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的,其投标保证金的有效期应相应延长,但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的,则失去竞争资格,但有权收回其投标保证金。
第102题:工程设计合同履行过程中,发包人的责任有()。
A.监督设计人有序开展设计工作
B.提供必要的现场工作条件
C.负责与设计相关的外部协调工作
D.保护设计人的知识产权
E.控制工程设计概算
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的全国监理工程师题目模拟考试系统请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:发包人的责任包括:按时向设计人提供设计依据文件和基础资料,为设计人提供必要的现场工作条件,组织鉴定.验收并报批(外部协调工作),支付设计费用,保护设计人的知识产权。
第103题:可承担相应的咨询业务必须具有()资质。
A.行业甲级
B.行业乙级
C.专项甲级
D.专项乙级
E.行业丙级
正确答案:查看最佳答案
第104题:根据《标准施工招标资格预审文件》,下列单位中,将被拒绝作为资格预审申请人的有()。
A.承担本标段设计任务的设计施工总承包单位
B.本标段的监理人
C.与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位
D.与招标人同属一个行政主管部门的单位
E.招标人不具备独立法人资格的附属机构
正确答案:查看最佳答案
参考解析:拒绝作为资格预审申请人的情况,包括以下12种情况的单位:1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构或单位;2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的,但设计施工总承包的除外;3)本标段的监理人;4)本标段的代建人;5)为本标段提供招标代理服务的;6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;9)被责令停业的;10)被暂停或取消投标资格的;11)财产被接管或冻结的;12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问的。
第105题:()属于建设工程施工阶段投资控制的经济措施。
A.编制资金使用计划,确定.分解投资控制目标。对工程项目造价目标进行风险分析,并制定出防范性对策
B.在施工过程中进行投资跟踪控制,定期地进行投资实际支出值与计划目标值的比较,发现偏差,分析产生偏差原因,纠正偏差
C.编制本阶段投资控制工作计划和工作流程图
D.协商确定工程变更的价款,审核竣工结算
E.复核工程付款账单,签发付款证书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的全国监理工程师题目模拟考试系统请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第106题:下列报审.报验表中,只需由专业监理工程师Q签署审查意见的有()。
A.分部工程报验表
B.单位工程竣工验收报审表
C.施工控制测量成果报验表
D.工程材料.构配件.设备报审表
E.分包单位资格报审表
正确答案:查看最佳答案
第107题:审核投标报价时,对分部分项工程综合单价的审核内容有()。
A.综合单价的确定依据是否正确
B.清单中提供了暂估单价的材料是否按暂估的单价进入综合单价
C.暂列金额是否按规定纳入综合单价
D.单价中是否考虑了承包人应承担的风险费用
E.总承包服务费的计算是否
正确答案:查看最佳答案
第108题:关于工程合同价款调整程序的说法,正确的有()。
A.出现合同价款调减事项后的14天内,承包人应向发包人提交相应报告
B.出现合同价款调增事项后的14天内,承包人应向发包人提交相应报告
C.发包人收到承包人合同价款调整报告7天内,应对其核实并提出书面意见
D.发包人收到承包人合同价款调整报告7天内未确认,视为报告被认可
E.发承包双方对合同价款调整的意见不能达成一致,且对履约不产生实质影响的,双方应继续履行合同义务
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的全国监理工程师题目模拟考试系统请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第109题:在合同价款复核与支付时,以下情况属于合同价款可进行调整的有()。
A.合同约定的调整
B.造价管理部门公布的价格调整
C.超过图纸多做的工程量
D.监理工程师确认的设计变更
E.监理工程师确认的工程量增减
正确答案:查看最佳答案
第110题:在施工合同关系中,关于施工企业项目经理的说法,正确的有()。
A.项目经理是施工企业的代理人
B.项目经理是项目经理部的代理人
C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任
D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任
E.项目经理应对其行为承担民事责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:项目经理是施工企业的代理人。根据代理的特征,由被代理人对代理行为承担民事责任。项目经理部属于法人的职能部门,不能够成为合同法律关系主体,不能够成为被代理人。
第111题:施工单位向建设单位提交工程竣工验收报告时,应具备的条件包括()。
A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容
B.有完整的技术档案和施工管理资料
C.有工程使用的主要建筑材料.构配件和设备的进场试验报告
D.有设计.施工.监理单位分别签署的竣工决算书
E.有施工单位签署的工程保修书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的全国监理工程师题目模拟考试系统请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第112题:建设工程依次施工的特点包括()。
A.充分利用工作面施工
B.工期长
C.施工现场的组织较简单
D.不利于提高劳动生产率
E.不利于资源供应的组织
正确答案:查看最佳答案
第113题:当利用S曲线比较法时,通过比较计划S曲线和实际S曲线,可以获得的信息有()。
A.工程项目实际进度比计划进度超前或拖后的时间
B.工程项目中各项工作实际完成的任务量
C.工程项目实际进度比计划进度超额完成或拖欠的任务量
D.工程项目中各项工作实际进度比计划进度超前或拖后的时间
E.预测后期工程进度
正确答案:查看最佳答案
第114题:在建设工程进度控制系统中,工程项目建设单位编制的进度计划包括()。
A.工程项目前期工作计划
B.工程项目施工进度计划
C.工程项目年度计划
D.施工准备工作计划
E.工程项目建设总进度计划
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的全国监理工程师题目模拟考试系统请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第115题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。
A.合同当事人违约
B.罢工
C.法院判决
D.仲裁机构裁定
E.地震
正确答案:查看最佳答案
参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件,E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,包括作为和不作为两种表现形式,还可分为合法行为和违法行为。此外,行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等,也是一种法律事实,也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。
第116题:项目可行性研究报告中,投资估算的主要内容包括()。
A.成本费用估算
B.流动资金估算
C.风险程度分析
D.投资估算表
E.建设投资估算
正确答案:查看最佳答案
第117题:根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号),下列费用中属于规费中的社会保险费的是()。
A.劳动保险费
B.工伤保险费
C.意外伤害保险费
D.住房公积金
E.医疗保险费
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新的全国监理工程师题目模拟考试系统请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第118题:勘察设计单位的质量责任有()。
A.必须在其资质等级许可的范围内承揽相应的勘察.设计任务
B.不允许承揽超越其资质等级许可范围以外的任务,不得转包或违法分包
C.不得用其他单位的名义承揽业务或允许他人以本单位的名义承揽业务
D.代表建设单位对工程质量实施监理,并对工程质量承担监理责任
E.按照国家现行的有关规定.工程建设强制性技术标准和合同要求进行勘察.设计工作
正确答案:查看最佳答案
第119题:实施见证取样应满足的要求有()。
A.见证取样和送检的资料必须真实.完整.符合相应规定
B.试验室出具的报告一式两份,分别由建设单位和项目监理机构保存
C.见证取样的频率,国家或地方主管部门有规定的,执行相关规定
D.施工单位从事取样的人员一般应为试验室人员或专职质检人员
E.负责见证取样的专业监理工程师应经培训考核合格,且要取得见证人员培训合格证书
正确答案:查看最佳答案