一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:如果承包商未能按合同条款指定的项目投保，并保证保险有效，业主可以投保并保证保险有效，业主所支付的必要保险费可在应付承包商的款项中扣回。这类索赔属于业主向承包商进行的()索赔。

A.质量不满足合同要求的

B.承包商不履行保险费用的

C.对超额利润的

D.对指定分包商的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:在利用S曲线比较建设工程实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的右侧，则该实际进展点与计划S曲线在纵坐标方向的距离表示该工程()。

A.实际进度超前的时间

B.实际超额完成的任务量

C.实际进度拖后的时间

D.实际拖欠的任务量

正确答案:查看最佳答案

第2题:经项目监理机构审查合格的工程项目施工组织设计，应由()签认。

A.监理单位技术负责人

B.总监理工程师

C.建设单位项目负责人

D.总监理工程师代表

正确答案:查看最佳答案

第3题:下列因素中，属于设计进度影响因素的是()。

A.季节变化

B.施工方案变更

C.业主未能及时提供场地

D.建设意图及要求改变

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:在质量控制的统计分析中，如直方图呈正态分布，分布比较集中，且位于公差范围之内，平均值在中间，分布范围两端距公差上下限较远，这种情况说明()。

A.生产是正常的稳定的

B.生产是正常的稳定的，但不经济

C.生产基本上是稳定的正常的

D.生产基本正常，但不稳定

正确答案:查看最佳答案

第5题:质量控制统计分析方法中最基本的一种方法是()，其他统计方法一般都要与其配合使用。

A.直方图法

B.分层法

C.排列图法

D.控制图法

正确答案:查看最佳答案

第6题:工程质量统计分析方法中，因果分析图的主要作用是()。

A.反映质量的变动情况

B.判断工程质量是否处于受控状态

C.对工程项目的总体质量进行评价

D.系统整理分析某个质量问(结果)与其产生原因之间的关系

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:实施监理的建设工程，关键检验批的质量验收记录由施工项目质检员填写，由()组织验收。

A.专业监理工程师

B.建设单位项目负责人

C.施工单位项目技术负责人

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第8题:根据《建设工程勘察合同(示范文本)》，关于定金的说法，正确的是()。

A.定金应以勘察费为基础计算

B.定金应以工程投资额为基础计算

C.定金的比例由当事人自由约定

D.定金只能抵作勘察费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金。双方的合同义务全部完成进行合同结算时，定金可以抵作勘察费或收回。但一方违约时，定金则作为承担违约责任的一种方式。

第9题:某项目设备工器具购置费为1500万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费为300万元，基本预备费为200万元，涨价预备费为100万元，建设期贷款利息为100万元，铺底流动资金为100万元，则该项目的静态投资为()万元。

A.2800

B.3000

C.3100

D.3200

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:设计质量有两层意思，首先设计应()，其次设计必须遵守有关的技术标准.规范和规程。

A.满足业主所需的功能和使用价值

B.满足项目建议书要求

C.受经济.资源.技术.环境等因素制约

D.受项目质量目标和水平的限制

正确答案:查看最佳答案

第11题:下列质量数据特征值中，用来描述数据离散趋势的是()。

A.极差

B.中位数

C.算术平均数

D.极值

正确答案:查看最佳答案

第12题:在拟定监理工作规划时，应根据工程特点，视其重要性.().质量标准和要求，全面地.合理地选择质量控制点。

A.技术性

B.系统性

C.经济性

D.复杂性

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:可较准确地反映实际水平，适用于市场经济条件的施工图预算编制方法称为()。

A.实物法

B.分项详细估算法

C.单价法

D.综合指标法

正确答案:查看最佳答案

第14题:根据材料信息和保证资料的具体情况，()应采用全检进行材料的检(试)验。

A.当材料的性能不清楚时

B.对材料质量保证资料有怀疑时

C.对重要部位的材料

D.对成批生产的构配件

正确答案:查看最佳答案

第15题:工程项目建设总进度计划中不包括的内容是()。

A.工程项目一览表

B.投资计划年度分配表

C.竣工投产交付使用表

D.工程项目进度平衡表

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:如果某特殊过程的工序能力指数为1.05，我们说该工序的能力()。

A.不足

B.尚可

C.足够

D.过剩

正确答案:查看最佳答案

第17题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是()。

A.指定分包商直接与业主订立合同

B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分

C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费

D.指定分包商对其违约独立承担责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:指定分包商由雇主或工程师选定，与承包商签订合同。指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作，通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工，需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费。承包商对指定分包商的违约不承担责任。

第18题:建设单位从银行贷款1000万元，贷款期为2年，年利率6%，每季度计息一次，则贷款的年实际利率为()。

A.6%

B.6.12%

C.6.14%

D.12%

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:在现场施工准备的质量控制中，项目监理机构对工程施工测量放线的复核控制工作应由()负责。

A.监理单位技术负责人

B.现场监理员

C.专业监理工程师

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第20题:审查设备及安装工程概算时，应把重点集中在()的计算方面。

A.设备原价及运杂费

B.设备安装费用

C.设备购置费

D.设备清单和安装费用

正确答案:查看最佳答案

第21题:项目监理结构最终确认工程质量事故的技术处理是否达到预期目的所采取的手段是()。

A.定期观测和必要的判断

B.分析和必要的论证

C.检查验收和必要的鉴定

D.征询设计单位意见

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付的逾期竣工违约金最高限额为签约合同价的()。

A.1%

B.2%

C.3%

D.5%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人的原因造成的延期竣工，最高赔偿额为签约合同价的3%。

第23题:限额设计控制工作的主要内容不包括()。

A.加强设计变更管理

B.严格控制施工图预算

C.缩短设计周期

D.重视初步设计的方案选择

正确答案:查看最佳答案

第24题:用生产能力指数法进行投资估算时，拟建项目生产能力与已建同类项目生产能力的比值应有一定的限制范围。一般比值在()倍左右估算效果较好。

A.50

B.40

C.20

D.10

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:有利于控制工程造价，并能鼓励承包方最大限度地降低工程成本的是()。

A.成本加奖罚合同

B.成本加固定百分比酬金合同

C.成本加固定金额酬金合同

D.最高限额成本加固定最大酬金合同

正确答案:查看最佳答案

第26题:建设工程项目招标人与中标人签订合同前，可就投标文件中的()进行协商谈判。

A.细微偏差

B.投标价格

C.质量要求

D.工期要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人与中标候选人进行签约前的谈判，主要针对评标报告中提出的签订合同前要处理的事宜进行协商，通常为投标文件中存在的细微偏差，如进一步加强质量安全措施等。招标人不得就投标价格.投标方案.质量.履行期限等实质性内容进行谈判。

第27题:施工过程中，若出现需返工弥补的工程质量问题，监理工程师应及时()。

A.签发监理通知

B.签发工程暂停令

C.通知建设单位

D.报告政府主管部门

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于违约责任的说法，正确的是()。

A.发包人要求终止合同，设计人未开始工作的，不退还定金

B.合同生效后，设计人要求终止合同的，应全额返还定金

C.发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建，设计人应减收设计费

D.因设计人员错误造成工程质量事故的，设计人应免收工程全部设计费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B项，合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。C项，发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建，均视为发包人应承担的风险。设计人提交合同约定的设计文件和相关资料后，按照设计人已完成全部设计任务对待，发包人应结清全部设计费。D项，由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。

第29题:某独立土方工程，招标文件中估计工程量为100万立方米，合同中规定:土方工程单位为5可立方米，当实际工程量超过估计工程量15％时，调整单价，单价调为4元／立方米。工程结束时实际完成土方工程量为130万立方米，则土方工程款为()万元。

A.635

B.650

C.520

D.620

正确答案:查看最佳答案

第30题:在建设项目投资构成中，单机无负荷试运转费包含在()中。

A.联合试运转费

B.安装工程费

C.间接费

D.预备费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:在建设工程竣工决算中，不计入新增固定资产价值的有()。

A.已经投入生产或交付使用的建筑安装工程造价

B.勘察设计费

C.施工机构迁移费

D.其他在建的建筑安装工程造价

正确答案:查看最佳答案

第32题:2013年真题:工程网络计划中，关键工作是指()的工作。

A.最迟完成时间与最早完成时间的差值最小

B.双代号时标网络计划中无波形线

C.单代号网络计划中时间间隔为零

D.双代号网络计划中两端节点均为关键节点

正确答案:查看最佳答案

第33题:复核工程付款账单，签发付款证书属于施工阶段投资控制的()。

A.组织措施

B.经济措施

C.技术措施

D.合同措施

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:在不影响总工期的前提下，某工作所具有的机动时间称为()。

A.最早开始时间

B.最迟完成时间

C.总时差

D.自由时差

正确答案:查看最佳答案

第35题:对有特殊安全要求的施工设备，监理工程师应要求承包单位通过()鉴定。

A.当地劳动安全部门

B.质量监督机构

C.当地建设主管部门

D.项目监理机构

正确答案:查看最佳答案

第36题:总监理工程师应在()向施工单位发出工程开工令。

A.工程开工报审表审查合格3d内

B.收到工程开工报审表后

C.开工日期7d前

D.经建设单位认可后

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:价值工程定义中的成本是指()。

A.一次性投资费用

B.使用过程中的维修费用

C.使用过程中的运营费用

D.一次性投资费用与使用过程中的运营费用

正确答案:查看最佳答案

第38题:建筑工程管理(CM)方法的特点是，在建设项目初步设计文件被批准后，将施工图设计.施工招标及施工进行分阶段组织实施，并在全部工程竣工前，将已完部分工程分期分批交付使用，这样有利于()。

A.组织多个设计单位完成施工图设计

B.组织多个施工单位完成施工任务

C.缩短建设工期，尽早获得收益

D.建设项目设计.施工招标及施工的管理

正确答案:查看最佳答案

第39题:任何事物都是不断发展变化的，都有一个逐步完善和不断适应更新的过程，质量管理也是一样，持续改进是组织的一个永恒目标。下列选项中，属于持续改进是()。

A.数据和信息分析

B.将互相关联的过程作为系统加以识别

C.pdca循环

D.进行过程管理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:选项A属于基于事实的决策方法;选项B属于管理的系统方法;选项D属于过程管理。只有选项C属于持续改进。

第40题:质量特性值在正常的波动范围内一般是由()原因引起的。

A.偶然性

B.系统性

C.波动性

D.整体性

正确答案:查看最佳答案

第41题:施工企业的流动施工津贴是包含在其直接费中人工费的()。

A.生产工人基本工资

B.生产工人工资性补贴

C.生产工人辅助工资

D.职工福利费

正确答案:查看最佳答案

第42题:物资需求计划编制中，确定建设工程各计划期需求量的主要依据是()。

A.年度施工进度计划

B.分部分项工程作业计划

C.物资储备计划

D.施工总进度计划

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:关于双代号网络计划中姜键工作的说法，正确的是()

A.关键工作的最迟开始时间与最早开始时间的差值最小

B.以关键节点为开始节点和完成节点的工作必为关键工作

C.关键工作与其紧后工作之间的时间间隔必定为零

D.自始至终自关键工作组成的线路总持续时间最短

正确答案:查看最佳答案

第44题:我国现阶段物资供应体制中，建设物资供应的主要渠道是()。

A.国家统配

B.部门统配

C.市场采购

D.国外订货

正确答案:查看最佳答案

第45题:工程质量缺陷可分为施工过程中的质量缺陷和()。

A.可修复的质量缺陷

B.永久质量缺陷

C.可整改质量缺陷

D.不可整改质量缺陷

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:编制物资供应计划时，在实际工作中首先应考虑()的平衡。

A.数量

B.质量

C.时间

D.库存量

正确答案:查看最佳答案

第47题:当本工作有紧后工作时，其自由时差等于所有紧后工作最早开始时间与本工作()。

A.最早开始时间之差的最大值

B.最早开始时间之差的最小值

C.最早完成时间之差的最大值

D.最早完成时间之差的最小值

正确答案:查看最佳答案

第48题:在初步设计阶段，投资控制的目标是()。

A.投资估算

B.设计概算

C.修正概算

D.施工图预算

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:某项目设备购置费800万元，物价上涨预备费50万元，建设期贷款利息50万元，建安工程费1000万元，基本预备费50万元，工程建设其他费用100万元，则该项目的静态投资部分为()万元。

A.1800

B.1850

C.1900

D.1950

正确答案:查看最佳答案

第50题:判明生产过程是否处于稳定状态的方法称为()。

A.控制图法

B.相关图法

C.直方图法

D.因果分析图法

正确答案:查看最佳答案

第51题:在非节奏流水施工中，通常用来计算流水步距的方法是()。

A.累加数列错位相减取大差法

B.累加数列错位相加取小和法

C.累加数列对应相减取大差法

D.累加数列对应相减取小差法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:在工程网络计划执行过程中，如果某项工作的进度偏差超过其自由时差，则该工作()。

A.实际进度影响工程总工期

B.实际进度影响其紧后工作的最早开始时间

C.由非关键工作转变为关键工作

D.总时差大于零

正确答案:查看最佳答案

第53题:将项目总投资按单项工程及单位工程等分解编制而成的资金使用计划称为按()分解的资金使用计划。

A.投资构成

B.子项目

C.时间进度

D.专业工程

正确答案:查看最佳答案

第54题:下列关于分部分项工程量清单编制的说法中，错误的是()。

A.清单应包括项目编码.项目名称

B.清单应包括项目特征.计量单位和工程量

C.清单为不可调整的闭口清单

D.清单项目出现遗漏，投标人可根据工程实际补充

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:某工程项目采用两阶段设计，当初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确时，宜采用()编制建筑工程概算。

A.概算指标法

B.预算单价法

C.扩大单价法

D.造价指标法

正确答案:查看最佳答案

第56题:工程质量检验机构出具的检验报告需经()确认后，方可按规定归档。

A.监理单位

B.施工单位

C.设计单位

D.工程质量监督机构

正确答案:查看最佳答案

第57题:单位工程观感质量评定等级分为()。

A.二级

B.三级

C.四级

D.五级

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:建安工程费用中的城乡维护建设税，其纳税人所在地为县镇的，按营业税的()征收。

A.7％

B.5％

C.3％

D.1％

正确答案:查看最佳答案

第59题:某国外设备投标的到岸价为300万美元，评审供货范围偏差增加评标价4万美元，商务偏差调整值为+2.5%，技术偏差调整值为+3%，则该设备投标价格的调整额为()万美元。

A.7.5

B.11.5

C.13.0

D.20.5

正确答案:查看最佳答案

参考解析:价格调整额=供货范围偏差调整额+商务偏差调整额+技术偏差调整额=4+300×2.5%+300×3%=20.5万美元。

第60题:某分项工程实物工程量为1500M3，该分项工程人工产量定额为5M3／工日，计划每天安排2班，每班10人完成该分项工程，则其持续时间为()天。

A.15

B.30

C.60

D.75

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指()。

A.投标截止日

B.开标之日

C.中标通知书发出之日

D.投标截止日前28天

正确答案:查看最佳答案

参考解析:通用条款规定的“基准日期”是指投标截止日前28天。

第62题:项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报检表后，应由()签署审查意见

A.总监理工程师

B.**单位技术负责人

C.专业监理工程师

D.监理员

正确答案:查看最佳答案

第63题:某施工企业定额水平高于当地现行的预算定额水平，这说明该企业的()。

A.市场竞争力较强

B.市场竞争力较弱

C.生产要素价格较高

D.生产要素成本较高

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:在网络计划工期优化过程中，当出现两条独立的关键线路时，在考虑对质量.安全影响的基础上，优先选择的压缩对象应是这两条关键线路上()的工作组合。

A.资源消耗量之和最小

B.直接费用率之和最小

C.持续时间之和最长

D.间接费用率之和最小

正确答案:查看最佳答案

第65题:建设工程项目初步设计一般依据()编制相应的经济文件。

A.估算指标

B.概算指标

C.概算定额

D.预算定额

正确答案:查看最佳答案

第66题:组织建设工程依次施工时，其特点包括()。

A.每个专业队在各段依次连续施工

B.每个专业队无法按施工顺序要求连续施工

C.各施工段同时开展相同专业的施工

D.同一时间段内各施工段均能充分利用工作面

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:根据ISO质量管理体系标准，工程质量单位应以()为框架，制定具体的质量目标。

A.质量计划

B.质量方针

C.质量策划

D.质量要求

正确答案:查看最佳答案

第68题:工程质量事故调查组处理质量事故时，项目监理机构的正确做法是()。

A.积极配合，客观提供相应证据

B.积极配合，参与质量事故调查

C.积极配合，会同施工单位提供有利证据

D.回避质量事故调查

正确答案:查看最佳答案

第69题:大型临时设备在使用前，承包单位必须取得()的审查批准，办好相关手续后，监理工程师方可批准投入使用。

A.当地劳动安全部门

B.省(自治区.直辖市)劳动安全部门

C.本单位安全部门

D.本单位上级安全主管部门

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是()。

A.由发包人承担风险

B.在合同中明确风险承担方

C.由承包人承担风险

D.由合同双方共担风险

正确答案:查看最佳答案

参考解析:通用条款中对不可预见物质条件风险责任承担的规定有两个供选择的条款:一种是此风险由承包人承担，另一种是此风险由发包人承担，需要合同双方在专用条款中约定选用哪一条款的规定。

第71题:建设工程项目招标时，工程量清单通常由()提供。

A.造价单位

B.施工单位

C.咨询单位

D.建设单位

正确答案:查看最佳答案

第72题:关于平行施工组织方式的说法，正确的是()。

A.专业工作队能够保持连续施工

B.单位时间内投入的资源量较均衡

C.能充分利用工作面且工期短

D.专业工作队能够最大限度地搭接施工

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:在建设工程施工阶段投资控制的技术措施不包括()。

A.对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更

B.继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性

C.参与合同修改.补充工作，着重考虑它对投资控制的影响

D.审核承包商编制的施工组织设计，对主要施工方案进行技术经济分析

正确答案:查看最佳答案

第74题:价值工程地目标是以()实现项目必须具备的功能。

A.最少的项目投资

B.最高的项目盈利

C.最低的寿命周期成本

D.最低的项目运行成本

正确答案:查看最佳答案

第75题:下列计算进口设备关税正确的公式是()。

A.完税价格×关税税率

B.fob价×关税税率

C.(fob价＋国际运费)×关税税率

D.(fob价＋国际运费＋运输保险费＋银行财务费＋外贸手续费)×关税税率

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:总监理工程师对专业监理工程师的审查意见进行审核，签认后报建设单位审批，体现了施工阶段投资控制中()的主要工作。

A.进行工程计量和付款签证

B.对完成工程量进行偏差分析

C.审核竣工结算款

D.处理施工单位提出的工程变更费用

正确答案:查看最佳答案

第77题:()时对应的折现率称为内部收益率，用IRR表示。

A.净年值等于0

B.净现值率等于1

C.净现值等于0

D.动态投资回收期等于基准投资回收期

正确答案:查看最佳答案

第78题:GB/T19000-2000族标准质量管理原则中，管理的系统方法不包括()。

A.系统目标

B.系统分析

C.系统工程

D.系统管理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:在投资偏差分析中，可把进度偏差表示为()与已完工程计划投资的差异。

A.已完工程实际投资

B.拟完工程计划投资

C.未完工程计划投资

D.拟完工程实际投资

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:在施工阶段.下列因不可抗力造成的损失中，属于发包人承担的有()。

A.在建工程的损失

B.承包人施工人员受伤产生的医(疗费)

C.施工机具的损坏损失

D.施工机具的停工损失

E.工程清理修复费用

正确答案:查看最佳答案

第81题:合同法律关系主体是指享有相应权利，承担相应义务的合同当事人，包括()。

A.自然人

B.企业法定代表人

C.企业法人

D.非企业法人

E.其他组织

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:合同法律关系主体包括自然人.法人和其他组织，其中法人可以分为企业法人和非企业法人两大类。

第82题:在提出施工进度调整措施时，主要考虑的因素有()。

A.后续施工活动合同工期要求

B.对材料物质供应的影响

C.劳动力供应情况

D.对投资分配的影响

E.不可预见事件

正确答案:查看最佳答案

第83题:S形曲线控制法是一个以横坐标表示时间，纵坐标表示工作量完成情况的曲线图，该工作量的具体内容可以是()。

A.实物工程量

B.工时消耗

C.费用

D.相对的百分比

E.计划工时

正确答案:查看最佳答案

第84题:工程施工过程中，应由总监理工程师签发工程暂停令的情形有()。

A.施工单位施工质量保证措施欠缺

B.施工单位拒绝项目监理机构管理

C.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工

D.施工单位采用不适当的施工工艺

E.施工单位违反工程建设强制性标准

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第85题:监理工程师应对设计变更进行严格控制，同时还应注意的问题有()。

A.随时掌握国家政策.法规的变化

B.加强对设计阶段的质量控制

C.严格控制设计变更的签批手续，以明确责任，减少索赔

D.对建设单位和承包单位提出的设计变更要求要进行统筹考虑，确定其必要性

E.对施工图节点做法的可施工性应根据科学的理论做出评判

正确答案:查看最佳答案

第86题:承包人应提前将申请竣工试验的通知送达监理人，并向监理人提交()。

A.竣工记录

B.竣工图

C.竣工文件

D.暂行操作和维修手册

E.最终操作和维修手册

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录.暂行操作和维修手册。承包人完成有关工作并提交了竣工文件.竣工图.最终操作和维修手册后，即可向监理人报送竣工验收申请报告。

第87题:监理工程师对材料质量控制的内容有()。

A.材料的质量标准

B.材料的质量检验

C.材料的质量保证资料

D.材料的选择

E.材料的使用要求

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第88题:进行工程质量事故处理的主要依据中的相关建设法规是具有()的依据。

A.权威性

B.约束性

C.通用性

D.普遍性

E.制约性

正确答案:查看最佳答案

第89题:在工程项目施工图设计阶段，监理工程师应对设计文件进行审查，审查的内容包括()。

A.设计文件的规范化

B.结构的安全性

C.施工工艺的先进性

D.施工机械化程度

E.施工的可行性

正确答案:查看最佳答案

第90题:生产设备基础符合()条件时，可检查验收。

A.预埋件数量和位置正确

B.设备基础二次灌浆完毕

C.砼强度达到要求

D.设备基础试压合格

E.设备基础断面尺寸.位置等符合图纸规范要求

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:在施工合同关系中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有()。

A.项目经理是施工企业的代理人

B.项目经理是项目经理部的代理人

C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任

D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任

E.项目经理应对其行为承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目经理是施工企业的代理人。根据代理的特征，由被代理人对代理行为承担民事责任。项目经理部属于法人的职能部门，不能够成为合同法律关系主体，不能够成为被代理人。

第92题:某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同，下列说法正确的有()。

A.属于非即时买卖合同

B.试用期内可以拒绝购买

C.试用的前提是支付价款或者提供担保

D.试用期只能由法律规定，当事人不能约定

E.试用期届满，采购人对是否购买未表示的视为购买

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，试用买卖是指出卖人允许买受人试验其标的物.认可后再支付价款的交易。D项，试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间。

第93题:建筑工程预算包括()工程预算。

A.一般土建

B.电气照明

C.设备安装

D.工业管道

E.特殊构筑物

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第94题:在网络计划的费用优化方法中，当需要缩短关键工作的持续时间时，其缩短值的确定必须符合的原则有()。

A.缩短后工作的持续时间不能小于其最短持续时间

B.缩短后工作的持续时间小于最短持续时间

C.缩短持续时间的工作不能变成非关键工作

D.缩短持续时间的工作要变成关键工作

E.缩短后工作的直接费用率小于间接费用率

正确答案:查看最佳答案

第95题:由于某些原因承包单位有权提出延长工期的申请，监理工程师应按合同规定批准工程延期时间，其中合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因有()等。

A.延期交图

B.工程暂停

C.异常恶劣的气候条件

D.由于业主未及时付款

E.对合格工程的剥离检查

正确答案:查看最佳答案

第96题:竣工决算报告说明书的主要内容包括()。

A.开工和竣工时间，对完成工期的分析说明

B.各项财务和技术经济指标的分析

C.对工程事故的分析说明

D.工程建设的经验教训及有待解决的问题

E.对施工单位的评估

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第97题:我国对建设工程设计单位实行资质管理制度，工程设计资质包括()。

A.综合资质

B.行业资质

C.专业资质

D.专项资质

E.劳务资质

正确答案:查看最佳答案

第98题:质量记录是产品满足质量要求的程度和监理单位质量管理体系中各项质量活动结构的客观反映。下列选项中，属于质量体系有关的记录的是()。

A.培训记录

B.纠正预防措施记录

C.内部审核记录

D.监理旁站记录

E.合同评审记录

正确答案:查看最佳答案

第99题:采用直方图法进行工程质量统计分析时，可以实现的目的有()。

A.掌握质量特性的分布规律

B.寻找影响质量的主次因素

C.调查收集质量特性原始数据

D.估算施工过程总体不合格品率

E.评价实际生产过程能力

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第100题:下列哪些费用属于建安工程间接费()。

A.未来企业生产职工培训费

B.企业管理人员劳动保护费

C.劳动保险费

D.企业为筹集资金发生的利息支出

E.施工企业职工教育经费

正确答案:查看最佳答案

第101题:对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有()。

A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人

B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人

C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答

D.解答应说明问的来源

E.在标前会上给予解答并记入会议纪要

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人应以书面形式予以解答，并发送给每一位投标人，但不应涉及问的来源。招标人也可以在规定的时间和地点召开的投标预备会(答疑会)上，对投标人提出的问予以澄清，并将会议记录发给每一位投标人。

第102题:用于工程地钢筋进场后，应按规定抽取试件进行拉伸试验，试验内容包括()。

A.抗拉强度

B.屈服强度

C.冷弯

D.伸长率

E.抗剪强度

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第103题:()是网络计划的关键线路。

A.总持续时间最长的线路

B.时标网络计划中无波形线的线路

C.全部由关键工作组成的线路

D.双代号网络计划中全部由关键节点组成的线路

E.相邻两项工作之间的时间间隔全部为零的路线

正确答案:查看最佳答案

第104题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。

A.合同当事人违约

B.罢工

C.法院判决

D.仲裁机构裁定

E.地震

正确答案:查看最佳答案

参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件，E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，包括作为和不作为两种表现形式，还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。

第105题:建设工程组织固定节拍流水施工的特点有()。

A.施工过程在各施工段上的流水节拍不尽相等

B.各专业工作对在各施工段上能够连续作业

C.相邻施工过程之间的流水步距相等

D.专业工作队数大于施工过程数

E.各施工段之间没有空闲时间

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第106题:在以下项目中，()属于生产过程的工作质量。

A.政治工作质量

B.管理工作质量

C.技术工作质理

D.后勤工作质量

E.质量回访和保修服务的质量

正确答案:查看最佳答案

第107题:分部工程质量验收合格条件有()。

A.所含主要分项工程地质量验收合格

B.有关安全.节能抽烟检验结果符合规定

C.有关环境保护抽样检验结果符合规定

D.观感质量符合要求

E.质量控制资料完整

正确答案:查看最佳答案

第108题:按照《建设工程项目总承包管理规范》的规定，建设工程项目总承包是指对工程项目的()的全过程或部分过程进行承包。

A.勘察

B.设计

C.采购

D.施工

E.试运行

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:建设工程项目总承包是指对工程项目的设计.采购.施工.试运行的全过程或部分过程进行承包。

第109题:进口设备抵岸价的构成部分有()。

A.设备到岸价

B.外贸手续费

C.设备运杂费

D.进口设备增值税

E.进口设备检验鉴定费

正确答案:查看最佳答案

第110题:赢得值法的评价指标有()。

A.已完工作预算投资

B.计划工作预算投资

C.投资绩裁指数

D.进度绩裁指数

E.进度偏差

正确答案:查看最佳答案

第111题:下列关于工程质量统计分析方法的说法中，正确的是有()。

A.分层法是将调原始数据按某一性质进行分组.整理的分析方法，是质量控制统计分析方法中最基本的一种方法

B.排列图法是利用排列图寻找影响质量主次因素的一种有效方法，将累计频率达到90%的因素，确定为主要因素

C.通过直方图的观察与分析，可了解产品质量的波动情况，掌握质量特性的分布规律

D.影响生产过程和产品质量的原因，可分为系统性原因和偶然性原因

E.对于控制图，当点子几乎全部落在控制界线内，即可判断生产过程基本上处于稳定状态

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第112题:在施工过程中，调整施工进度计划的技术措施包括()。

A.增加工作面

B.改进施工计划

C.增加施工人员

D.采用更先进的施工机械

E.采用更先进的施工工艺和施工技术

正确答案:查看最佳答案

第113题:施工单位实施工程质量控制活动的质量记录资料有()。

A.施工现场质量管理检查记录

B.施工图设计文件审查记录

C.施工过程作业活动质量记录

D.工程材料质量记录

E.工程有关合同文件评审记录

正确答案:查看最佳答案

第114题:下列文件中，需要由总监理工程师签署意见的有()。

A.开工报审表

B.检验批验收记录

C.分项工程验收记录

D.分部工程报验表

E.施工控制测量成果报验表

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第115题:下列费用中，属于施工机械使用费的有()。

A.折旧费

B.经常修理费

C.安装费

D.操作人员保险费

E.场外运费

正确答案:查看最佳答案

第116题:确定关键线路的依据是()

A.从起点节点开始到终点节点为止，各工作的自由时差都为零

B.从起点节点开始到终点节点为止，各工作的总时差都相等

C.从起点节点开始到终点节点为止，线路时间最长

D.从起点节点开始到终点节点为止，各工作的总时差最小

E.从起点节点开始到终点节点为止，各工作的自由时差最小

正确答案:查看最佳答案

第117题:工程地质勘察包括的工作内容有()。

A.选址勘察

B.详细勘察

C.水质勘察

D.环境勘察

E.施工勘察

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--福建省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建筑信息通，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:工程地质勘察，包括选址勘察.初步勘察.详细勘察以及施工勘察。

第118题:工程项目一般要经历()三个时期。

A.投资前期

B.生产经营时期

C.建设时期

D.存活期

E.衰退期

正确答案:查看最佳答案

第119题:在施工阶段，监理人员在造价控制方面的业务内容包括()。

A.对设计变更方案进行技术经济比较

B.对工程量进行计量

C.编制施工组织设计方案

D.签署工程付款凭证

E.对工程造价目标进行风险分析，制定防范性对策

正确答案:查看最佳答案