一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:关于法人的说法，正确的是()

A.法人以其登记注册地为住所

B.企业法人自取得营业执照时取得法人资格

C.非企业法人是指行政法人和事业法人

D.建设单位可以是没有法人资格的其他组织

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年最新甘肃省一级建造师法律法规题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:定作合同对于支付报酬的期限没有约定或者约定不明，又不能达成补充协议，按照合同有关条款或者交易习惯也不能确定的，定作人应当在()支付报酬。

A.合同生效后

B.交付工作成果时

C.完成工作成果50%

D.完成全部工作成果前

正确答案:查看最佳答案

第2题:关于招标文件的说法,正确的是()

A.招标文件的要求不得高于法律规定

B.潜在投标人对招标文件冇异议的,招标人做岀答复前,招标投标活动继续进行

C.招标文件中载名的投标有效期从提交投标资格预审文件之日起算

D.招标人修改已发出的招标文件,应当以书面形式通知所有招标文件收受人

正确答案:查看最佳答案

第3题:甲与乙订立了一份施工项目的材料采购合同，货款为40万元，乙向甲支付定金4万元，如任何一方不履行合同应支付违约金6万元。甲因将施工材料另卖他人而无法向乙完成交付，在乙提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是()。

A.请求甲支付违约金6万元

B.请求甲双倍返还定金8万元

C.请求甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元

D.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年最新甘肃省一级建造师法律法规题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:可撤销的建设工程施工合同，有权撤销的机构是()。

A.人民法院

B.建设行政主管部门

C.工商行政主管部门

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考査的是可撤销合同。P134

第5题:人民法院审理行政案件，不适用()。

A.调解

B.开庭审理

C.公开审理

D.两审终审制

正确答案:查看最佳答案

第6题:关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是()。

A.项目经理部具备法人资格

B.项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目上的管理者

C.项目经理部行为的法律后果由其自己承担

D.项目经理部是施工企业内部常设机构

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年最新甘肃省一级建造师法律法规题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:根据《水污染防治法》,关于施工现场水污染防治的说法,正确的是()

A.禁止利用无防渗漏措施的沟渠输送含有毒污染物的废水

B.在具有特殊经济文化价值的水体保护区内,禁止设置排污口

C.禁止向水体排放含低放射性物质的废水

D.禁止向水体排放生活污水

正确答案:查看最佳答案

第8题:某建设工程施工合同约定，合同工期为9个月，合同价款为2000万元。根据法律规定，建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少应到位资金为()万元。

A.100

B.200

C.600

D.1000

正确答案:查看最佳答案

第9题:下列建筑施工企业安全生产许可证违法行为中，应当承担“吊销安全生产许可证”法律责任的违法行为是()

A.取得安全生产许可后，发生较大安全事故的

B.转让安全生产许可证擅自进行生产的

C.未取得安全生产许可证擅自进行生产的

D.为取得安全生产许可有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年最新甘肃省一级建造师法律法规题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:担任施工项目负责人的注册建造师，在所负责的工程项目竣工验收手续办结前，不得变更注册到另一施工企业，除非()。

A.施工企业同意更换项目负责人

B.建设单位与施工企业产生了合同纠纷

C.因不可抗力暂停施工

D.建设单位同意更换项目负责人

正确答案:查看最佳答案

第11题:下列责任种类中，属于行政处罚的是()

A.管制

B.赔偿损失

C.返还财产

D.罚款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:P45~46，A属于刑罚，BC属于民事责任，D属于行政处罚。民事责任.行政责任.刑事责任种类的区分，每年考1分。

第12题:劳动争议仲裁委员会由劳动行政部分代表.同级工会代表.用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由()担任。

A.同级工会代表

B.劳动行政部门代表

C.用人单位代表

D.人民法院指定的人员

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年最新甘肃省一级建造师法律法规题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:某工程夜间施工产生的噪声严重影响相邻小区居民的休息,小区居民与该工程施工企业谈判,要求其停止夜问施工,并给予赔偿。该施工企业与小区居民之间债发根据是()

A.侵权

B.不当得利

C.无因管理

D.合同

正确答案:查看最佳答案

第14题:划拨土地使用权只能由()人民政府依法批准。

A.中央

B.省级以上

C.镇级以上

D.县级以上

正确答案:查看最佳答案

第15题:关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是()。

A.实用新型以申请时所附的说明书为准

B.建设工程发明以其附图为准

C.外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准

D.三类专利均以权利要求的内容为准

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年最新甘肃省一级建造师法律法规题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:王某与某信用社签订一份贷款合同，信用社要求王某提供保证人。依照我国《担保法》的规定，下列主体可以作为保证人的是()。

A.某大学教授

B.某企业财务科

C.某公立小学

D.某街道办事处

正确答案:查看最佳答案

第17题:根据《环境保护税法》，下列情形中，减征环境保护税的有()。

A.纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准30%的

B.机动车.铁路机车.非道路移动机械.船舶和航空器等流动污染源排放应税污染物的

C.依法设立的城乡污水集中处理.生活垃圾集中处理场所排放相应应税污染物，不超过国家和地方规定的排放标准的

D.纳税人综合利用的固体废物，符合国家和地方环境保护标准的

正确答案:查看最佳答案

第18题:某施工企业职工在工程施工中受伤，职工认为应属于工伤，用人单位不认为是工伤的，则应由()承担举证责任。

A.职工本人

B.工商治疗机构

C.用人单位

D.社会保险行政部门

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年最新甘肃省一级建造师法律法规题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:劳动行政部门自收到集体合同文本之日起()内未提出异议的，集体合同即行生效。

A.5日

B.10日

C.15日

D.30日

正确答案:查看最佳答案

第20题:某施工合同约定，工程通过竣工验收后2个月内，结清所有工程款。2017年9月1日工程通过竣工验收，但直到2017年9月20日施工企业将工程移交建设单位，之后建设单位一直未支付工程余款。2018年5月1日，施工企业将建设单位起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息，法院查明，该合同约定的欠款利率为2%，同期同类贷款利率为7%。则利息起算日及利率标准分别为()。

A.2017年11月21日，2%

B.2017年11月21日，2%

C.2018年5月2日，7%

D.2017年11月2日，2%

正确答案:查看最佳答案

第21题:国家标准.行业标准的制定一般分为()四个程序。

A.准备.征求意见.修正.送审

B.征求意见.修正.送审.报批

C.准备.专家会审.征求意见.报批

D.准备.征求意见.送审.报批

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年最新甘肃省一级建造师法律法规题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向供应商丙采购，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情况，关于甲.乙行为的说法，正确的是()。

A.乙的行为属于法定代理

B.甲有权拒绝接受这批普通水泥

C.如甲拒绝，应由乙承担付款义务

D.甲应承担付款义务

正确答案:查看最佳答案

第23题:关于留置的说法，正确的是()。

A.留置权属于债权

B.债权人不负责保管留置物

C.建设工程合同可以适用留置权

D.留置权基于法定而产生

正确答案:查看最佳答案

第24题:下列代理行为中，不属于无权代理行为的是()。

A.没有合法授权

B.超越代理权

C.代理权授权不明确

D.代理权终止

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年最新甘肃省一级建造师法律法规题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:根据《著作权法》著作权是()

A.随作品的发表而自动产生

B.随作品的创作完成而自动产生

C.在作品上加注版权后自动产生

D.在作品以一定的物质形态固定后产生

正确答案:查看最佳答案

第26题:按照《建筑业企业资质管理规定》，企业未按照规定要求提供企业信用档案信息的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可以()

A.降低资质等级

B.撤回资质证书

C.处以相应罚款

D.吊销资质证书

正确答案:查看最佳答案

第27题:根据《物权法》，下列各项财产作为抵押物时，抵押权自登记时设立的是()。

A.正在建造的船舶.航空器

B.交通运输工具

C.生产设备.原材料

D.正在建造的建筑物

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年最新甘肃省一级建造师法律法规题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:ABC抵押权自抵押合同生效时设立

第28题:根据《招标投标违法行为记录公告暂行办法》,关于建筑市场诚信行为公告的说法,正确的是()。

A.招标投标违法行为记录公告在任何情况下都不得公开涉及国家秘密.商业秘密和个人隐私的记录

B.对于取消担任评标委员会成员资格的行政处理决定应当给予公告

C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的,可向公告部门提出书面更正申请,公告部门应在接到申请后停止公告

D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间,公告部门应暂停对违法行为记录的公告

正确答案:查看最佳答案

第29题:关于施工企业资质证书的申请.延续和变更的说法，正确的是()。

A.企业首次申请资质应当申请最低等级资质，但增项申请资质不必受此限制

B.施工企业发生合并需承继原建筑业企业资质的，不必重新核定建筑业企业资质等级

C.被撤回建筑业企业资质的企业，可以在资质被撤回后6个月内，向资质许可证机关提出核定低于原等级同类别资质的申请

D.资质许可机关逾期为做出资质准予延续决定的，视为准予延续

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工企业资格证书的申请.延续和变更。选项A增项申请，也应当申请最低等级。选项B，施工企业发生合并需继承原建筑企业的资质的，余姚重新核定建筑企业资质等级。选项C，被撤回建筑企业资质的企业，可以在资质被撤回后3个月内，向资质许可证机关提出核定低于原等级同类别资质的申请。

第30题:货运合同的托运人未按照约定包装货物，承运人可以()。

A.留置货物

B.要求赔偿

C.解除合同

D.拒绝运输

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年最新甘肃省一级建造师法律法规题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:工程建设行业标准应当适时进行复审，确认其继续有效或予以修订.废止，一般()复审一次。

A.2年

B.3年

C.4年

D.5年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照《标准化法》规定，工程建设行业标准实施后，根据科学技术的发展和工程建设的实际需要，该标准的批准部门应当适时进行复审，确认其继续有效或予以修订.废止，一般也是5年复审1次。

第32题:下列不属于合同应具有的特征是()。

A.合同是一种法律行为

B.合同当事人的法律地位平等

C.合同可以设立.变更.终止民事权利义务

D.合同的成立无须两个以上的当事人

正确答案:查看最佳答案

第33题:关于发的效力层级的说法,正确的是()。

A.当一般规定与特别规定不一致时,优先适用一般规定

B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章

C.特殊情况下,法律.法规可以违背宪法

D.行政法规的法律地位仅次于宪法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年最新甘肃省一级建造师法律法规题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:施工许可证的法定审批条件中，对施工图设计文件的要求是应当满足()。

A.施工需要并按规定通过审查

B.施工进度的要求

C.主要设备材料订货的要求

D.施工安全的要求

正确答案:查看最佳答案

第35题:下列情形中，属于弄虚作假.骗取中标的情形是()。

A.共同抬高投标报价

B.借用他人资质证书

C.行贿评标专家谋取高分

D.低价中标.高价索赔

正确答案:查看最佳答案

第36题:根据《环境保护法》，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚，可以按日连续处罚。关于“按日连续处罚”的说法，正确的是()。

A.责令改正，拒不改正的，可以按原处罚数额按日连续处罚

B.是否可以按日连续处罚，与是否责令改正无关

C.责令改正，拒不改正的，可以重新确定处罚数额按日连续处罚

D.地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年最新甘肃省一级建造师法律法规题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:根据《绿色施工导则》，关于临时用地指标和临时用地保护的说法，正确的是()。

A.根据施工规模及现场条件等因素合理确定设施的占地指标，临时设施的占地面积应该按用地指标所需的一半面积设计。

B.要求平面布置合理.紧凑，在满足环境.职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于80%

C.应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度的减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境

D.利用和保护施工用地范围内原有绿色植被，对于施工周期较短的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化。

正确答案:查看最佳答案

第38题:下列关于法人的表述，错误的是()。

A.企业法人分立.合并的，应当向登记机关办理登记但无需公告

B.企业法人分立.合并的，其权利和义务由变更后的法人享有和承担

C.有独立经费的机关从成立之日起，具有法人资格

D.具有法人条件的事业单位.社会团体，依法不需要办理法人登记的，从成立之日起，具有法人资格

正确答案:查看最佳答案

第39题:乙向甲租了一套设备，在甲不知道的情况下，乙与丙签订合同，把该套设备卖给了丙。下列说法正确的是()。

A.由于乙没有处分权，因此买卖合同无效

B.如合同签订后，甲将设备卖给乙，则合同确定有效

C.如丙订立合同之后知道乙没有处分权，则合同无效

D.如果设备已经交付给丙，则合同有效

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年最新甘肃省一级建造师法律法规题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题所述的合同实际上是一个效力待定的合同，无处分权人订立的合同，经权利人追认后或无处分权人在订立合同后取得处分权时，合同才有效，因此只有B是最符合题意的。

第40题:甲砂场将应发给乙建筑公司的2500M3细砂发给了丙路桥公司，3D后，甲砂场向丙路桥公司索取这批细砂。所产生的债权债务关系是()之债。

A.合同

B.侵权

C.无因管理

D.不当得利

正确答案:查看最佳答案

第41题:甲施工企业与乙劳务派遗公司订立劳务派遑协议，由乙向甲派追员工丁某，,关于该用工关系的说法，正确的是()。

A.丁某工作时因工受伤,甲应当申请工伤认定

B.在派追期间,甲被宣告破产,可以将丁某退回乙

C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训

D.在派追期间,丁被退回的,乙不再向其支付劳动报酬

正确答案:查看最佳答案

第42题:住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定，对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，()应当组织专家对专项方案进行论证。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.设计单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年最新甘肃省一级建造师法律法规题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:下列合同订立的原则中，可以作为合同当事人的行为准则，防止当事人滥用权利，保护当事人合法权益，维护和平衡当事人之间的利益的原则是()。

A.合法原则

B.诚实信用原则

C.公平原则

D.自愿原则

正确答案:查看最佳答案

第44题:下列法人中,属于特别法人的是()。

A.基金会法人

B.事业单位法人

C.社会团体法人

D.机关法人

正确答案:查看最佳答案

第45题:根据《企业所得税法》，下列纳税人中，属于企业所得税纳税人的是()。

A.私营企业

B.个体工商户

C.个人独资企业

D.合伙企业

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年最新甘肃省一级建造师法律法规题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:甲公司于010年10月6日以每桶60元的价格购买了乙建材商一批化工材料，约定10月20日将这批材料送抵指定地点。但直到10月26日甲仍未收到这批材料，被乙方告知该材料市场价格已上涨为每桶65元，要求甲补交每桶5元的价差。对此价格问题，正确的解决办法是()。

A.应执行新价格

B.应执行原价格

C.甲应承担一半价差

D.乙应承担大部分价差

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于买卖合同，逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。本题中，乙逾期交货，因而应执行原价格。

第47题:根据《建筑施工企业主要负责人.项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》，属于项目负责人安全生产职责的是()。

A.建立项目安全生产管理体系

B.建立安全生产管理制度

C.监控分部分项工程

D.及时报告质量问题

正确答案:查看最佳答案

第48题:甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了等级，乙将自己的土地使用权让给丙。

A.甲的地役权因办理等级而设立

B.乙转让土地使用权应经甲同意

C.土地所有权人设立地役权不必经乙同意

D.甲的地役权对丙具有约束力

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年最新甘肃省一级建造师法律法规题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:以下符合建设工程节能管理规定的是()。

A.注册建造师不执行节能强制标准的，吊销资格证书

B.既有建筑节能改造，主要是围护结构和供热系统改造

C.国家鼓励对无毒无害的固体废物进行填埋.焚烧

D.施工单位应当对进场的防水材料进行节能性能查验

正确答案:查看最佳答案

第50题:甲委托乙采购一种新材料并签订了材料采购委托合同，经甲同意，乙将新材料采购事务转委托给丙。关于该转委托中责任承担的说法，正确的是()。

A.乙对丙的行为承担责任

B.乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担责任

C.甲与乙对丙的行为承担连带责任

D.乙对丙的选任及其对丙的指示，由甲与乙承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

第51题:分，但甲公司的投标书于2010年3月20日11:02分才送达。对于此投标书，评标委员会()。

A.对甲公司的投标文件进行审查不合格后拒收

B.对甲公司的投标文件进行审查合格后接受

C.应直接拒收

D.考虑到甲公司实力比较雄厚，所以接受

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年最新甘肃省一级建造师法律法规题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:不同行政法规对同一事项的规定，新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由()裁决。

A.国务院主管部门

B.最高人民法院

C.国务院

D.全国人大常委会

正确答案:查看最佳答案

参考解析:P6“(五)需要由有关机关裁决适用的情况”第2段。

第53题:中标候选人的经营.财务状况发生较大变化，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由()按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

A.招标人

B.招标人授权的招标代理机构

C.重新组成的评标委员会

D.原评标委员会

正确答案:查看最佳答案

第54题:在建设工程知识产权侵权的民事责任中,确定赔偿损失数额,首选的方法是()。

A.参照该知识产权许可使用费的数额合理确定

B.由人民法院确定给予一定数额的赔偿

C.按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定

D.按照侵权人因侵权所获得的利益确定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年最新甘肃省一级建造师法律法规题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:施工企业与钢材经销商签订购销合同，总货值为60万元，双方在协商定金数额时发生意见分歧。根据我国《担保法》的规定，该定金的数额最多为()万元。

A.3

B.6

C.12

D.18

正确答案:查看最佳答案

第56题:关于委托合同法律特征的说法，正确的是()。

A.应当是有偿合同

B.委托事务只能是法律行为

C.受托人不得转委托

D.是一种典型的提供劳务的合同

正确答案:查看最佳答案

第57题:关于定金的表述，不正确的是()。

A.债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回

B.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金

C.定金合同从合同成立之日起生效

D.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20％

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年最新甘肃省一级建造师法律法规题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:关于城市.镇规划许可证的说法，正确的是()。

A.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得划拨土地之后，方可向城市.县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请

B.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证之后，才能取得国有土地使用权。

C.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地

D.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市.县人民政府建设行政主管部分领取建设用地规划许可证

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在城市.镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地，经县级以上人民政府审批后，由土地主管部门划拨土地。P53.

第59题:关于投标保证金的说法，正确的是()。

A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

B.投标保证金不得超过招标项目估算价的10%

C.实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出

D.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金，但无需支付银行同期存款利息

正确答案:查看最佳答案

第60题:工程施工中所造成的下列损失中，承包人不承担任何损失的是()。

A.承包方与监理方串通造成的损失

B.承包方不履行保修义务所造成的损失

C.发包方采购的材料运抵现场尚未验收的时间段内出现偷盗造成的损失

D.工程经竣工验收合格后尚未交付发包方使用的时间段内出现偷盗造成的损失

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年最新甘肃省一级建造师法律法规题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题中选项A是由承包人承担连带赔偿责任，选项B.D则完全是由承包人承担赔偿责任，但是C与D虽然都是出现偷盗造成的损失，但选项C是发包方采购的材料运抵现场尚未验收，其保管责任不属于承包人，选项D是承包人完成的工作成果，在未交付发包方使用前，保管责任属于承包人，因此，本题选C。

第61题:施工合同履行过程中出现以下情况，当事人一方可以免除违约责任的是()。

A.因为三通一平工期拖延，发包方不能在合同约定的时间内给承包商提供施，丁场地

B.因为发包方拖延提供图纸，导致工期拖延

C.因为发生洪灾，承包方无法在合同约定的工期内竣工

D.因为承包方自有设备损坏，导致工期拖延

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《合同法》中规定，合同履行过程中出现违约情况的，只有在不可抗力情况或者合同约定的事由下可以免除当事人的责任，本题中只有选项C是发生洪灾后出现的违约。

第62题:在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，建设单位在依法办理用地批准手续前，必须先取得该工程()。

A.施工许可证

B.建设工程规划许可证

C.拆迁许可证

D.建设用地规划许可证

正确答案:查看最佳答案

第63题:孙某承租了赵某的一套单元房。租用期间，该单元房安装的太阳能热水器管道由于老化漏水，孙某遂通知了赵某，但多日未见修复。孙某便自行请工人维修，并支付维修费45元。此修理费应由()。

A.孙某负担

B.双方协商由谁负担

C.赵某负担

D.双方各负担一半

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年最新甘肃省一级建造师法律法规题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:根据《绿色施工导则》，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用()作为混凝土搅拌用水.养护用水.冲洗用水和部分生活用水。

A.地下水

B.市政自来水

C.雨水

D.中水

正确答案:查看最佳答案

第65题:关于评标的说法，正确的是()

A.评标委员会认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标

B.招标项目设有标底的，可以以投标报价是否接近标底作为中标条件

C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果.

D.标文件中有含义不明确的内容的，评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清，说明

正确答案:查看最佳答案

第66题:专利权保护的最主要对象是()。

A.发明

B.实用新型

C.外观设计

D.著作权作品

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年最新甘肃省一级建造师法律法规题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:在保险合同中，负有支付保险费义务的当事人是()。

A.受益人

B.保险人

C.被保险人

D.投保人

正确答案:查看最佳答案

第68题:关于调解与和解，以下说法正确的是()。

A.和解与调解的区别在于是否有第三人参加

B.诉讼阶段当事人达成的和解协议，具有强制执行效力

C.在人民法院执行程序中，当事人不能再进行和解

D.当事人按约定对纠纷申请仲裁后，就不能再通过和解方式解决争议

正确答案:查看最佳答案

第69题:根据《环境噪声污染防治法》,关于建设项目环境噪声污染防治的说法,正确的是()。

A.建设项目可能产生环境噪声污染的,施工企业必须提出环境影响报告书

B.环境影响报告书中应当有施工企业的意见

C.环境影响报告书应当报环境保护行政主管部门批准

D.环境影响报告书,应当征得该建设项目所在地单位和居民的同意

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年最新甘肃省一级建造师法律法规题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:依据合同不同的分类标准，建设工程合同属于()。

A.有名合同

B.双务合同

C.单务合同

D.无偿合同

E.有偿合同

正确答案:查看最佳答案

第71题:下列关于建筑工程节能验收的表述，正确的是()。

A.单位工程竣工验收应在建筑节能分部工程验收合格后进行

B.建筑节能分项工程验收应由监理工程师组织

C.建筑节能分部工程验收由总监理工程师组织

D.建筑节能《分部工程质量验收表》由项目经理和施工单位负责人签字

E.建筑节能质量评估应有监理工程师和项目经理签字

正确答案:查看最佳答案

第72题:下列关于《中华人民共和国担保法》的说法正确的是()。

A.担保合同是从合同，主合同无效，担保合同也无效

B.担保方式主要有抵押.质押.保证.订金.留置

C.第三人为债务人向债权人提供担保时，不可以要求债务人提供反担保

D.反担保同时也适用于《担保法》的规定

E.担保的目的是保障特定债权实现

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年最新甘肃省一级建造师法律法规题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:下列情形中，属于我国法律规定的行政诉讼受案范围的是()。

A.对拘役不服的

B.行政机关工作人员对奖惩决定不服的

C.认为行政机关侵犯其财产权的

D.认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的

E.认为行政机关制定发布的具有普遍约束力的决定违法的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法院不受理公民.法人或者其他组织对下列事项提起的诉讼:国防.外交等国家行为;(2)行政法规.规章或者行政机关制定.发布的具有普遍约束力的决定.命令;(3)行政机关对行政机关工作人员的奖惩.任免等决定;(4)法律规定由行政机关最终裁决的具体行政行为。

第74题:关于无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，不正确的是()。

A.无资质承包主体签订的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护

B.实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利

C.实际施工人以发包人为被告主张权利时，则与转包人.违法分包人无关

D.建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任

E.该施工合同有效，可予以价款结算

正确答案:查看最佳答案

第75题:关于行政纠纷的说法,正确的有()

A.行政纠纷是平等主体间的财产纠纷

B.只要发生行政纠纷,当事人就可以自主选择申请行政复议或提起行政诉讼

C..行政诉讼的被告只能是行政机关

D.要当事人对行政复议决定不服,就可以向人民法院提起行政诉讼

E.行政纠纷的法律解决途径有行政复议和行政诉讼

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年最新甘肃省一级建造师法律法规题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:《合同法》规定，要约邀请包括()等。

A.拍卖公告

B.招标公告

C.递交投标文件

D.招股说明书

E.寄送价目表

正确答案:查看最佳答案

第77题:下列有关应急救援预案的规定，正确的是()。

A.施工单位应组织专家对本单位的应急预案进行评审

B.专项应急预案应当规定应急指挥组织机构与职责及应急预案体系.事故风险描述

C.按照分级属地原则，向安全生产监督管理部门和有关部门进行告知性备案

D.可分为综合应急预案.专项应急预案和现场处置方案

E.每年至少组织一次综合应急预案演练和专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练

正确答案:查看最佳答案

第78题:在下列内容中，不可以做保证人的是()。

A.公民

B.国家机关

C.以公益为目的的事业单位

D.社会团体

E.企业法人的分支机构

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年最新甘肃省一级建造师法律法规题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:导致中标无效的情形有()

A.依法必须进行招标项目的招标人向他人泄露标底,影响中标结果的

B.投标人向招标人展示工程业绩.企业实力,谋取中标的

C.投标截止日期以前投标人撒回已提交的招标文件进行修改的

D.招标人要求投标人提交投标保证金的

E.依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的

正确答案:查看最佳答案

第80题:下列行政责任的承担方式中,属于行政处分的有()

A.警告

B.记过

C.降级

D.撤职

E.罚款

正确答案:查看最佳答案

第81题:根据2012年8月经修改后颁布的《民事诉讼法》第58条规定，下列选项中可以被委托为诉讼代理人的包括()。

A.律师

B.当事人的近亲属

C.被推荐的公民

D.法律工作者

E.当事人所在单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年最新甘肃省一级建造师法律法规题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:“下列人员可以被委托为诉讼代理人:(1)律师.基层法律服务工作者;(2)当事人的近亲属或者工作人员;(3)当事人所在社区.单位以及有关社会团体推荐的公民

第82题:按照《建设工程质量保证金管理暂行办法》中关于工程建设缺陷责任期的规定，下列说法中正确的是()。

A.缺陷责任期一般为6个月.12个月或24个月

B.缺陷责任期从工程通过竣(交)工验收之日起计

C.承包人导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计

D.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后进人缺陷责任期

E.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后60天，自动进入缺陷责任期

正确答案:查看最佳答案

第83题:企业拖欠劳动报酬,则劳动者可以处理该争议的途径有()。

A.向企业调解委员会申请调解

B.向用人单位所在地的劳动仲裁委员会申请仲裁

C.向约定的仲裁委员会申请仲裁

D.直接向人民法院起诉

E.直接向人民法院申请支付令

正确答案:查看最佳答案

第84题:根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)规定》存在下列情形之一的，属于承包单位违法分包()。

A.施工单位将工程分包给个人的

B.施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的

C.施工合同中没有约定，又未经建设单位认可，施工单位将其承包的部分工程交由其他单位施工的

D.施工总承包单位将房屋建筑工程的主体结构的施工分包给其他单位的

E.专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年最新甘肃省一级建造师法律法规题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第85题:根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，属于申报历史文化名城.名镇.名村条件的有()。

A.保存文物特别丰富

B.历史建筑集中成片

C.保留着传统自然格局和地理风貌

D.集中反映本地区建筑的文化特色.民族特色

E.历史上曾经作为政治.经济.文化.交通中心或者军事要地

正确答案:查看最佳答案

第86题:根据《生产安全事故应急预案管理力法》,生产经营单位应急预案应当及时修订并归档的情形有()。

A.应急指挥机构及其职责发生调整的

B.面临的事故风险发生重大变化的

C.重要应急资源发生重大变化的

D.在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的

E.单位经营情况发生变化的

正确答案:查看最佳答案

第87题:关于仲裁协议效力的说法，正确的有()

A.合同无效，仲裁协议亦无效2016年一级建造师《工程法规》真题答案

B.仲裁协议有效，当事人也可以向法院提出诉讼

C.仲裁委员会有权裁决超出仲裁协议约定范围的争议

D.有效仲裁协议排除法院的司法管辖权

E.有效的仲裁协议对双方当事人均有约束力

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年最新甘肃省一级建造师法律法规题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是仲裁协议的效力。A选项，合同无效不影响解决争议的条款，B选项，有效的仲裁协议就应该纠纷排除法院的管辖，C选项，仲裁的事项应在协议中明确，不得超出约定范围裁决。

第88题:关于人民法院调解民事案件的说法,正确的有()。

A.人民法院进行调解,只能由审判员一人进行调解

B.人民法院只能在双方当事人都同意的情况下进行调解

C.调解达成协议,人民法院应当制作调解书

D.能够即时履行的案件,人民法院可以不制作调解书

E.调解书一经制作,即发生法律效力

正确答案:查看最佳答案

第89题:当事人就合同履行地点约定不明确，不能达成补充协议，又不能根据合同有关条款和交易习惯确定的，则()。

A.给付货币的，在接受货币一方所在地履行

B.交付不动产的，在不动产所在地履行

C.履行义务一方有权选择履行地点

D.其他标的，在履行义务一方所在地履行

E.接受履行方有权选择履行地点

正确答案:查看最佳答案

第90题:关于安全专项施工方案审核的说法，正确的有()。

A.专项方案应当由施工企业技术部门组织本企业施工技术.安全.质量等部门的专项技术人员进行审核

B.专项方案经审核合格的。由施工企业安全部门负责人签字

C.实行施工总承包的，专项方案应当由总承包企业技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字

D.不需专家论证的专项方案，经施工企业审核合格后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字延课手续

E.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工企业组织召开专家论证会。

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年最新甘肃省一级建造师法律法规题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是安全专项施工方案的审核。专项方案应当由施工企业技术部门组织本企业施工技术.安全.质量等部门的专项技术人员进行审核，专项方案经审核合格的。由施工单位技术部门负责人签字。实行施工承包的，专项方案应当由总承包企业技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字，不需专家论证的专项方案，经施工企业审核合格后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字，超过一定规模的危险性较大的分项工程专项方案应当由施工企业组织召开专家论证会。

第91题:关于违约赔偿损失的说法，正确的有()。

A.当事人可以在违约金之外约定赔偿金额

B.损失赔偿额应相当于违约所造成的损失

C.约定赔偿损失优先于法定赔偿损失

D.损失赔偿额不得超过违约一方订立合同时预见的违约可能造成的损失

E.损失赔偿额不包括未违约一方为防止损失扩大而支出的费用

正确答案:查看最佳答案

第92题:关于土地权属的说法，正确的有()。

A.城市郊区的土地归国家所有

B.自留地归集体所有

C.城市市区土地归国家所有

D.农村土地均归集体所有

E.宅基地归农民个人所有

正确答案:查看最佳答案

第93题:下列当事人提出的证据中，可以单独作为认定案件事实的有()。

A.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言

B.与书证原件核对无误的复印件

C.无法与原件.原物核对的复印件.复制品

D.有其他证据佐证并以合法手段取得的.无疑点的视听资料

E.无正当理由未出庭作证的证人证言

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年最新甘肃省一级建造师法律法规题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第94题:在建设工程专利保护中，专利权人有证据证明他人正在实施侵权专利权的行为，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施。关于该专利权人向人民法院申请责令停止有关行为措施的说法，正确的有()。

A.申请人提出申请时，应当提供担保

B.人民法院裁定责令停止有关行为，应当立即执行

C.人员法院应当自接受申请之时起24小时内作出裁定

D.当事人对人民法院责令停止有关行为的裁定不服的，可以提出上诉

E.申请人自人民法院采取责令停止有关行为的措施之日其15日内不起诉的，人民法院应当解除该措施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程专利权的保护。C选项，人民法院应当自接受申请之日起48小时内作出裁定，D选项，当事人对人民法院责令停止有关行为的裁定不服的，可以复议一次。

第95题:甲将一设备出租给了乙，租期3个月。乙未经甲同意便将这一设备转租给丙。在赁期限还有20天届满时，甲通过其他渠道得知这个情况后，便解除了与乙的租赁合同，收回了设备，由此给丙带来了损失。按照租赁合同的法律规定，下列说法中正确的有()。

A.甲可以解除合同

B.甲提前解除合同要承担违约责任

C.甲和乙应共同承担给丙造成的损失

D.丙只能白认倒霉

E.乙应承担给丙造成的损失

正确答案:查看最佳答案

第96题:关于评标，下列说法不正确的是()。

A.评标委员会成员名单一般应于开标前确定，且该名单在中标结果确定前应当保密

B.评标委员会的人数为5人以上的奇数，其技术经济专家不少于成员总数的2/3

C.评标委员会完成评标后，应当直接确定中标人

D.评标委员会成员不得与任何投标人进行私人接触

E.评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，不可以否决所有投标

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年最新甘肃省一级建造师法律法规题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第97题:根据《注册建造师执业管理办法》的规定，注册建造师不得有的行为包括()。

A.不按设计图纸施工

B.使用不合格设备.建筑构(配)件

C.签署弄虚作假或在不合格文件上签章的

D.超出执业范围和聘用企业业务范围从事执业活动

E.变更注册单位，而在另一家企业从事执业活动

正确答案:查看最佳答案

第98题:关于和解的说法，正确的有()

A.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以撤回仲裁申请

B.和解协议具有强制执行力

C.民事诉讼第一审普通程序中，当事人达成和解协议的，应继续进行诉讼程序

D.民事诉讼第二审人民法院审理上诉案件，不适用和解

E.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书

正确答案:查看最佳答案

第99题:建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程。使用过程中，建设单位发现该工程主体结构出现质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉至人民法院。关于该合同纠纷的说法，正确的有()。

A.由于建设单位擅自提前使用，施工单位不需要承担保修责任

B.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款

C.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任

D.主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任

E.主体结构的最低保修期限是设计文件规定的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年最新甘肃省一级建造师法律法规题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！