[点击进入2023版二级注册建造师测试题库]
一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:设备采购合同约定，()任何一方不履行合同应当支付违约金5万元。采购人按照约定向供应商交付定金8万元，合同履行期限届满，供应商未能交付设备，则采购人能获得法院支持的最高请求额是()万元。
A.16
B.5
C.8
D.13
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版二级注册建造师测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。本题中:违约金5万元。5万元违约金和8万元定金二选一:①8万元定金，双倍返还:16万②违约金+定金=5+8=13万元。所以选择A选项。《担保法》规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的，()无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。
第1题:根据《建筑工程施工许可管理办法》的规定，限额以下的小型工程是指工程投资额在()万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程。
A.10
B.15
C.20
D.30
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建筑工程施工许可管理办法》规定，工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。
第2题:下列不属于用益物权的是()。
A.土地所有权
B.建设用地使用权
C.土地承包经营权
D.地役权
正确答案:查看最佳答案
参考解析:用益物权是指权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有.使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权.建设用地使用权.宅基地使用权和地役权。
第3题:施工合同履行过程中场中出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是()。
A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误
B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误
C.施工企业的设备损坏，导致工期延误
D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版二级注册建造师测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:在合同履行过程中，()如果出现法定的免责条件或合同约定的免责事由，违约人将免于承担违约责任。我国的《合同法》仅承认不可抗力为法定的免责事由。《合同法》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见.不能避免并不能克服的客观情况。当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
第4题:甲公司总承包了某建设工程施工任务，其将装饰工程分包给了乙公司，乙以甲的名义与丙公司签订了材料供货合同。随后丙催告甲在一个月内予追认，而甲未作表示。对此，下列说法正确的是()
A.在甲未追认合同之前，丙有撤销合同的权利
B.合同已经生效，甲应当履行合同
C.甲对乙丙签约行为未明确反对，视为同意
D.乙的行为构成表见代理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:表见代理是指行为人虽无代理权，但由于本人的行为，造成了足以使第三人项目其有代理权的表象，而与善意第三人进行的，由本人承担法律后果的代理行为。
第5题:某贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商于合同签订后7日内将3000T钢筋运至某工地，向施工单位履行交货义务。合同签署后，供应商未按合同约定交货，则()。
A.施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责
B.供应商应向施工单位承担违约责任
C.供应商应向贸易公司承担违约责任
D.施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:出卖人有按照合同约定交付标的物的义务，未按合同执行的，将追究其违约责任。施工单位与供应商之间无合同关系不可追究其法律责任。
第6题:根据《绿色施工导则》，力争再利用和回收率达到30%的是()。
A.碎石类建筑垃圾
B.建筑物拆除产生的废弃物
C.土石方类建筑垃圾
D.建筑垃圾
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版二级注册建造师测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%，建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%。对于碎石类.土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋.铺路等方式提高再利用率，力争再利用率大于50%。
第7题:某女职工与用人单位订立劳动合同从事后勤工作，约定劳动合同期限为2年。关于该女职工权益保护的说法，正确的是()。
A.公司应当定期安排该女职工进行健康检查
B.若该女职工哺乳的孩子已满18个月，公司可以安排夜班劳动
C.公司可以安排该女职工在经期从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动
D.若该女职工已怀孕5个月，公司不得安排夜班劳动
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A错误，未成年工需要定期进行健康检查；C错误，哺乳未满一周岁婴儿，不得安排夜班劳动；D错误，怀孕7个月以上的，不得安排夜班劳动
第8题:《建筑工程施工许可管理办法》规定，在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造.装修装饰和与其配套的线路.管道.设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工，建设单位在开工前应当依照本办法的规定，向()申请领取施工许可证。
A.施工单位所在地的县级以上人民政府工商行政管理部门
B.施工单位所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门
C.工程所在地的县级以上人民政府工商行政管理部门
D.工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是建设工程施工许可证的领取。《建筑工程施工许可管理办法》规定，在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造.装修装饰和与其配套的线路.管道.设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工，建设单位在开工前应当依照本办法的规定，向工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。
第9题:下列各项中，属于所有安全规章制度核心的是()。
A.伤亡事故处理报告制度
B.安全生产检查制度
C.安全生产责任制度
D.群防群治制度
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版二级注册建造师测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:建设工程安全生产管理基本制度包括:安全生产责任制度;群防群治制度;安全生产教育培训制度;安全生产检查制度;伤亡事故处理报告制度;安全责任追究制度。其中，安全生产责任制度是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。
第10题:根据《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释》，谢列情形中，造成建设工程质量缺陷，发包人应当承担过错责任的是()。
A.未申领施工许可证
B.延迟提供设计文件
C.拖欠工程款
D.直接指定分包人分包专业工程
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设单位相关的质量责任和义务。建设单位指定分包的工程应片得总包的同意
第11题:关于承接工程业务的说法，正确的是()。
A.企业承揽分包工程，应当取得相应建筑业企业资质
B.不具有相应资质等级的施工企业，可以采取同一专业联合承包的方式满足承揽工程业务要求
C.施工企业与项目经理部签订内部承包协议，属于允许他人以本企业名义承揽工程
D.自然人可以成为承揽分包工程业务的主体
正确答案:查看最佳答案
参考解析:施工单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。P53
第12题:关于工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收，下列说法中，正确的是()。
A.分期建设分期投入生产的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收
B.需进行试生产的建设项目，环境保护设施应当自建设项目投入试生产日起1个月内申请验收
C.建设行政主管部门收到验收申请之日起15日内，完成验收
D.环境保护设施验收不合格，主体工程正式投入生产的，由建设行政主管部门责令停止生产
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版二级注册建造师测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考察的是建设工程竣工环保验收，选项B，需要进行试生产的，建设单位应当自投入试生产之日起3个月内申请验收。选项C，环境保护部门自收到申请之日起30日内完成验收。选项D，应由环境保护行政主管部门责今停止生产或者使用，参见教材P280-P281
第13题:行政处分的方式是()。
A.没收非法财产
B.吊销营业执照
C.行政拘留
D.记过.撤职.开除等
正确答案:查看最佳答案
参考解析:行政处分是指国家机关.企事业单位对所属的国家工作人员违法失职行为尚不构成犯罪，依据法律.法规所规定的权限而给予的一种惩戒。行政处分种类有:警告.记过.记大过.降级.撤职.开除。
第14题:3月1日，某建筑公司从劳动力市场招聘了一批工人，约定试用期为3个月。3月10日上午工人到公司正式报到上岗，7月1日公司与这批工人签订了劳动合同。公司与工人的劳动关系建立的时间是()。
A.3月1日
B.3月10日
C.6月10日
D.7月1日
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是建立劳动关系的时间。用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。《劳动合同法》规定，建立劳动关系，应当订立书面劳动合同。已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起1个月内订立书面劳动合同。
第15题:关于保险索赔的说法，正确的是()。
A.保险事故发生后，投保人.被保险人或者受益人仅需向保险人提供**保险视乎的原因和损失程度有关的证明和资料
B.保险人认为有关的证明和资料不完整的，可以多次通知投保人.被保险人或者受益人补充提供
C.对其赔偿或者给付保险金的数额不能确定的，保险人应在最终确定**或者给付保险金的数额后一次性支付保险金
D.投保人重复保险的，除合同另有约定外，各保险人按照其保险金额与保险金额总和的比例承担赔偿保险金的责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版二级注册建造师测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第16题:甲施工企业与乙建筑材科公司订立了建筑材料买卖合同，合同总价款300万元双方约定定金为80万元。合同订立后，甲仅向乙交付了55万元定金。关于本合同中定金的说法，正确的是()。
A.定金合同自合同订立时成立
B.甲应当补交合同定金5万元
C.甲应当补交合同定金25万元
D.定金数额视为变更为55万元
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A选项错误，定金合同从实际交付定金之日起成立。B.C选项错误，实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更约定的定金数额。定金应当以书面形式约定。当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限。
第17题:下列关于建设单位质量责任和义务的表述，错误的是()。
A.建设单位不得将建设工程肢解发包
B.建设工程发包方不得迫使承包方以低于成本的价格竞标
C.建设单位不得任意压缩合同工期
D.涉及承重结构变动的装修工程施工前，只能委托原设计单位提交设计方案
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建筑法》规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案;没有设计方案的，不得施工。
第18题:某工程在缺陷责任期内发现质量缺陷，经鉴定该缺陷是由于承包人原因造成的。则下列有关承包人责任和费用承担的说法中，错误的是()。
A.承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用
B.承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定扣除保证金，并由承包人承担违约责任
C.承包人维修并承担相应费用后，免除其对工程的一般损失赔偿责任
D.承包人不维修而愿承担费用的，发包人可负责组织维修，并按约从保证金中扣除费用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版二级注册建造师测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》的相关规定:缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定扣除保证金，并由承包人承担违约责任。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任。故选项C正确。
第19题:根据工程承包相关法律规定，建筑业企业()承揽工程。
A.可以超越本企业资质等级许可的业务范围
B.可以另一个建筑施工企业的名义
C.只能在本企业资质等级许可的业务范围内
D.可允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是禁止无资质或越级承揽工程的规定。建筑业企业只能在本企业资质等级许可的业务范围内承揽工程。
第20题:某银行与某投资商签订了担保合同，双方当事人没有约定保证方式，此时应按照()。
A.一般保证承担保证责任
B.连带责任保证承担保证责任
C.部分连带责任保证承担保证责任
D.由双方认定的第三方确定保证责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:保证的方式有两种:(1)一般保证;(2)连带责任保证。当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的，为一般保证。当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的，为连带责任保证。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任。
第21题:施工企业向某律师出具的民事诉讼授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”。下列与诉讼有关的行为中该律师享有代理权的是()。
A.放弃诉讼请求
B.与对方当时进行和解
C.提起上诉
D.提供证据
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版二级注册建造师测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:《民事诉讼法》规定，()“诉讼代理人代为承认.放弃.变更诉讼请求，进行和解.提起反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权”。针对实践中经常出现的授权委托书仅写“全权代理”而无具体授权的情形，最高人民法院还特别规定，在这种情况下不能认定为诉讼代理人已获得特别授权，即诉讼代理人无权代为承认.放弃.变更诉讼请求，进行和解.提起反诉或者上诉。
第22题:房屋建筑施工总承包一级企业法定净资产为()以上。
A.3.6亿元
B.1亿元
C.4000万元
D.800万元
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是企业资质的法定条件和等级。房屋建筑施工总承包一级企业法定净资产为1亿元以上。
第23题:改性沥青混凝土混合料宜采用()拌合。
A.连续式搅拌机
B.移动式搅拌机
C.间歇式搅拌机
D.固定式搅拌机
正确答案:查看最佳答案
第24题:建设单位应将建设工程项目的消防设计图纸和有关资料报送()审核，未经审核或经审核不合格的，不得发放施工许可证，建设单位不得开工。
A.建设行政主管部门
B.公安消防机构
C.安全生产监管部门
D.规划行政主管部门
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版二级注册建造师测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:按照国家工程建筑消防技术标准需要进行消防设计的建筑工程，设计单位应当按照国家工程建筑消防技术标准进行设计，建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核；未经审核或者经审核不合格的，建设行政主管部门不得发给施工许可证，建设单位不得施工。
第25题:某施工合同约定质量标准为合格，监理工程师在巡视时要求承包人"把活儿做得更细些，到时不会少了你们的"。于是项目经理在施工中提高了质量标准，因此增加了费用，则该笔费用应由()承担。
A.发包人
B.承包人
C.监理工程师
D.承包人和发包人共同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是合同的变更。当事人协商一致，可以变更合同。法律.行政法规规定变更合同应当办理批准.登记等手续的，依照其规定。当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更
第26题:某建设项目提交投标文件的截止时间为2015年9月10日上午9点，某施工企业因堵车于2015年9月10日上午9点15分将投标文件送达。则依照法规规定，招标人的正确做法是()。
A.招标人应当拒收
B.经招标办审查批准后，该投标有效，可以进入开标程序
C.经其他全部投标人过半数同意，该投标可以进入开标程序
D.由评标委员会按否决投标处理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点;在截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。
第27题:以下案件中构成工程重大安全事故罪的是()。
A.桥梁施工中，施工企业不按图施工，钻孔灌注桩配筋不足.混凝土强度不够，竣工前夕，桥梁突然下沉坍塌，造成直接经济损失500万元
B.节能改造施工中未通知居民撤离。电焊工无特种作业操作资格证，在施工中违章操作，不慎引发保温层大火，致使居民多人死亡
C.某高层住宅楼施工中，一载满作业工人的施工升降机在运行中突然失控冲顶，从高处坠落，造成升降机中9名工人全部遇难
D.住宅楼施工中，开发商负责人将土方发包给不具有施工资质的单位，随意指示将土方堆放在大楼一侧，土压力过大超过桩基的抗侧能力，致使整栋大楼倒塌，1名工人身亡
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版二级注册建造师测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:D比较难，该案中既不属于偷工减料导致永久工程垮塌，也不属于临时工程临时设施不符合国家标准，而应认定为开发商负责人“违章指挥”。
第28题:某施工企业进行暴(同音字)破施工时，不慎将临近一住宅墙体震裂，该施工企业与住宅居民因()产生了债权债务关系。
A.合同
B.侵权行为
C.不当得利
D.无因管理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是建设工程债的产生和常见种类。债的产生主要有基于合同.侵权.无因管理和不当得利产生。本题中，施工单位侵犯了住宅居民的合法权利，从而导致债的产生，所以属于侵权之债。建筑物.构筑物非自身原因倒塌，建设单位.施工单位承担连带责任，若有其他责任单位，可以追偿;若因其他责任人原因倒塌，责任人承担责任。
第29题:下列责任承担方式，属于行政处罚的是()。
A.拘役
B.罚金
C.停止侵害
D.责令停产停业
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A.B选项属于刑事责任。C选项属于民事责任。
第30题:一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起()。
A.3个月
B.6个月
C.1年
D.2年
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版二级注册建造师测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是建设工程保证担保的方式和责任。一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起六个月。
第31题:甲.乙合同纠纷申请仲裁。甲.乙各选定一名仲裁员，首席仲裁员由甲乙共同选定。仲裁庭合议时产生了两种不同意见，仲裁庭应当()做出裁决
A.按多数仲裁员的意见
B.按首席仲裁员的意见
C.提请仲裁委员会
D.提请仲裁委员会主任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查仲裁裁决的做出。根据《仲裁法》，裁决应当按照多数仲裁员的意见做出，少数仲裁员的不同意见以记入笔录。仲裁庭无法形成多数意见时，按照首席仲裁员的意见做出。
第32题:根据《民法通则》，关于代理的说法，正确的是()。
A.代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担
B.代理人可以超越代理权实施代理行为
C.被代理人对代理人的一切行为承担民事责任
D.代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查代理相关内容。代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为，被代理人对代理人的代理行为，承担民事责任。所以本题选A。
第33题:关于工程建设强制性国家标准，说法正确的是()。
A.标准可以由行业主管部门发布
B.标准文本应当免费向社会公开
C.对标准解释的效力低于标准本身
D.对标准进行复审的周期一般不得超过3年
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版二级注册建造师测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:A项错误，强制性国家标准由国务院批准发布或者授权批准发布。C项错误，标准解释的效力等于标准本身。D项错误，复审周期一般不得超过5年。
第34题::建设单位取施工许可证后，若不能按期开工，应当向发证机关申请延期，延期不超过()个月。
A.1
B.2
C.3
D.4
正确答案:查看最佳答案
参考解析:施工许可证有效期3个月，延期2次每次3个月。323原则。
第35题:《文物保护法》规定，因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业的，在批准前应当征得()同意。
A.上一级人民政府环境保护主管部门
B.上一级人民政府文物行政部门
C.本级人民政府环境保护主管部门
D.本级人民政府文物行政部门
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考核的是在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的相关规定。《文物保护法》规定，文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业。但是，因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意;在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业的，必须经省.自治区.直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。
第36题:·关于建设工程施工合同变更的说法，正确的是()。
A.合同变更内容约定不明确，推定为未变更
B.合同变更与工程变更范围一致
C.合同变更协议自签字之日起生效
D.发包人可依据其单方意见变更合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版二级注册建造师测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是合同的变更。选项B，合同变更的范围广于工程变更;选项C，双方当事人协商一致，就可以进行合同变更;选项D，合同变更不能单方进行。P124。
第37题:关于民事诉讼管辖权异议的说法，正确的是()。
A.当事人未提出管辖异议，并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权，但违反级别管辖和专属管辖规定的除外
B.人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，可以在诉讼进行的任何阶段提出
C.人民法院审查后，认为异议成立的，判决将案件移送有管辖权的人民法院
D.对人民法院就级别管辖异议作出的裁定，当事人不得上诉
正确答案:查看最佳答案
第38题:施工企业向某律师出具的民事诉讼授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”。下列与诉讼有关的行为中，该律师享有代理权的是()。
A.放弃诉讼请求
B.与对方当事人进行和解
C.提起上诉
D.提供证据
正确答案:查看最佳答案
参考解析:诉讼代理人代为承认.放弃.变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或上诉，必须有委托人的特别授权。授权委托书仅写“全权代理”而无具体授权的情况下，不能认定为诉讼代理人已获得特别授权。P312
第39题:政府对市场主体的守法诚信评价标准内容以()。
A.建筑市场有关法律责任
B.质量安全问题
C.建筑市场有关违法行为
D.违反法定基本程序问题
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版二级注册建造师测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:政府对市场主体的守法诚信评价是政府主导，以守法为基础，根据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价。评价内容包括对市场主体违反各类行政法律规定强制义务的行政处罚记录以及其他不良失信行为记录。评价标准内容以建筑市场有关的法律责任为主要依据，对社会关注的焦点.热点问题可有所侧重。
第40题:(1)关于工程质量争议处理的说法，正确的是()。
A.建设单位直接指定分包人分包专业工程的，应当承担无过错责任
B.施工企业对施工中出现的施工质量问题应当负责返修
C.建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，以部分质量不符合约定为由主张权利的，应子支持
D.建设工程竣工时发现的质量缺陷是建设单位的责任，施工企业不承担返修义务
正确答案:查看最佳答案
参考解析:发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任:提供的设计有缺陷(2)提供或者指定购买的建筑材料.建筑构配件.设备不符合强制性标准；(3)直接指定分包人分包专业工程。A选项应承担过错责任，错误；建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修。B正确，D错误；建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，以部分质量不符合约定为由主张权利的，不子支持，C错误；P295
第41题:甲.乙都是某公司的职工。乙的办公室着火，甲为防止乙的火蔓延而去扑火，结果被烧伤，花去医疗费2000元，衣服烧毁损失500元，则下列叙述正确的是()。
A.甲.乙之间构成了不当得利
B.甲.乙之间构成了无因管理
C.甲.乙之间构成了合同之债
D.甲.乙之间没有形成债的关系
正确答案:查看最佳答案
参考解析:无因管理，是指无法定或约定的义务，为他人管理事务的行为。无因管理行为，一经发生，便会在管理人和被管理人之间产生债权债务关系，被管理者负有赔偿管理者在管理过程中所支付的必要费用及直接损失的义务。
第42题:根据《建设工程质量管理条例》，设计文件应注明工程合理使用年限，该年限从()之日起算。
A.颁发施工许可证
B.工程竣工验收合格
C.工程缺陷责任期届满
D.工程法定最低保修期届满
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版二级注册建造师测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第43题:甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行开始后，甲与乙达成和解协议。和解协议约定:将乙的80万元债务减少到70万元，乙在协议生效之日起1个月内还清。协议生效1个月后，乙并未履行协议约定。下列做法中正确的是()。
A.甲就乙违反协议的行为，向乙所在地法院提起民事诉讼
B.由法院执行和解协议
C.法院依职权恢复原判决的执行
D.甲向法院申请按照原生效判决书强制执行
正确答案:查看最佳答案
参考解析:根据《民事诉讼法》的规定，一方当事人不履行和解协议，对方当事人可以申请人民法院按照原生效法律文书强制执行。故选项D正确。
第44题:关于执行申请期间的说法，正确的是()
A.申请执行的期间为6个月
B.规定分期履行的，自最后一次履行期间的最后一日起算
C.法律文书未规定的，从法律文书作出之日起计算
D.自法律文书规定的履行期间最后一日起算
正确答案:查看最佳答案
参考解析:申请执行的期间为2年。申请的期限起算:从文书规定履行期间的最后一日起计算，分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。
第45题:某建设单位领取施工许可证后因故4个月未能开工，又未申请延期，该施工许可证()。
A.自行废止
B.重新检验
C.继续有效
D.自动延期
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版二级注册建造师测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是延期开工.核验和重新办理批准的规定。建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。
第46题:关于仲裁裁决执行的说法，正确的是()。
A.一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以向仲裁机构申请执行
B.申请冲裁裁决强制执行的期间为2年，不能中止.中断
C.仲裁裁决做出后，当事人不服裁决，可以就裁决的事项提起诉讼
D.仲裁裁决被法院裁定不予执行后，当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议，申请仲裁
正确答案:查看最佳答案
参考解析:仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依向人民法院申请执行。申请执行的期间为2年。申请执行时效的中止.中断，适用法律有关诉讼时效中止.中断的规定。仲裁裁决被法院依法裁定不予执行的，当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议，并依据该仲裁协议申请仲裁，也可以向法院提起诉讼。
第47题:用人单位自用日超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应该向劳动者每月支付()的工资。
A.2倍
B.1倍
C.3倍
D.5倍
正确答案:查看最佳答案
参考解析:用人单位自用日超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应该向劳动者每月支付2倍的工资。
第48题:某扩建工程建设单位因急于参加认证，于11月15日未经检验就开始实施该工程，11月20日承包人提交了竣工验收报告，11月30日建设单位组织了竣工验收，12月2日竣工验收合格，则该工程的竣工日期为()。
A.11月15日
B.11月20日
C.11月30日
D.12月2日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版二级注册建造师测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。
第49题:某建筑工程因故中止施工3个月，建设单位需要做的工作有()。
A.应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告
B.应当自中止施工之日起三个月内，申请延期
C.应当自中止施工之日起一个月内，报发证机关核验施工许可证
D.应当自中止施工之日起三个月内，重新办理施工许可证
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建筑法》规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
第50题:·合同的权利义务终止，不影响合同中()条款的效力。
A.履行时间
B.履行地点
C.争议解决
D.质量检验
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是合同的终止。合同的终止不影响合同中关于清理.结算和解决纠纷的条款。
第51题:行政规章是一种法律规范性文件，包括部门规章和地方政府地章，规章制订者是()。
A.人大常委会
B.最高人民法院
C.国务院
D.国家行政机关
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版二级注册建造师测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:行政规章是由国家行政机关制订的法律规范性文件，包括部门规章和地方政府见章。
第52题:根据《建筑业企业资质管理规定》，不属于建筑业企业资质序列的是()。
A.工程总承包
B.施工总承包
C.专业承包
D.施工劳务
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《建筑业企业资质管理规定》中规定，建筑业企业资质分为施工总承包.专业承包和施工劳务三个序列。
第53题:根据《物权法》，下列财产不能作为担保物的是()。
A.生产设备
B.建设用地使用权
C.正在建设的建筑物
D.集体所有的宅基地
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是抵押权.质押.留置权.定金的规定。耕地.宅基地.自留地.自留山等集体所有的土地使用权不得抵押。
第54题:·根据《合同法》规定，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为()。
A.变更
B.重新协定
C.原则上变更
D.未变更
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版二级注册建造师测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是合同的变更。当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。P124。
第55题:根据《民事诉讼法》，属于人民法院应当裁定中止执行情形的是()。
A.执行案件申请人撤销申请的
B.作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担的人
C.追索赡养费.抚养费.抚育费案件的权利人死亡的
D.作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:执行中止是指在执行过程中，因发生特殊情况，需要暂时停止执行程序；执行终结是指在执行过程中，由于出现某些特殊情况，执行工作无法继续进行或没有必要继续进行的，结束执行程序。ABC的情形符合终止。P331
第56题:根据《工商保险条例》，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病，需要暂停工作接受工伤医疗的，停工留薪期一般不超过()个月
A.12
B.10
C.8
D.6
正确答案:查看最佳答案
第57题:除()之外，投标文件有下列情形的，招标人不予受理。
A.逾期送达
B.未送达指定地点
C.未按规定格式填写
D.未按招标文件要求密封
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版二级注册建造师测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:我国《招标投标法》规定，投标文件有下列情形的，招标人不予受理:1.逾期送达;2.未送达指定地点;3.未按招标文件要求密封;4.未通过资格预审。
第58题:根据《建设工程质量管理条例》，在工程建设过程中，对违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对()依法追究刑事责任。
A.法定代表人
B.经营负责人
C.直接责任人
D.项目负责人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是违法行为应承担的法律责任。《建设工程质量管理条例》规定，建设单位.设计单位.施工单位.工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对直接责任人员依法追究刑事责任。
第59题:下列情况属于发生不当得利之债的是()。
A.施工单位向工人支付奖金
B.施工单位为工人办理工伤保险
C.施工单位为工人发放防暑降温费
D.建设单位因计算错误多支付给吴某三天工资
正确答案:查看最佳答案
参考解析:不当得利，是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系。
二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第60题:甲建设单位与乙施工单位签订施工合同，并约定因合同履行产生的纠纷由被告住所地法院管辖。事后，双方另行达成补充协议，又约定合同纠纷由A仲裁委员会裁决。施工中双方因工程质量引发纠纷，甲认为诉讼管辖约定无效，向仲裁委员会申请仲裁。但乙认为双方既约定诉讼又约定仲裁的，仲裁协议无效。则，乙对仲裁协议效力的异议，根据《仲裁法》规定其应当在()。
A.仲裁庭首次开庭前向a仲裁委员会提出
B.仲裁庭首次开庭前向仲裁协议签订地的中级法院提出
C.仲裁裁决作出前向a仲裁委员会提出
D.仲裁裁决作出前向仲裁委员会所在地中级法院提出
E.仲裁庭首次开庭前向仲裁委员会所在地的中级法院提出
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版二级注册建造师测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第61题:在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工企业必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的()。
A.项目名称
B.施工场所和期限
C.产生噪声的原因
D.可能产生的环境噪声值
E.所采取的环境噪声污染防治措施
正确答案:查看最佳答案
参考解析:在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称.施工场所和期限.可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。P175
第62题:下列属于保证担保范围的有()。
A.主债权
B.抵押权
C.主债权的利息
D.违约金
E.损害赔偿金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金和实现债权的费用。
第63题:定期检验的方法主要有()。
A.表面无损检测
B.宏观检验
C.失效模式
D.壁厚测定
E.强度试验
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版二级注册建造师测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:定期检验的方法以宏观检验.壁厚测定.表面无损为主。
第64题:甲公司将其有权处分的在建工程抵押给银行。银行同时要求甲提供担保，未约定保证方式，借款到期后，甲无力偿还银行贷款，则该银行有权()。
A.直接变卖该工程
B.直接转移占有该工程
C.直接与甲协议以工程折价受偿
D.向法院起诉拍卖该工程后优先受偿
E.直接要求保证人代为清偿债务
正确答案:查看最佳答案
第65题:根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械不得出租.使用的情形有()。
A.经检验未达到安全技术标准规定的
B.属于国家不鼓励使用的
C.没有完整安全技术档案的
D.安全保护装置齐全有效的
E.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的
正确答案:查看最佳答案
参考解析:有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租.使用:①属国家明令淘汰或者禁止使用的；②超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的；③经检验达不到安全技术标准规定的；④没有完整安全技术档案的；⑤没有齐全有效的安全保护装置的。P257
第66题:根据《建设工程质量管理条例》，关于建设工程质量保修期的说法，正确的有()。
A.质量保修期的起始日是竣工验收合格之日
B.对于电气管线工程，建设单位与施工企业经平等协商可以约定5年的质量保修期
C.建设工程在超过合理使用年限后一律不得继续使用
D.建设单位与施工企业就景观绿化工程可以约定1年的质量保修期
E.质量保修期内，施工企业对工程的一切质量缺陷承担责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版二级注册建造师测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:C选项错误，《建设工程质量管理条例》规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察.设计单位鉴定，并根据鉴定结果采取加固.维修等措施，重新界定使用期。E选项错误，建设工程质量保修制度，是指建设工程竣工经验收后，在规定的保修期限内，因勘察.设计.施工.材料等原因造成的质量缺陷，应当由施工承包单位负责维修.返工或更换，由责任单位负责赔偿损失的法律制度。D项超纲，园林绿化工程施工合同中应约定施工保修养护期，一般不少于1年。
第67题:建设工程民事纠纷调解解决的特点有()。
A.有第三方介入
B.简便易行
C.能较经济及时地解决纠纷
D.有利于维护双方的长期合作关系
E.调解协议均不具有强制执行的效力
正确答案:查看最佳答案
参考解析:调解是指双方当事人以外的第三方应纠纷当事人的请求，以法律.法规.政策或合同约定以及社会公德为依据，居中调停，对纠纷双方进行疏导.劝说，促使其互谅互让，自愿协商达成协议，解决纠纷的一种方式。
第68题:法律行为的成立要件有()。
A.法律行为主体具有相应的民事权利能力和行为能力
B.经过登记或备案等程序
C.行为人意思表示真实
D.行为内容合法
E.行为形式合法
正确答案:查看最佳答案
参考解析:1.法律行为主体具有相应的民事权利能力和行为能力2.行为人意思表示真实3.行为内容合法4.行为形式合法
第69题:下列承揽工程的情形中，符合工程承包管理相关规定的是()。
A.因为本企业资质等级达不到要求，采用联营方式使用他人资质证书承揽工程
B.分公司使用总公司的营业执照及资质证书承揽工程
C.子公司使用母公司的营业执照及资质证书承揽工程
D.施工企业与项目经理部签订内部承包协议
E.不具有相应资质等级的施工企业，可以采取同一专业联合承包的方式满足承揽工程业务要求
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版二级注册建造师测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:分公司是总公司的分支机构，不是独立法人，不能独立承担民事责任。分公司以总公司的营业执照和资质证书承揽工程不构成挂靠，其行为后果由总公司承担。而母公司和子公司是完全相互独立的法人实体。因此，子公司必须以自己的名义承揽工程，其使用母公司营业执照和资质证书的行为应认定为挂靠。施工企业与项目经理部签订内部承包协议不属于允许他人以本企业名义承揽工程。
第70题:关于不动产物权的设立.变更.转让.消灭的说法中，正确的有()。
A.不动产物权的变更登记，自记载于不动产登记簿时发生效力
B.不动产物权的转让，经依法登记，发生效力
C.不动产登记，由申请人所在地的登记机构办理
D.依法属于集体所有的自然资源，所有权可以不登记
E.不动产物权的设立和消灭，未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外
正确答案:查看最佳答案
参考解析:不动产物权的设立.变更.转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力。经依法登记，发生效力;未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。依法属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记。不动产登记，由不动产所在地的登记机构办理。
第71题:建设工程施工合同履行过程中可能会出现以下原因所造成的损失，应由承包人承担损失的包括()。
A.因承包人采购的原材料未按照约定时间运到现场，导致窝工.停工的损失
B.承包人将主体工程分包给某分包商，分包商承揽的工程不符合质量标准造成的损失
C.发包方中途变更设计造成的损失
D.发包方采购的材料经承包方验收入库后，工地出现偷盗造成材料损失
E.发生不可抗力事件后，发包方采购且经承包方验收入库的材料出现损毁
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题中承包人承担损失的判断是以承包人是否违反国家法律法规和合同的有关规定为依据的，题目中A属于承包人的责任，B属于承包人违法分包，须与分包商承担连带赔偿责任，C属于发包方的责任，D属于承包人保管不善的责任，E中需要明确，发包方采购的材料经承包方验收入库后的材料本应由承包人负责看管，但是出现不可抗力事件后，可以免责，故选项A.B.D正确。
第72题:法律关系的终止，分为()。
A.权利终止
B.自然终止
C.义务终止
D.违约终止
E.协议终止
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版二级注册建造师测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:（1）民事法律关系的终止包括:自然终止。(2)协议终止。(3)违约终止。
第73题:根据《生产安全事故报告调查处理条例》，事故的等级划分报考()。
A.一般事故
B.较大事故
C.严重事故
D.重大事故
E.也别重大事故
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是生产安全事故的等级划分标准。根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级:特别重大事故.重大事故.较大事故.一般事故。P232
第74题:无独立请求权的第三人，其诉讼权利包括()
A.申请提起诉讼
B.申请参加诉讼
C.提起反诉
D.由法院通知参加诉讼
E.申请提起公益诉讼
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是当事人。对当事人双方的诉讼标的，第三人认为有独立请求权的，有权提起诉讼。对当事人双方的诉讼标的，第三人虽然没有独立请求权，但案件处理结果同他有法律上的利害关系的，可以申请参加诉讼，或者由人民法院通知他参加诉讼。P300-301
第75题:·关于建设工程施工合同无效的处理，说法正确的有()。
A.建设工程竣工验收不合格，但是修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费的，不予支持
B.建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同的约定支付工程款的，应予支持
C.建设工程竣工验收不合格，修复后的建设工程经竣工验收仍不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持
D.建设工程经竣工验收不合格，发包人有过失的，可以不承担相应的民事责任
E.承包人超越资质等级许可的业务范围签订施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，不予支持
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版二级注册建造师测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是建设工程施工合同中的赔偿损失。选项A，由于验收不合格是承包人的责任，所以应予支持发包人的请求;选项D由于是发包人有过失，所以应该承担相应的民事责任。P119～120。
第76题:某施工合同约定:发生争议由仲裁委员会或有管辖权的人民法院管辖，后双方发生施工合同争议，根据该条款，对该争议案件享有管辖权的应为()
A.合同履行地法院
B.仲裁委员会
C.合同签订地法院
D.被告住所地法院
E.原告住所地法院
正确答案:查看最佳答案
参考解析:因合同纠纷提起诉讼的，由被告住所或者合同履行地人民法院管辖，仲裁没有法定管辖的规定。
第77题:下列法人中，属于特别法人的有()。
A.清华大学
B.京东股份有限公司
C.庆丰包子铺
D.北京市政府
E.华西村农业生产大队
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是法人的分类。选项A属于非营利法人;选项B属于营利法人;选项C属于营利法人。
第78题:建设单位的安全责任包括()
A.向施工单位提供地下管线资料
B.依法履行合同
C.提供安全生产费用
D.不推销劣质材料设备
E.对分包单位安全生产全面负责
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版二级注册建造师测试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:建设单位的安全责任主要包括:①向施工单位提供资料的责任；②依法履行合同的责任；③提供安全生产费用的责任；④不得推销劣质材料设备的责任；⑤提供安全施工措施资料的责任；⑥对拆除工程进行了备案的责任。
第79题:有关评标委员会的规定，说法正确的有()
A.评标委员会的成员人数为5人以上单数
B.评标委员会成员中，技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3
C.评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密
D.评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财物或者其他好处
E.评标委员会由招标代理机构负责组建
正确答案:查看最佳答案
参考解析:《招标投标法》规定，评标由招标人依法组建的评标委员会负责。招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预.影响评标的过程和结果。依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术.经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会;已经进入的应当更换。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。
