一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:如果监理工程师出现工作过失，违反了合同约定，由()向建设单位承担违约责任。

A.工程监理企业

B.总监理工程师

C.监理工程师

D.工程监理企业和监理工程师共同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江杭州监理工程师考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:下列单位不属于建设工程系统外单位的是()。

A.社会团体

B.工程毗邻单位

C.建设资金提供单位

D.政府建设行政主管部门

正确答案:查看最佳答案

第2题:2014年真题:建设工程平行承包模式下，需委托多家工程监理单位实施监理时，各工程监理单位之间的关系需要自()进行协调。

A.设计单位

B.建设单位

C.质量监督机构

D.施工总承包单位

正确答案:查看最佳答案

第3题:在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是()。

A.中标人在签订合同时提出附加条件

B.投标人在投标截止日期前撤回投标文件

C.中标人拒绝订立合同

D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江杭州监理工程师考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:下列情况发生时，投标保证金将被没收:一是投标人在投标有效期内撤销或修改投标文件;二是中标人无正当理由拒签合同协议书，或根据规定接受对错误的修正;三是中标人在签订合同时向招标人提出附加条件或者未按照招标文件要求提交履约担保;四是投标人采用不正当的手段骗取中标。

第4题:建设工程质量.造价.进度三大目标的优先顺序并非固定不变，这体现了()。

A.确保建设工程质量目标符合工程建设强制性标准

B.定性分析与定量分析相结合

C.不同建设工程三大目标可具有不同的优先等级

D.建设工程总目标是建设工程目标控制的基本前提

正确答案:查看最佳答案

第5题:第一次工地会议属于()

A.开工前的协调

B.书面协调法

C.访问协调法

D.情况介绍法

正确答案:查看最佳答案

第6题:工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，()。

A.有权要求设计单位改正

B.有权自行改正后通知设计单位

C.应当报告建设单位后自行改正

D.应当报告建设单位要求设计单位改正

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江杭州监理工程师考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:注册监理工程师未执行法律.法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业()个月以上()年以下。

A.5，2

B.3.2

C.5，1

D.3,1

正确答案:查看最佳答案

第8题:风险识别的工作成果是()。

A.确定建设工程风险因素.风险事件及后果

B.定量确定建设工程风险事件发生概率

C.定量确定建设工程风险事件损失的严重程度

D.建立建设工程风险清单

正确答案:查看最佳答案

第9题:从管理理论和方法的角度看，我国的建设工程监理与国际上通称的建设项目管理是一致的。我国的建设工程监理是()。

A.建设项目管理

B.建设单位项目管理

C.建设单位或承建单位项目管理

D.专业化.社会化的建设单位项目管理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江杭州监理工程师考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)，对于非招标的监理工程，除专用条件另有约定外，下列合同文件解释顺序正确的是()。

A.通用条件——协议书——委托书

B.委托书——通用条件——协议书

C.委托书——协议书——通用条件

D.协议书——委托书——通用条件

正确答案:查看最佳答案

第11题:根据《简明施工合同》，材料和设备的供应人通常为()。

A.分包人

B.发包人

C.施工项目部

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:简明施工合同适用于工期在12个月内的中小工程施工，是对标准施工合同简化的文本，通常由发包人负责材料和设备的供应，承包人仅承担施工义务。

第12题:风险自留水平，是指选择哪些风险事件作为风险自留的()。

A.规模

B.非基金储备

C.内容

D.对象

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江杭州监理工程师考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:政府建设主管部门对建设监理单位管理的主要内容是()。

A.制定监理办法

B.对监理单位的权益进行管理

C.对监理单位的活动进行监督

D.对监理单位的资质管理

正确答案:查看最佳答案

第14题:根据《建设工程安全生产管理条例》,针对()编制的专项施工方案，施工单位还应组织专家进行论证，审查。

A.起重吊装工程

B.脚手架工程

C.高大模板工程

D.拆除.暴(同音字)破工程

正确答案:查看最佳答案

第15题:工程保险合同的内容较为复杂，保险费()。

A.由国家规定统一固定的费率

B.由保监会规定统一固定的费率

C.由保险人规定统一固定的费率

D.没有统一固定的费率

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江杭州监理工程师考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:处理延期事件的时候，当总监理工程师与承包单位.建设单位协商不一致的时候，应交给()审核。

A.建设单位

B.监理工程师

C.施工单位

D.仲裁机构

正确答案:查看最佳答案

第17题:加强对员工的职业道德教育属于监理企业()的内容。

A.组织管理制度

B.人事管理制度

C.劳动合同制度

D.经营管理制度

正确答案:查看最佳答案

第18题:某监理公司承担了某工程项目施工阶段的监理任务，在建设工程施工阶段，监理单位应收集的信息是()。

A.工程材料.构配件.设备质量证明资料及现场测试报告

B.建设单位前期准备和项目审批完成情况

C.当地施工单位管理水平.质量保证体系等

D.产品预计进入市场后的市场占有率.社会需求量等

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江杭州监理工程师考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的，责令限期改正:逾期未改正的，责令停业整顿，计处()的罚款;情节严重的，降低资质等级.直至吊销资质征书。

A.1万元以上5万元以下

B.5万元以上10万元以下

C.10万元以上30万元以下

D.30万元以上50万元以下

正确答案:查看最佳答案

第20题:投标有效期应当从()开始计算。

A.发售招标文件

B.递交投标文件

C.提交投标文件的截止日

D.确定中标候选人之日

正确答案:查看最佳答案

第21题:根据《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)，监理规划应在()编制

A.接到监理中标通知书及签订建设工程监理合同后

B.签订建设工程监理合同及收到施工组织设计文件后

C.接到监理投标邀请书及递交监理投标文件前

D.签订建设工程监理合同及收到设计文件后

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江杭州监理工程师考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:下列公司设立条件中，不属于股份有限公司设立条件的是()

A.有公司住所

B.股东

C.股份发行.筹办事项符合法律规定

D.发起人符合法定人数

正确答案:查看最佳答案

第23题:在国际上，工程咨询的发展趋势之一是()。

A.与工程承包严格分开

B.与工程承包相互渗透.相互融合

C.逐步取代工程承包

D.逐步从工程承包中分离

正确答案:查看最佳答案

第24题:运用标准价调整法进行估价时，首要步骤是()。

A.进行房地产分组

B.确定估价范围

C.设定标准房地产

D.测算标准价

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江杭州监理工程师考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:对设计或施工总分包模式，业主除了可以委托一家监理单位进行实施阶段全过程监理之外，还可能()。

A.委托1家监理单位进行设计阶段监理，委托多家监理单位进行施工阶段监

B.委托多家监理单位进行设计阶段监理，委托1家监理单位进行施工阶段监

C.委托1家监理单位进行设计阶段监理，委托1家监理单位进行施工阶段监

D.委托多家监理单位进行设计阶段监理，委托多家监理单位进行施工阶段监

正确答案:查看最佳答案

第26题:根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程项目中，必须实行监理的是()

A.总投资额为1亿元的服装厂改建项目

B.总投资额为400万美元的联合国环境署援助项目

C.总投资额为2500万元的垃圾处理项目

D.建筑面积为4万平方米的住宅建设项目

正确答案:查看最佳答案

第27题:综合评价法是指决策者决定是否参加某建设工程监理投标时，将影响其投标决策的主客观因素用某些具体指标表示出来，并定量地进行综合评价，以此作为投标决策依据。采用综合评价法时首先要做的是()。

A.确定各项评价指标权重

B.确定影响投标的评价指标

C.计算期望值

D.各项评价指标评分

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江杭州监理工程师考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:依法必须进行招标的项目，全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的，应当()。

A.邀请招标

B.公开招标

C.挂牌

D.拍卖

正确答案:查看最佳答案

第29题:下列关于监理规划目标控制的措施中，属于进度控制技术措施的是()。

A.落实进度控制责任，建立进度控制协调制度

B.建立多级网络计划体系，监控施工单位作业计划实施计划

C.建立激励机制，奖励工期提前的施工单位

D.履行合同义务，协调有关各方的进度计划

正确答案:查看最佳答案

第30题:《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时()。

A.下达停工指令

B.报告建设单位

C.报告安全监督部门

D.报告质量监督部门

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江杭州监理工程师考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:除了要具有一定的专业学历外，参加监理工程师执业资格考试的另一个报名条件是要具有()。

A.复合型的知识结构

B.一定年限的工程建设实践经验

C.一定年限的监理工作实践经验

D.良好的职业道德

正确答案:查看最佳答案

第32题:关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是()。

A.发包人只能是建设单位

B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质

C.承包人的综合资质只设甲级

D.承包人的行业资质只设甲级

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人通常是工程建设项目的业主(建设单位)或者项目管理部门(如工程总承包单位)。设计人须为具有相应设计资质的企业法人。工程设计综合资质只设甲级，工程设计行业资质设甲级.乙级，根据工程性质和技术特点，个别行业资质可设丙级。

第33题:某工程施工中发生安全生产事故，造成2人死亡，3人受伤，直接经济损失达500万元，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于()生产安全事故。

A.特别重大

B.重大

C.较大

D.一般

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江杭州监理工程师考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:下列选项中，属于项目监理机构文件资料管理基本职责的是()。

A.监理机构应备有存放监理文件资料的专用柜和用于监理文件资料分类存放的专用资料夹

B.及时.准确.完整地收集.整理.编制.传递监理文件资料，宜采用信息技术进行监理文件资料管理

C.文件资料的内容及其深度须符合国家有关工程勘察.设计.施工.监理等方面的技术规范.标准的要求

D.文件资料的内容必须真实.准确，与工程实际相符

正确答案:查看最佳答案

第35题:以一定的方式中断风险源，使风险不发生或不再发生，这一风险对策称为()。

A.风险回避

B.损失控制

C.风险自留

D.风险转移

正确答案:查看最佳答案

第36题:下列说法中不正确的是:()。

A.平行承发包模式下有两种监理模式

B.设计或施工总分包模式下，业主可以委托一家单位也可以分别按照设计阶段和施工阶段委托监理单位

C.项目总承包模式下宜委托多家监理单位，以保证三大控制的实施

D.项目总承包管理模式下宜委托一家监理单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江杭州监理工程师考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:决定建设工程价值和使用价值的主要阶段是()。

A.可行性研究阶段

B.设计阶段

C.施工阶段

D.使用阶段

正确答案:查看最佳答案

第38题:监理人更换项目监理机构专业监理工程师，应遵循的原则是()。

A.不少于现有人员数量

B.不增加监理酬金

C.不低于现有资格与能力

D.不超过现有监理成本

正确答案:查看最佳答案

第39题:根据公正性的要求，工程监理企业在处理建设单位与承建单位之间的矛盾时，应当()。

A.既要维护建设单位的合法权益，又要维护承建单位的合法权益

B.既要维护建设单位的合法权益，又要不损害承建单位的合法权益

C.维护承建单位的合法权益，不损害建设单位的合法权益

D.既不损害建设单位的合法权益，又不损害承建单位的合法权益

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江杭州监理工程师考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:监理单位在业主开始委托监理的过程中，为承揽监理业务而编写的监理方案性文件是()。

A.监理大纲

B.监理实施细则

C.监理规划

D.上述都是

正确答案:查看最佳答案

第41题:在建设工程监理组织协调中，主要用于外部协调的方法是()。

A.会议协调法

B.交谈协调法

C.书面协调法

D.访问协调法

正确答案:查看最佳答案

第42题:按照控制信息的来源，可将控制分为()。

A.事前控制和事后控制

B.前馈控制和反馈控制

C.开环控制和闭环控制

D.主动控制和被动控制

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江杭州监理工程师考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:()的任务主要是确定管理组织的目标和大政方针以及实施计划，其人员必须精干.高效。

A.决策层

B.协调层

C.执行层

D.操作层

正确答案:查看最佳答案

第44题:建设工程归档工程文件应按()组卷。

A.建设工程

B.单项工程

C.单位工程

D.分部工程

正确答案:查看最佳答案

第45题:从信息角度看，监理控制是否有效，主要取决于()。

A.信息的全面.准确.及时

B.信息的有用性

C.信息的提取.分类与管理工作

D.信息的搜集.存储与管理工作

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江杭州监理工程师考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:下列行为中，属于不履行合同义务的是()。

A.未完成合同约定范围内的工作

B.未按规范程序进行监理

C.无正当理由单方解除合同

D.未及时发出指令，导致工程实施进程发生混乱

正确答案:查看最佳答案

第47题:根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位的安全责任是()

A.编制工程概算时，应确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用

B.采用新工艺时，应提出保障施工作业人员安全的措施

C.采用新技术.新工艺时，应对作业人员进行相关的安全生产教育培训

D.工程施工前，应审查施工单位的安全技术措施

正确答案:查看最佳答案

第48题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对()提出要求。

A.单车试验

B.联动试车

C.投料试车

D.性能测试

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江杭州监理工程师考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:通用条款规定的竣工试验程序按三阶段进行:第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验，如对单车试验等的要求，包括试验前准备(选项A);第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行，如对联动试车.投料试车等的要求，包括人员.设备.材料.燃料.电力.消耗品.工具等必要条件(选项B.C);第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标.产品质量标准.运营指标.环保指标等(选项D)。

第49题:关于监理人员任职与调换的说法，错误的是()。

A.总监理工程师需要同时担任多项建设工程监理合同的总监理工程师时，应经建设单位书面同意

B.总监理工程师最多不得同时担任超过三项建设工程监理合同的总监理工程师

C.总监理工程师调换专业监理工程师应书面通知建设单位

D.工程监理单位调换总监理工程师，不用征得建设单位书面同意

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:平行承发包模式中，进行任务分解与确定合同数量.内容时要考虑的因素有()。

A.工程情况

B.市场情况

C.贷款协议要求

D.业主对施工方要求

E.分包的实力

正确答案:查看最佳答案

第51题:工程设计合同履行过程中，发包人的责任有()。

A.监督设计人有序开展设计工作

B.提供必要的现场工作条件

C.负责与设计相关的外部协调工作

D.保护设计人的知识产权

E.控制工程设计概算

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江杭州监理工程师考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:发包人的责任包括:按时向设计人提供设计依据文件和基础资料，为设计人提供必要的现场工作条件，组织鉴定.验收并报批(外部协调工作)，支付设计费用，保护设计人的知识产权。

第52题:在下列内容中，属于施工招标阶段目标控制任务的是()。

A.协助业主编制招标文件

B.协助业主编制标底

C.做好投标资格预审工作

D.组织评标工作

E.定标

正确答案:查看最佳答案

第53题:与建设工程监理有关的建设工程行政法规有()。

A.建设工程质量管理条例

B.建设工程勘察设计管理条例

C.中华人民共和国土地管理法

D.中华人民共和国土地管理实施条

E.建筑工程施工许可管理办法

正确答案:查看最佳答案

第54题:根据《标准设计施工总承包合同》，承包人在编制进度款支付分解表时，对拟支付的款项进行分解应考虑的因素有()。

A.工程效率

B.费用性质

C.计划发生时间

D.相应工程量

E.人员安排

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江杭州监理工程师考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批。承包人应根据价格清单的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素，对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。

第55题:监理工作规范化要求主要体现在:()。

A.工作的时续性

B.组织适应性

C.职责分工的严密性

D.人员稳定性

E.工作目标的确定性

正确答案:查看最佳答案

第56题:设计或施工总分包模式特点有:()。

A.有利于建设工程施工组织

B.有利于投资控制

C.有利于质量控制

D.有利于工期控制

E.有利于缩短建设工期

正确答案:查看最佳答案

第57题:施工阶段，业主如果过分强调缩短建设工期，其结果()。

A.建设投资可能增加

B.工程质量可能下降

C.投产后产品成本必然增加

D.业主可以得到提前投产的权益

E.投资效益可能降低

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江杭州监理工程师考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:能充分体现计划性风险自留“计划性”的损失支付方式有()。

A.建立非基金储备

B.从现金净收入中支出

C.保险

D.自我保险

E.母公司保险

正确答案:查看最佳答案

第59题:工程建设监理投资控制在施工阶段主要工作是()。

A.工程支付凭证审核

B.处理费用索赔

C.审核工程预算

D.严格把握工程变更

E.审查施工组织设计

正确答案:查看最佳答案

第60题:组织设计中各部门分工与协作统一的原则是十分重要的，设计监理组织机构时，除按提高监理专业化程度和工作效率要求进行分工外，还应考虑()等协作的统一。

A.工作中的联系与衔接

B.各参建单位

C.部门之间的相互关系

D.与本公司活动

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江杭州监理工程师考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。

A.合同当事人违约

B.罢工

C.法院判决

D.仲裁机构裁定

E.地震

正确答案:查看最佳答案

参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件，E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，包括作为和不作为两种表现形式，还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。

第62题:《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为:()。

A.主体结构工程为合理使用年限

B.主体结构工程为10年

C.屋面防水工程为10年

D.屋面防水工程为5年

E.设备安装和装修工程为2年

正确答案:查看最佳答案

第63题:监理工作规范化体现在()。

A.人员组成固定性

B.工作的时序性

C.档案资料的完整性

D.职责分工的严密性

E.工作目标的确定性

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江杭州监理工程师考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:衡量建设工程风险概率的方法有()。

A.主观概率法

B.客观概率法

C.相对比较法

D.绝对比较法

E.概率分布法

正确答案:查看最佳答案

第65题:根据《担保法》，不得抵押的财产有()。

A.建设用地使用权

B.正在建造的建筑物

C.宅基地的土地使用权

D.原材料

E.公立学校的教育设施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:下列财产不得抵押:土地所有权;耕地.宅基地.自留地.自留山等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除外;学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体的教育设施.医疗卫生设施和其他社会公益设施;所有权.使用权不明或者有争议的财产;依法被查封.扣押.监管的财产;依法不得抵押的其他财产。

第66题:在下列内容中，属于ＰAＲＴＮEＲＩＮＧ模式要素的是()。

A.友好

B.信任

C.合作

D.共享

E.参与

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江杭州监理工程师考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:建设工程的质量风险和安全风险都会引起()。

A.返工费用

B.医疗费

C.造成工期延误的损失

D.第三者责任损失

E.对工程使用造成的损失

正确答案:查看最佳答案

第68题:甲乙签订一份总价为200万元的大型机电设备合同，甲依约定向乙交付了价值100万元的设备产品后，延迟交付剩余的设备，则乙收取误期赔偿费的下列行为中正确的是()。

A.每延误一周，收取1万元误期赔偿费

B.每延误一周，收取0.5万元误期赔偿费

C.如延迟了10周，总共收取10万元误期赔偿费

D.最多收取10万元误期赔偿费

E.最多收取5万元误期赔偿费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:每延误一周，按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.5%计收误期赔偿费，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为合同价格的5%。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同的规定终止合同。

第69题:在对建设工程投资.进度.质量三大目标之间的统一关系进行定量分析时，要注意以下问题:()。

A.采用全寿命分析方法

B.采用价值工程理论

C.掌握客观规律，充分考虑制约因素

D.对未来的.可能的收益不宜过于乐观

E.将目标规划和计划结合起来

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江杭州监理工程师考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:建设工程风险的分解可以按以下途径进行:()。

A.目标维

B.时间维

C.方法维

D.结构维

E.因素维

正确答案:查看最佳答案

第71题:从项目监理机构的角度出发，属于近外层关联单位的有()。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.政府主管部门

E.工程毗邻单位

正确答案:查看最佳答案

第72题:风险型CM承包商对雇主委托范围的工作，()。

A.可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施

B.不得自己承担部分施工任务

C.应当全部由分包商实施

D.自己施工部分在cm工作范围内

E.自己施工部分不在cm工作范围内

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江杭州监理工程师考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:CM承包商对雇主委托范围的工作，可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施。但自己施工部分属于施工承包，不在CM工作范围内。

第73题:工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括()。

A.在原定设计范围内的内容，设计人根据设计审查结论进行必要的修改和调整补充

B.设计人进行设计交底时，监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工

C.经过批准的设计文件确需修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改

D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批

E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计

正确答案:查看最佳答案

参考解析:经过批准的设计文件不得随意变更，发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时，应当首先报经原审批机关批准，然后由原建设工程勘察.设计单位修改，经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。

第74题:监理目标控制基本原理要求，实施监理目标控制必须()。

A.首先确定监理措施

B.把前馈控制与反馈控制相结合

C.重视信息提取.加工.传递的全面.及时.准确性

D.要注意对实际输出值的检查分析

E.综合运用组织.技术.经济和合同手段

正确答案:查看最佳答案

第75题:某材料采购合同中，双方约定的采购量为100吨，合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符，下述作法中正确的有()。

A.计量98吨，则应补交2吨

B.计量98吨，则应补交1.5吨

C.计量99.8吨，则不再补交

D.计量99.8吨，则应补交0.2吨

E.计量102吨，则退还2吨

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江杭州监理工程师考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:双方约定的合理磅差为0.5%，那么供货方的交货数量在100吨的±0.5%范围内，即99.5吨至100.5吨之间，属于在合理界限范围内，对此不按多交或少交对待，双方互不退补。故选项C正确，选项D错误。如果供货方的交货数量不在99.5吨至100.5吨之间，那么属于超过合理界限范围，此时不再考虑合理磅差和尾差因素，按实际交货数量计算多交或少交数量，多交则由采购方退回或支付溢出数量货物的货款(故选项E正确)，少交则由供货方补齐或退回不足部分的货款(故选项A正确)。选项B的错误在于，一旦供货方的交货数量超过合理界限范围，则不再考虑合理磅差和尾差因素，应当将实际交货数量与约定交货数量进行比较，计算得出差额数量，而不是与合理范围的下限比较计算差额数量。

第76题:我国对建设工程设计单位实行资质管理制度，工程设计资质包括()。

A.综合资质

B.行业资质

C.专业资质

D.专项资质

E.劳务资质

正确答案:查看最佳答案

第77题:FIDIC《施工合同条件》规定，承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验，对此正确的处理方式是()。

A.不能正常进行竣工试验达到14天以上，工程师应颁发接收证书

B.缺陷责任期内竣工试验条件具备时，应补充进行竣工试验

C.缺陷责任期内竣工试验条件具备时，补充进行竣工试验后颁发接收证书

D.补检试验的全部费用应补偿给承包商

E.竣工试验表明工程未达到合同约定的质量标准，雇主应当拒绝接收

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验达到14天以上，为了合理确定承包商的竣工时间和该部分工程移交雇主及时发挥效益，规定工程师应颁发接收证书。D项，补检试验比正常竣工试验多出的费用应补偿给承包商。E项，针对未能通过竣工试验的情形，FIDIC《施工合同条件》增加了雇主可以折价接收工程的情况。

第78题:工程项目监理中，总监理工程师主要承担()职责。

A.检查监督监理人员的工作

B.检查施工单位的工艺过程或施工工序

C.审核工程计量的数据和原始凭证

D.主持或参与工程质量事故的调查

E.审查和处理工程变更

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江杭州监理工程师考试历年真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:设计施工总承包合同模式下，关于总监理工程师授权的其他监理人员发出的指示，下列说法正确的是()。

A.在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意

B.在授权范围内发出的指示经总监理工程师确认后与其发出的指示具有同等效力

C.承包人对该指示有疑问时，应当首先要求监理人员澄清，不得直接提交总监理工程师

D.承包人对该指示有疑问时，可在收到该指示的48小时内向总监理工程师提出书面异议

E.承包人提出书面异议后，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认.更改或撤销

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B项，在授权范围内发出的指示无需总监理工程师确认，即与其发出的指示具有同等效力。C项，承包人对该指示有疑问时，可以直接提交总监理工程师。D项，承包人对该指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议。