[点击进入2023版各地二级注册建造师模拟练习题]
一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)
第题:承包人应在接到开工通知后()D内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构及人员安排的报告。
A.7
B.14
C.28
D.56
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版各地二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第1题:某工程施工过程中，为了纠正出现的进度偏差，承包人采取了夜间加班和增加劳动力投入措施。该措施属于纠偏措施中的()。
A.技术措施
B.经济措施
C.合同措施
D.组织措施
正确答案:查看最佳答案
第2题:下列施工项目相关的信息中，属于施工记录信息的是()
A.施工合同信息
B.施工日志
C.自然条件信息
D.材料管理信息
正确答案:查看最佳答案
参考解析:施工记录信息包括:施工日志.质量检查记录.材料设备进场记录.用工记录表等。
第3题:关于施工合同索赔的说法，正确的是()。
A.承包人可以直接向业主提出索赔要求
B.承包人接受竣工付款证书后，仍有权提出在证书颁发前发生的任何索赔
C.业主必须通过监理单位向承包人提出索赔要求
D.承包人提出索赔要求时，业主可以进行追加处罚
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版各地二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第4题:某基础工程，施工合同约定的计日工每日工资标准为40元。在基坑开挖过程中，由于业主未按合同约定履行与现场周边村民协调的职责，造成承包商8人窝工5天，而承包商由于劳动力计划安排不当，导致5人窝工10天。则承包商在基坑开挖过程中可提出的人工费索赔为()元。
A.0
B.1600
C.2000
D.3600
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包商提出的人工索赔费，只包括由于业主原因造成的承包商8人窝工5天，故索赔额为8×5×40=1600元。
第5题:根据九部委《标准施工招标文件》，对视施工合同变更的股价，已标价工程量清单中无使用项目的单价，监理工程师确定承包商提出的变更工作单价时，应按照()原则。
A.固定总价
B.固定单价
C.可调单价
D.成本加利润
正确答案:查看最佳答案
第6题:施工总承包管理模式中，对业主选定的分包方承担组织和管理责任的是()。
A.业主方
B.工程监理方
C.施工总承包管理方
D.分包方
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版各地二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:施工总承包管理模式中，施工总承包管理方对业主选定的分包方承担组织和管理责任。
第7题:某工程施工过程中，为了纠正出现的进度偏差，承包人采取了夜间加班和增加劳动力投入措施，该措施属于纠偏措施中的()。
A.技术措施
B.经济措施
C.合同措施
D.组织措施
正确答案:查看最佳答案
参考解析:经济措施，如增加投入，采取经济激励措施等。
第8题:某分部工程双代号网络计划如下图所示，其关键线路有()条。
A.2
B.3
C.4
D.5
正确答案:查看最佳答案
第9题:某双代号网络计划如下图所示(时间单位:天)，存在的绘图错误是()。
A.有多个起点节点
B.工作标识不一致
C.节点编号不连续
D.时间参数有多余
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版各地二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:有2个起点节点①②。
第10题:下列合同履约情形中，属于发包人违约的情形是()。
A.发包人提供的测量资料错误导致承包人工程返工的
B.监理人无正当理由未在约定期内发出复工指示，导致承包人无法复工的
C.因地震造成工程停工的
D.发包人支付合同进度款后，承包人未及时发放给民工的
正确答案:查看最佳答案
第11题:，根据《质量管理体系基础和术语》，工程产品与规定用途有关的不合格，称为()。
A.质量通病
B.质量缺陷
C.质量问题
D.质量事故
正确答案:查看最佳答案
第12题:可提高工程管理数据传输的抗干扰能力，使数据传输不受距离限制，并可提高数据传输的保真度和保密性，这一功能可通过信息技术的()来实现。
A.信息储存数字化和集中化
B.信息传输的数字化和电子化
C.信息处理和变换的程序化
D.信息获取的便捷性和信息流扁平化
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版各地二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:“信息传输的数字化和电子化”可提高数据传输的抗干扰能力.使数据传输不受距离限制并可提高数据传输的保真度和保密性。
第13题:成本加酬金合同通常适用的情况不包括()。
A.估计在施工过程中环境因素变化小，工程条件稳定并合理的工程项目
B.工程特别复杂，工程技术.结构方案不能预先确定的工程项目
C.研究开发性质的工程项目
D.抢险.救灾工程
正确答案:查看最佳答案
第14题:施工成本管理中最根本和最重要的基础工作是()。
A.科学设计成本核算账册体系
B.建立成本管理责任体系
C.建立企业内部施工定额并保持其适应性
D.建立生产资料市场价格信息的收集网络
正确答案:查看最佳答案
参考解析:成本管理首先要做好基础工作,成本管理的基础工作是多方面的,成本管理责任体系.的建立是其中最根本最重要的基础工作。
第15题:工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经()签字，建筑材料.建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经()签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。
A.项目经理总监理工程师
B.总监理工程师专业监理工程师
C.监理工程师总监理工程师
D.总监理工程师监理工程师
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版各地二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:“工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经监理工程师签字，建筑材料.建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收”(引自第三十七条)。
第16题:下列工程材料采购时，供货商必须提供《生产许可证》的是()。
A.黏土烧结砖
B.建筑防水卷材
C.脚手架用钢管
D.混凝土外加剂
正确答案:查看最佳答案
第17题:建筑安装工程费用的构成中，社会保险费的计算基础是()。
A.定额机械费+定额人工费
B.企业管理费
C.定额人工费
D.实际人工费
正确答案:查看最佳答案
参考解析:社会保险费和住房公积金应以定额人工费为计算基础，根据工程所在地省.自治区.直辖市或行业建设主管部门规定费率计算。
第18题:施工平行发承包模式的特点是()。
A.对每部分施工任务的发包，都以施工图设计为基础，有利于投资的早期控制
B.由于要进行多次招标，业主用于招标的时间多，建设工期会加长
C.业主不直接控制所有工程的发包，但可决定所有工程的承包商
D.业主招标工作量大，对业主不利
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版各地二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第19题:某工程施工合同结构图如下，则该工程施工发承包模式是()。
A.施工总承包模式
B.施工总承包管理模式
C.建设项目工程总承包模式
D.施工平行发承包模式
正确答案:查看最佳答案
参考解析:施工平行发承包的特点实行施工平行发承包对建设工程项目的费用.进度.质量等目标控制以及合同管理和组织与协调等的影响如下
第20题:下列工人工作时间消耗中，属于有效工作时间的是()。
A.准备施工工具花费的时间
B.偶然停工(停水.停电)增加的时间
C.产品质量不合格返工的工作时间
D.因混凝土养护引起的停工时间
正确答案:查看最佳答案
第21题:关于施工现场文明施工措施的说法，正确的是()。
A.市区主要路段设置高度不低于2m的封闭围挡
B.项目经理任命专职安全员作为现场文明施工第一责任人
C.建筑垃圾和生活垃圾集中一起堆放，并及时清运
D.现场施工人员均佩戴胸卡，按工种统一编号管理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版各地二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:本题考查的是施工现场文明施工的要求。选项A，市区主要路段围挡设置高度应不低于2.5M；选项B，应确立项目经理为现场文明施工的第一责任人；选项C，建筑垃圾和生活垃圾不能集中一起堆放。
第22题:关于施工总承包管理方责任的说法，正确的是()。
A.承担施工任务并对其质量负责
B.与分包方和供货方直接签订合同
C.承担对分包方的组织和管理责任
D.负责组织和指挥总承包单位的施工
正确答案:查看最佳答案
第23题:债务人不转移对拥有财产的占有，将该财产作为债权的担保，债务人不履行债务时，债权人有权依法将该财产折价或者拍卖，变卖该财产的价款中优先受偿，这种担保方式是()担保。
A.保证
B.质押
C.抵押
D.留置
正确答案:查看最佳答案
第24题:项目管理的核心任务是项目的()。
A.组织协调
B.目标控制
C.合同管理
D.风险管理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版各地二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第25题:工程项目质量管理中，应当在数据和信息分析的基础上做出决策，这是质量管理原则中()的要求。
A.持续改进
B.过程方法
C.基于事实的决策方法
D.管理的系统方法
正确答案:查看最佳答案
参考解析:我国的《质量管理体系要求》GB/T19001--2008中规定质量管理原则包括基于事实的决策方法，即有效的决策应建立在数据和信息分析的基础上。
第26题:建设工程项目的全寿命周期包括项目的()。
A.可行性研究阶段.设计阶段.施工阶段
B.可行性研究阶段.施工阶段.使用阶段
C.决策阶段.实施阶段.保修阶段
D.决策阶段.实施阶段.使用阶段
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设工程项目的全寿命周期包括项目的决策阶段.实施阶段和使用阶段。
第27题:甲企业为某工程项目的施工总承包方，乙企业为甲企业依法选定的分包方，丙企业为业主依法选定的专业分包方。则关于甲.乙.丙企业在施工及管理中关系的说法，正确的是()。
A.甲企业只负责完成自己承担的施工任务
B.丙企业只听从业主的指令
C.丙企业只听从乙企业的指令
D.甲企业负责组织和管理乙企业与丙企业的施工
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版各地二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第28题:关于双代号网络计划关键线路的说法，正确的是()。
A.一个网络计划可能有几条关键线路
B.在网络计划执行中，关键线路始终不会改变
C.关键线路是总的工作持续时间最短的线路
D.关键线路上的工作总时差为零
正确答案:查看最佳答案
参考解析:B项错误，在网络计划执行中，关键线路可能转移；C项错误，关键线路是总的工作持续时间最长的线路；D项错误，关键线路上的工作总时差最小。
第29题:下列施工成本管理措施中，属于组织措施的是()。
A.编制成本控制计划，确定合理的工作流程
B.确定合理的施工机械.设备使用方案
C.对成本管理目标进行风险分析.并制定防范对策
D.选择适合于工程规模.性质和特点的合同构模式
正确答案:查看最佳答案
参考解析:B项属于技术措施，C项属于经济错误，D项属于合同措施。
第30题:根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326)，项目实施前，企业法定代表人应与施工项目经理协商制定()。
A.项目成本管理规划
B.项目管理承诺书
C.项目管理目标责任书
D.质量保证承诺书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版各地二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第31题:通常以独立的单项工程或完整的工程项目为计算对象编制确定的生产要素消耗的数量标准或项目费用标准，是根据已建工程或现有工程的价格数据和资料，经分析.归纳和整理编制而成的是()。
A.预算定额
B.概算定额
C.概算指标
D.投资估算指标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:投资估算指标通常是以独立的单项工程或完整的工程项目为计算对象编制确定的生产要素消耗的数量标准或项目费用标准，是根据已建工程或现有工程的价格数据和资料，经分析.归纳和整理编制而成的。
第32题:下列施工成本控制的步骤，正确的是()。
A.比较—分析—预测—纠偏—检查
B.预测—比较—检查—分析—纠偏
C.预测—检查—比较—分析—纠偏
D.比较—预测—分析—检查——纠偏
正确答案:查看最佳答案
参考解析:施工成本控制的步骤1.比较按照某种确定的方式将施工成本计划值与实际值逐项进行比较，以发现施工成本是否已超支。2.分析在比较的基础上，对比较的结果进行分析，以确定偏差的严重性及偏差产生的原因。这一步是施工成本控制工作的核心，其主要目的在于找出产生偏差的原因，从而采取有针对性的措施，减少或避免相同原因的再次发生或减少由此造成的损失。3.预测按照完成情况估计完成项目所需的总费用。4.纠偏当工程项目的实际施工成本出现了偏差，应当根据工程的具体情况.偏差分析和预测的结果，采取适当的措施，以期达到使施工成本偏差尽可能小的目的。纠偏是施工成本控制中最具实质性的一步。只有通过纠偏，才能最终达到有效控制施工成本的目的。纠偏首先要确定纠偏的主要对象，然后采取有针对性的纠偏措施，纠偏可采用组织措施.经济措施.技术措施和合同措施等。5.检查它是指对工程的进展进行跟踪和检查，及时了解工程进展状况以及纠偏措施的执行情况和效果，为今后的工作积累经验。
第33题:根据施工企业质量管理体系文件构成，“质量审查.修改和控制管理办法”属于()的内容。
A.程序文件
B.质量计划
C.质量手册
D.质量记录
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版各地二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:四个选项均属于质量管理体系文件构成。其中，质量手册的内容包括质量方针.质量目标;组织机构和质量职责;各项质量活动的基本控制程序或体系要素;质量评审.修改和控制管理办法，故选C。
第34题:关于成本加酬金合同的说法，正确的是()。
A.对业主来说，成本加酬金合同风险较小
B.需等待所有施工图完成后才开始招标和施工
C.采用该合同方式对业主的投资控制很不利
D.对承包人来说，风险比固定总价合同的高，利润无保证
正确答案:查看最佳答案
参考解析:采用这种合同，承包商不承担任何价格变化或工程量变化的风险，这些风险主要由业主承担，对业主的投资控制很不利。
第35题:施工企业职业健康安全管理体系的运行及维持活动中，应由()对管理体系进行系统评价。
A.施工企业的最高管理者
B.施工企业技术负责人
C.施工企业安全部门负责人
D.项目经理
正确答案:查看最佳答案
参考解析:管理评审是由施工企业的最高管理者对管理体系的系统评价。
第36题:建设项目决策阶段管理工作的主要任务是()。
A.项目策划
B.项目控制
C.通过管理使项目目标实现
D.项目定义
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版各地二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:项目决策期管理工作的主要任务是确定项目的定义，而项目实施期管理的主要任务是通过管理使项目的目标得以实现。
第37题:根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，某工程签订了单价合同，在执行过程中，某分项工程原清单工程量1000M3，综合单价为25元/M3，后因业主方原因实际工程量变更为1500M3，合同中约定，若实际工程量超过计划工程量15%以上，超过部分综合单价调整为原来的0.9，不考虑其他因素，则该分项工程的结算款应为()。
A.36625
B.35000
C.33750
D.32875
正确答案:查看最佳答案
第38题:施工单位对同一批水泥进行物理力学性质的抽样检验，取样的最少总重量应为()KG。
A.9
B.12
C.15
D.25
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题为偏题。根据相关规定，应选B。
第39题:下列合同计价方式中，对承包商来说风险最小的是()。
A.单价合同
B.成本加酬金合同
C.固定总价合同
D.变动总价合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版各地二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第40题:下列关于安全隐患的处理程序，排序正确的是()。
A.整改-登记-复查-销案
B.登记-复查-整改-销案
C.登记-整改-复查-销案
D.整改-登记-销案-复查
正确答案:查看最佳答案
参考解析:安全隐患的处理程序。对查出的安全隐患，不能立即整改的，要制定整改计划，定人.定措施.定经费.定完成日期;在未消除安全隐患前，必须采取可靠的防范措施，如有危及人身安全的紧急险情，应立即停工;并应按照“登记-整改-复查-销案”的程序处理安全隐患。
第41题:根据建设工程项目的阶段划分，属于设计准备阶段工作的是()
A.编制项目可行性研究报告
B.编制初步设计
C.编制设计任务书
D.编制项目建议书
正确答案:查看最佳答案
第42题:斗容量1M3反铲挖土机，挖三类土，装车，挖土深度2M以内，小组成员两人，机械台班产量为4.56(定额单位100M3),则用该机械挖土100M3的人工时间定额为()。
A.0.44台班
B.0.44工日
C.0.22台班
D.0.22工日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版各地二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第43题:根据《建设工程质量管理条例》，工程项目主要分部工程在政府监督机构监督验收合格后，建设单位应将质量验收证明文件报送工程质量监督机构备案的时限是()天。
A.14
B.7
C.5
D.3
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设单位应将施工.设计.监理和建设单位各方分别签字的质量验收证明在验收后三天内报送工程质量监督机构备案
第44题:某双代号网络计划如下图(时间单位:天)，计算工期是()天。
A.10
B.8
C.9
D.11
正确答案:查看最佳答案
参考解析:关键线路①-②-③-④-⑤-⑥，持续时间为10天。
第45题:施工现场照明条件属于影响施工质量环境因素中的()。
A.自然环境因素
B.施工质量管理环境因素
C.技术环境因素
D.作业环境因素
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版各地二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:施工作业环境因素:主要指施工现场的给排水条件，各种能源介质供应，施工照明.通风.安全防护设施，施工场地空间条件和通道，以及交通运输和道路条件等因素。
第46题:热水供应系统水压试验当设计未注明时，其压力为系统顶点的工作压力加()，同时在系统顶点试验压力不小于0.3MPA。
A.0.1mpa
B.0.2mpa
C.0.3mpa
D.0.4mpa
正确答案:查看最佳答案
第47题:作为建设工程项目进度控制的依据，建设工程项目进度计划系统应()。
A.在项目的前期决策阶段建立
B.在项目的初步设计阶段完善
C.在项目的进展过程中逐步形成
D.在项目的施工准备阶段建立
正确答案:查看最佳答案
第48题:下列现场质量检查的方法中，属于目测法的是()。
A.利用小锤检查面砖铺贴质量
B.利用全站仪复查轴线偏差
C.利用酚酞液观察混凝土表面碳化
D.利用磁场磁粉探查焊缝缺陷
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版各地二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:目测法，看，摸，敲，照。B实测法，C理化实验法，D无损检测法。
第49题:关于线性组织结构的说法，错误的是()。
A.每个工作部门的指令源是唯一的
B.高组织层次部门可以向任何低组织层次下达指令
C.在特大组织系统中，指令路径会很长
D.可以避免相互矛盾的指令影响系统运行
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题为常识性考题，考核线形组织结构特征，选项ACD均符合线形组织结构特征描述，选项B描述错误，故选B。
第50题:关于施工平行发承包模式下进度控制的说法，正确的是()。
A.需全部施工图完成后才能进行招标，对进度控制不利
B.业主用于平行发包的招标次数少，有利于进度控制
C.业主直接协调不同单位承包的工程进度，因此业主的进度控制风险小
D.部分施工图完成后即可进行该部分的进度，有利于缩短建设周期
正确答案:查看最佳答案
参考解析:某一部分施工图完成后，即可开始这部分工程的招标，开工日期提前，可以边设计边施工，缩短建设周期。
第51题:某工程混凝土浇筑工程中发生脚手架倒塌，造成11名施工人员当场死亡，此次工程质量事故等级应认定为()
A.一般事故
B.较大事故
C.重大事故
D.特别重大事故
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版各地二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第52题:某施工企业采购一批材料，出厂价3000元/吨。运杂费是材料采购价的5%。运输中材料的损耗率为1%，保管费率为2%，则该批材料的单价应为()元/吨。
A.3150.00
B.3240.00
C.3244.50
D.3245.13
正确答案:查看最佳答案
第53题:施工企业最基本的安全管理制度是()。
A.安全生产检查制度
B.安全生产责任制度
C.安全生产许可证制度
D.安全生产教育培训制度
正确答案:查看最佳答案
参考解析:安全生产责任制是最基本的安全管理制度，是所有安全生产管理制度的核心。
第54题:危险源的识别方法中，具有简便.易行的优点，但受专家的知识.经验和占有资料的限制，可能出现遗漏的是()。
A.专家调查法
B.安全检查表法
C.故障树分析法
D.工作任务分析法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版各地二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第55题:根据《建设工程工程量清单计价规范》，工程发包时招标人压缩的工期不得超过定额工期的()，否则应在招标文件中明示增加赶工费。
A.10%
B.15%
C.20%
D.30%
正确答案:查看最佳答案
参考解析:某工程发包时，招标人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的20%，将其量化。超过者，应在招标文件中明示增加赶工费用。
第56题:建筑材料采购合同条款的相关说法，正确的是()
A.不属于国家定价的材料(产品)，由供方确定价格
B.需方提货的，交货日期以需方收货戳记的日期为准
C.建筑材料的包装物由供方负责，并且一般不另向需方收费
D.建筑材料采购合同通常采用固定总价合同
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建筑材料的包装物一般由供方负责，并且一般不另向需方收费
第57题:政府投资工程的承包人向发包人提出的索赔请求，索赔文件应该交由()进行审核。
A.造价鉴定机构
B.造价咨询人
C.监理人
D.政府造价管理部门
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版各地二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第58题:根据建标[2013]44号:住房和城乡建设部.财政部关于印发《建筑安装工程费用项目组成》的通知的规定，建筑安装工程费按照费用构成要素划分，下列不属于企业管理费的是()。
A.差旅交通费
B.土地使用税
C.工程排污费
D.检验试验费
正确答案:查看最佳答案
参考解析:企业管理费是指建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需的费用。内容包括:1.管理人员工资2.办公费3.差旅交通费4.固定资产使用费5.工具用具使用费6.劳动保险和职工福利费7.劳动保护费8.检验试验费9.工会经费10.职工教育经费11.财产保险费12.财务费13.税金14.其他工程排污费属于规费，所以答案为C。
第59题:关于政府质量监督性质与权限的说法，正确的是()。
A.政府质量监督机构应对质量检测单位的工程质量行为进行监督
B.政府质量监督机构有权颁发施工企业资质证书
C.政府质量监督属于行政调解行为
D.工程质量监督的具体工作必须由当地人民政府建设主管部门实施
正确答案:查看最佳答案
第60题:下列影响施工质量的环境因素中，属于施工作业环境因素的是()。
A.参建施工单位之间的协调程度
B.项目部质量管理制度
C.项目工程地质情况
D.各种能源介质的供应保障程度
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版各地二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:工作业环境因素:主要指施工现场平面和空间环境条件，各种能源介质供应，施工照明.通风.安全防护设施，施工场地给水排水以及交通运输和道路条件等因素。A.B选项属于管理环境因素；C选项属于自然环境因素。
第61题:(1)下列施工方进度控制的措施中，属于技术措施的是()。
A.确定进度控制的工作流程
B.纠正偏差
C.选择合适的施工承发包方式
D.选择合理的合同结构
正确答案:查看最佳答案
参考解析:施工方进度控制的技术措施施工进度控制的技术措施涉及对实现施工进度目标有利的设计技术和施工技术的选用。不同的设计理念.设计技术路线.设计方案会对工程进度产生不同的影响，在エ程进度受阻时，应分析是否存在设计技术的影响因素，为实现进度目标有无设计变更的必要和是否可能变更。(2)施工方案对工程进度有直接的影响，在决策其选用时，不仅应分析技术的先进性和经济合理性，还应考虑其对进度的影响。在工程进度受阻时，应分析是否存在施工技术的影响因素，为实现进度目标有无改变施工技木.施工方法和施工机械的可能性。
第62题:关于横道图进度计划表的说法，正确的是()。
A.可以将工作简要说明直接放到横道图上
B.计划调整比较方便
C.可以直观地确定计划的关键线路
D.工作逻辑关系易于表达清楚
正确答案:查看最佳答案
参考解析:横道图可以将工作简要说明直接放到横道图上，选项A正确;横道图修改要靠手工修改比较困难，选项B错误;横道图不能直接确定计划的关键工作.关键线路和时差，选项C错误;横道路可以设法表达逻辑关系，但不易表达清楚，选项D错误。故选A。
第63题:由于建设工程项目大量数据处理的需要，应重视利用信息技术的手段进行信息管理，当今时代其核心手段是()。
A.数据库技术
B.数据仓库技术
C.基于网络的信息处理平台
D.信息处理工作平台
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版各地二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第64题:《环境管理体系要求及使用指南》GB/T24001--2004由()五大要素构成。
A.方针.策划.实施与运行.检查和纠正措施.管理评审
B.范围.总要求.方针.实施与运行.管理评审
C.引用文件.方针.策划.实施与运行.检查和纠正措施
D.术语和定义.方针.实施与运行.检查和纠正措施.管理评审
正确答案:查看最佳答案
参考解析:环境管理体系的结构系统，采用的是PDCA动态循环.不断上升的螺旋式管理运行模式，其形式与职业健康安全管理体系的运行模式相同，即由"环境方针—策划—实施与运行—检查与纠正措施—管理评审"五大要素构成的动态循环过程组成，体现了持续改进的动态管理思想。
第65题:某项工作计划最早第15天开始，持续时间为25天，总时差为2天，每天完成的工程量相同，第20天结束，检查发现该关注仅完成20%，关于该项工作进度计划检查与调整的说法，正确的是()。
A.实际进度超前，可以适当减缓工作进度
B.实际进度和计划保持一致.各时间参数均未发生变化
C.实际进度滞后.且影响总工期1天，须果取措施赶工
D.实际进度滞后，但对总工期没有影响.加强关注即可
正确答案:查看最佳答案
参考解析:(20-15)/25=20%，实际进度和计划保持一致，各时间参数均未发生变化。
第66题:关于对承包人索赔文件审核的说法，正确的是()。
A.监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时转交发包人，监理人无权要求承包人提交原始记录
B.承包人接受索赔处理结果的，发包人应在索赔处理结果答复后28天内完成赔付
C.监理人根据发包人的授权，在收到索赔通知书的60天内将索赔处理结果答复承包人
D.承包人不接受索赔处理结果的，应直接向法院起诉索赔
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版各地二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第67题:下列不属于施工合同执行者进行合同跟踪的依据的是()。
A.管理人员对现场巡视.质量检查了解的情况
B.原始记录.报表.验收报告等各种实际工程文件
C.合同以及依据合同而编制的各种计划文件
D.合同订立前签署的意向书
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同跟踪的重要依据是合同以及依据合同而编制的各种计划文件;其次还要依据各种实际工程文件如原始记录.报表.验收报告等;另外，还要依据管理人员对现场情况的直观了解，如现场巡视.交谈.会议.质量检查等。
第68题:关于施工企业质量管理体系文件构成的说法，正确的是()
A.质量计划是纲领性文件
B.量记录应阐述企业质量目标和方针
C.质量手册应阐述项目各阶段的质量责任和权限
D.程序文件是质量手册的支持性文件
正确答案:查看最佳答案
第69题:反映产品质量水平和质量体系中各项质量活动进行及结果的质量管理体系文件是()。
A.质量目标
B.质量手册
C.程序文件
D.质量记录
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版各地二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:质量管理体系的文件主要由质量手册.程序文件.质量计划和质量记录等构成。质量记录是产品质量水平和质量体系中各项质量活动进行及结果的客观反映，是证明各阶段产品质量达到要求和质量体系运行有效的证据。
二.多选题(共有25题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)
第70题:室内排水管道的检验试验应包括()等试验。
A.水压
B.气压
C.泄漏性
D.灌水
E.通球
正确答案:查看最佳答案
第71题:根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证.审查的分部分项工程有()。
A.拆除工程
B.地下暗挖工程
C.高大模板工程
D.起重吊装工程
E.深基坑工程
正确答案:查看最佳答案
第72题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》，关于施工项目经理的说法，正确的有()。
A.项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同
B.项目经理每月在施工现场时间可根据现场情况自行决定
C.承包人应向发包人提交与项目经理的劳动合同以及为其缴纳社会保险的有效证明
D.发包人书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理后，承包人必须更换
E.一个注册建造师可同时担任数个项目的项目经理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版各地二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:B选项错误，项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数；C选项错误，发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格.管理经验等资料书面通知发包人；
第73题:根据建设工程施工文件档案管理的要求，项目竣工图应()
A.按规范要求统一折叠
B.由建设单位负责编制
C.编制总说明及专业说明
D.有一般性变更时必须重新控制
E.真实反映项目竣工验收时实际情况
正确答案:查看最佳答案
第74题:下列建设工程施工风险的因素中，属于技术风险因素的有()。
A.承包商管理人员的能力
B.工程设计文件
C.工程施工方案
D.合同风险
E.工程机械
正确答案:查看最佳答案
第75题:大型建设工程项目总进度纲要的主要内容包括()。
A.项目实施总体部署
B.总进度规划
C.确定里程碑事件的计划进度目标
D.施工准备与资源配置计划
E.总进度目标实现的条件和应采取的措施
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版各地二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第76题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-99-2001)，发生工程变更时，若合同中已有适用于变更工程的价格，则采用合同中单价或价格的情况有()
A.直接套用
B.参照其价格水平另行确定变更价格
C.换算后采用
D.承发包双方重新协商变更价格
E.部分套用
正确答案:查看最佳答案
第77题:，根据《建设工程施工合同(示范文本)》，关于发包人书面通知更换不称职项目经理的说法，正确的有()
A.承包人应在接到第二次更换通知后42天内更换项目经理
B.承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面改进报告
C.发包人要求更换项目经理的，承包人无需提供维任项目经理的证明文件
D.承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按专用合同条款的约定承担违约责任
E.发包人接受承包人提出的书面改进报告后，可不更换项目经理
正确答案:查看最佳答案
第78题:成本加酬金合同的形式有()。
A.成本加固定费用合同
B.成本加固定比例费用合同
C.成本加奖金合同
D.最大成本加费用合同
E.最小成本加固定费用合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版各地二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第79题:建筑工程施工质量控制难度大的原因有()。
A.建筑产品的单件性
B.施工成产的流动性
C.复杂的工序关系
D.规范化的生产工艺
E.成套的生产设备
正确答案:查看最佳答案
参考解析:由于建筑产品的单件性和施工生产的流动性，不具有一般工业产品生产常有的固定的生产流水线.规范化的生产工艺.完善的检测技术.成套的生产设备和稳定的生产环境等条件，不能进行标准化施工，施工质量容易产生波动；而且施工场面大.人员多.工序多.关系复杂.作业环境差，都加大了质量控制的难度。
第80题:编制生产安全事故应急预案的目的有()。
A.避免紧急情况发生时出现混乱
B.满足《职业健康安全管理体系》论证的要求
C.确保按照合理的响应流程采取适当的救援措施
D.预防和减少可能随之引发的职业健康安全和环境影响
E.确保建设主管部门尽快开展调查处理
正确答案:查看最佳答案
第81题:下列关于施工安全生产管理制度体系建立的原则，说法正确的有()。
A.应贯彻“安全第一，预防为主”的方针
B.必须遵循安全生产投入最小
C.必须适用于工程施工全过程的安全管理和控制
D.必须建立健全安全生产责任制和群防群治制度
E.企业应加强对施工项目安全生产管理，指导.帮助项目经理部建立和实施安全生产管理制度体系
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版各地二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
参考解析:施工安全生产管理制度体系建立的原则应贯彻“安全第一，预防为主”的方针，施工企业必须建立健全安全生产责任制和群防群治制度，确保工程施工劳动者的人身和财产安全。(2)施工安全管理管理体系的建立，必须适用于工程施工全过程的安全管理和控制。(3)施工安全管理管理体系必须符合相关法律.行政法规及规程的要求。(4)项目经理部应根据本企业的安全生产管理制度体系，结合各项目的实际情况加以充实，确保工程项目的施工安全。(5)企业应加强对施工项目安全生产管理，指导.帮助项目经理部建立和实施安全生产管理制度体系。
第82题:根据《标准施工招标文件》，关于暂停施工后复工的说正确的是()。
A.承包人收到复工通知后，应在发包人进行经济补偿后复工
B.暂停施工后，监理人.发包人.承包人应协调采取有效措施消除影响
C.具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知
D.承包人无故拖延的，应承担由此增加的费用延误的工期
E.因发包人原因无法按时复工，应承担由此增加的费用，延误的工期和合理的利润
正确答案:查看最佳答案
参考解析:暂停施工后的复工①暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。②承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担。因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。
第83题:承包商可以提起索赔的事件有()。
A.发包人违反合同给承包人造成时间.费用的损失
B.发包人提出提前完成项目造成承包人的费用增加
C.合同规定以外的项目进行检验，检验不合格
D.不可抗力导致施工条件的改变造成了费用的增加
E.物价上涨
正确答案:查看最佳答案
第84题:根据现行规定，应该招标的建设工程经批准可以采用邀请招标方式确定承包人的项目有()
A.有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的
B.公开招标费用过低的
C.涉及国家秘密的
D.受自然地域环境限制的
E.涉及抢险救灾的
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版各地二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第85题:下列建设工程资料中，可以作为施工质量事故处理依据的有()
A.质量事故状况的描述
B.工程竣工报告
C.设计委托合同
D.施工记录
E.现场准备材料的质量证明资料
正确答案:查看最佳答案
第86题:根据《建设工程安全生产管理条例》和《职业健康安全管理体系》。对建设工程施工职业健康安全管理的基本要求有()。
A.设计单位的生产安全事故处理提出指导意见
B.施工企业必须对本企业的安全生产负全面责任
C.施工项目负责人和专职安全生产管理人员应持证上岗
D.坚持安全第一.预防为主和防治结合的方针
E.实行总承包的工程，分包单位应当接受总承包单位的安全生产管理
正确答案:查看最佳答案
第87题:某建设工程基础分部工程施工过程中，政府质量监督话动内容有()
A.检查参与工程建设各方的组织机构
B.检查参与工程建设各方的质量行为
C.检查参与工程建设各方的质量责任制履行情况
D.审查参与工程建设各方人员资格证书
E.监督基础分部工程验收
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版各地二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第88题:关于履约担保的说法，正确的有()。
A.履约担保是为保证正确.合理适用发包人支付的预付款而提供的担保
B.履约担保有效期始于工程开工之日，终止日期可以约定在工程竣工交付之日
C.银行履约保函担保金额通常为合同金额的10%左右
D.质量保证金由发包人从工程进度款中扣除，总额一般限制在合同总价款的3%
E.履约担保书由商业银行开具，金额在保证金的担保金额之内
正确答案:查看最佳答案
第89题:根据九部委《标准施工招标文件》中“通用合同条款”，变更指示应说明变更的()。
A.目的
B.范围
C.变更内容
D.变更程序
E.变更的工程量及其进度和技术要求
正确答案:查看最佳答案
参考解析:变更指示应说明变更的目的.范围.变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
第90题:政府质量监督管理的内容有()。
A.抽查主要建筑材料的质量
B.依法处罚违法违规行为
C.监督工程竣工验收
D.定期统计分析本地区质量情况
E.抽查施工进度计划的执行情况
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版各地二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第91题:根据建标[2013]44号)，应计入措施费的有()。
A.二次搬运费
B.脚手架工程费
C.夜间施工增加费
D.施工机械大修理费
E.已完工程及设备保护费
正确答案:查看最佳答案
第92题:施工质量控制的特点有()。
A.结果控制要求高
B.控制的难度大
C.需要控制的因素多
D.终检局限性大
E.过程控制要求高
正确答案:查看最佳答案
第93题:政府质量监督机构按照监督方案应对工程项目全过程施工的情况进行不定期检查，其中在()阶段应每月安排监督检查。
A.施工准备
B.基础施工
C.设备安装
D.主体结构施工
E.竣工验收
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--2023版各地二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！
第94题:编制控制性施工进度计划的主要目的有()。
A.对进度目标进行分解
B.确定施工的总体部署
C.确定承包合同目标工期
D.安排施工图出图计划
E.确定里程碑事件的进度目标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C.D两项，发生在合同签订之前，不属于施工进度计划编制目的。
