查尔斯·史考伯曾经说过，一个人几乎可以在任何他怀有无限热忱的事情上成功。 我们希望诸位也能好好地体会这句话。 我们希望诸位也能好好地体会这句话。 我们千辛万苦找到了"2022年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线测试模拟习题"。这样看来，黑发不知勤学早，白首方悔读书迟。不管你觉得这个建筑考试难不难，对于你来说都是百分来对待那开始我们练题吧！最后祝福你:就要考试了，放开往日的学习中的紧张，用一颗平常心去轻松面对，相信你会考出自己理想的成绩的。愿好运一直陪伴着你!

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据《物权法》，关于抵押的说法正确的是()。

A.抵押物只能由债务人提供

B.正在建造的建筑物可用于抵押

C.仓单.提单可用于抵押

D.抵押物应当转移占有

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线测试模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:发包人请求解除建设工程施工合同的，不予支持的情形是()。

A.承包人将承包的建设工程非法转包.违法分包的

B.承包人明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的

C.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的

D.承包人在合同约定的期限内没有完工，在发包人催告的合理期限内完工的

正确答案:查看最佳答案

第2题:根据《建筑工程施工转包违法等违法行为认定查处管理办法(试行)》，关于对个人挂靠行为处罚的说法，正确的是()。

A.有执业资格证书的，吊销其执业资格证书，5年内不予执业资格注册

B.处以一定比例的罚款

C.不得再担任项目负责人

D.造成重大质量安全事故的，吊销其执业资格证书，5年以后可以重新注册

正确答案:查看最佳答案

第3题:以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位应当持建设项目的批准.核准.备案文件和国有土地使用权出让合同，向建设项目所在城市.县人民政府()领取建设用地规划许可证。

A.土地主管部门

B.建设行政主管部门

C.城乡规划主管部门

D.授权的镇人民政府

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线测试模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当持建设项目的批准.核准.备案文件和国有土地出让合同，向城市.县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证。P51。

第4题:关于表见代理的说法,正确的是()。

A..表见代理属于无权代理,对本人不发生法律效力

B.人承担表见代理产生的责任后,可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失

C.表见代理中,由行为人和本人承担连带责任

D.第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事行为,构成表见代理

正确答案:查看最佳答案

第5题:关于招标文件的说法,正确的是()

A.招标文件的要求不得高于法律规定

B.潜在投标人对招标文件冇异议的,招标人做岀答复前,招标投标活动继续进行

C.招标文件中载名的投标有效期从提交投标资格预审文件之日起算

D.招标人修改已发出的招标文件,应当以书面形式通知所有招标文件收受人

正确答案:查看最佳答案

第6题:关于人身保险合同的说法,正确的是()

A.保险合同只能由被保险人和保险人签订

B.受益人由被保险人或投保人指定

C.被保险人或受益人必须是投保人

D.保险人可以用诉讼方式要求投保人支付保险费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线测试模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:劳动争议仲裁委员会由劳动行政部分代表.同级工会代表.用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由()担任。

A.同级工会代表

B.劳动行政部门代表

C.用人单位代表

D.人民法院指定的人员

正确答案:查看最佳答案

第8题:关于民事诉讼中简易程序的说法，正确的是()。

A.第一审民事案件和第二审民事案件的审理均可适用简易程序

B.基层人民法院审理的民事案件，当事人双方可以约定适用简易程序

C.简易程序应当在立案之日起6个月内审结

D.简易程序的审理期限由本院院长批准可以延长

正确答案:查看最佳答案

第9题:某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行备案手续后，发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利10%的补充协议，结算时双方对工程价款发生争议，则应当以()作为结算工程价款的依据。

A.备案的建设工程合同

B.补充协议

C.重新商定合同

D.当地建设行政主管部门发布的计价方法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线测试模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题中备案的工程合同和补充协议是属于典型的“黑白”合同，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称《解释》)第21条规定:当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据。因此，本题选A。

第10题:2016年9月15日，甲材料供应商与丙材料供应商订立书面合同，转让甲对乙施工企业的30万元债权。同年9月25日，乙接到甲关于转让债权的通知。关于该债权转让的说法，正确的是()。

A.甲与丙之间的债权转让合同9月25日生效

B.丙于9月15日可以向乙主张30万元债权

C.甲与丙之间的债权转让行为于9月25日对乙生效

D.乙拒绝清偿30万元债务的，丙可以要求甲和乙承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

第11题:乙方的违约行为导致工程受到损失，甲方采取措施减损，导致损失减少到3万元，但甲方支出相应的措施费用0.5万元，乙方应该支付甲方()万元费用。

A.0.5

B.2.5

C.3

D.3.5

正确答案:查看最佳答案

第12题:根据《劳动合同法》，下列情形中，用人单位不得解除或终止劳动合同的是()

A.在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的

B.家庭无其他就业人员的

C.已签订无固定期限合同的

D.因工负伤，不在规定的医疗期内的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线测试模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:甲公司与乙租赁公司约定，由乙公司购买丙厂家生产的一套机电设备，并以融资租赁方式供甲公司使用。乙公司在租赁合同终止前，将该设备的所有权转让给丁公司。对此，下列说法中正确的是()。

A.租赁合同对丁公司继续有效

B.乙转让该设备所有权需经甲同意

C.租赁合同终止前不得转让该设备的所有权

D.丁无义务保证甲继续使用该设备

正确答案:查看最佳答案

第14题:关于行政调解的说法。正确的是()

A.行政调解属于诉讼内调解

B.行政调解达成的协议具有强制约束力

C.行政调解应当事人的申请方可启动

D.行政机关可以对不属于其职权管辖范围内的纠纷进行调解

正确答案:查看最佳答案

第15题:根据《水污染防治法》，企业事业单位发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急预案，采取应急措施，并向()的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。

A.单位所在地

B.污染影响地

C.单位等级地

D.事故发生地

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线测试模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:关于工程建设地方标准实施的说法，正确的是()。

A.工程建设地方标准不得与国家标准相抵触，也不得独立实施

B.工程建设地方标准应报省级建设行政主管部门备案，方可在建设活动中使用

C.工程建设地方标准中直接涉及人民生命财产安全.环境保护的条文可直接作为强制性条文

D.工程建设地方标准与行业标准相抵触的规定，自行废止

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是工程建设地方标准，A选项，工程建设地方标准在不违反国家和行业标准的前提下，可以独立实施。B选项，工程建设地方标准应报国务院建设行政主管部门进行备案，C选项，对直接涉及人民生命财产安全.人体健康.环境保护和公共利益的条文，经国务院建设行政主管部门确定后，可作为强制性条文。

第17题:债发生的最主要.最普遍的依据是()。

A.侵权行为

B.无因管理

C.合同

D.不当得利

正确答案:查看最佳答案

第18题:按照《合同法》规定，合同履行中如果价款或报酬不明确，应按照()履行。

A.订立合同时履行地的政府定价

B.订立合同时履行地的市场价格

C.履行合同时履行地的政府定价

D.履行合同时履行地的市场价格

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线测试模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:根据国家有关消防法规和建设工程安全生产法规，施工单位应当建立施工现场消防组织并且至少每()组织一次演练。

A.一季度

B.半年

C.—年

D.两年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工单位应当根据国家:有关消防法规和建设工程安全生产法规的规定，建立施工现场消防组织，制定灭火和应急疏骹预案，并至少每半年组织一次演练，提高施工人员及时报警.扑灭初期火灾和自救逃生能力。P239

第20题:甲乙双方签订的合同中，约定违约赔偿损失的费用为5万元，合同履行中，甲方违约造成乙方损失3万元，则甲方应支付乙方的赔偿金应为()万元。

A.2

B.3

C.5

D.8

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在约定赔偿损失和法定赔偿损失中，原则上约定赔偿损失优先于法定赔偿损失，作为约定赔偿损失，一旦发生违约并造成受害人的损害以后，受害人不必证明其具体损害范围即可依据约定损失条款而获得赔偿。本题中，约定赔偿损失费用为5万元，而且实际损失小于5万元，因而甲方应按照约定损失赔偿额5万元支付给乙方。

第21题:关于代理的说法,正确的是()

A.作为被代理人的法人终止，委托代理终止

B.代理涉及被代理人和代理人两方当事人

C.民事法律行为的委托代理必须采用书面形式

D.代理人明知被委托代理的事项违法仍进行代理的,代理人承担全部民事责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线测试模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:某办公楼设计合同经建设单位和设计方双方协商进行了变更，则该合同变更的效力应当表述为()。

A.变更的效力仅及于变更的部分

B.未变更部分效力不确定

C.已履行部分应恢复原状

D.当事人丧失赔损请求权

正确答案:查看最佳答案

第23题:承包商为了追赶工期，向水泥厂紧急发函要求按市场价格订购200吨硅酸盐水泥，并要求三日内运抵施工现场。承包商的订购行为()。

A.属于要约邀请，随时可以撤消

B.属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤回

C.属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤消

D.属于要约，而且不可撤消

正确答案:查看最佳答案

第24题:发售招标文件收取的费用应当限于补偿()的成本支出。

A.编制招标文件

B.印刷.邮寄招标文件

C.招标人办公

D.招标活动

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线测试模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:施工合同履行中，总包单位将土方开挖分包给了甲分包商，将基础部分分包了乙分包商，但是甲分包商工期延误，乙分包商为此应向()提出要求承担违约责任。

A.发包方

B.总包方

C.甲分包商

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:首先明确承担违约责任的前提是要有有效的合同，和乙分包商有合同关系的只有总包单位，其次明确《合同法》第121条规定“当事人一方因第三人原因造成违约的，应当向对方承担违约责任”，本题的第三人是甲分包商，当事人一方是总包单位，现由于甲分包商违约，承担违约责任的自然就应该是总包单位，选B。

第26题:关于仲裁协议的效力的说法，正确的是()。

A.当事人对仲裁协议效力有异议的，可以在仲裁过程中随时提出

B.如果合同终止，则合同中仲裁条款的效力也终止

C.当事人对仲裁协议效力有异议的，只能请求仲裁机构作出决定

D.未约定仲裁机构的，则仲裁协议无效

E.合同的变更.解除.终止或者无效，不影响仲裁协议的效力，体现出仲裁协议的独立性

正确答案:查看最佳答案

第27题:根据《文物保护法》，关于保护文物的说法，正确的是()。

A.拆除文物所需的费用应当列入建设工程预算

B.建设工程选址应当是尽可能避开一切文物

C.建设单位对于实施原址保护的文物应当到行政部门备案

D.在文物保护单位的保护范围内不得进行建筑活动

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线测试模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:根据现行规定，招标人和中标人应当按照招标人的招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。某项目2014年3月1日确定了中标人，2014年3月8日发出了中标通知书，2014年3月12日中标人收到了中标通知书，则签订合同的日期应该不迟于()。

A.2014年3月16日

B.2014年3月31日

C.2014年4月7日

D.2014年4月8日

正确答案:查看最佳答案

第29题:某建筑公司在建设项目施工过程中，发现一地下古墓葬，于是立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，应到在()小时内赶赴工地现场。

A.12

B.24

C.48

D.36

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《文物保护法》规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。

第30题:甲乙双方签订的合同中约定了违约金为3万元，同时乙方要求甲方支付4万元定金。如果乙方违约，甲方()。

A.只能要求乙方返还4万元定金

B.只能要求乙方支付3万元违约金

C.要求乙方支付3万元违约金并双倍返还定金

D.只能要求乙方支付3万元违约金或双倍返还定金

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线测试模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:关于建设工程共同承包的说法，正确的是()

A.中小型工程但技术复杂的，可以采取联合共同承包

B.两个不同

C.联合体各方应当与建设单位分别签订合同，就承包工程中各自负责的部分承担责任

D.共同承担的各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

第32题:甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了等级，乙将自己的土地使用权让给丙。

A.甲的地役权因办理等级而设立

B.乙转让土地使用权应经甲同意

C.土地所有权人设立地役权不必经乙同意

D.甲的地役权对丙具有约束力

正确答案:查看最佳答案

第33题:某写字楼工程主楼尚未完工，裙楼商场部分未经验收即投入使用。使用中发现因施工原因致使裙楼一楼承重墙局部因地基下沉而开裂，则此质量责任应由()承担。

A.设计单位

B.施工单位

C.建设单位

D.质量监管部门

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线测试模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是()

A.建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于该月的25%

B.建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录仅在工程项目上存档备查即可

C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查。

D.于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，必须书面委托集团公司所在地分公司负责人进行带班检查。

正确答案:查看最佳答案

第35题:需要办理施工许可证的建设工程，建设行政主管部门应在收到建设单位申请之日起的()日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。

A.7

B.15

C.20

D.30

正确答案:查看最佳答案

第36题:施工许可证的法定审批条件中，对施工图设计文件的要求是应当满足()。

A.施工需要并按规定通过审查

B.施工进度的要求

C.主要设备材料订货的要求

D.施工安全的要求

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线测试模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:企业收入总额中,不征收企业所得税的收入是()

A.利息收入

B.接收捐款收入

C.财政拨款

D.租金收入

正确答案:查看最佳答案

第38题:关于留置的说法，正确的是()。

A.留置权属于债权

B.债权人不负责保管留置物

C.建设工程合同可以适用留置权

D.留置权基于法定而产生

正确答案:查看最佳答案

第39题:关于借款合同的说法,正确的是()。

A.借款合同是实践合同

B.对支付利息的期限没有约定的,借款期限1年以上的，应当在每届满1年时支付

C.自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或约定不明确的,视为支付利息

D.借贷双方约定的利率超过年科率24%，则该借款的利息约定无效

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线测试模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:某施工现场发生生产安全事故造成3人死亡，由于事故发生地与事故发生单位不在同一个省级行政区域。根据《生产安全事故调查处理条例》的规定，本次事故应当由()负责调查。

A.国务院

B.事故发生地市级人民政府

C.事故发生地省级人民政府

D.事故发生单位所在地市级人民政府

正确答案:查看最佳答案

第41题:以下关于债权和物权的说法不正确的是()。

A.债权的主体和内容及责任都具有相对性

B.物权是绝对权，债权是相对权

C.物权是相对权，债权是绝对权

D.债权为权利人请求特定义务人为或不为一定行为的权利

正确答案:查看最佳答案

第42题:建设工程施工许可证的申请主体是()。

A.施工单位

B.建设单位

C.监理单位

D.项目管理服务单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线测试模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为:甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业所有。根据《合同法》，此协议为()。

A.财产租赁合同

B.融资租赁合同

C.买卖合同

D.租买合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是融资租赁的概念，融资租赁合同是出租人根据承租人对出卖人.租赁物的选择，向出卖人购买租赁物，提供给承租人使用，承租人支付租金合同。

第44题:关于我们仲裁基本制度，正确的是()。

A.当事人对仲裁不服的，可以提起公诉

B.当軎.事人达成有仲裁协议，一方向法院起诉的，人民法院不予受理

C.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理

D.仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权

正确答案:查看最佳答案

第45题:在工程建设中，建设单位对在建工程的权利是()。

A.债权

B.担保物权

C.所有权

D.用益物权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线测试模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行中与乙公司达成和解协议。和解协议约定:将乙所欠220万元债务减少为200万元，乙自协议生效之日起2个月内还清。协议生效2个月后，乙并未履行协议的约定。下列说法中，正确的是()

A.甲可向法院申请恢复原判决的执行

B.甲应向乙住所地法院提起民事诉讼

C.由法院执行和解协议

D.由法院依职权恢复原判决的执行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:P323正中间“(三)执行和解”，考过4.5次了。

第47题:关于建设工程依法实行工程监理的说法，正确的是()。

A.建设单位应当委托该工程的设计单位进行工程监理

B.工程监理单位不能与建设单位有隶属关系

C.工程监理单位不能与该工程的设计单位有利害关系

D.建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理

正确答案:查看最佳答案

第48题:根据《民法总则》向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间()。

A.1年

B.2年

C.3年

D.4年

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线测试模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:根据建筑节能的有关规定合同约定由建设单位采购墙体材料.保温材料.门窗.采暖制冷系统和照明设备的,建设单位应当保证其符合()要求。

A.企业标准

B.地方标准

C.施工图设计文件

D.建筑节能任意性标准

正确答案:查看最佳答案

第50题:乙施工企业租用甲建设单位的设备后擅自将该设备出售给了丙公司,甲知悉此事后,与乙商议以该设备的转让价格抵消了部分工程款。关于乙丙之间设备买卖合同效力的说法,正确的是()。

A.效力待定

B.有效

C.部分有效

D.可撤销

正确答案:查看最佳答案

第51题:关于中标和签订合同的说法,正确的是()

A.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人

B.招标人与中标人签订合同的标的,价款,质量等主要条款应当与招标文件一致,但履行期限可以另行协商确定

C.确定中标人的权利属于招标人

D.中标人应当自中标通知书送达之日起30日内,按照招标文件与投标人订立书面合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线测试模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这个行为属于()。

A.法定代理

B.委托代理

C.指定代理

D.表见代理

正确答案:查看最佳答案

第53题:施工单位所承建的某办公楼，没有经过验收建设单位就提前使用。3年后，办公楼主体结构出现质量问题，下面说法正确的是()。

A.主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任

B.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任

C.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款

D.由于建设单位提前使用，施工单位不需要承担保修责任

正确答案:查看最佳答案

第54题:劳动者的下列情形中,用人单位可以随时解除劳动合同的是()。

A.在试用期后被证明不符合录用条件

B.严重违反用人单位的规章制度

C.被起诉有大量欠债

D.经常生病不能从事岗位工作

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线测试模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:关于转代理的说法，正确是的是()

A.法定代理人死亡后可以转代理

B.复代理人和代理人均为被代理人选定

C.转代理不成立的，代理人对自己所转托的人负民事责任

D.为了保护被代理人的利益而转托他人代理的，可以不取得被代理人的同意

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是代理.复代理.转代理，A选项，为保护被代理人的利益，任何时候都是可以转代理的，B选项，复代理是由代理人选定的，D选项，为了保护被代理人的利益而转托他人代理的，应当取得被代理人的同意。

第56题:某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地，发现该施工企业没有按照施工现场管理规定设置围档，依法责令其停止施工。该建设行政主管部门对该施工企业采取的行政行为属于()。

A.行政处罚

B.行政裁决

C.行政处分

D.行政强制

正确答案:查看最佳答案

第57题:某施工单位为降低造价，在施工中偷工减料，故意使用不合格的建筑材料.构配件和设备，降低工程质量，导致建筑工程坍塌，致使多人重伤.死亡。该施工单位的行为已经构成()

A.重大劳动安全事故罪

B.强令违章昌险作业罪

C.重大责任事故罪

D.工程重大安全事故罪

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线测试模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:关于买卖合同中标的物毁损灭失的风险承担，如果当事人没有约定交付地点或者约定不明确，下列说明中正确的是()。

A.标的物毁损灭失的风险，在标的物交付之后由出卖人承担

B.出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物毁损灭失的风险自承运人将货物交付给买受人时由买受人承

C.对于需要运输的标的物，出卖人将标的物交给第一承运人后，毁损灭失的风险由买受人承担

D.出卖人依约将标的物置于交付地点，买受人自行提货并承担损失

正确答案:查看最佳答案

第59题:下列物权种类中，属于担保物权的是()。

A.抵押权

B.使用权

C.收益权

D.地役权

正确答案:查看最佳答案

第60题:王某与某信用社签订一份贷款合同，信用社要求王某提供保证人。依照我国《担保法》的规定，下列主体可以作为保证人的是()。

A.某大学教授

B.某企业财务科

C.某公立小学

D.某街道办事处

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线测试模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以()作为结算工程价款的依据。

A.承包商提交的结算书

B.人民法院的判决书

C.双方协商确定的和解协议

D.备案的中标合同

正确答案:查看最佳答案

第62题:甲建设单位与乙设计单位签订了设计合同,合同约定设计费为200万元。定金为设计费的15%，甲支付定金后,如果乙在规定期限内不履行合同,甲可以要求乙返还()元。

A.80万

B.60万

C.40万

D.30万

正确答案:查看最佳答案

第63题:关于仓储合同法律特征的说法，正确的是()。

A.因仓储物包装不符合约定造成仓库变质.循坏的，不免除保管人的损害赔偿责任

B.仓储合同自仓储物交付时成立

C.第三人对仓储物主张权利的，保管人不得自行向存贷人交付

D.仓储合同自成立时生效

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线测试模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:仓储合同是诺成合同。仓储合同自成立时生效,不以仓储物是否交付为要件。因仓储物的性质.包装不符合约定或者超过有效储存期造成仓储物变质.损坏的,保管人不承担损害赔偿责任。第三人对仓储物主张权利起诉或扣押时,保管人应立即通知存货人或仓单持有人。

第64题:经对某工程项目施工现场进行检查中，发现存在下列问题，其中()没有违反《安全生产法》的规定。

A.从业人员周某发现安全事故隐患而没有立即向现场安全生产管理人员或本单位负责人报告

B.将存储危险物品的仓库与员工宿舍设置在同一座建筑物内

C.从业人员李某拒绝进入危险环境作业

D.从业人员赵某没有正确佩戴和使用劳动防护用品

正确答案:查看最佳答案

第65题:根据《劳动合同法》，用人单位与劳动者已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起()内订立书面劳动合同。

A.1个月

B.2个月

C.3个月

D.半年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。《劳动合同法》规定,建立劳动关系,应当订立书面劳动合同。巳建立劳动关系,未同时订立书面劳动合同的,应当自用工之日起1个月内订立书面劳动合同。P140

第66题:甲租赁公司和乙施工企业签订了融资租赁合同合同，合同约定甲根据乙的要求向丙施工机械厂购买两台大型塔吊,关于该合同中当事人务的说法正确的是()。

A.甲向乙承担交付塔吊的义务

B.丙向甲承担塔吊的瑕疵担保义务

C.甲承担塔吊租赁期间的维修义务

D.乙向甲履行交付租金的义务

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线测试模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:根据《劳务派遣暂行规定》，被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害，关于申请工伤认定的说法，正确的是()。

A.用工单位申请，劳务派遣单位协助

B.被派遣劳动者申请，劳务派遣单位协助

C.劳务派遣单位申请，用工单位协助

D.被派遣劳动者申请，劳动行政部门协助

正确答案:查看最佳答案

第68题:根据《大气污染防治法》，我国颁发主要大气污染物排放许可证的机构是()。

A.国务院环保部门

B.各级地方政府环保部门

C.酸雨控制区内的任人民政府环保部门

D.大气污染排放总量控制区内的人民政府

正确答案:查看最佳答案

第69题:在某工程的施工招标中，某施工单位中标后被要求垫付建设资金2800万元，双方在合同中约定了垫资条款，但未约定垫资利息。根据有关司法解释，下列说法正确的是()。

A.由于当事人对垫资利息没有约定，按照工程欠款处理

B.对施工单位支付垫资利息的请求不予支持

C.应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息

D.应当按照不高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的4倍计息

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线测试模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:关于土地权属的说法，正确的有()。

A.城市郊区的土地归国家所有

B.自留地归集体所有

C.城市市区土地归国家所有

D.农村土地均归集体所有

E.宅基地归农民个人所有

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是土地所有权，城市市区土地属于国家所有，农村和城市郊区的土地，除法律规定属于国家所有外，属于农民集体所有，宅基地和自留地.自留山.属于农民集体所有。

第71题:关于履约保证金的说法，正确的是()。

A.中标人必须缴纳履约保证金

B.履约保证金不得超过中标合同金额的20%

C.履约保证金是投标保证金的另一种表述

D.中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目

E.招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交

正确答案:查看最佳答案

第72题:某省辖区某市市区内发现的古文化遗址被确定为全国重点文物保护单位，则其建设控制地带由()来划定。

A.省文物行政主管部门

B.市文物行政主管部门

C.省城乡规划行政主管部门

D.市城乡规划行政主管部门

E.国家文物局

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线测试模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:根据《文物保护法实施条例》规定，全国重点文物保护单位的建设控制地带，经省.自治区.直辖市人民政府批准，由省.自治区.直辖市人民政府的文物行政主管部门会同城乡规划行政主管部门划定并公布。

第73题:安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形有()

A.取得安全生产许可证的建筑施工企业发生较大安全事故的

B.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权颁发安全生产许可证颁发的

C.超越法定职权颁发安全生产许可证颁发的

D.违反法定程序颁发安全生产许可证颁发的

E.对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的

正确答案:查看最佳答案

第74题:下列情况下签订的建设工程施工合同，属于无效合同的有()。

A.承包人未取得建筑施工企业资质的

B.承包人借用他人资质的

C.承包人将主体工程分包给分包商的

D.承包人将装饰工程分包给分包商的

E.承包人将设备安装工程分包给分包商的

正确答案:查看最佳答案

第75题:根据《中华人民共和国合同法》规定，有()情形的，合同无效。

A.乘人之危，使对方在违背真实意思情况下订立的合同

B.恶意串通，损害国家.集体或者第三人利益

C.以合法形式掩盖非法目的

D.损害社会公共利益

E.违反法律.行政法规的强制性规定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线测试模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:关于工程建设中债的说法，正确的有()。

A.监理单位要求存在重大安全隐患的工程暂停施工构成侵权之债

B.投标人给招标人巨额贿赂骗取中标构成不当得利之债

C.劳务人员按照规定维修施工工具构成无因管理之债

D.施工中的建筑物上坠落的砖块造成他人损害构成侵权之债

E.施工企业向设备商租赁起重机械构成合同之债

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是债的发生依据。A选项描述内容正确，不存在侵权，B选项贿赂招标人中标属于违法行为，C选项，按照规定不构成无因管理。

第77题:某建筑施工现场钢结构分包工程所使用的塔吊是由分包单位租赁某建筑设备厂，并由其负责安装保养工作，按照《建设工程安全生产管理条例》规定，该塔吊使用前，必须由()共同进行验收，验收合格方可进行施工使用。

A.总承包单位

B.监理单位

C.建设单位

D.分包单位

E.建筑设备厂

正确答案:查看最佳答案

第78题:民事诉讼的基本特征包括()。

A.公权性

B.程序性

C.保密性

D.强制性

E.快捷性

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线测试模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:知识产权是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利，下列关于知识产权说法正确的是()。

A.授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性.创造性.实用性

B.知识产权具有财产权和人身权的双重属性

C.对产品的形状.构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案称为实用新型

D.知识产权的客体不包括地理标志.商业秘密.集成电路布图设计.植物新品种

E.注册商标的有效期为10年自核准注册之日起计算，期满前六个月申请续展，每次续展的有效期为5年

正确答案:查看最佳答案

第80题:关于法律责任的说法,正确的有()。

A.法律责任是因违反法律上的义务而形成的法律后果

B.法律责任的认定和追究,只能由司法机关依法定程序进行

C.法律明确规定了法律责任的范围和性质

D.法律责任即承担不利的法律后果

E.法律责任的实现由国家强制力作为保障

正确答案:查看最佳答案

第81题:甲建筑公司与乙运输公司签订了一份材料运输合同，在乙公司将该材料交付甲指定的收货人之前，甲公司有权根据实际情况要求乙公司()。

A.返还货物

B.中止运输

C.变更收货人

D.变更到达地

E.赔偿运输途中材料损毁

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线测试模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:按照《合同法》规定，货运合同中的托运人享有任意变更解除权，即在承运人将货物交付收货人之前，托运人可以要求承运人中止运输.返还货物.变更到达地或者将货物交给其他收货人，但应当赔偿承运人因此受到的损失。至于运输途中材料损毁，如果是因不可抗力.材料本身的自然性质或者合理损耗以及托运人过错造成的，承运人不承担责任。

第82题:下列凭证中,属于印花税应纳税凭证的有()

A.产权转移证书

B.营业账簿

C.权利.许可证照

D.财产所有人将财产赠给学校所立的书据

E.已缴纳印花税凭证的副本

正确答案:查看最佳答案

第83题:某政府投资的工程项目向社会公开招标，并成立了评标委员会，该项目技术特别复杂.专业性要求特别高。则下列说法正确的有()。

A.评标委员会由该市的建设行政主管部门负责组建

B.评标委员会成员的名单在开标时予以公布

C.评标委员会由9人组成，其中技术.经济等方面的专家为6人

D.评标委员会的专家成员可以由招标人直接确定

E.招标人可以直接授权评标委员会确定中标人

正确答案:查看最佳答案

第84题:有下列()情形之一的，应急预案应当及时修订并归档。

A.依据的法律.法规.规章.标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的

B.应急指挥机构及其职责发生调整的

C.面临的事故风险发生重大变化的

D.应急资源发生变化的

E.在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线测试模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第85题:设计单位的安全责任包括()

A.按照法律.法规和工程建设强制性标准进行设计

B.提出防范安全生产事故的指导意见和措施建议

C.对安全技术措施或专项施工方案进行审査

D.依法对施工安全事故隐患进行处理

E.对设计成果承祖责任

正确答案:查看最佳答案

第86题:关于开标的说法正确的是()。

A.开标由招标人主持，投标人可不参加

B.开标地点应当为招标公告中确定的地点

C.投标人少于三个的，也应开标

D.开标时间为投标截止时间的同一时间

E.开标需检查投标文件密封情况

正确答案:查看最佳答案

第87题:建筑墙体屋面的保温工程施工时，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取()形式实施工程监理。

A.巡査

B.抽检

C.平行检验

D.旁站

E.巡视

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线测试模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第88题:抵押人转让抵押物所得的价款，应当()。

A.予以冻结

B.划拨给抵押人

C.向公证机关提存

D.向与抵押权人约定的第三人提存

E.向抵押权人提前清偿

正确答案:查看最佳答案

第89题:根据《劳动合同法》的规定，劳动者有()情形，用人单位不得解除劳动合同。

A.女职工在孕期.产期.哺乳期的

B.患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的

C.在本单位连续工作满10年，且距法定退休年龄不足10年的

D.在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的

E.从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的

正确答案:查看最佳答案

第90题:物权的保护中，造成不动产或者动产毁损的，权利人可以请求()。

A.修理

B.重作

C.更换

D.恢复原状

E.损害赔偿

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线测试模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:下列人员属于生产经营单位的“主要负责人”的是()。

A.项目经理李某

B.法定代表人张某

C.总经理董某

D.技术负责人

E.安全总监

正确答案:查看最佳答案

第92题:下列关于劳动争议的解决说法正确的是()。

A.解决争议的方法包括调解.仲裁.诉讼.协商解决

B.劳动争议调解委员会由职工代表.用人单位代表和工会代表组成,劳动争议调解委员会主任由工会代表担任

C.劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表.同级工会代表.用人单位方面的代表组成,劳动争议仲裁委员会主任由劳动行政部门代表担任

D.劳动争议申请仲裁的诉讼时效期间为2年

E.劳动争议的解决既可以仲裁也可以同时诉讼

正确答案:查看最佳答案

第93题:下列不符合工程质量检测的规定的是()。

A.检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构

B.检测机构不得转包检测业务

C.检测机构和检测人员推荐或者监制建筑材料.构(配)件和设备

D.质量检测业务由工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测

E.检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由双方共同认可的检测机构复检，复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线测试模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第94题:关于不当或违法代理行为应承担法律责任的说法，正确的有()。

A.第三人明知代理人超越代理权与其实施民事行为的，第三人承担主要责任

B.代理人不履行职责，应当承担民事责任

C..被代理人知道代理人行为违法而不反对的，代理人承担主要责任

D.见代理的民事责任由被代理人承担

E.委托书授权不明的，责任由被代理人承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是不当或违法代理行为应承担法律责任。A选项，第三人明知代理人超越代理权与其实施民事行为的，第三任和行为人负连带责任。C选项，被代理人知道代理人行为违法而不反对的，代理人与被代理人负连带责任，E选项，委托授权书不明的，由代理人与被代理人承担连带责任。

第95题:根据2012年8月经修改后颁布的《民事诉讼法》第58条规定，下列选项中可以被委托为诉讼代理人的包括()。

A.律师

B.当事人的近亲属

C.被推荐的公民

D.法律工作者

E.当事人所在单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:“下列人员可以被委托为诉讼代理人:(1)律师.基层法律服务工作者;(2)当事人的近亲属或者工作人员;(3)当事人所在社区.单位以及有关社会团体推荐的公民

第96题:施工企业对H市甲县环保局作出的罚款行为不服,可以向下列行政机关提起行政复议的有()。

A.h市环保局

B.h市人民政府

C.甲县环保局

D.甲县人大常委会

E.甲县人民政府

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线测试模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第97题:根据《劳动合同法》的规定，用人单位与劳动者协商一致，可以订立无固定期限劳动合同的情形有()。

A.连续订立2次固定期限劳动合同

B.劳动者在该用人单位连续工作满10年的

C.连续订立3次固定期限劳动合同

D.用人单位自用工之日起满6个月不与劳动者订立书面劳动合同的

E.用人单位初次实行劳动合同制度，劳动者在该用人单位连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年的

正确答案:查看最佳答案

第98题:关于保证责任的表述中，正确的是()。

A.保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金和实现债权的费用

B.保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意，保证人对未经保证人同意转让的债务，不再承担保证责任

C.保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人无须继续承担保证责任

D.当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任

E.保证人的担保责任随债务人偿还债务后消灭

正确答案:查看最佳答案

第99题:关于法的效力符合《立法法》规定是()。

A.同一机关制定的特别规定与一般规定不一致时，适用特别规定

B.宪法至上

C.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致不能确定如何适用时，由国务院裁决

D.根据授权制定的法规与法律规定不一致不能确定如何适用时，由全国人大常委会裁决

E.《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国安全生产法》是上位法，而《建设工程质量管理条例》和《建设工程安全生产管理条例》是下位法，所以上位法优于下位法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线测试模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！